隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇一

需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：

項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。

甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理， 應(yīng)按合同價日千分之五每日支付違約金。

甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的，乙方有權(quán)提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權(quán)中止直至解除具體合同訂單，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。

乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。

雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。

雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇二

合同編號：

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）：

簽定時間：

簽定地點：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟合同管理辦法》和《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)條例，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

第一條工程概況

1.1.工程名稱：

1.2.工程地點：

1.3.工程內(nèi)容：具體工程內(nèi)容、做法、要求以附件形式進入本合同

1.4.工程范圍：

1.5.承包方式：

1.6.工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

1.7.工程質(zhì)量：。

1.8.合同價款:（人民幣大寫）暫定價：。

第二條甲方工作

2.1.開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明1份，并向

乙方進行現(xiàn)場交底，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2.指派為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

2.4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現(xiàn)場的垃圾處理等工作。

第三條乙方工作

3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、工程預(yù)算和進度計劃,交甲方審定。經(jīng)甲方審定后，方可按審定方案進行施工。

3.2.指派為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。權(quán)限為按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

施工方駐工地代表須每周五天，每天8小時在施工現(xiàn)場。

3.3.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程決算及竣工資料。

3.4.遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

3.5.施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3.6.工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

第四條關(guān)于工期約定

4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2.因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.3.因甲方設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。

第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

5.1.竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》和國家及地方相關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術(shù)文件、工程合同為依據(jù)。

5.3.甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方接乙方通知1天內(nèi)須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期不予順延。

5.4.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。

5.5.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

5.6.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)，如驗收合格，出具書面驗收合格報告。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

第六條關(guān)于工程價款及決算的約定

（1）固定價格：甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用，先由審計處預(yù)審后，再確定工程造價。

（2）可調(diào)價格（方式一）：招標(biāo)項目，投標(biāo)價+工程變更。工程變更部分原投標(biāo)報價中有的按原投標(biāo)價執(zhí)行，投標(biāo)報價中沒有的按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。

（3）可調(diào)價格（方式二）：非招標(biāo)項目，無投標(biāo)價格。提供工程相關(guān)圖紙及現(xiàn)場簽證（經(jīng)甲方書面確認(rèn)）按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。

6.2.工程付款方式，采用第種方式支付：

第一種支付方式：

（1）本合同簽定七個工作日內(nèi)，甲方按合同暫定價/%支付預(yù)付款。

（2）工程完成/%，甲方付至合同暫定價的/%。

（3）工程結(jié)束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內(nèi)，甲方付至合同暫定價的/%。

（4）項目決算審計結(jié)束后十五個工作日內(nèi),甲方付至審計金額的/%。

（5）余款質(zhì)保期（自竣工滿1年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。

第二種支付方式：

（1）無工程預(yù)付款，項目竣工驗收完畢后，乙方應(yīng)出具項目決算并將有關(guān)資料送交甲方審計部門審計，項目決算審計結(jié)束后十五個工作日，甲方付至審計金額的%。

（2）余款質(zhì)保期（自竣工驗收合格滿壹年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。

6.3.工程竣工驗收后20天內(nèi)，乙方提出工程決算并將有關(guān)資料送交甲方，待甲方審計部門審計后，出具相關(guān)審計報告后付款，如20天內(nèi)未送達，甲方將不予接收。

6.4.乙方負責(zé)提供二套完整的項目改造圖紙及相關(guān)資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。

6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學(xué)校財務(wù)封帳期等特殊情況，無法支付工程款時，付款時間由甲、乙雙方另行商定，甲方對此不承擔(dān)違約責(zé)任。

6.6.本項目的招投標(biāo)文件為合同的組成部分，與合同具有同等效力。若合同與招、投標(biāo)文件有疑義時，本項目的司法解釋順序按照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.7.工程的審計費用的支付，參照《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》的相關(guān)辦法。

6.8.最終審計部門由甲方指定。

6.9.該項目施工單位承諾，審計結(jié)束后讓利∕%，我校按照審定金額∕%支付相關(guān)工程款。

第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

7.1.本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負責(zé)賠償，如影響工期，工期不順延。

7.2.凡由乙方采購的材料、設(shè)備，需提前3天封樣送至甲方，待甲方認(rèn)可后，方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收，并辦理材料、設(shè)備驗收單。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若己使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)，如影響工期，工期不順延。

7.3.工程中所涉及的設(shè)備的質(zhì)保證書、操作手冊、維修聯(lián)系單等相關(guān)資料由乙方負責(zé)統(tǒng)一保管。竣工后，作為工程竣工資料交至甲方。

第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

8.1.乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

8.2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失，如影響工期，工期不順延。

8.3.非施工人員進入施工現(xiàn)場，造成的安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第九條違約責(zé)任

9.1.由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方∕元，作為獎勵。

9.2.乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

9.3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方將對其進行500元的處罰，并由乙方進行恢復(fù)，費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復(fù)，由甲方安排相關(guān)單位進行維修，費用由乙方支付（如乙方不支付上述維修費用，甲方將從工程款中扣除），由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失，如影響工期，工期不順延。

9.4.未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責(zé)。

9.5.因一方原因,導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)提前3天通知對方，雙方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

9.6.乙方應(yīng)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，如由乙方原因造成的損壞，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)，如影響工期，工期不順延。

9.7.工程交付前，乙方負責(zé)對該工程內(nèi)已完成的設(shè)施及設(shè)備進行成品保護及看管工作，如造成損壞責(zé)任由乙方承擔(dān)。

第十條爭議或糾紛處理

10.1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

10.2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。

第十一條廉政規(guī)定

11.1.乙方投標(biāo)工程中和今后的供貨中、安裝過程中，必須嚴(yán)格遵守國家廉政紀(jì)律、不得向買方及相關(guān)單位的有關(guān)人員請客送禮。一旦發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為，立即取消其投標(biāo)資格或中標(biāo)資格并報建設(shè)行政主管部門和國家檢查機關(guān)。如甲方及相關(guān)單位的有關(guān)人員有違反廉政規(guī)定的行為，可向有關(guān)部門舉報。

第十二條附則

12.1.本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂書面協(xié)議。

12.2.本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。

12.3.附件

（1）招投標(biāo)文件

（2）其他

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

甲方代表人：（簽字）乙方代表人：（簽字）

簽定時間：簽定時間：

帳號：

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇三

乙方： 法定代表人：

一、工程總量

該工程為郭葉線維修補缺加鋪通村公路，全長約2.5公里，具體以實際施工里程為準(zhǔn)。

二、工程施工及質(zhì)量要求

1、全部破損公路由鄉(xiāng)村公路段派專人指定維修點，乙方按甲方要求施工。

2、維修部份兩端連接點必須用切割機切斷、切齊，連接點水泥硬化時兩邊必須涂抹瀝清。

3、維修部份水泥塊用挖機挖出來后必須運離公路兩側(cè)50米外，以免影響公路通行安全。

4、維修部份必須整平、壓實。

5、混凝土硬化層寬度為3.5米、厚度18厘米。

6、乙方全面按標(biāo)準(zhǔn)完工后，甲方申請縣有關(guān)職能部門驗收，經(jīng)驗收合格簽字后，乙方交付甲方使用視為正式完工。

7、工程自驗收之日起一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負責(zé)無償維修(不可抗力因素除外)。

三、工程安全責(zé)任

乙方必須抓好安全施工，包括個人人身安全、財產(chǎn)安全，確保無任何安全事故發(fā)生。發(fā)生的一切安全責(zé)任由乙方全部負責(zé)。

四、工程時間

五、工程造價及付款方式

1、破混凝土板及運輸10/㎡，共80745㎡，計幣80745元。

2、基層處理5/㎡，共80745㎡，計幣40373元。

3、混凝土澆筑及保養(yǎng)65/㎡，共80745㎡，計幣524843元。

4、蓋函板一座2萬元。

5、工程保質(zhì)期為一年，保質(zhì)期滿后付清余款。

六、施工環(huán)境

甲方有義務(wù)為乙方提供優(yōu)良的施工環(huán)境，協(xié)助做好協(xié)調(diào)工作，無償提供工程所需的土源、土場、毛料，協(xié)調(diào)水電供應(yīng)，盡量為乙方提供施工方便，以利工程順利進行。

七、違約責(zé)任

1、公路工程不得轉(zhuǎn)包或分包，合同簽訂后，發(fā)現(xiàn)乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為的，甲方有權(quán)無條件終止合同。

2、由于乙方工程質(zhì)量不合格所發(fā)生的工程返工、重建等，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)，工期每延期一天甲方按工程量總額的1‰對乙方處以罰款。

八、本合同一式肆份，甲方貳份、乙方壹份、存檔壹份。

九、工程竣工驗收完工后，甲方一次性付清總工程款50萬元，余款165961萬元，一年內(nèi)付清，乙方按合同要求組織施工。

十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效。

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇四

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務(wù)：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯(lián)系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務(wù)：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯(lián)系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬

修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質(zhì)量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。

第九條 轉(zhuǎn)包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。

3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機密。

2.雙方負責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

3.定作人對其專有機密信息自行負責(zé)。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十二條 協(xié)助

1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務(wù)

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔(dān)。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

第十九條 結(jié)算方式

第二十條 保修

設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條 合同的終止

如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇五

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

為防止因鍋爐設(shè)備維修保養(yǎng)不及時而導(dǎo)致鍋爐設(shè)備不能正常工作，為此需要對鍋爐主機進行維護保養(yǎng)、除垢、及燃燒器的維保、煙道清灰等。以保證鍋爐設(shè)備的正常運行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》有關(guān)規(guī)定，本著平等公平、互惠互利、自愿有償?shù)脑瓌t，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成本合同如下條款，共同遵守。

第一條鍋爐系統(tǒng)維護保養(yǎng)的具體內(nèi)容

1、爐體除垢，全方位檢測。

2、燃燒器積碳清理、維護及保養(yǎng)，主機電路檢查。

3、煙道(積灰)清理及增加煙道清灰檢查口。

第二條維護保養(yǎng)的要求

1、化驗爐內(nèi)水質(zhì)，取出污垢，對比特制適量藥劑，分解水垢且不能傷害爐內(nèi)體鋼板及結(jié)構(gòu)，然后沖洗。最后再用特制的鍋爐保養(yǎng)劑進行保養(yǎng)。(該工序需加溫、蒸煮，沖洗等，時間約為24小時，使其在爐壁內(nèi)形成保護膜。)

2、 清洗燃燒器探針積碳，使其點火更順暢。

3、 仔細檢查緊固所有自控電路，消除隱患。

4、 嚴(yán)格按照甲方指定位置在煙道上開設(shè)兩個檢查清灰口，認(rèn)真清除煙道內(nèi)積灰，然后用耐高溫材料密封，高強螺栓固定清灰口，以防止泄露煙氣。

第三條雙方責(zé)任

(一) 甲方責(zé)任：

1、甲方應(yīng)指定專人負責(zé)施工現(xiàn)場并配合乙方做好相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，同時派專人監(jiān)督乙方施工指令并及時提出意見，以保證乙方工作的順利進行。

2、甲方免費提供施工用電，用水等。

3、甲方向乙方提供該鍋爐之際的相關(guān)資料及有關(guān)實際運行的材料，以利于乙方能順利地進行施工。

4、按照合同約定及時向乙方支付費用。

二 乙方責(zé)任：

1、自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一管理，維護甲方的企業(yè)聲譽。

2、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范精心組織施工，并對工程質(zhì)量和施工進度負責(zé)，按質(zhì)按時安全完成施工任務(wù)。

3、對施工過程中出現(xiàn)的工程質(zhì)量事故、機械事故和人員傷亡事故的全部經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任負責(zé)。

4、施工期間保護好甲方物品，如發(fā)現(xiàn)乙方施工人員破壞或損壞，由乙方負責(zé)賠償。

第四條 施工工期

1、 開工日期：年月

2、 竣工日期：日

第五條 違約

1、乙方不按時按質(zhì)完成施工項目，即視為違約，由此給甲方造成的損失由乙方負責(zé)。

2、甲方不按時支付合同款，由此造成的任何責(zé)任由乙方負責(zé)，并負責(zé)賠償乙方各項列行合同后的經(jīng)濟損失。

第六條 合同價格

本合同為工料全包：人民幣 元整，大寫：

第七條 付款方式

工人、設(shè)備、原材料等進場后甲方應(yīng)支付合同總額的50%，合同約定事項，乙方全部施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格后支付全部余款。

第八條 其他

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同未盡事宜或有補充、變更的、雙方應(yīng)友好協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇六

受理編號:

需方: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額

差旅費：

上門服務(wù)費：

合計金額(大寫)：

五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內(nèi)修復(fù)并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。

六、設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，供方提供三個月的保修。

七、合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并另訂合同，方為有效。

甲方：（蓋章） 乙方：

負責(zé)人簽字： 負責(zé)人簽字：

日期： 日期：

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇七

乙方：

1、維修時間：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。

2、維修地點：孔雀湖康體中心

3、維修方案須甲方確認(rèn)，并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意。

4、維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責(zé)任對施工時的人員安全負責(zé)，出現(xiàn)工傷事故由乙方負責(zé)。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項施工前的準(zhǔn)備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

8、在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都由甲方負責(zé)予以負擔(dān)。

9、根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。

10、本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關(guān)于保修：保修期 6個月，自維修結(jié)束之日起算，保修期內(nèi)發(fā)生問題時乙方應(yīng)立即派工作人員前往查看，并采取其他相關(guān)措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇八

乙方：_____________________

甲方與乙方本著互利互惠原則，通過友好協(xié)商簽定以下信息產(chǎn)品維修維護合同。

一。該合同所包括的信息產(chǎn)品如下：

產(chǎn)品名稱：______________________

產(chǎn)品序列號：____________________

臺數(shù)：____________________

金額：（人民幣）_________________

備注：___________________________

二。由乙方為甲方提供信息產(chǎn)品免送維修服務(wù)，相應(yīng)服務(wù)條款如下：

1。合同有效期內(nèi)，乙方只對本合同所列產(chǎn)品實施上門維修，如需更換零件甲方應(yīng)承擔(dān)零件費用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權(quán)。

2。如果乙方認(rèn)為該產(chǎn)品需要取回修理，則乙方技術(shù)人員將直接前往甲方處取機。

3。合同有效期內(nèi)，乙方將對本合同所列產(chǎn)品進行兩次免費清潔。

4。除乙方的節(jié)假日外，每周星期___至星期______：___——___：___，是乙方執(zhí)行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時間。

5。本合同不涉及有關(guān)軟件或網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù)，凡涉及軟件或網(wǎng)絡(luò)支持問題的維修服務(wù)，均按照乙方收費服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)收費。

6。乙方實施上門維修地點為該合同所包括的甲方信息產(chǎn)品現(xiàn)在（合同簽字日）使用所在地。

7。甲方應(yīng)對其專有的機密信息的安全自行負責(zé)。

三。合同生效及合同期限：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字，蓋章確認(rèn)，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。

四。本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權(quán)。

未盡事宜雙方協(xié)商解決。

甲方簽字：______________

甲方章：________________

簽字日期：______________

乙方簽字：______________

乙方章：________________

簽字日期：______________

最新車輛保險采購合同 維修服務(wù)合同實用篇九

委托方：________________________________業(yè)主大會(以下簡稱甲方)

受托方：________________________________________(以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》和其他有關(guān)法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本著平等自愿原則，訂立本合同。

第一條　工程概況

1、工程名稱：

工程地點：

開工日期：

竣工日期：

建筑面積：______________________平方米

結(jié)構(gòu)類別：

預(yù)算造價：____________________元

決算造價：____________________元

2、物業(yè)管理企業(yè)：

3、施工單位：

4、監(jiān)理單位：

5、其他：

第二條　合同內(nèi)容(取消的條款，在其編號前括號內(nèi)標(biāo)“×”)

( )1、甲方委托乙方編制該工程預(yù)算(或概算);

( )2、甲方委托乙方審核該工程預(yù)算(或概算);

( )3、甲方委托乙方承辦工程造價技術(shù)經(jīng)濟鑒定;

( )4、其他。

第三條　甲方權(quán)利與義務(wù)

1、甲方可向乙方索取與委托內(nèi)容有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟報告;

3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;

5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;

6、甲方須按約及時向乙方支付服務(wù)費用;

7、其他。

第四條　乙方權(quán)利與義務(wù)

1、乙方可向甲方索取與委托內(nèi)容有關(guān)的各類技術(shù)經(jīng)濟資料;

2、乙方可要求甲方對有關(guān)問題做出解釋和補充有關(guān)資料;

3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;

6、其他。

第五條　合同費用

1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、基本費：

按______________________________________為取費基礎(chǔ)，計___________________元。

3、差額費：

按______________________________________為取費基礎(chǔ)，計___________________元。

4、甲乙雙方商定：

按______________元，一次確定，不另調(diào)整。

人民幣(大寫)：____________________

5、上列三款費用不得同時計取，如發(fā)生差異，應(yīng)按其中金額最大一類收費。

6、付款方法：

第一次支付：___________________元。

人民幣(大寫)：_____________________

支付日期：________年_______月_______日

第二次支付：___________________元。

人民幣(大寫)：_____________________

支付日期：________年_______月_______日

如有余款，待合同履行完畢時，一次結(jié)清。

第六條　合同時效

1、本合同自簽訂之日起生效。

2、雙方確定，本合同所含工作內(nèi)容至_______年_______月_______日結(jié)束。

3、雙方完成工作，付清費用后，本合同自行失效。

第七條　違約責(zé)任

本合同如發(fā)生違約，按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任。

第八條　爭議解決方法

1、向上海仲裁委員會申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

第九條　附則

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議，所達成的一致意見或協(xié)議與本合同具有同等效力。

2、本合同一式____份，其中正本_____份，副本_____份;甲乙雙方各執(zhí)正本_____份，副本_____份。

甲方(蓋章)：　 乙方(蓋章)：

地址：　 地址：

負責(zé)人或委托代理人： 負責(zé)人或委托代理人：

(簽字) (簽字)

電話：　 電話：

開戶銀行及賬號： 開戶銀行及賬號：