確定目標是置頂工作方案的重要環節。在公司計劃開展某項工作的時候，我們需要為領導提供多種工作方案。優秀的方案都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的方案范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
2023年水暖安裝施工方案優秀篇一
設計單位：________________
施工單位：________________
合同編號：________________
____年____月____日
建設單位：____（簡稱甲方）
地址：
施工單位：____（簡稱乙方）
地址：____________
茲有工程，經過投標、議標、決定由乙方施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。
第一條：工程地點
第二條：工程內容
第三條：承包方式
第四條：工程價款及調整
1.工程價款
2．發生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整：
（1）甲方代表確認的工程量增減；
（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
（3）工程造價管理部門公布的價格調整；
（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；
（5）合同條款以外得其他增減或調整；
第五條：付款方式
第六條：合同工期
1.雙方商定總工期為____天。
開工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
2.如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。
（1）甲方不能按合同約定提供開工條件，
（2）工程量變化和設計變更；
（3）非乙方原因得超過4個小時以上時；停水停電停氣
（4）工程款未按時支付；
（5）不可抗力（如地震臺風火災等）
3．由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
第七條：工程質量要求：
第八條：材料設備：
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任
1.甲方：
（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；
（3）按時支付工程款項；
（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；
（6）組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；
（7）負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作；
（8）組織工程竣工驗收工作。
2.乙方：
（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；
（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；
（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；
（5）參加工程竣工驗收工作。
第十條：保修
保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。本工程保修期為____個月。
2023年水暖安裝施工方案優秀篇二
制作安裝工程質量監控在建筑業是比較重要的。制作安裝合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的制作安裝合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
第一條 制作概況
1.工程名稱：噴塑鐵皮字
2.廣告牌規格：
(1)0.8厚的鍍鋅噴塑鐵皮字
第二條 安裝要求
安裝地點：
施工要求：按照甲方提供給甲方的設計圖案施工。
第三條 工程造價及支付方式
1.合同總價款共計人民幣7000.00元整(大寫：柒仟元整)。
2.合同生效后，乙方可在甲方廣告牌地基制作過程全部完工后一至三天全部一次性付清給乙方廣告牌總體款人民幣7000.00元整(大寫：柒仟元整)。
第四條 工程期限
施工日期自20xx年3月12日至20xx年3月26日。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)，工期相應順延。
第五條 雙方權利、義務
乙方：
1. 協助、配合甲方的各項工作。
1、 協調解決施工中出現的問題，保質保量的完成工程， 施工期間如發生人身傷亡及其他安全事故均與甲方無關，由乙方自己承擔。
2、 乙方應保證廣告牌使用3—5年，抗風力10級(風力以當地氣象局報道為準)。
3、 保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效益，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜另行協商。如產生糾紛，應本著互諒互讓的原則協商原則協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴。
甲方： 乙方：
住址： 住址：
年 月 日
委托方： 承攬方：
(以下簡稱甲方) (以下簡稱乙方)
一、工程名稱及材料規格： 1、2、
二、工程地點： 三、工期
1、工期從日至年月工驗收。
四、合同價及付款方式 1、合同價為
1、本工程由甲方以包工包料方式承包給乙方。
(1)、乙方必須嚴格按圖施工(包括安裝位置、尺寸等)進行安裝。 (2)、服從甲方的施工方案、進度、質量、安全生產進行指導監督檢查保證按甲方要求完成。
(3)、遵守施工現場的有關規定，嚴格安全措施;防火防盜，杜絕事故的生成。在施工中，乙方發生的傷亡事故和由乙方原因造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得影響工程進度。
(4)、乙方必須采取一切必要的措施和手段，強化施工安全健康文化管理，提高安全與文明施工水平，確定嚴格的安全施工秩序以保證施工人員在施工中的安全和健康。
1、在施工期間，乙方必須保持施工現場的整齊，施工準備材料;設備應整齊妥善存放，廢物與垃圾等不需要的設施及時從現場消除，拆解并清理。
2、竣工時乙方應及時清理裝備，剩余材料，垃圾和各種施工臨時設施，并保證施工程的整潔。
八、糾紛解決
本合同一式兩份，雙方各持一份。
乙方代表(蓋章)
地 址： 法定代表人： 委托人： 電 話： 開戶銀行： 賬 號：
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同》(gb-1999-0201)及山東省有關規定，雙方根據分工負責、配合協作的精神，經充分協商一致，訂立本協議，并嚴肅執行。
第一條：工程概況
1.1 工程名稱：
1.2工程地點：
1.3
1.4工程材料：
1.5承包方式：1.6工程期限：本工程自月至月日止全部完工。經雙方協商，發生以下情況，經甲方確認，順延合同工期。
1.6.1 人力不可抗拒的災害面被迫停工者;
1.6.2 甲方變更計劃而影響施工者;
1.6.4 其它非乙方責任影響施工者。
1.7 本協議合同造價暫定為人民幣(大寫)：第二條 工程款支付
合同簽定后付總價格的50%現金 ，安裝完付清尾款_ 元 。
第三條 工程質量
3.2 乙方必須服從甲方質量監督人員的檢查監督，發現不合格的情況后，甲方有權要求整改。
第四條 安全責任
4.2 工程結束后若出現任何質量問題傷及人身安全者，由乙方全權負責。
第五條 雙方一般的權利和義務
5.1 發包人職責：
5.1.1 按合同約定及時撥付工程進度款;
5.1.3 工程完工后及時組織驗收并辦理工程款結算;
5.1.4 工程中途停工、緩工或由于設計變更而造成的返工，應采取措施彌補后減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
5.2 承包人職責：
5.2.1 按照甲方要求，及時組織材料進行施工或進場及安裝;
5.2.2 確保工程質量，按合同規定的時間竣工和驗收;
5.2.5 乙方應在開工前為工人購買保險，發生人身傷亡事故，自行負擔。
第六條 質量保修
6.2 整體工程保修期從工程竣工起二年。
第七條 合同爭議
7.1 爭議解決方式：協商解決
第八條 其他
8.3 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
發包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
2023年水暖安裝施工方案優秀篇三
供方(乙方)：
一、工程項目
1、 工程名稱：
2、 交貨及安裝工程地點：
二、項目總造價
1、本路燈項目含稅總造價為人民幣：
2、 整個路燈項目必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款項支付
1、簽訂合同之日起_3_日內甲方安排總工程款的30%作為生產預付款。
2、貨到施工現場后_3_日內甲方付總工程款的85%;
3、工程全部完工，通過甲方及有關部門驗收合格后，再付總工程款的95%。
4、預留質量保證金5%，一年期滿后在 5日內付清工程質保金。
四、供貨及安裝：
1、本路燈工程安裝施工日期總計 個工作日內完成路燈安裝施工項目。
2、本路燈項目必須嚴格按照國家有關施工安裝
3、在安裝過程中，因為不可抗力的因素、甲方責任、變更設計或其他原因所造成的安裝方式改變、工期延誤的，甲乙雙方可協商解決。
五、安全責任
乙方必須嚴格按施工安全規范做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方自行承擔法律責任，甲方不承擔任何法律責任。
五、維修保養
六、違約責任
甲乙雙方互相協商解決。
七、本合同一式 貳 份，甲乙雙方各執 壹 份，合同自甲乙雙方蓋章簽字起即日生效。
八、其他約定事項：無。
供 方
供方(章)
單位地址：
法定代表人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
年 月 日需 方
需方(章)
單位地址：
法定代表人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
年 月 日
2023年水暖安裝施工方案優秀篇四
供貨方：以下簡稱乙方
根據《xxx合同法》及相關法律規定，為了保證甲、
一、供貨材料：碎石、水泥;
二、價格：砂石價格為90元/噸、水泥340/噸;
三、供貨時間：以甲方通知的到場時間為準;
四、供貨地點：公路施工地點、老哇山公路及村組道路;
五、運輸：裝卸方式及費用負擔由乙方負擔;
六、質量要求及驗收標準：甲方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起3日內書面通知乙方，否則該批砂石的質量視為完全合格。經雙方確認砂石質量確實不合格的，乙方應將質量不合格的砂石運回，并承擔運回所發生的運費，但甲方不承擔其他責任，同時乙方在2日內換送合格砂石。
九、合同未盡事宜，甲、乙雙方協商補充，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章生效。
購貨方(甲方)：代表人：
供貨方(乙方)：
代表人：
年月日
2023年水暖安裝施工方案優秀篇五
承包方：（以下簡稱乙方）__________
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工期：
四、驗收日期：
五、驗收標準：按設計圖紙和建筑水暖安裝驗收規范驗收。
六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防護用品等整體方式承包。
七、合同造價及付款
本工程承包價格以市場價為準，按建筑面積計算，工程竣工驗收合格后壹個月內以房頂款給乙方。
八、甲、乙雙方義務和責任：
（一）甲方義務和責任：
1、根據合同規定，按時結算。
2、甲方在按期履行驗收義務，在施工期間，甲方發現有任何異議，可要求乙方馬上整改。
3、幫助乙方與其他施工單位進行溝通協調。
（二）乙方義務和責任：
3、乙方應確保在其施工人員及工作人員不得與施工場地內任何第三方發生爭執。若因與第三方發生爭議所引起的一切后果由乙方自行承擔。
4、乙方必須嚴格依照甲方確認的設計圖紙和方案制作并安裝，確保工程質量。
5、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
九、違約條款
1、乙方必須嚴格依照甲方確認的設計圖紙和方案制作并安裝，確保工程質量和進度。如發生質量問題或由于乙方的責任使甲方不能在____年____月____日—____月____日正常使用，乙方償付甲方合同總額的10%做為違約金。
2、甲、乙雙方不得借故拖欠各種應付款項。
3、甲方如在乙方制作中途對設計方案有較大變更，雙方應簽定書面變更協議，甲方應承擔乙方由此增加的全部費用。
十、本合同內容的修改或變更均應甲、乙雙方共同書面認可；由本合同所產生的任何權利或義務未經許可不得轉讓。雙方任何一方未按合同執行，對方有權終止合同，由此造成的損失，由違約方賠付。
十一、雙方均有就本合同對外保密的責任。
十二、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，至履行完畢之日自動作廢。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。具有同等法律效力。
十三、甲、乙雙方對合同產生之任何爭議，雙方友好協商，協商不成雙方均有權申請人民法院判決。
十四、施工圖紙為本合同的附件，具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________