生活當中，合同是出現頻率很高的，那么還是應該要準備好一份勞動合同。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

安裝維修合同優質篇一

乙方：

1、維修時間：年月日起到年月日止

2、維修地點：

3、負責維修單位：

4、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

5、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。

8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工包料的方式實施。

10、本工程維修發生的費用共計人民幣153000元(大寫十五萬叁千元整)，關于費用的支付：無論采取以上任何一種合作方式，甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50%，在維修結束后付45%，余下5%保修期滿后甲方在行支付。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關于保修：保修期60天，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方公章甲方公章

經辦人(簽名)經辦人(簽名)

年月日年月日

安裝維修合同優質篇二

甲方法定代表人：_______

甲方地址：_______

乙方：姓名________性別___________

出身日期______年______月______日

戶口所在地____ 省(市)____ 區(縣)________街道(鄉鎮)

乙方為 有限公司在職機械維修人員，甲、乙雙方協商一致，由乙方提供為甲方所屬設備進行維修和定期保養服務。就此事宜，甲、乙雙方自愿簽訂本服務協議，共同遵守本協議所列條款。

第一條 本協議有效期限自______年_______月_______日起至甲方不再需要所屬設備維修工作時止。

第二條 甲方的權利和義務

1、甲方設備出現故障或需要定期保養，甲方負責通知乙方及時到達現場，并提供必要的設備、人員支持和所需備品備件。

2、根據乙方實際工作需要，對所需備品備件計劃審核、采購、保管和領用實行專業歸口管理。

3、根據需要，為乙方發放必要的勞保用品。

4、負責對乙方進行安全生產、勞動紀律及各項規章制度的教育、培訓工作。

5、每月___日前支付乙方上月維修服務費，標準為___元(稅后)/月，具體費用支付額度根據乙方完成任務情況，由倉儲管理部提出考核意見，會知生產加工部后，由人力資源部負責兌現。

6、甲方為乙方購買一份中國人壽保險股份有限公司意外傷害保險，用于乙方在為甲方提供服務過程中發生意外傷害的補償。

第三條 乙方的權力和義務

1、乙方全面負責甲方所屬設備的日常維修和定期保養工作。

2、甲方設備發生故障，乙方應保證在接到通知后___小時之內到達現場進行處理。

3、根據行業規定，定期、按工作標準對甲方所屬設備進行保養。遇有法定節假日，應在休假前對設備進行全面檢查，發現問題及時處理，確保節假日期間設備使用安全。

4、為甲方提供設備的日常維護和保養計劃方案，并負責對相關工作人員進行必要的維護和保養知識的培訓和技術指導。

5、定期提出備品備件的采購計劃。

6、每月第二周星期一，乙方應配合甲方對設備進行專項檢查，對日常維護保養中出現的問題，及時提出改進建議。

7、認真履行工作職責，服從管理和安排。工作過程中嚴格遵守安全操作規程，避免安全事故發生。

8、乙方應遵守國家有關法律法規和企業的各項制度規定，嚴格遵守行業規范，恪守職業道德。

9、在合同期內乙方自身或聘請的工作人員，不得到與甲方相競爭的同行業的工廠和單位從事承包機器設備維修服務，或技術指導和兼職等，乙方自身或聘請的工作人員不得泄露甲方商業機密，不得做損害甲方聲譽和有損甲方形象的行為。甲方如有發現有以上行為的，甲方根據情節輕重可向乙方索賠，嚴重的追究法律責任。

10、愛護公共財產和設施，如因乙方個人原因給甲方造成經濟損失的，應根據后果和責任的大小承擔相應賠償責任。

第四條 其它相關約定

乙方因違反國家、北京市的有關法律、法規及甲方的有關制度，發生事故或過失給他人造成的人身傷害或財產損害，或被有關部門審查或處罰的，均由乙方本人承擔，甲方不負連帶責任和賠償責任。

第五條 有下列情形之一的，甲、乙雙方有權解除本協議：

1、甲方無故拖欠維修服務費用;

2、乙方不能勝任崗位工作，無故完不成工作任務的;

3、乙方無正當理由三次未能按約定時限到場或未按要求履行服務協議的;

5、違反國家、北京市法律法規和企業相關規定等其他情形的。

第六條、本合同在履行期間，甲方生產經營狀況發生變化或因乙方年齡、身體或其它原因影響協議繼續履行時，本協議終止。

第七條 補充規定

1、設備出現故障或需要定期保養，倉儲管理部負責通知乙方和生產加工部調度室，說明故障原因和情況。

2、乙方接到報修通知，未按時限要求及時到達現場，每有一次扣減服務費 元;遇有緊急情況，乙方不能按時達到現場的，甲方有權安排其他維修人員進行現場搶修，維修費用從服務費中相應扣除。

第八條 本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

第九條 本協議一式四份，甲方人力資源部、生產加工部、倉儲管理部、乙雙方各持一份。

甲方 (公章)_______乙方(簽章)_______

安裝維修合同優質篇三

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

安裝維修合同優質篇四

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方對房屋進行 訂立本協議，以共同恪守。

　??；

：??；

：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知 甲方），由乙方負責施工。

　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝 修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問 題，乙方負責無償返工維修。

材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費 元人民幣。

甲方：???? 乙方：????

簽字（蓋章）：???? 簽字（蓋章）：????

聯系電話：????聯系電話：????

??年??月??日??年??月??日

安裝維修合同優質篇五

乙方：

雙方經過充分協商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。

一、維修內容及金額：rmb(含稅價)

序號名稱數量修理內容合計

合計：____元（含稅）

二、乙方負責將帶出維修，維修后送回甲方工廠。

三、工期：合同簽署后____日內完成維修。

四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發票。

五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。

六、質保：質保期____個月，從最終驗收合格之日起計算。

七、售中售后服務：質保期內出現質量問題由乙方在一周內免費更換。

八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金;因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產生的直接損失。

九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

十、爭議解決：所有因本合同或執行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協商解決，協商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。

十二、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方代表：

乙方代表:________

簽訂日期：___年__月__日

簽訂地點：

安裝維修合同優質篇六

乙方：

雙方經過充分協商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。

一、維修內容及金額：rmb（含稅價）

三、工期：合同簽署后____日內完成維修。

四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發票。

五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。

六、質保：質保期____個月，從最終驗收合格之日起計算。

七、售中售后服務：質保期內出現質量問題由乙方在一周內免費更換。

八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金；因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產生的直接損失。

九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

十、爭議解決：所有因本合同或執行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協商解決，協商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。

十二、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方代表：

乙方代表:

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：

安裝維修合同優質篇七

乙方：

經甲乙雙方協商達成如下協議：

第一條、工作崗位

甲方根據工作需要，招用乙方到我汽車修理廠維修工作為_______________。

第二條、合同時限

合同期限：本合同期限為___年，從___年___月___日起到____年___月___日止。

第三條、工作時間

每天早上八點正式上班。

第四條、工資待遇

(一)乙方工資按照甲方工資制度實行。

(二)乙方(銅工、漆工、機修工)除掉材料費后按提成分50%的修理費。

(三)乙方每月付給甲方伙食費(____元)。

第五條、工作規定

(一)場內的生產，由于違章操作而發生的工具、設備、配件損壞，余事故乙方自行承擔。

(二)場外與工作無關，私自外出而發生的一切事故乙方自行承擔。

(三)乙方在合同期間不能私自離開逃跑，逃跑者由修理廠罰款20__元，并承擔所造成的經濟損失。

(四)在合同期乙方不能私自外出去做任何事業。

(五)乙方不能使用任何毒品。

(六)乙方不能貪污、偷盜場內的任何財物和金錢等。

(七)乙方必須按照甲方指定的工作做出效益。

(八)乙方晚上12點以前必須回到修理廠休息。

(九)乙方不能透露修理廠的秘密。

第六條、甲方責任

甲方不能拖延乙方的工資，由每月的月底付清乙方。乙方若發生特殊情況，甲方必須盡量幫助解決。

雙方應遵守國家規定的相關法律法規，望雙方共同遵守。此協議一式二份，甲方雙方各持一份，雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

安裝維修合同優質篇八

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

依照《xxx合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就××豪庭房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

1、工程名稱：××豪庭房屋維修工程。

2、工程地點：xx市xx區××路×××號。

3、工程范圍：本工程涵蓋××豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內墻面、棚面發霉維修等工程，具體內容見附件：甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單。

4、合同工期：開工日200×年×月×日，竣工日200×年×月××日，該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

包工、包料、包工期、包質量。

甲、乙雙方及監理人員就需要維修部位及工程量，進行技術聯系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方及監理人員簽字確認后的技術聯系單內容為基準，甲、乙雙方依據xx市20xx定額進行結算，確定工程總造價。

甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單，作為合同附件附后。

暫定為人民幣××萬元（最終以甲、乙雙方確認的結算值為準）。

乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收，驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時，對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續維修，并承擔逾期責任。

1、工程款支付方式為支票。

2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內，甲方支付乙方暫定工程總造價30％的工程款。

3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告，雙方按本合同約定標準進行結算，結算值經甲方確認后，甲方向乙方支付至結算值的60％。

4、乙方維修過的部位經過一個雨季過后，未發現滲漏、發霉現象，甲方于200×年×月××日前向乙方支付至結算值的95％。

5、剩余5％工程款留作保修金，保修期滿后十日內如無質量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。

6、甲方每次付款的同時，乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票，否則，甲方有權拒絕支付工程款。

1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為5年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。

2、工程保修金為工程款的5％，保修期滿后十日內，甲方將保修金的剩余部分無息返還。

3、保修期內，如維修工程出現質量問題，乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修，并應在甲方確定的合理期限內修復完畢，如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的，甲方有權另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償等。

5、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。

安裝維修合同優質篇九

乙方：維修隊

一、維修內容、范圍及時間

甲方單位的所有水電設施的維修、安裝工作。時間：xx年xx月至xx月xx日。

二、維修承包費用

全年為x元。

三、雙方約定事項

1、乙方負責甲方單位的所有水電設施的日常維修、安裝工作，并做好到交舊領新，隨叫隨到。

2、乙方在維修前向甲方提供水電維修需要的材料清單，并注明所需要材料的品牌、數量、規格等。甲方接到水電維修清單后應及時向乙方提供所需要的維修安裝材料，保證乙方施工。

3、工程質量要求：乙方必須按照國家水電維修標準施工，所有水電維修安裝質量必須全部符合甲方要求，并按甲方要求的時間完成任務，并經甲方驗收合格后方能付款，否則不予付款。

4、因甲方提高的材料質量問題或沒有及時提供材料，影響乙方施工者，乙方不負任何責任。

5、施工安全要求，乙方必須按照國家建筑安裝規范要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施，管理好一切安裝工具，在施工過程中特別注意安全，杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產生的一切費用，由乙方自己承擔，責任與甲方無關。

四、付款方式

每半年付款x元，年底付完。

五、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

x年xx月xx日