現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

2023年 維修合同模板篇一

乙方:_____________公司

第一條:工程概況

1.工程名稱:_____________維修合同

2.工程地點:__________________________

3.承包方式:包工包料(甲方認質認價)

第二條:工程期限、合同金額、付款方式

1.本合同工期為______天

2.工程總造價:____________元整，大寫:__________________整。本合同簽訂生效后，乙方制作安裝完工后，待甲方驗收合格，無扣減事項后，______天內甲方以支票方式付全款，乙方需出具由稅務局監制的有效發票。

第三條:雙方責任及義務

1.乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工，如工程質量不符合相關規定，乙方負責無償修理或返工，否則將賠償甲方的一切損失。

2.乙方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工期順延。否則，視為違約，并賠償甲方工程總造價______%的違約金。

3.使用過程中，如出現質量問題，乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。

第四條:違約責任

1.乙方采購的材料必須保證質量，且是符合設計要求的合格產品。否則，應及時、免費按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。

2.合同糾紛解決方式:法院起訴。

本合同正本一式四份，甲方執三份，乙方執一份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。

甲方:____________公司

乙方:____________公司

______年_____月_____日

2023年 維修合同模板篇二

受理編號:

需方: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額

差旅費：

上門服務費：

合計人民幣金額(大寫)：

五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的保修。

七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。

九、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，由_________仲裁委員會仲裁。

十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。

十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執一份，傳真件有效。

2023年 維修合同模板篇三

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

2023年 維修合同模板篇四

乙方：維修隊

一、維修內容、范圍及時間

甲方單位的所有水電設施的維修、安裝工作。時間：xx年xx月至xx月xx日。

二、維修承包費用

全年為x元。

三、雙方約定事項

1、乙方負責甲方單位的所有水電設施的日常維修、安裝工作，并做好到交舊領新，隨叫隨到。

2、乙方在維修前向甲方提供水電維修需要的材料清單，并注明所需要材料的品牌、數量、規格等。甲方接到水電維修清單后應及時向乙方提供所需要的維修安裝材料，保證乙方施工。

3、工程質量要求：乙方必須按照國家水電維修標準施工，所有水電維修安裝質量必須全部符合甲方要求，并按甲方要求的時間完成任務，并經甲方驗收合格后方能付款，否則不予付款。

4、因甲方提高的材料質量問題或沒有及時提供材料，影響乙方施工者，乙方不負任何責任。

5、施工安全要求，乙方必須按照國家建筑安裝規范要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施，管理好一切安裝工具，在施工過程中特別注意安全，杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產生的一切費用，由乙方自己承擔，責任與甲方無關。

四、付款方式

每半年付款x元，年底付完。

五、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

x年xx月xx日

2023年 維修合同模板篇五

受理編號:

需方: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額

差旅費：

上門服務費：

合計金額(大寫)：

五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的保修。

七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

甲方：（蓋章） 乙方：

負責人簽字： 負責人簽字：

日期： 日期：

2023年 維修合同模板篇六

甲方：__________________(簡稱甲方)

乙方：__________________(簡稱乙方)

第一條、乙方負責維修甲方辦公室的_____臺空調(掛機)。

第二條、乙方的維修內容為

1、清洗空調。

2、添加制冷添加劑。

3、配置_____個空調遙控器。

4、保障空調正常工作的其他維護內容。

第三條、乙方保證于_____年_____月_____日前將維修后的空調如數交付甲方，并自交付之日起_____年內，空調再次發生故障時，乙方應及時免費保修。

第四條、乙方必須保證空調拆卸后的完好無損，承擔維修期間保管拆卸空調的盜失責任，保證維護后的安裝固定。

第五條、未經甲方同意不得擅自將維修工作轉包給第三方，也不得擅自更換不需要更換的空調零部件。確需更換，應通知甲方，并保證更換零部件與原裝部件的一致或與整機功能性能的匹配。

1、空調清洗保養并添加制冷劑_____元/臺。

2、配置萬能空調遙控器_____元/個。

第七條、本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。

第八條、本合同未盡事宜，經合同雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本規定具有同等法律效力。

第九條、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執_____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2023年 維修合同模板篇七

2023年 維修合同模板篇八

施工單位(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》的規定，以及有關法律、法規，在自愿、平等的基礎上，合同雙方就礦業公司至凈化站管道維修工程事宜，經協商，達成一致，簽訂本合同。

一、工程名稱：棋盤井礦業公司至凈化站、人工湖管道維修

二、工程地點：生態公園

三、工程項目：管道維修

四、承包方式：乙方包工。

1.結算方式：雙方經濟往來，通過銀行辦理。

2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規發票后付款。

六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設單位有權按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應由施工單位書面向建設單位提出，雙方協商適當延期。

八、違約責任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發生爭議糾紛時協商解決;協商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執一份。

2023年 維修合同模板篇九

乙方：

一、乙方按維修行業車輛維護管理規定，每月底對營運客車作出一級、二級維護計劃，并交與甲方實施，甲方保證對乙方車輛進行優先維護作業，并自收到乙方車輛后8小時之內維護完畢。

二、甲方嚴格按照gb/t-1884-20xx國家標準對乙方車輛進行維護作業，并按規定填寫作業單和建立一車一檔車輛維護技術檔案，技術檔案內容包括一級、二級維護作業單，更換材料記錄單、維修作業單有維修人員和技術人員簽字，車輛維護過程中更換材料由甲方提供。甲方不得向乙方提供不合格配件且提供的正品配件價格不得高于同品質的市場價格，提供的材料不符合質量要求的，乙方可拒接裝配，已裝配上的，乙方將要求甲方免費進行更換(材料、工時均屬于免費項目)，并承擔由此造成的乙方損失。

三、車輛維護過程中，甲方必須嚴格執行二級維護的維修標準和工藝規范，甲方必須嚴格實行進廠、過程和竣工檢驗制度。車輛必須檢驗合格后簽發《營運機動車維修竣工出廠合格證》后方可放行出廠，該合格證甲方保證在收到乙方車輛后8小時內簽發，延期造成乙方營運損失的，由甲方承擔。

四、甲方向乙方提供一份汽車一級、二級維護前檢驗單及一套維護過程修理照片。

五、車輛維護質量保證期按交通部20xx第7號令的規定執行，甲、乙雙方汽車維護合同期內或汽車維護質量保證期內，因維護價格或維修質量發生糾紛，可以自行協商，協商不成向乙方所在地法院起訴。確因甲方維修質量而產生事故的，責任由甲方承擔。

六、收費標準：中型客車二級維護工時費為450元每臺每次。小型客車二級維護工時費280元臺/次，小型客車一級維護為80元臺/次。

七、甲方必須按規定進行維護作業，并不得買賣《營運機動車維修竣工出廠合格證》。

八、本合同雙方簽字生效，有效期為一年，自 年 月 日到 年 月 日。雙方共同遵守、不得違反，否則守約方有權解除合同。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

2023年 維修合同模板篇十

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲方委托乙方對綜合辦公大樓地下室中央空調機房、泵房內的全部水泵設備進行維修保養服務，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本合同并遵照執行。

一、 服務項目

水泵設備維修保養。

二、水泵類型、數量

各種型號的水泵38臺。

其中，型號為：

200400c45循環泵 4臺

200250c30循環泵 2臺

1、1的積水循環泵 4臺

消防壓力45循環泵 4臺

污水處理泵 8臺

28型生活變頻泵 7臺

補水泵 2臺

深井水泵 7臺

三、維修、保養服務范圍及價格

1、需維修的水泵設備損壞部件更換配件數量價格：

200250上軸承1只，1120元；

200250下軸承1只，580元；

200400c上軸承2只，3200元；

200400c下軸承2只，1240元；

65gd24123下軸承1件，270元；

65gd24123機械零件1件，450元；

200250機械零件1件，840元。

2、38臺各種水泵設備需維護保養、消防水泵設備系統啟動統調，包括耐磨耐高溫潤滑油脂、螺絲墊子等維護必需品，包干價格5000元。

此次維修及維護保養服務為包工、包料、包價、保質的三包一保維保服務項目。合同費用總金額（大寫）：壹萬貳仟柒佰元整（12700元）。

四、付款方式

1、乙方在合同工期內保質保量完成合同工作內容，經甲乙雙方方共同確認無故障，水泵設備處于正常運行狀態的，甲方驗收簽字，并在驗收簽字后五個工作日內一次性支付合同費用總金額的94%，余6%為質保金。

2、合同款項匯入乙方指定賬戶。

五、服務技術要求

1、乙方保證派出的施工人員必須是水泵設備維保專業技工，有豐富的水泵設備維修保養實踐經驗，責任心強，對用戶負責，具備國家有關規定的水泵維護保養資質，能夠切實按國家相關水泵維修保養規范進行。

2、對上述設備提供一次全面的例行保養工作，其中包括對設備機件的安全及功能清潔、調整、檢查及潤滑加油，設置、調整操作等以使設備正常運行，達到原制造廠家的產品企業標準或現行有效的相關xx標準。

3、所有檢修維護的水泵設備各固定連接部位不應有松動；各運動部件運轉應正常，不得有異常聲響和摩擦現象；附屬系統的運轉應正常；管道連接處應牢固無滲漏；軸承的溫度應符合設備技術文件的規定；各潤滑點的潤滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應符合設備技術文件的規定；潤滑油不得有滲漏和霧狀噴油現象；泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表顯示均應靈敏、正確、可靠；機械密封（或填料密封）的泄漏量應符合原設備技術文件的規定，且溫升應正常。

六、雙方權利和義務

1、甲方應為乙方在不違反業主相關管理規定的情況下，提供進行維修保養的必要場所、工具和其它一些工作上的方便。

2、乙方施工期間，必須按照國家規定做好安全預防措施，如設置現場安全警示、用于確保安全的技術措施、維護作業人員的作業安全措施等。工作現場要有專職安全文明施工管理人員。由于乙方未做好安全預防措施所造成的事故，由乙方承擔全部責任。

3、乙方應掌握所有維修保養水泵設備的準確信息，如出現合同維修保養內容不能滿足水泵設備正常運行的條件時，乙方有及時書面告知甲方的義務，并提出整改建議。

4、在維修過程中，如發現新的機件損壞或失效需要更換時，應及時書面告知甲方，在征得甲方同意后實施更換，被更換零部件的材料費由甲方承擔。乙方提供的零部件應為設備原制造廠出品的原廠合格配件。乙方經努力仍無法采購到原廠配件的，經甲方同意，乙方可以采購其它品牌的同型號配件，但應保證該配件的質量、性能、技術參數等不低于原廠配件。

5、甲方負責合同維修保養水泵設備日常管理工作，并跟蹤維修記錄。乙方負責做好保養工作書面記錄，由維護保養工作人員和甲方授權人員共同簽字確認。保養工作記錄內容應當包括設備的名稱、維護保養單位名稱、使用單位名稱、設備型號和額定功率等技術參數、維護保養項目、本次維護保養時間、配件更換記錄、使用建議等。記錄作為竣工驗收的憑證。

6、乙方對維護保養的設備的使用性能負責，在維護保養過程中嚴格執行技術規范要求，保證設備的性能符合相關技術標準要求。在維保期間，乙方應對設備可能存在的故障隱患作出評估，并進行恰當的預防性處理，以保證設備的安全運行。若故障隱患超出維護保養范圍的，應及時書面通知甲方，并提出消除隱患建議。

7、由于乙方維保不當所造成的損失，由乙方承擔全部責任。

七、合同的生效、變更與終止

1、本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

2、若雙方在本合同有效期內就本合同有關事項提出變更，需另行簽訂變更協議。

3、本合同履行完畢自行終止。

八、本合同如有未盡事項，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。

九、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。

賬號： 賬號：

____日期：____日期