隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇一

承包方(乙方)：

按照《_經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

工程地點： 寶楊路3320號

承包范圍： 1-3號外墻涂

工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

工程質量：合格

工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.

合同價款采用固定單價，單價 淺色元/每平方, 深色元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

第二條 甲方工作

指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

第三條 乙方工作

參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 關于工期的約定

乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。

工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。

第五條 關于工程質量及驗收的約定

本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。

由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。

第六條 關于工程價款及結算的約定

支付方式：

工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。

第七條 關于材料供應的約定

乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。

第八條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定

乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《_消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《_消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第九條 爭議與違約責任

、違約

(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。

(2)產(chǎn)品質量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產(chǎn)品外，還應按不合格產(chǎn)品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。

(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據(jù)實賠償。

(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

、爭議

(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。

第十條 其它約定

第十一條 附則

本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。

本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。

本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。

甲方(蓋章)：

代理人：

乙方(蓋章)：

代表人：

年 月 日

內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇二

乙方：_________________

一、工程地點：_________________

二、工程內容：_________________韻家口鎮(zhèn)居民安置樓內墻涂料工程，室內首先用塹子打掉高出部分和其它雜物，然后用水泥、大白粉、膠水補平，再括兩遍膩子粉，要求墻面頂棚平整光滑，陰陽角線條分明。樓梯間做法和室內一樣，只是另加刷兩遍白色乳膠漆(普通乳膠漆)。

三、承包方式：_________________由乙方包工包料。

四、工程價格：_________________室內為每平米元。樓梯間為每平米元。

五、付款方式：_________________按施工進度付款，材料和工人進場一星期后先預支元生活費，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款項驗收合格后一次性付清。

六、工程期限：_________________本工程從年月日開工至年月日竣工。(如甲方原因或自然災害，工期順延)。

七、甲方責任：_________________甲方必須提供乙方施工人員的食宿方便，正常供水、供電、協(xié)調各方面的關系，保證資金到位，按時發(fā)放工資，如工程款未按時到位，造成工期延誤由甲方負責。

八、乙方責任：_________________乙方人員服從甲方管理，遵守工地的各項規(guī)章制度，不偷工減料，按規(guī)范施工保證工程質量，按時完成施工任務，如達不到質量要求，造成返工一切損失由乙方負責。若乙方不按照安全規(guī)范施工，造成安全事故一切責任由乙方負責。

九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，簽字生效，并具法律效應。

甲方(蓋章) ___________

乙方(簽章) ___________

____年_____月_____日

內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇三

內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇四

發(fā)包方： (以下簡稱“甲方”)

承包方： (以下簡稱“乙方”)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱： .

1.2工程地點： .

1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

1.5 工程期限__ ___歷天，開工日期______年 月 日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。

第二條 施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 甲方義務

3.1 開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條 乙方義務

4.1 指派 為乙方駐工地監(jiān)理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。

6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。

8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。

8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

(1)不能提供水、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況。

(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤， 工期不順延：

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。

(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

9.4 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

9.5 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條 關于設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協(xié)商解決。

10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會調解;協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 附則

13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：_________ ___(簽字) 乙方：東莞裝飾工程有限公司(蓋章)

法定代理人： 法定代理人：_____________

地址： 地址：××市××鎮(zhèn)路

電話： 電話：

內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇五

乙方：

丙方：

1. 三方同意，自 20xx年 3月 28日起， 蚌埠五和醫(yī)院(主樓5-20層，裙樓5-6層)室內裝飾工程 中 五河和天醫(yī)療投資管理有限公司 的權利義務全部轉由 蚌埠五和醫(yī)院有限公司 享有和承擔，丙方不再享有和承擔合同的權利義務。

2. 本補充協(xié)議作為 蚌埠五和醫(yī)院(主樓5-20層，裙樓5-6層)室內裝飾工程 的補充協(xié)議， 自簽訂之日起生效，本合同一式三份，甲乙丙三方各持一份。

甲方(蓋章)：

授權代表(簽字)

乙方(蓋章)：

授權代表(簽字)

丙方(蓋章)：

授權代表(簽字)