合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

最新火鍋底料代加工合同通用篇一

乙方：

一、合作方式

甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員。乙方提供訂單以及相關的所有原輔材料和制圖工具，進行技術指導和訂單質量跟蹤，乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。

二、合作期限

一年，自 年 月 日 年 月 日。合同期滿，若雙方愿意繼續合作，雙方須提前三個月洽談合作條款。

三、合作條件

（一）設備：甲方確保現有設備正常運行，維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產設備完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費（附設備請單）。

（二）乙方用甲方服裝加工生產線工人。

（三）合同簽訂當日付清第一月加工費，共計人民幣 元整（小寫 元）。

四、生產安排

由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產和質量管理，各負其責。雙方依據訂單充分溝通、協商，合理安排生產計劃，甲方在不違背河南省天霖地工貿有限公司管理規定的情況下保證正常的生產時間，每天8個小時，每月26個工作日（國家法定節日正常休息）。

五、加工費用及結算方式

（一）加工費用：每批產品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均 元。當月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結算。當月水電費用由乙方負擔。

（二）結算方式：先付款后加工。乙方應于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統算后支付當月實際加工費。

六、質量要求

（一）乙方負責生產工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好生產過程中各環節的質量管理和生產管理，確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗部分，分析原因，劃清責任，由雙方協商解決。

（二）乙方派駐2—4名男性技術人員指導生產，在甲方場地驗收產品質量，甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝，出貨前乙方發現產品不合格，甲方無條件進行返修，直至合格。經乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現場后出現質量問題甲方不承擔責任。

七、違約責任

乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算（法定節日順延），滿七個工作日甲方有權終止合同，乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金，甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約，違約方支付當月加工費等額的違約金（不可抗力原因除外）。

八、其他

甲方為乙方人員辦理有關出入手續，乙方人員要服從甲方管理，自覺遵守甲方的各項規章制度。

九、所加工產品不得用于出口

十、協議期滿后，甲方必須保證乙方有在同等條件下優先續簽的權利。

十一、本合同一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

十二、未盡事宜，合同雙方另行協商解決。

十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

負責人（簽章）：

經辦人：

年 月 日

乙方：

負責人（簽章）：

經辦人：

年 月 日

最新火鍋底料代加工合同通用篇二

法定代表人：____________職務：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規格單位數量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%—30%）或酬金總額的____%（20%—60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%—60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

最新火鍋底料代加工合同通用篇三

乙方：

一、加工產品名稱、規格、數量、價款，詳見供貨清單附件。

備注：1.合同單價為乙方加工后送貨到工地的不含稅價格，不包括卸貨費。

2.加工數量及總價為暫定數，實際結算數量以甲方提供的圖紙和實際到貨簽收單的數量為準。

3.結算依據：甲方簽收的乙方送貨單為結算依據。

二、技術及質量標準要求。

1.按甲方親自選定的材料加工，見業主項目材料封樣展板。

2.加工預制混凝土側平石以封樣或一期已完成樣品品種為準。

3.加工質量符合國家行業標準。

三、交貨及驗收方式：

1.交貨時間及周期：合同簽定后，甲方提供全部可加工的圖紙后，乙方在

2.送貨地點：

3.裝卸及裝卸破損的約定：貨到工地由甲方負責卸貨，卸貨前破損由乙方負責，卸貨驗收后出現的破損由甲方負責。

4.驗收方式：

(1)、甲方需委托專人簽收，并附委托書給乙方。

(2)、乙方每次發貨，必須攜帶送貨清單，交甲方委托簽收人簽字確認。

(3)、產品驗收：貨到工地甲方卸貨后，如乙方加工的質量不合格，甲方有權退貨，退貨損失由乙方承擔;乙方必須在7天內負責調換，否則乙方要承擔相關的損失;超過3天甲方不組織相關的人員驗收視為合格，不影響付款。

四、包裝及運輸方式：

運輸方式：

五、結算及付款方式：

1.結算數量的計算方法：以乙方送貨到工地甲方實際簽收數量為準。

2.合同暫定價格為 元(大寫：陸萬元整 )，具體見供貨清單附件，結算按實際數量。

3.供貨到現場后，每月20日之前報本月完成量，按工程量付合同價格的50%，供貨完成后甲方付供貨工程量合同價格的80%，竣工驗收后付結算價的95%，業主驗收合格后付清。

六、違約與爭議：

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如果雙反不能通過友好協商解決，則向人民法院提出訴訟，以保護雙方的合法權益。

七、其他約定：

1.甲方該工程如需增加其他石材的產品，除價格另議和按比例支付定金的條款外，其他條款按本合同執行。

2.經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件、圖紙等附件，將作為本合同的組成部分，具有合同的相同效力，所有來往傳真必需簽字回傳。

3.未盡事宜，雙方友好協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

4.本合同正本貳份、副本貳份，具同等效力(涂改無效)，甲乙雙方各執兩份，自簽字蓋章起生效執行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新火鍋底料代加工合同通用篇四

簽約地點：四川成都市

乙方： 簽約日期：

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著友好合作，互惠互利、充分協商的原則，為明確雙方的責任、權利、義務，經雙方充分協商達成如下合同條款，以便雙方共同遵守。

一、 工程名稱：

二、 加工內容：

1、加工單價、總價表說明：。

2、以上單價包含等費用;

3、加工范圍：鋼結構合同4、構件加工數量為預估量;最終以圖紙實際理論重量為準。

5、交貨日期：甲方供應材料供齊后以后開始陸續交貨，完，不得延誤。

5、交貨地點：乙方加工廠。

三、 技術標準和驗收規范

1、按甲方提供的圖紙進行加工;

3、構件拋丸除銹達sa2.5級，噴涂普通灰色底漆一遍。

4、構件要求全部編號;

5、加工完成后，乙方應通知甲方到工廠進行外觀檢驗，然后提貨，如構件到甲方安裝時出現尺寸等任何質量問題，乙方必須無條件配合甲方進行處理完善，追究責任，無條件返工，并向甲方償付因此而產生的經濟損失。

6、技術聯系人及聯系方式：

四、 產品運輸

1、甲方負責運輸，乙方負責裝車。

2、運輸時間由甲方確定并提前一天通知乙方。

五、 付款方式

1、每批構件出廠時，付清該批構件加工費

2、最后一車構件發貨時辦理結算并付清全款，乙方發貨。

六、 結算方式

按構件詳圖進行結算。

結算聯系人及聯系方式：

七、 技術保密協議

乙方對甲方工程項目及提供的技術資料、圖紙和合同保密，甲方對乙方的報價保密。如有泄密將追究相關責任。

八、 保證資料

乙方在交付產品時必須隨車提供以下技術資料

1、提供輔材材質證明書

2、所有到場產品的出廠合格證

3、國家規定的鋼結構構件的相關制作資料(探傷報告)。

九、 合同爭議

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人本著友好合作的態度按照《合同法》的有關條款協商解決，協商不成時，也可請求當地工商行政管理部門調解或真接向法院起訴。

十、

甲方：成都賽特藍鋼結構制造有限公司 乙方：

法人或委托代理人： 法人或委托代理人

簽字蓋章： 簽字蓋章：

開戶行： 開戶行：

帳號： 帳號：

稅號： 稅號：

合同共三頁，一式二份，雙方各執一份，合同雙方簽字生效。

最新火鍋底料代加工合同通用篇五

乙方： 公司

為了明確雙方之間的權利與義務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經共同協商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協議如下，以示信守。

一、委托事項

甲方委托乙方承擔 (工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

二、合同工期

本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協商確定。

三、甲方的權利與義務

(一)甲方的權利

1、甲方有權要求乙方按時、保質、保量完成成型鋼筋加工工作。

2、甲方有權監督、指導乙方生產，有權對乙方加工質量進行抽檢。

3、按照本合同約定甲方享有的其他權利。

(二)甲方的義務

1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

2、合同生效后3日內，甲方應以書面的形式向乙方進行技術交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術小組，負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。

4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。

5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產品。

6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。

7、甲方提供授權經辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權范圍。甲方更換授權經辦人員時應及時通知乙方，否則應承擔由此產生的法律責任。

8、對乙方提出的任何質疑或異議，甲方應當在12小時內予以書面澄清或解答。

9、需要乙方現場加工時，甲方應提供滿足加工需求的加工場地，并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現場;現場加工時，水、電費由甲方承擔，鋼筋加工制作設備以及場地內其余設施由乙方自行解決。

四、乙方的權利與義務

(一)乙方的權利1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。

2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

3、按照本合同約定乙方享有的其他權利。

(二)乙方的義務1、本合同生效后，乙方應積極準備生產，確保甲方工程項目施工進度。

2、鋼筋原材料經驗收合格后，乙方方可進行加工。

3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應認真校對，如圖示尺寸、規格、數量標注無法正確識別時應及時與甲方聯系。

4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。

5、乙方特殊作業人員和施工操作人員必須具有相關的上崗證書。

6、接受甲方的監督、指導，協助甲方工作人員進行產品抽檢工作。

7、嚴格按照工藝標準進行操作，合理套材降低損耗。

8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調換使用其他材料。

9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。

五、鋼筋原材料供應

1、甲方提供的鋼筋原材料應當符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》(gb1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》(gb1499.2-20xx)規定的標準。

2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產品合格證、質保卡、產品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。

3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質量負責，對原材料存在的質量缺陷，應及時協調材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔的質量責任。

4、乙方有權對甲方供應的鋼筋原材料質量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。

六、設計變更

1、如遇工程設計變更，甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應順延。

2、工程設計變更后，甲方應重新向乙方進行技術交底，并協商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。

3、發生設計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

七、產品質量要求

2、對成型鋼筋產品的其他要求 .

八、安全與文明施工

1、乙方在履約過程中，應做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發生事故，應積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。

2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足，有權要求乙方限期改正。

3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志，確保安全。

九、運輸及檢驗

1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。

2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內安排提貨。

3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權文件，否則，乙方有權拒絕交貨。

4、甲方提貨的，甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，甲方應填寫收貨回執單交于乙方。成型鋼筋交付后，發生毀損、滅失的風險由甲方承擔。

5、采用乙方送貨的，甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應當場驗收，驗收合格后填寫收貨回執單交于乙方。

6、甲方未經驗收即接受成型鋼筋產品或將成型鋼筋產品加以使用的，視為成型鋼筋產品驗收合格。

7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應及時予以修理、更換、重做，由此產生的費用由乙方承擔。

十、合同價款合同總價款預計為人民幣 萬元，以實際結算金額為準。

(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數按 %計取，螺紋鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價。

(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數按 %計取，線材鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價。

(3)本合同所稱加工結算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。

(4)鋼筋機械連接頭 元/個(鋼筋不分材質、規格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執單記載的數量結算。

(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據實結算，計入合同總價款。

合同總價款為上述各項金額之和。

十一、結算與支付

1、成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結算單，甲方應在收到結算單后3日內書面或以傳真形式對結算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結算單予以確認。

2、合同價款按月結算，甲方于每月10日前按照結算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結算方式)

或：甲方于本合同簽訂后3 日內支付合同總價款的 %，即人民幣 元，其余價款在乙方完成本合同全部工作內容后 日內支付。(預付款方式)

3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發票。

十二、節余鋼筋的處理1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結算鋼筋原材料及成型鋼筋規格、重量。鋼筋節余量按照以下方式計算：鋼筋節余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數)。

2、節余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。

3、經甲乙雙方協商一致，甲方可以以節余鋼筋抵扣合同價款，節余鋼筋價款按節余鋼筋量乘以甲乙雙方協商確定的單價計算。

十三、合同變更與解除1、甲乙雙方經協商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協議。

2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。

3、發生下列情形之一的，可以解除本合同：

(1)甲乙雙方協商一致解除合同的;

(2)因不可抗力致使不能實現合同目的;

(6)法律規定的其他情形。

十四、違約責任

(一)甲方責任

1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協商，圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

2、甲方應按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產品，應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產品的合同價款外，應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

(二)乙方責任

1、乙方未按照本合同規定的質量、規格、數量等提供成型鋼筋產品，甲方有權退貨，乙方應及時予以修理、更換、重做，并承擔由此產生的裝卸及運輸費用。

3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產品，如因乙方原因導致鋼筋毀損、滅失，應承擔由此產生的全部經濟損失。

十五、爭議解決方式本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛，雙方可友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。

十六、其它：

1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應應立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結束后，受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。

2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

3、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權利義務履行完畢時終止。

附件1：甲乙雙方授權經辦人簽字字體體樣及聯系方式。

附件2：鋼筋加工配送服務工作流程。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

聯系電話： 聯系電話：

簽署日期： 年 月 日

最新火鍋底料代加工合同通用篇六

(16)非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

雙方責任

(17)加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。

協議終止

(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

最新火鍋底料代加工合同通用篇七