隨著法律觀念的日漸普及,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢?下面是小編帶來的優秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
裝修合同糾紛篇一
地址:地址:南寧市武鳴區江濱路7號
聯系方式:聯系方式:
服務細則:
一、甲方房屋測量服務流程:
1、客戶裝飾房屋測量;
a、 墻體結構分析;
b、 光線、空氣流向分析;
c、 水、電位分析;
d、 尺寸測量;
e、 周邊環境分析;
f、 現場拍照、記錄。
2、功能分析:根據甲方生活需求劃分合理使用功能。
3、風格初選:根據甲方喜好選擇裝修風格及類別。
4、材料調研:由雙方交流選定所需材料材質。
5、裝飾房屋繪制平面圖:
a、結構修改圖;
b、材質圖;
c、總平面布局圖;
d、施工圖。
二、預算:根據雙方最終交流決定的布局,裝修風格及材料的確定,擬出所裝修房屋所需費用預算
三、洽談交流:設計師市場人員根據甲方時間預約,進行方案交流。
a、按標準甲方繳納¥: 元人民幣的意向合作定金,待簽訂正式的裝修施工合同后,計入工程款,不另外收取。
b、如果您未簽定本協議,而要求將圖紙或預算帶走,須簽定設計協議并交納相應的設計費。(設計費:40元/㎡)
四、其它事宜:
a、如您對設計方案及預算滿意,可與公司簽定裝飾施工合同,為了更好的為您服務,客戶經理會提前與您預約。
b、合同簽定3日后在工地現場,會進行技術交底工作,具體參與人員有,設計師、項目經理、施工隊長、工程監理,為了您更加的清楚工程情況,請您按時參加。
c、在施工過程中,如遇到工程技術問題,將由工程監理為您及時解決,如遇到設計方案變更的問題,由本工程的設計師會為您服務。
d、如果您對我們的服務有任何問題市場部會第一時間為您解決問題,您的意見和建議是對我們最大的支持和厚愛。
d、若您對上述的服務流程理解認可,請在交納測量定金時與本公司簽定此意向協議,我們會努力做的更好!
e、本協議一式兩份甲乙雙方各執一份,本協議履行完成后將自行終止
說明:為維護雙方的相關權益,任何口頭協議及承諾均視為無效,所有事宜以本意向協議為據。
甲 方 : 乙 方 :
年 月 日 :年 月 日
裝修合同糾紛篇二
建設單位(甲方):
承包單位(乙方):
甲方有,現委托乙方對該賣場 木工工程 部份進行廣告裝修。該工程所用的材料由甲方負責,乙方按甲方圖紙進行施工(附圖紙)。
一、工程名稱:室內裝修 木工 工程
二、施工地點:
三、木工工程總造價:按甲乙雙方簽訂的價格(附價格表、施工驗收檢準)
四、付款方式:工程完全完工并經業主和甲方項目負責人驗收合格后,甲方貳拾天內支付乙方95%的工程款,余下的5%的工程款為質量保證金,甲方需于三個月后支付給乙方。
五、施工期限:從年月日起至 年 月 日止
共 天內完成,如因甲方改變設計方案,或甲方材料不能按時到位,工期將順延。
六、保修:保修期為 半 年,保修期內屬乙方施工質量問題,乙方需進行保修,保修所產生的費用(包括材料)均由乙方負責,或由甲方從質量保證金中扣回;若費用超過質量保證金,甲方有權在乙方的其他工程款中扣回。(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內)。
七、責任:(1)、乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整、對上工序完工的基本驗收,并作好驗收交
接。對接收甲方的材料時應作數量和質量的驗收,驗收后出現的短缺和損壞由乙方負責。另如發現乙方人員偷取甲方的材料,一經證實將以一罰十處理。
(2)、乙方未經甲方同意不能變更施工方案,否則造成的經濟損失由乙方負責。
(3)、施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全,嚴格按照甲方的施工指引進行施工,施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷,由乙方自行負責。
(4)、因乙方的原因未能按工期完成的,按延誤天數每天扣罰總工程款的5%.
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。
九、單價 室外鋁塑板招牌 室內基層打底 室內鋁塑板 室外鋁塑板包柱甲方: 乙方:
簽約代表: 簽約代表:
簽約日期: 年 月日 簽約日期: 年 月 日
裝修合同糾紛篇三
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協議,由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬元,工期1個月。孫xx付款后,白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時人員幫忙,這些人員往往素質不高,或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個月尚未完工,導致孫xx無法入住,不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現,裝修工程已完工部分質量嚴重不合格,存在衛生間門歪曲,木線有縫隙,玻璃松動,整體墻面光潔度不夠、不均勻,門套歪曲不在一個平面,背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見,就是推托責任,說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任,還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后,委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定,認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元,該工程不合格部分修復費用15750元。同時,調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照,不具備經營資格。一審法院經過審理,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題:一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定,凡從事建筑裝飾裝修的企業,必須經建設行政主管部門進行資質審查,并取得資質證書后,方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定,凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見,本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同,根據上述法規定,該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有:
(1)返還財產:合同被認定無效后,雙方應將財產關系回復到前的狀態,已從對方取得財產的一方,應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合,成為孫xx房屋的添附價值,故此部分工程款無需返還,白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失:凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的,有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用,和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失,白xx作為此無效合同中有過錯的一方,依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶的侵權,施工人員應承擔侵權責任,對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應承擔此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應償還。
裝修合同糾紛篇四
委托方(甲方):____________
住所地址:___________________________
身份證號碼:_________________
電話:_____________
承接方(乙方):____________
住所地址:___________________________
身份證號碼:_________________
電話:_____________
工程項目:__________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢(裝修)。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:________________________________________________
2. 居室規格: ____ 室____ 廳____ 廚____ 衛,施工建筑面積____平方米。
3. 委托方式:包工包料(除防盜門、燈具、地板材料費外)
4.工程價款(金額大寫):________________元整,該工程價款包括合同第三條中所列明的工程材料款,裝潢過程中的全部人工費、搬卸費、裝潢垃圾清理費等。(備注:所有與裝潢相關的人工費用和工程材料費用,均由乙方承擔。如在施工工程中,乙方提出其他費用支付要求,甲方均有權拒絕支付。若乙方以此為由拖延施工,甲方有權終止合同并追究相關違約責任。)
5. 工程開工日期:_______年_______月_______日
6. 工程竣工日期:_______年_______月_______日 工程總天數:______天
第二條:施工內容
1.客廳:鞋柜一個、客廳推出、做石膏線、吊頂、做塑鋼窗、安裝四個插座和兩個開關。
2.主臥:衣柜一個(帶梭門)加吊柜、陽臺衣柜一個(帶梭門)加吊柜、床頭柜兩個、做石膏線、安裝六個插座和兩個開關。
3.次臥:衣柜一個(帶梭門)加吊柜、主臥次臥之間做隔斷立新墻、做塑鋼飄窗、飄窗改成電腦桌加書柜一個、床頭柜兩個、做石膏線、安裝四個插座和兩個開關。
4.廚房:下水改造、貼墻磚、地磚、訂做整體櫥柜、推出無煙灶臺、安裝排風扇、安過石門、吊頂(鋁扣板)、安裝菜盆、混水閥、案板石英石、安裝六個插座和兩個開關、防水處理。
5.衛生間:下水改造、貼墻磚、地磚、吊頂(鋁扣板)、安過石門、安洗臉臺和柜、面盆混水閥、洗衣機龍頭和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安裝兩個個插座和兩個開關、防水處理。
6.強弱電安裝具體要求:所有電路(電線、有線電視、電話、電腦網線)要穿管走,電線要地線,強電的線路不能在地下接,要接入配電盒內(插座、天關內),插座面板要用五眼,開關帶五眼插座,另裝配電箱(空開)六組。
7.墻面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳膠漆必須嚴格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墻面處理要做到橫平豎直,陰陽角要調直。
8.訂做整體櫥柜:由乙方委托專門廠家訂做整體櫥柜,標準為750元/直米,若超出該費用標準,多出部分則由甲方承擔。特別規定:整體櫥柜背后必須鋪滿墻磚,臺面材料為石英石,柜面為pu板。
第三條:裝潢工程材料
序號品名品牌/規格價格備注1電線武漢二廠銅芯線 2插座、開關飛雕牌 底盒、面板
上下水管偉星pp-r水管、
聯塑ppc下水管
絕對不能有滲漏4木芯板鷹冠牌16mm厚95元/張級別:e15衛生間及廚房的'墻磚、地磚300*300或330*330 墻磚、地磚不可混用6衛生間洗臉臺 500帶鏡子、柜子、毛巾架、掛鉤7鋁扣板奧普/友邦/品格/寶蘭/奧華 8排風扇 200兩個9廚房、衛生間雙層玻璃門1.2m厚鋁合金門500 10主、次臥門、門窗 600含門套、窗套、門鎖、門吸11衛生間防水膠、防水涂料鄰樂/西卡/德國漢高 12家具木器漆多樂士5合1清味木器色漆 底漆、面漆同一品牌13墻面乳膠漆多樂士5合1金裝環保漆 底漆、面漆同一品牌14膠水漢港白乳膠 墻面、家具用15堵漏王、填縫劑 16大便器 坐式帶水箱17混水閥 廚房、廁所各一18輔材 釘子、砂紙、裝飾五金第四條:材料供應
1. 乙方對本合同中所用材料一律實行明碼標價,且為正規廠家生產的合格產品。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的室內裝修工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
4.乙方在工程中使用主要材料的品種、規格、名稱,需經甲方認可。
5.工程價款包含材料費,若甲方自行購買材料費用應從總款中減除。
第五條:付款方式
開工支付______元,水電完工驗收合格后付__
____元,泥木工、墻面漆、油漆完工驗收合格后付______元,交房驗收合格后付______元,余款在交房后付清。
第六條:其他事項
1.安全問題:乙方嚴格按照安全施工進行,如出現安全事故均由乙方負責。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方自簽訂日起生效。
甲方(業主): 乙方(包方):
簽約日期: 簽約日期: