施工合同是建設項目中各方之間進行協作合作的基礎文件。根據你的要求,從第一部分中隨機拿一條:"施工合同是工程建設過程中所必須形成的書面文件,它規定了合同雙方之間的權益和責任。"
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇一
甲方:
乙方:
日期:年月日
第一部份總則。
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》和參照《建筑安裝工程承包合同條款》及其他有關法律、行政法規,遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就事項協商一致,制訂本合同。
一、工程概況。
工程名稱:。
工程地點:。
工程內容:。
二、工程承包范圍。
承包范圍:。
三、承包方式:。
四、簽約合同價為:。
五、合同工期:天,年月日前完成現場施工。
六、工程質量標準:工程施工質量等級達合格等級,并通過消防部門的驗收。
七、工程造價:。
第二部份基本條款。
第一條雙方責任。
1.1甲方責任。
1.1.1甲方委派_同志為駐施工現場代表,負責工程施工的質量、進度、和付款的原始資料、設計圖紙的變更以及工程期間的質量驗收、現場協調等其它事宜。
1.1.2甲方負責向乙方提供有關施工及生活用水、用電及其他施工上的方便。
1.1.3甲方負責向乙方提供原設計圖紙壹份并組織設計圖紙交底,及時解決影響施工順利進行的有關問題。
1.1.4協調工地各承包單位和乙方的相關施工配合和治安防盜工作。
1.1.5協調乙方工程資料簽字及公司蓋章工作。
1.2乙方責任。
1.2.1乙方必須按質、按量、按時完成本合同規定的施工任務,嚴格按國家消防的有關消防規范、技術標準設計圖紙要求進行施工。
1.2.4乙方委派同志為駐施工現場代表,負責本工程的現場施工管理和安全等問題。
1.2.5乙方必須做好進場材料的保管工作,專人負責,做好工程驗收前本專業施工成品的保護工作。
1.2.6乙方在保證本消防工程的質量達到并通過消防部門驗收,在消防驗收合格前提下可進行優化安裝,如不能合格自行承擔二次驗收的費用及一切損失。
1.2.7負責在工程驗收后30個工作日內移交竣工資料壹套。
1.2.8由于乙方不履行上述各項義務而造成工程延誤和工程損失的,應對由此造成甲方的損失給予經濟賠償。
1.2.9乙方負責所做工程通過消防驗收合格并承擔費用。
第二條材料供應與質量驗收。
2.1本工程所有材料均由乙方采購。但是所有產品必須有廠家合格證并經甲方簽字同意后方可使用。
2.2乙方采購的主要材料及設備應為經國家消防部門認可的產品,并向甲方提供樣品、產品合格證,質量檢驗報告。
2.3消防系統工程的調試乙方必須按照國家現行的有關標準、規范進行。
2.4消防系統工程竣工驗收由公安消防監督機構、建設單位、監理單位、施工單位共同按國家規定的驗收標準進行。乙方在工程竣工后向甲方提供竣工圖壹套。
第三條施工與設計變更。
3.1乙方必須嚴格按照國家有關消防系統工程規范、技術要求施工,確保工程質量。
3.4在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位并采取相應的安全保護措施。
3.5在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
3.6乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程通知甲方或監理人員檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方(包括監理人員)和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續。
3.7在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第四條安全及文明施工。
4.1乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。并控制施工現場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物及噪聲、振動對環境的污染和危害。
第五條工程款支付及竣工結算。
1、每個月甲方按乙方安裝工程量的90%支付給乙方,余款在工程經消防部門驗收合格后,7天內支付至合同款的100%.
第六條工程質量標準和工程保修。
6.1工程質量標準按國家現行有關設計、施工規范和標準進行驗收達優良等級。工程質量達到合格標準。
6.2隱蔽工程及中間驗收按合同條件辦理,在施工中,各道工序、施工工藝要符合國家有關部門標準要求。
6.3工程保修期為24個月。保修期自工程竣工驗收合格投入使用后滿24個月。
6.4在保修期內由于乙方的材料和施工質量所出現的質量問題或存在的質量缺陷,接到業主通知24小時內由乙方負責更換和維修,費用由乙方負責,若由甲方維修,所發生的該項維修費用在工程保修金中扣除,費用由乙方負責。如因甲方人為損壞或使用不當原因所產生的質量問題,乙方維修,甲方支付費用。
6.5系統竣工調試運行后,乙方免費向甲方的專職人員提供管理、操作和維護培訓并協助甲方按有關規定每年至少進行一次檢查和試驗,以確保系統正常運。
第七條工程驗收。
7.1工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。
第八條工期延誤。
8.1對以下造成竣工日期推遲的延誤,以甲方代表確認,工期相應順延:
a)工程量變化和設計變更;經雙方簽字確認后按實際工程量相應計算工期的順延。
b)每天白天(8:00~18:00)內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過6小時,經雙方簽字確認后工期按誤日順延,不增加工程價款及其它費用。
c)不可抗力:
合同寧納定或甲方代表同意給予順延的其他情況;。
8.2乙市在以上情況發生后5個工作日內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提會報告,甲方代表在收到報告后5個工作日內給予確認、答復,逾期不于簽復,乙方即可視延期要求已被確認。
第九條不可抗力事件處理。
9.1不可抗力事件發生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,按協議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。事件繼續發生,乙方應每隔10天向甲方報告一次情況,直到事件結束。甲方應對事件處理提供必要條件。
9.2因事件發生的費用由雙方分別承擔:
a)因違反有關規定和相關操作規程施工引發的一切安全經濟責任由乙方負責,
因其他原因引發的安全經濟責任由引發事故的責任單位負責;。
第十條終止執行合同的條件及解決合同糾紛的方式。
10.1如因乙方不履行合同條款致使甲方利益受到嚴重損害,甲方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償甲方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款。如:
b)工程質量達不到設計工藝規定,經甲方提出,乙方又不采取有力措施予以補救時;。
c)其它由于乙方的責任而導致甲方造成嚴重損失時。
10.2如因甲方不履行合同條款,致使乙方的利益受到嚴重的損害,乙方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償乙方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款,如:
a)甲方不能按期支付工程款并超期過久,而又無正當理由致使工程無法正常進行,經乙方提出,甲方仍不能及時支付或無法支付時。
c)其它由于甲方的責任而導致乙方造成不可挽救的損失時。
10.3解決合同糾紛的方式:
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議。甲乙雙方通過友好協商解決,如協商不能達成一致意見,可向當地建設主管部門調解或當地經濟仲裁機構仲裁,或向當地人民法院起訴的方式解決。
本合同壹式肆份,甲方執貳份,乙方執貳份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
開戶帳號:開戶賬號:
開戶銀行:開戶銀行:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約時間:簽約時間:
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇二
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇三
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
合同編號:甲方:定貨人:簽訂地點:乙方:承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執一份。
甲方:乙方:年月日:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇四
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》,結合本工程具體情況,經雙方協商達成如下協議:
第一條工程概況。
第二條承包方、合同價款及支付方法。
1、承包方式:機械成孔,甲方提供水、電、扎絲、焊條、鋼筋、混凝土,其余機械設備、材料、人工由乙方負責。
2、合同價款:
按實際施工樁數,以65元/米按有效樁長進行結算。
3、合同價款支付方式。
(1)工程進度款:1#、2#、3#樓按每棟樓載體樁完成后,付每一棟樓載體樁合同價的50%,1#、2#、3#樓載體樁全部完工后付至合同總價的70%,載荷試驗完成合格后付至合同總價的90%,剩余10%竣工驗收后一個月內付清。
1)甲、乙雙方代表確認的工程量增減;。
2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;。
第三條工期。
施工現場達到“三通一平”,基坑開挖至標高,具備開工條件后,以監理書面簽署的開工令日期為開工日期。有效工期為日歷天,雨天除外。
第四條工程質量。
乙方嚴格按照國家有關規定、樁基施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工,質量達到合格。
第五條甲方的權利和義務。
1、甲方應向乙方提供樁基施工所需的圖紙、勘察報告、測量成果等有關資料負責放線、乙方人員配合。
2、甲方負責在開工前施工現場達到“三通一平”,水、電接入施工現場相應位置,保證滿足施工期間的需要。
3、甲方委托樁基檢測試驗、材料試驗、水電費、稅收并承擔相關費用,協調處理好周邊關系,保證施工正常進行。
4、對乙方施工過程進行質量安全的監督和檢查。
5、甲方負責放主軸線,乙方負責放線施工。
6、嚴格按合同約定及時支付工程款項。
第六條乙方的權力和義務。
1、乙方在施工前認真熟悉施工圖紙,并按圖紙要求進行放線。
3、保證施工機械正常工作;。
4、乙方按有關規定采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用。
5、負責載體樁施工資料的現場記錄、收集、整理、負責建設單位、監理單位的簽字蓋章。并按照山西省地方標準20______裝訂,裝訂完成后交付給甲方。
第七條雙方施工現場代表。
本工程甲方指派同志、乙方指派同志為現場代表,共同解決施工中的有關問題,行使合同約定的權力、履行合同約定的義務。
第八條違約責任。
甲乙雙方應嚴格履行各自合同條款,保證合同順利履行。如任何一方發生使合同無法履行的行為,應承擔對方的經濟損失。
第九條本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書等書面形式資料均應作為合同條款的補充內容,與合同條款具有同等效力。甲乙雙方認真履行合同,雙方發生糾紛應友好協商解決,若解決不成,可向項目所在地人民法院訴訟。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇五
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部管理局、建設部頒發的《建設工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本項工程建設的有關事項,雙方當事人在平等協商的情況下達成如下協議:
第一條工程概況。
1.工程名稱:工程地點:工程內容:見“工程項目一覽表”(附后)。承包范圍:承包方式:
2.工程性質(指基建、技改、合資等):批準文號(有權機關批準工程立項的文號):
3.定額工期總天數:天。
4.開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期,以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準):本合同工程定于________年____月____日開工。竣工日期(以單位工程為準;群體工程以最后竣工的工期為準):本合同工程定于________年____月____日竣工。
5.質量等級:
6.合同價款:本合同工程承包造價為元。金額(大寫):
第二條合同文件及解釋順序合同另有約定除外,合同文件的組成和解釋順序如下:
1.協議條款;
2.合同條款;
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;
4.招標承包工程的中標通知書、投標和招標文件;
5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;
6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程,由甲方提供的工程量清單;
7.標準、規范和其他有關技術資料、技術要求;
8.國家和本市關于施工合同管理的規定。
當合同文件含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的基礎上,由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
1.合同語言:本合同文件僅使用漢語。
2.適用法律法規:國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規范性文件均對本合同有約束力。
3.適用標準、規范:按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。
第四條圖紙。
1.甲方提供圖紙日期:________年____月____日
2.甲方提供圖紙套數:
3.甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔:
4.工程竣工圖:按照國家和本市有關規定,雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協議。
第五條甲方駐工地代表。
1.甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件):
2.社會總監工程師姓名(如甲方委托監理公司監理時,總監理工程師的職責應在監理合同中明確,并將副本一份交乙方):
第六條乙方駐工地代表(項目經理)。
乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件):
第七條甲方工作。
甲方按本協議約定的時間和要求,一次或分階段完成以下工作:
1.施工現場是否達到具備施工條件和完成的時間:
2.將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求:并保證施工期間的需要。
3.施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點:滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。
4.工程地質和地下管網線路資料的提供時間:
5.辦理證件、批件的名稱和完成時間:
6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖和設計交底的時間:
8.協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用:甲方不按合同約定完成上述工作時,應按本協議條款第32條執行。
第八條乙方工作。
乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作:
1.提供計劃、報表的名稱及完成時間:
2.對施工安全、保衛工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害,由乙方承擔責任及所發生的費用。
3.向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔:
4.對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理的規定,經甲方同意后辦理有關手續,甲方承擔由此發生的費用,因乙方責任造成的罰款除外。
5.已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:
6.施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔:
7.施工現場整潔衛生的要求。保證施工現場的清潔符合有關規定,承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
乙方不按合同約定完成上述工作,造成工期延誤時,應承擔由此造成的經濟損失,工期不予順延。
第九條進度計劃。
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃時間:
2.甲方代表(或總監理工程師“下同”)確認的時間:
第十條延期開工處理。
乙方不能按時開工時,應在協議條款約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答復,可視為已同意乙方要求,工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求時,竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期,承擔乙方因此造成的經濟支出,相應順延工期。
第十一條暫停施工處理。
甲方代表在確有必要時,可以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求,甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見或收到乙方復工要求后48小時內未予答復的,乙方可自行復工。停工責任在甲方時,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方時,又乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部份或全部解除合同,由甲方承擔違約責任。
第十二條工期延誤處理。
1.對以下造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
(1)工程量變化和設計變更;
(2)一周內,非乙方原因停水、停電(地區停電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;
(3)不可抗力;
(4)甲方代表同意工期相應順延的其他情況。
乙方在以上情況發生后5天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復,逾期不予答復的,乙方即可視為延期要求已被確認。
2.非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,應交付。
3.因乙方原因延誤工期,工程不能按合同工期竣工時,甲方可認為乙方部分或全部解除合同,由乙方承擔違約責任,并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第十三條工期提前及獎勵。
工期如需提前,雙方約定如下:
1.按本協議第一條第四款約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為天,比本協議第一條第三款定額工期提前天,提前%。
2.乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出:
3.甲方應提供的條件:
4.乙方每提前竣工一天,甲方應支出乙方的獎勵金額和計算方法:
第十四條質量檢查和返工。
檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后,發現由乙方原因引起的質量問題,乙方仍須承擔責任和發生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外,影響正常施工的經濟支出由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條工程質量及責任。
1.約定的工程質量等級(優良、合格)。實行按質論價和獎罰對等,由此增減費的用支付:
2.違約責任:達不到約定條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。
因乙方原因達不到約定條件時,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件時,乙方承擔違約責任。
因甲方原因達不到約定條件時,由甲方承擔返工的經濟支出,工期相應順延。
3.雙方對工程質量有爭議時,按第30條約定的辦法解決。
第十六條隱蔽工程和中間驗收。
1.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后重新驗收。
工程質量符合規范要求,或驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
2.雙方約定的中間驗收部位為:
第十七條試車(應按承包范圍確定)及雙方責任分屬。
1.設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,乙方組織試車,并在試車48小時前通知甲方代表,通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過,甲方代表在試車記錄上簽字。
2.設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時),甲方組織試車,并在試車48小時前通知乙方,通知包括試車內容、時間、地點和乙方應做準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過,雙方在試車記錄上簽字。
3.雙方責任:
由于設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求時,甲方負責修改設計,乙方按修改后的設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出,工期相應順延。由于設備制造原因試車達不到驗收要求,設備由甲方采購時,應按本協議條款第23條執行;設備由乙方采購時,應按本協議條款第24條執行。
由于乙方施工原因試車達不到驗收要求,甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車,承擔修改和重新試車的費用,工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的,均由甲方承擔。
甲方代表未在規定時間提出修理意見,或試車合格不在試車記錄上簽字的,試車結束24小時后,記錄自行生效,乙方可繼續施工或辦理竣工手續。
第十八條驗收和重新檢驗。
甲方代表不能按時參加驗收或試車,須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求,不參加驗收或試車。乙方可自行組織驗收或試車,甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發生的經濟支出,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的費用,工期也予順延。
第十九條合同價款的調整辦法。
發生下列情況之一時,工程承包造價可做調整:
第二十條工程款預付。
預付工程款的時間和比例及開始低扣工程款的時間和比例,按國家和本市有關主管部門現行規定執行。
1.在合同簽訂后,甲方預付工程款的時間、比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始低扣工程款的時間、比例雙方約定如下:
2.甲方不按時預付工程款,乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求預付,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第二十一條工程量的核實辦法。
1.乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求:
2.甲方核實已完工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款或進度款支付。
1.工程款(進度款)支付的時間和方式:
2.凡屬本協議條款第19條規定的合同價款調整內容,導致合同價款增減時,其工程款(進度款)同期調整后支付。
3.甲方違約責任:
甲方不按時支付工程款(進度款),乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的,經乙方同意并簽訂協議后,甲方可延期支付工程款(進度款)。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天計算應付工程款(進度款)的利息。
甲方收到乙方通知后無支付能力,導致施工無法進行時,乙方可認為甲方已部分或全部解除合同,由甲方承擔違約責任,并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第二十三條甲方供應材料設備。
1.按雙方約定(招標發包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附后)。
甲方按供應材料設備一覽表,向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將同志送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。
2.違約責任:
甲方供應材料設備,乙方派人參加驗收后妥善保管,甲方支付相應保管費用。發生損壞、丟失時,由乙方負責賠償。
甲方不按規定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的材料設備發生與一覽表不符的情況時,雙方約定如下:
(1)材料設備單價與一覽表不符:
(2)材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符:
(3)供應材料與一覽表規格型號不符:
(4)到貨地點與一覽表不符:
(5)供應數量與一覽表不符:
(6)供應時間早于一覽表約定的日期:
因以上原因或遲于一覽表約定供應時間時,由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤,相應順延工期,甲方賠償由此造成的乙方損失。
經乙方檢驗通過之后發現有與一覽表的規格、質量等級不符的(設備經試車后)情況時,甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出,并相應順延工期。
第二十四條乙方采購材料設備。
1.乙方按照設計規范要求采購工程需要的材料設備,并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。
2.違約責任:
對乙方采購材料設備與設計規范要求不符的產品,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的產品,承擔由此發生的費用,工期不予順延。甲方不能按時到場驗收,驗收后發現材料設備(設備試車后)不符合規范和設計要求時,仍由乙方修復或拆除及重新采購,并承擔發生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
3.乙方需使用代用材料時,須經甲方代表批準方可使用,由此增減的費用由雙方議定。
第二十五條設計變更。
施工中甲方對原設計進行變更,經批準后,應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發出書面變更通知,乙方按通知進行變更,否則,乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
施工中乙方對原設計提出的變更要求,經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計,否則,因變更導致的經濟損失,由乙方承擔,工期不予順延。
第二十六條確定變更價款。
根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更,按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款:
1.乙方收到變更通知5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。
2.甲方自收到變更價款報告之日5天內(重大變更10天內)予以簽認,無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天后自行生效,由此延誤的工期相應順延。
3.雙方對變更價款不能達成一致意見時,按第30條約定的辦法解決。
第二十七條竣工驗收。
工程具備竣工驗收條件,乙方按國家和本市工程竣工有關規定,向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條規定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后,在協議條款規定時間內組織有關部門驗收(群體工程以單位工程為準),并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收,或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見時,可視為竣工驗收報告已被批準。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按約定日期組織驗收時,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應付的費用。
因特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協議,明確各方責任。
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后,甲方于____日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定,取得《建設工程質量合格證書》。經核定,工程質量不合格時,應予返修,重新進行核定,竣工日期相應順延。
第二十八條竣工結算辦法。
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后,應按照施工合同簽訂的承包方式和約定的工程價款變更方式,由雙方進行工程結算(群體工程以單位工程為準)。
1.乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。
2.甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認,取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。
3.乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。
4.由于甲方不能支付工程尾款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。
甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業向銀行計劃處貸款的利率支付拖欠工程款額的利息,并承擔違約責任。
5.由于乙方原因不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,造成工程款不能及時結算時,乙方應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用,并承擔工程保修責任。
第二十九條保修。
乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施中,乙方在收到工程竣工結算尾款后,將工程交付甲方,同時,與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準),并向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時低扣)。
第三十條爭議。
甲乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿進行協商或調解不成的,可以采取下列二種方式解決:
第一種爭議解決方式:向仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向人民法院起訴。
雙方約定按第種爭議解決方式解決。
第三十一條違約。
甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為時,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等),并相應順延工期;按協議條款規定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工的等損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規范的要求,或發生其他使合同無法履行的行為時,甲方代表可通知乙方,按協議條款規定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行外,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同時,應提前10天通知違約方,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第三十二條索賠。
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失時,乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠。
1.有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生后20天內,向甲方發出要求索賠的通知;
3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在10天內未予答復,應視為該項索賠已經批準。
第三十三條安全施工。
乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故時,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方必須為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前,應想甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施的費用。
在有毒有害的環境中施工時,甲方應按有關規定提供相應的防護措施,并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝、合理化建議:
第三十五條地下障礙和文物問題。
乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其他影響施工的地下障礙物時,應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門并采取有效保護措施。按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用,延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包問題。
乙方可按投標書約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表處。分包合同與本合同發生抵觸時,以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應的監督管理人員,并保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
工程分包價款除雙方另有約定外,應由乙方與分包單位結算。
第三十七條不可抗力問題不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發布為準。
不可抗力發生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,災害繼續發生的,乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發生的費用由雙方分別承擔:
(1)工程本身的損害由甲方承擔;
(2)人員傷亡由其所屬單位負責,并承擔相應費用;
(3)造成乙方設備、機械的損壞時,由乙方承擔;
(4)所需清理修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協議約定。
第三十八條保險。
保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下:
投保后發生事故,乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告,如損害繼續發生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建的解決辦法。
1.由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,從而使合同不能繼續履行時,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方的撤除提供必要條件,支付以上的經濟支出,并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔,但因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
2.由于甲乙任何一方不能按所簽合同履行的,導致工程停建或緩建的,造成的損失由責任方承擔。
第四十條合同生效與終止。
1.本合同自訂立之日起生效。
2.乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程,雙方已簽訂工程保修合同,乙方向甲方交付保修抵押金后,本合同即告終止。
第四十一條合同份數。
1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本。
第四十二條補充條款。
補充條款如下:1.2.
合同訂立時間:________年____月____日。
發包方(章)承包方(章)。
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇六
經市府基建辦施工處批準,本工程于_____年_____月_____日公開招標(協商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》規定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:______;層/幢;______;建筑面積____________;建筑面積,道路:___________;給排水管道:____________;構筑物:____________。(二)承包范圍:承包按_____號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協商價,建安工程總造價為人民幣______萬元。
全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規定繳納的承包工程收入營業稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規定總工期______天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:__________________
竣工日期:__________________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由______方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由______方采購供應至____________向______方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由_____方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由_____方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續,領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規范的規定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的_____%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的_____分之_____罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_____元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方深圳元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金深圳元。罰款金額不超過合同總造價的深圳%,或深圳元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區有關條例規定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充協議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本_____份其中甲方執_____份,乙方執_____份,副本_____份,甲、乙雙方各執______份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。甲方:(公章)乙方:(公章)。
代表:代表:
職務:職務:
鑒證:深圳市基建合同預算審計站。
代表:
簽約日期:
簽約地點:
補充說明:
“補充說明”篇幅不夠時可加附頁。
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇七
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇八
建設單位:_________(以下簡稱發包方)。
施工單位:_________(以下簡稱施工方)。
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質量標準。
第七條:承包形式及材料設備供應。
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;。
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執行)。
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.……。
第九條:承包方義務。
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6.……。
第十條:違約責任及獎勵條款。
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、
______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇九
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執一份。
甲方:乙方:年月日:
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇十
甲方:家住:身份證號:乙方:家住:身份證號:甲方在老房基地建房一幢,以包工形式發包給乙方施工,現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下:
一、項目規格。
建筑一層平房,共計7間。磚木結構,高米,寬米,長約米,前沿為現澆。
二、承包方式。
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。(所有施工用具,甲方一切不提供)。
三、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、防震柱及權梁、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻后硬沿墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
四、承包價格。
建筑面積每平米人工費330元,不封沿口。工程期限年月。
日開至年月日完工。
五、付款方式。
地基、圈梁打好后付現金元,主體工程完成后付現金元,完工后扣除叁仟元為工程質量保險金,其余完工后現金一次付清。
六、雙方責任。
甲方負責水電供給確保原材料及時進場。乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便甲方迅速籌備。乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,不得偷工減料。
(1)、乙方在砌磚時,平整度垂直度誤差不大于0.8cm,混泥土結構偏差不大于0.5cm,內墻粉刷誤差不大于0.2cm,外墻瓷磚不大于0.1cm,地板磚誤差為0.
(2)、木工在施工期間,不能出現誤差,如有誤差或損料,全部由乙方承擔。
七、質量要求。
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
八、注意安全。
乙方進入施工現場,要確保施工人員的人身安全,對腳手架牢牢把關,電、機械要專人操作,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。
九、工期要求。
從合同簽訂之日起計算,乙方必須在個月內竣工并交付甲方驗收,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
十、其它。
其它未盡事宜,由雙方你協商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
20xx年八月三十一日。
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇十一
發建房主方(甲):地址:電話:手機:
身份證號碼:
承攬建筑方(乙):地址:電話:手機:
身份證號碼:
甲方委托乙方承建農村居民住宅樓一幢(內墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑:一層架空,二層、三層現澆,屋架、構造柱以及圈梁現澆等。),為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權利和義務,根據《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關規定,結合本工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信的原則,確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗的原則,現經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
1、乙方在施工過程中,要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任一概與甲方無關,如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理,并支付一切保險費用,此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
二、施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑,承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以免影響房屋的質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用已包含在工程造價內。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到要求,采用“三個一”砌筑法,即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄,返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任,賠償相應的材料款和人工給甲方,在工程結算時進行扣除。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的人工及材料等費用,一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤:
無正當理由,乙方不能延誤施工,由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價:
1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。
2、澆筑樓層砼時,甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期:
建房工期為天,自年月日起,個日歷天。附今年春節前,主體結構包括屋面工程必須封頂,屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式:
開工付款(基礎圈梁澆筑結束)后付元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元,一年質保金元(竣工驗收滿一年后支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方嚴重違約,甲方有權解除合同,辭退乙方,并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款的辦法規定,按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止:
1、本合同一式叁份,甲乙雙方當事人各執一份,公證一份;。
2、本合同自簽訂之日起生效;。
3、在工程竣工驗收合格后,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其它:
以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
見證方簽字(蓋章):
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇十二
根據《民法典》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:________________________。
工程名稱:________________________。
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇十三
發包人(甲方):
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程,經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式,承包給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同。
一、施工地點:
建筑面積:平方米。
二、承攬內容及承攬價格:
1、承攬內容:按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內容)。1—4樓自拌混凝土,5—6樓用商混,泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程:
(1)室內裝修:內墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內地坪c15抹面找平,室內地磚,樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內墻磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓,其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修:外墻面一般抹灰按施工圖規范要求貼墻磚、
水電內容:包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。
腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設置,抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建筑材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車,打掃衛生,按質按量承攬完成,包并工。
2、承攬價格:按建筑面積承攬,每平方米單價為人民幣315元,工程竣工驗收后按實際面積結算。(建筑面積計規則,執行云南省現行定額計算規則)。
3、乙方負責提供自己使用的施工機械,垂直運輸、卷揚機和用電管理,手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用,造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用,及甲方提供的`材料。
三、質量要求及驗收標準:
四、施工期限、付款辦法和保修事項:
1、施工日期:按甲方與建設單位簽訂的施工合同,從20xx年11月14日至20xx年6月14日止,共計7個月。
2、付款方式:乙方材料進場時,甲方付給乙方材料款壹萬元,第一層板面澆筑完畢付貳萬元,以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格后,經結算后扣保修款,尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算,保修費按承攬價款3%扣下,無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題,乙方接到通知兩天內必須到場保修,若不到場,甲方保修,保修費用由乙方負責。
五、甲方應負責任:
1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。
2、為保證工程順利施工按時付進度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止,對每道工序進行檢查驗收,驗收合格才能進行下道工序施工。
六、乙方應負責任:
應該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護欄材料、警示標志。
2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是:
a、死亡率為零;。
b、重傷率為零;。
c、輕傷率為零;。
d、整個承攬工程乙方負責的范圍內安全生產必須達標,杜絕安全事故發生。
3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人,對本承攬工程安全生產負直接責任,如突破上述安全生產指標,由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。
4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育,負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓,并熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況后方可進場作業。未經教育人員,不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員,必須經培訓、考試合格持證上崗,各種機械的操作必須定人,專人負責保證安全,各進場人員必須佩帶安全帽,特種作業安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設,安全措施搭設必須按國家有關規范搭設,若搭設不到位或不規范,發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中,發生一切安全事故由乙方負責,與甲方無關。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用,提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故后,賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。
7、發生事故后乙方應及時組織搶救及上報有關部門。
七、其他事項:
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法,若違法亂紀造成損失,一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料,發現浪費行為,造成損失,甲方有權扣款。
2、乙方在施工中,中途違約,甲方不再進行結算付款,并有權追究造成毀約損失責任。
3、本合同雙方簽字后生效,一式四份雙方各持二份,雙方必須共同遵守執行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。
甲方:發包工程人乙方:承攬工程負責人簽名(章)簽名(章)。
電話:電話:
身份證號:身份證號:
簽字地點:
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇十四
從工程承攬的基本內涵來看,施工企業在工程承攬中應注意很多問題,施工承攬。
合同。
是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的施工承攬合同范文,感謝您的閱讀。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,
建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,就乙方為甲方提供合作事宜,達成如下合同。
一、施工項目的設計和要求,請見附件(一),乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。
二、施工費用的工程,安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。
三、制作期與質保期。
1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作,并經甲方驗收確認。
2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。
3.質保期內如損壞,乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時,則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。
4.質保期后,乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務,但在維修后,甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。
四、合作內容。
1.乙方將為甲方的的提供施工服務。
2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排,并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為,則甲方有權單方面解除本合同,并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。
3.施工前,乙方應當運用專業技能,現場對具體施工地點進行評估,以判斷施工點能否進行本合同項目施工。
4.施工完成后,必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格,包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等,則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。
5.項目經整改后仍未達到甲方要求,則甲方有權終止合同,并有權拒付剩余施工款,乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。
6.乙方保證施工的質量及其義務:
(1)現場評估設計方案。
1)施工設計必須結構合理,安全牢固,符合安全指標,鋼結構焊接。
(如有)要符合標準;。
2)電路部分必須由有資質的電工進行布線,必須使用國家標準電線及電器開關等;。
3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷,裝裱整齊(如有)。
4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度,并應滿足甲方長時間的需求。
(2)現場施工。
1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見,如認為不可進行項目施工,則應拒絕甲方要求,如違反此規定,則對因此所造成的甲方或第三方損失,乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議,強行要求施工的除外)。
2)乙方施工現場,應放臵安全提示設備。如因沒有放臵,導致任一方人身或財產損失,乙方應承擔全部賠償責任。
3)施工完畢后,乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限于物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。
7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失,則乙方應當承擔全部賠償責任。
五、費用結算。
1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內,將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2.乙方實際安裝的數量,依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。
3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票后,向乙方支付相應款項。
4.乙方收款信息。
1)乙方收款賬戶:
2)賬號:
3)開戶銀行:
六、聲明。
1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。
2.本合同已經簽署及生效,構成對雙方合法有效的約束力。
3.乙方應具有本合同規定施工項目所必要的資質,包括但不限于技術力量、施工經驗。
七、違約責任。
乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格,則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金,直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償,包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。
八、法律適用及糾紛解決。
1.本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律,受中國法律管轄。
2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議,應盡量協商解決;協商無法解決的,任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、其他。
1.其他未盡事宜,由雙方協商解決。
2.未經雙方書面同意,任何一方不得對本合同進行修改。
3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。
4.本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:定貨人:簽訂地點:
乙方:承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。
第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇十五
甲方:家住:身份證號:
乙方:家住:身份證號:
甲方在老房基地建房一幢,以包工形式發包給乙方施工,現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下:
一、項目規格建筑一層平房,共計7間。
磚木結構,高米,寬米,長約米,前沿為現澆。
二、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。
乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。
(所有施工用具,甲方一切不提供)。
三、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
四、承包價格建筑面積每平米人工費330元,不封沿口。
工程期限年月日開至年月日完工。
五、付款方式地基、圈梁打好后付現金元,主體工程完成后付現金元,完工后扣除叁仟元為工程質量保險金,其余完工后現金一次付清。
六、雙方責任甲方負責水電供給確保原材料及時進場。
乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便甲方迅速籌備。
乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,不得偷工減料。
(1)、乙方在砌磚時,平整度垂直度誤差不大于0.8,混泥土結構偏差不大于0.5,內墻粉刷誤差不大于0.2,外墻瓷磚不大于0.1,地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間,不能出現誤差,如有誤差或損料,全部由乙方承擔。
七、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
八、注意安全乙方進入施工現場,要確保施工人員的人身安全,對腳手架牢牢把關,電、機械要專人操作,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。
文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。
九、工期要求從合同簽訂之日起計算,乙方必須在個月內竣工并交付甲方驗收,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
十、其它其它未盡事宜,由雙方你協商解決本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):乙方簽字(章):
工程項目承攬施工合同(模板16篇)篇十六
發包人:
承攬人:
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項目,工程價格,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優質工程,所有施工程序必須按有關規定標準要求執行,如乙方出現質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業,從年月日至年月日竣工,乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工:乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,字雙方簽字之日起生效。