施工合同是建筑工程項目中承包方與業(yè)主之間達成的一種書面約定。施工合同是建筑工程中雙方當事人確認權利和責任的重要法律文件,它規(guī)定了工程的范圍、施工標準、工期、費用等關鍵內容。為了確保施工合同的有效性和合理性,我們在起草合同時需要注意一些關鍵要點。以下是小編為大家整理的一些常見的施工合同范文,供大家參考和借鑒。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇一
1詞語涵義。
除上下文另有要求者外,合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義:
1.1有關合同雙方和監(jiān)理人的詞語。
(1)發(fā)包人:指專用合同條款中寫明的當事人。
(2)承包人:指與發(fā)包人簽訂本合同。
協(xié)議書。
的當事人。
(3)分包人:指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
(4)監(jiān)理人:指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。
1.2有關合同組成文件的詞語。
(1)合同文件(或稱合同):指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙,以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術條款:指本合同的技術條款和由監(jiān)理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。
(3)圖紙:指列入合同的招標圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關資料),以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監(jiān)理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(4)施工圖紙:指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(5)投標文件:指承包人為完成本合同規(guī)定的各項工作,在投標時按招標文件的要求向發(fā)包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標。
通知書。
:指發(fā)包人正式向中標人授標的通知書。
1.3有關工程和設備的詞語。
(1)工程:指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程:指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包人使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程:指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程:指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程:指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備:指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
(7)施工設備:指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包人設備:指承包人的施工設備。
(9)進點:指承包人接到開工通知后進入施工場地。
1.4有關工期的詞語。
(1)開工通知:指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開工的函件。
(2)開工日期:指承包人接到監(jiān)理人按第18.1款發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期:指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
1.5有關合同價格和費用的詞語。
(1)合同價格:指協(xié)議書中寫明的合同總金額。
(2)費用:指為實施本合同所發(fā)生的開支,包括管理費和應分攤的其他費用,但不包括利潤。
1.6其他詞語。
(1)施工場地(或稱工地):指由發(fā)包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式:指任何手寫、打印、印刷的各種函件,包括電傳、電報、傳真和電子郵件。
(3)天:指日歷天。
二、合同文件。
2語言文字和法律。
2.1語言文字。
2.2法律、法規(guī)和規(guī)章。
適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國國家的法律、行政法規(guī)以及國務院有關部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。
3合同文件的優(yōu)先順序。
組成合同的各項文件應互相解釋,互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時,由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外,解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內。
三、雙方的一般義務和責任。
4發(fā)包人的一般義務和責任。
4.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
發(fā)包人應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規(guī)和規(guī)章,并應承擔由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責任。
4.2發(fā)布開工通知。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期前向承包人發(fā)布開工通知。
4.3安排監(jiān)理人及時進點實施監(jiān)理。
發(fā)包人應在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人及時進入工地開展監(jiān)理工作。
4.4提供施工用地。
發(fā)包人應按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和期限,辦清施工用地范圍內的征地和移民,按時向承包人提供施工用地。
4.5提供部分施工準備工程。
發(fā)包人應按合同規(guī)定,完成由發(fā)包人承擔的施工準備工程,并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。
4.6提供測量基準。
發(fā)包人應按第27.1款和《技術條款》的有關規(guī)定,委托監(jiān)理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其有關資料。
4.7辦理保險。
發(fā)包人應按合同規(guī)定負責辦理由發(fā)包人投保的保險。
4.8提供已有的水文和地質勘探資料。
發(fā)包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料,但只對列入合同文件的水文和地質勘探資料負責,不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
4.9及時提供圖紙。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內向承包人提供應由發(fā)包人負責提供的圖紙。
4.10支付合同價款。
發(fā)包人應按第33條、第35條和第36條的規(guī)定支付合同價款。
發(fā)包人應按國家有關規(guī)定負責統(tǒng)一管理本工程的文明施工,為承包人實現文明施工目標創(chuàng)造必要的條件。
4.12治安保衛(wèi)和施工安全。
發(fā)包人應按第29條的有關規(guī)定履行其治安保衛(wèi)和施工安全職責。
4.13環(huán)境保護。
發(fā)包人應按環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護工作,負責審查承包人按第30條規(guī)定所采取的環(huán)境保護措施,并監(jiān)督其實施。
4.14組織工程驗收。
發(fā)包人應按第52條的規(guī)定主持和組織工程的完工驗收。
4.15其他一般義務和責任。
發(fā)包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
5承包人的一般義務和責任。
5.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
承包人應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規(guī)和規(guī)章,并保證發(fā)包人免于承擔由于承包人違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責任。
5.2提交履約擔保證件。
承包人應按第6條的規(guī)定向發(fā)包人提交履約擔保證件。
5.3及時進點施工。
承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地,按施工總進度要求完成施工準備工作。
5.4執(zhí)行監(jiān)理人的指示,按時完成各項承包工作。
承包人應認真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關的任何指示,按合同規(guī)定的內容和時間完成全部承包工作。除合同另有規(guī)定外,承包人應提供為完成本合同工作所需的勞務、材料、施工設備、工程設備和其他物品。
5.5提交施工組織設計、施工措施計劃和部分施工圖紙。
承包人應按合同規(guī)定的內容和時間要求,編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙,報送監(jiān)理人審批,并對現場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.6辦理保險。
承包人應按合同規(guī)定負責辦理由承包人投保的保險。
5.7文明施工。
承包人應按國家有關規(guī)定文明施工,并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。
5.8保證工程質量。
承包人應嚴格按施工圖紙和《技術條款》中規(guī)定的質量要求完成各項工作。
承包人應按第29條的有關規(guī)定認真采取施工安全措施,確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全,并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
5.10環(huán)境保護。
承包人應遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章,并應按第30條的規(guī)定采取必要的措施保護工地及其附近的環(huán)境,免受因其施工引起的污染、噪聲和其他因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財產損失。
5.11避免施工對公眾利益的損害。
承包人在進行本合同規(guī)定的各項工作時,應保障發(fā)包人和其他人的財產和利益以及使用公用道路、水源和公共設施的權利免受損害。
5.12為其他人提供方便。
承包人應按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其他各項工作提供必要的條件。除合同另有規(guī)定外,有關提供條件的內容和費用應在監(jiān)理人的協(xié)調下另行簽訂協(xié)議。若達不成協(xié)議,則由監(jiān)理人作出決定,有關各方遵照執(zhí)行。
工程未移交發(fā)包人前,承包人應負責照管和維護,移交后承包人應承擔保修期內的缺陷修復工作。若工程移交證書頒發(fā)時尚有部分未完工程需在保修期內繼續(xù)完成,則承包人還應負責該未完工程的照管和維護工作,直至完工后移交給發(fā)包人為止。
5.14完工清場和撤離。
承包人應在合同規(guī)定的期限內完成工地清理并按期撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.15其他一般義務和責任。
承包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
四、履約擔保。
6履約擔保。
6.1履約擔保證件。
承包人應按合同規(guī)定的格式和專用合同條款規(guī)定的金額,在正式簽訂協(xié)議書前向發(fā)包人提交經發(fā)包人同意的銀行或其他金融機構出具的履約保函或經發(fā)包人同意的具有擔保資格的企業(yè)出具的履約。
擔保書。
6.2履約擔保證件的有效期。
承包人應保證履約保函或履約擔保書在發(fā)包人頒發(fā)保修責任終止證書前一直有效。發(fā)包人應在保修責任終止證書頒發(fā)后14天內把上述證件退還給承包人。
五、監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7.1監(jiān)理人的職責和權力。
(1)監(jiān)理人應履行本合同規(guī)定的職責。
(2)監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權力,但若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權力之前必須得到發(fā)包人批準,則應在專用合同條款中予以規(guī)定,否則監(jiān)理人行使這種權力應視為已得到發(fā)包人的事先批準。
(3)除合同中另有規(guī)定外,監(jiān)理人無權免除或變更合同中規(guī)定的承包人或發(fā)包人的義務、責任和權利。
7.2總監(jiān)理工程師。
總監(jiān)理工程師(以下簡稱總監(jiān))是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理人職責的全權負責人。發(fā)包人應在開工通知發(fā)布前把總監(jiān)的任命通知承包人,總監(jiān)易人應由發(fā)包人及時通知承包人。總監(jiān)短期離開工地時應委派代表代行其職責,并通知承包人。
7.3監(jiān)理人員。
總監(jiān)可以指派監(jiān)理人員負責實施監(jiān)理中的某項工作,總監(jiān)應將這些監(jiān)理人員的姓名、職責和授權范圍通知承包人。他們出于上述目的而發(fā)出的指示均視為已得到總監(jiān)的同意。
7.4監(jiān)理人的指示。
(1)監(jiān)理人的指示應蓋有監(jiān)理人授權的現場機構公章和總監(jiān)或按上述第7.3款規(guī)定授權的監(jiān)理人員簽名。
(2)承包人收到監(jiān)理人指示后應立即遵照執(zhí)行。若承包人對監(jiān)理人的指示持異議時,仍應遵照執(zhí)行,但可向監(jiān)理人提出書面意見。監(jiān)理人研究后可作出修改指示或繼續(xù)執(zhí)行原指示的決定,并通知承包人。若監(jiān)理人決定繼續(xù)執(zhí)行原指示,承包人仍應遵照執(zhí)行,但承包人有權按第44.1款的規(guī)定提出按合同爭議處理的要求。
(3)在緊急情況下,監(jiān)理人員可以當場簽發(fā)臨時書面指示,但監(jiān)理人應在發(fā)出臨時書面指示后48小時內補發(fā)正式書面指示,如監(jiān)理人未在48小時內及時補發(fā),則承包人可提出書面確認函,聲明已視臨時書面指示為正式指示。
(4)除合同另有規(guī)定外,承包人只從總監(jiān)或上述第7.3款規(guī)定的監(jiān)理人員處取得指示。
7.5監(jiān)理人應公正地履行職責。
監(jiān)理人應公正地履行職責,在按合同要求由監(jiān)理人發(fā)出指示、表示意見、審批文件、確定價格以及采取可能涉及發(fā)包人或承包人的義務和權利的行動時,應認真查清事實,并與雙方充分協(xié)商后作出公正的決定。
六、聯(lián)絡。
8聯(lián)絡。
8.1聯(lián)絡以書面形式為準。
合同中述及的由任何人提出或給出的與合同有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯(lián)絡和履行合同的憑證,均應以書面形式為準,并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續(xù)。
8.2來往函件的發(fā)出和答復。
上述第8.1款中的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規(guī)定的期限及時發(fā)出和答復,不得無故扣壓和拖延,亦不得無故拒收,否則由責任方對由此造成的后果負責。
七、圖紙。
9圖紙。
9.1招標圖紙和投標圖紙。
(1)列入合同的招標圖紙僅作為承包人投標報價和在履行合同過程中衡量變更的依據,不能直接用于施工。
(2)列入合同的投標圖紙僅作為發(fā)包人選擇中標人和在履行合同過程中檢驗承包人是否按其投標內容進行施工的依據,亦不能直接用于施工。
9.2施工圖紙。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人委托監(jiān)理人提供給承包人的施工圖紙,包括工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及合同規(guī)定由發(fā)包人負責的細部設計圖、澆筑圖和加工圖等,均應按《技術條款》中規(guī)定的期限和數量提交給承包人。由于發(fā)包人未能按時提交施工圖紙而造成的工期延誤,應按第42條的有關規(guī)定辦理;施工圖紙中涉及變更的應按第39條的有關規(guī)定辦理。
(2)按合同規(guī)定由承包人自行負責的施工圖紙,包括部分工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖,以及承包人按發(fā)包人施工圖紙繪制的細部設計圖、澆筑圖和車間加工圖等,均應按《技術條款》中規(guī)定的期限報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。承包人應對其未能按時向監(jiān)理人提交施工圖紙而造成的工期延誤負責;若監(jiān)理人未在規(guī)定的期限內批復承包人,則應視為監(jiān)理人已同意按上述圖紙進行施工。監(jiān)理人的批復不免除承包人對其提交的施工圖紙應負的責任。
9.3施工圖紙的修改。
發(fā)包人委托監(jiān)理人提交給承包人的施工圖紙需要修改和補充時,應由監(jiān)理人在該工程(或工程相應部位)施工前簽發(fā)施工圖紙的修改圖給承包人,具體期限應視修改內容由雙方商定,承包人應按修改后的施工圖紙進行施工。施工圖紙的修改涉及變更時應按第39條的有關規(guī)定辦理。
9.4圖紙的保管。
監(jiān)理人和承包人均應按第1.2款(3)項所包含的內容,在工地各保存一套完整的圖紙。
9.5圖紙的保密。
未經對方許可,按合同規(guī)定由發(fā)包人和承包人相互提供的圖紙不得泄露給與本合同無關的第三方,違者應對泄密造成的后果承擔責任。
八、轉讓和分包。
10轉讓。
承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人。未經發(fā)包人同意,承包人不得轉移合同中的全部或部分義務,也不得轉讓合同中的全部或部分權利,下述情況除外:
(1)承包人的開戶銀行代替承包人收取合同規(guī)定的款額。
(2)在保險人已清償了承包人的損失或免除了承包人的責任的情況下,承包人將其從任何其他責任方處獲得補償的權利轉讓給承包人的保險人。
11分包。
承包人不得將其承包的工程肢解后分包出去。主體工程不允許分包。除合同另有規(guī)定外,未經監(jiān)理人同意,承包人不得把工程的任何部分分包出去。經監(jiān)理人同意的分包工程不允許分包人再分包出去。承包人應對其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行為負全部責任。即使是監(jiān)理人同意的部分分包工作,亦不能免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。分包人應就其完成的工作成果向發(fā)包人承擔連帶責任。監(jiān)理人認為有必要時,承包人應向監(jiān)理人提交分包合同副本。除合同另有規(guī)定外,下列事項不要求承包人征得監(jiān)理人同意。(1)按第12.1款的規(guī)定提供勞務。
(2)采購符合合同規(guī)定標準的材料。
(3)合同中已明確了分包人的工程分包。
11.2發(fā)包人指定分包人。
(1)發(fā)包人根據工程特殊情況欲指定分包人時,應在專用合同條款中寫明分包工作內容和指定分包人的資質情況。承包人可自行決定同意或拒絕發(fā)包人指定的分包人。若承包人在投標時接受了發(fā)包人指定的分包人,則該指定分包人應與承包人的其他分包人一樣被視為承包人雇用的分包人,由承包人與其簽訂分包合同,并對其工作和行為負全部責任。
(2)在合同實施過程中,若發(fā)包人需要指定分包人時,應征得承包人的同意,此時發(fā)包人應負責協(xié)調承包人與分包人之間簽訂分包合同。發(fā)包人應保證承包人不因此項分包而增加額外費用;承包人則應負責該分包工作的管理和協(xié)調,并向指定分包人計取管理費;指定分包人應接受承包人的統(tǒng)一安排和監(jiān)督。由于指定分包人造成的與其分包工作有關而又屬承包人的安排和監(jiān)督責任所無法控制的索賠、訴訟和損失賠償均應由指定分包人直接對發(fā)包人負責,發(fā)包人也應直接向指定分包人追索,承包人不對此承擔責任。
九、承包人的人員及其管理。
12承包人的人員。
12.1承包人的職員和工人。
承包人應為完成合同規(guī)定的各項工作向工地派遣或雇用技術合格和數量足夠的下述人員:
(1)具有合格證明的各類專業(yè)技工和普工。
(2)具有相應技術理論知識和施工經驗的各類專業(yè)技術人員及有能力進行現場施工管理和指導施工作業(yè)的工長。
(3)具有相應崗位資格的管理人員。
12.2承包人項目經理。
(1)承包人項目經理是承包人駐工地的全權負責人,按合同規(guī)定的承包人義務、責任和權利履行其職責。承包人項目經理應按本合同的規(guī)定和監(jiān)理人的指示負責組織本工程的圓滿實施。在情況緊急且無法與監(jiān)理人聯(lián)系時,可采取保證工程和人員生命財產安全的緊急措施,并在決定采取措施后24小時內向監(jiān)理人提交報告。
(2)承包人為實施本合同發(fā)出的一切函件均應蓋有承包人授權的現場機構公章和承包人項目經理或其授權代表簽名。
(3)承包人指派的項目經理應經發(fā)包人同意。項目經理易人,應事先征得發(fā)包人同意。項目經理短期離開工地,應委派代表代行其職,并通知監(jiān)理人。
13承包人人員的管理。
13.1承包人人員的安排。
(1)除合同另有規(guī)定外,承包人應自行安排和調遣其本單位和從本工程所在地或其他地方雇用的所有職員和工人,并為上述人員提供必要的工作和生活條件及負責支付酬金。
(2)承包人安排在工地的主要管理人員和專業(yè)技術骨干應相對穩(wěn)定,上述人員的調動應報監(jiān)理人同意。
13.2提交管理機構和人員情況報告。
承包人應在接到開工通知后84天內向監(jiān)理人提交承包人在工地的管理機構以及人員安排的報告,其內容應包括管理機構的設置、主要技術和管理人員資質以及各工種技術工人的配備狀況。若監(jiān)理人認為有必要時,承包人還應按規(guī)定的格式,定期向監(jiān)理人提交工地人員變動情況的報告。
13.3承包人人員的上崗資格。
技術崗位和特殊工種的工人均應持有通過國家或有關部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明,監(jiān)理人認為有必要時可進行考核,合格者才準上崗。承包人應在按第13.2款要求提交的人員情況報告中,說明承包人人員持有上崗資格證明的情況。監(jiān)理人有權隨時檢查承包人人員的上崗資格證明。
13.4監(jiān)理人有權要求撤換承包人的人員。
承包人應對其在工地的人員進行有效的管理,使其能做到盡職盡責。監(jiān)理人有權要求撤換那些不能勝任本職工作或行為不端或玩忽職守的任何人員,承包人應及時予以撤換。
13.5保障承包人人員的合法權益。
承包人應遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,充分保障承包人人員的合法權益。承包人應做到(但不限于):
(1)保證其人員有享受休息和休假的權利,承包人應按勞動法的規(guī)定安排其人員的工作時間。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間,不應超過規(guī)定的限度,并應按規(guī)定給予補休或付酬。
(2)為其人員提供必要的食宿條件以及符合環(huán)境保護和衛(wèi)生要求的生活環(huán)境,配備必要的傷病預防、治療和急救的醫(yī)務人員和醫(yī)療設施。
(3)按有關勞動保護的規(guī)定采取有效的防止粉塵、降低噪聲、控制有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業(yè)安全等措施。若其人員在施工中受到傷害,承包人應有責任立即采取有效措施進行搶救和治療。
(4)按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為其管轄的所有人員辦理養(yǎng)老保險。
(5)負責處理其管轄人員傷亡事故的全部善后事宜。
十、材料和設備。
14材料和工程設備的提供。
14.1承包人提供的材料和工程設備。
(1)除合同另有規(guī)定外,為完成本合同各項工作所需的材料和按合同規(guī)定由承包人提供的工程設備,均由承包人負責采購、驗收、運輸和保管。
(2)合同規(guī)定由承包人負責采購的主要材料和工程設備,一經與供貨廠家簽訂供貨協(xié)議,應將一份副本提交監(jiān)理人。
14.2發(fā)包人提供的工程設備。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人提供的工程設備的名稱、規(guī)格、數量、交貨地點和計劃交貨日期,均規(guī)定在專用合同條款中。
(2)承包人應根據合同進度計劃的安排,提交一份滿足工程設備安裝進度要求的交貨日期計劃報送監(jiān)理人審批,并抄送發(fā)包人。監(jiān)理人收到上述交貨日期計劃后,應與發(fā)包人共同協(xié)商確定交貨日期。
(3)發(fā)包人提供的工程設備不能按期交貨時,應事先通知承包人,并應按第20.2款的規(guī)定辦理,由此增加的費用和工期延誤責任,由發(fā)包人承擔。
(4)發(fā)包人要求按專用合同條款中規(guī)定的提前交貨期限內交貨時,承包人不應拒絕,并不得要求增加任何費用。
(5)承包人要求更改交貨日期時,應事先報監(jiān)理人批準,否則由于承包人要求提前交貨或不按時提貨所增加的費用和工期延誤責任,由承包人承擔。
(6)若發(fā)包人提供的工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同要求或交貨日期拖后,由此增加的費用和工期延誤責任,由發(fā)包人承擔。
15承包人材料和設備的管理。
15.1承包人設備應及時進入工地。
合同規(guī)定的承包人設備應按合同進度計劃(在施工總進度計劃尚未批準前,按簽訂協(xié)議書時商定的設備進點計劃)進入工地,并需經監(jiān)理人核查后投入使用,若承包人需更換合同規(guī)定的承包人設備時,須經監(jiān)理人批準。
15.2承包人的材料和設備專用于本合同工程。
(1)承包人運入工地的所有材料和設備應專用于本合同工程。
(2)承包人除在工地內轉移這些材料和設備外,未經監(jiān)理人同意,不得將上述材料和設備中的任何部分運出工地。但承包人從事運送人員和外出接運貨物的車輛不要求辦理同意手續(xù)。
(3)承包人在征得監(jiān)理人同意后,可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的閑置設備。
15.3承包人舊施工設備的管理。
承包人的舊施工設備進入工地前必須按有關規(guī)定進行年檢和定期檢修,并應由具有設備檢定資格的機構出具檢修合格證或經監(jiān)理人檢查后才準進入工地。承包人還應在舊施工設備進入工地前提交主要設備的使用和檢修記錄,并應配置足夠的備品備件以保證舊施工設備的正常運行。
15.4承包人租用的施工設備。
(1)發(fā)包人擬向承包人出租施工設備時,應在專用合同條款中寫明各種租賃設備的型號、規(guī)格、完好程度和租賃價格。
(2)承包人可以根據自身的條件選租發(fā)包人的施工設備。若承包人計劃租賃發(fā)包人提供的施工設備,則應在投標時提出選用的租賃設備清單和租用時間,并在報價中計入相應的租賃費用,中標后另行簽訂協(xié)議。
監(jiān)理人一旦發(fā)現承包人使用的施工設備影響工程進度或質量時,有權要求承包人增加或更換施工設備,承包人應予及時增加或更換,由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
十一、交通運輸。
16交通運輸。
16.1場內施工道路。
(1)發(fā)包人按第4.5款規(guī)定提交給承包人使用的道路和交通設施,應由承包人負責其在合同實施期內的維修、養(yǎng)護和交通管理工作,并承擔一切費用。
(2)除本款(1)項所述的由發(fā)包人提供的部分道路和交通設施外,承包人應負責修建、維修、養(yǎng)護和管理其施工所需的全部臨時道路和交通設施,并承擔一切費用。
(3)承包人修建的臨時道路和交通設施,應免費提供給發(fā)包人和監(jiān)理人使用;其他承包人需要使用上述道路和設施時,應按第5.12款的規(guī)定辦理。
16.2場外公共交通。
(1)承包人的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養(yǎng)路費和稅款等一切費用由承包人承擔。
(2)承包人車輛應服從當地交通部門的管理,嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛,并服從交通監(jiān)管部門的檢查和檢驗。
16.3超大件和超重件的運輸。
由承包人負責運輸的物件中,若遇有超大件或超重件時,應由承包人負責向交通管理部門辦理申請手續(xù)。運輸超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關費用,均由承包人承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規(guī)定的件數、尺寸或重量時,應由發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定各自分擔的費用。
16.4道路和橋梁的損壞責任。
承包人應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋梁的損壞負全部責任,并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
16.5水路運輸。
本條上述各款的內容亦適用于水路運輸,其中“道路”一詞的涵義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其他結構物;“車輛”一詞的涵義應包括船舶,本條各款規(guī)定仍有效。
十二、工程進度。
17進度計劃。
17.1合同進度計劃。
承包人應按《技術條款》規(guī)定的內容和期限以及監(jiān)理人的指示,編制施工總進度計劃報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。經監(jiān)理人批準的施工總進度計劃(稱合同進度計劃),作為控制本合同工程進度的依據,并據此編制年、季和月進度計劃報送監(jiān)理人審批。在施工總進度計劃批準前,應按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃和監(jiān)理人的指示控制工程進展。
17.2修訂進度計劃。
(1)不論何種原因發(fā)生工程的實際進度與第17.1款所述的合同進度計劃不符時,承包人應按監(jiān)理人的指示在28天內提交一份修訂的進度計劃報送監(jiān)理人審批,監(jiān)理人應在收到該進度計劃后的28天內批復承包人。批準后的修訂進度計劃作為合同進度計劃的補充文件。
(2)不論何種原因造成施工進度計劃拖后,承包人均應按監(jiān)理人的指示,采取有效措施趕上進度。承包人應在向監(jiān)理人報送修訂進度計劃的同時,編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批,趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃。由于發(fā)包人原因造成施工進度拖后,應按第20.2款的規(guī)定辦理;由于承包人原因造成施工進度拖后,應按第20.3款的規(guī)定辦理。
17.3單位工程(或部分工程)進度計劃。
監(jiān)理人認為有必要時,承包人應按監(jiān)理人指示的內容和期限,并根據合同進度計劃的進度控制要求,編制單位工程(或部分工程)進度計劃報送監(jiān)理人審批。
17.4提交資金流估算表。
承包人應在按第17.1款的規(guī)定向監(jiān)理人報送施工總進度計劃的同時,按專用合同條款規(guī)定的格式,向監(jiān)理人提交按月的資金流估算表。估算表應包括承包人計劃可從發(fā)包人處得到的全部款額,以供發(fā)包人參考。此后,如監(jiān)理人提出要求,承包人還應在監(jiān)理人指定的期限內提交修訂的資金流估算表。
18.1開工通知。
監(jiān)理人應在專用合同條款規(guī)定的期限內,向承包人發(fā)出開工通知。承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地。并從開工日起按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃進行施工準備。
18.2發(fā)包人延誤開工。
監(jiān)理人未按合同規(guī)定的期限發(fā)出開工通知或發(fā)包人未能按合同規(guī)定向承包人提供開工的必要條件,承包人有權提出延長工期的要求。監(jiān)理人應在收到承包人的要求后立即與發(fā)包人和承包人共同協(xié)商補救辦法,由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。
18.3承包人延誤進點。
承包人在接到開工通知后14天內未按進度計劃要求及時進點組織施工,監(jiān)理人可通知承包人在接到通知后7天內編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。趕工措施報告應詳細說明不能及時進點的原因和趕工辦法,由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
18.4完工日期
本合同的全部工程、單位工程和部分工程的要求完工日期規(guī)定在專用合同條款中,承包人應在上述規(guī)定的完工日期內完工或在第20.2款和第21條規(guī)定可能延后或提前的完工日期內完工。
19暫停施工。
19.1承包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工,承包人不能提出增加費用和延長工期的要求。
(1)合同中另有規(guī)定的。
(2)由于承包人違約引起的暫停施工。
(3)由于現場非異常惡劣氣候條件引起的正常停工。
(4)為工程的合理施工和保證安全所必須的暫停施工。
(5)未得到監(jiān)理人許可的承包人擅自停工。
(6)其他由于承包人原因引起的暫停施工。
19.2發(fā)包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工,均為發(fā)包人的責任,由此造成的工期延誤,應按第20.2款的規(guī)定辦理。
(1)由于發(fā)包人違約引起的暫停施工。
(2)由于不可抗力的自然或社會因素引起的暫停施工。
(3)其他由于發(fā)包人原因引起的暫停施工。
19.3監(jiān)理人的暫停施工指示。
(1)監(jiān)理人認為有必要時,可向承包人發(fā)布暫停工程或部分工程施工的指示,承包人應按指示的要求立即暫停施工。不論由于何種原因引起的暫停施工,承包人應在暫停施工期間負責妥善保護工程和提供安全保障。
(2)由于發(fā)包人的責任發(fā)生暫停施工的情況時,若監(jiān)理人未及時下達暫停施工指示,承包人可向其提出暫停施工的書面請求,監(jiān)理人應在接到請求后的48小時內予以答復,若不按期答復,可視為承包人請求已獲同意。
工程暫停施工后,監(jiān)理人應與發(fā)包人和承包人協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響。當工程具備復工條件時,監(jiān)理人應立即向承包人發(fā)出復工通知,承包人收到復工通知后,應在監(jiān)理人指定的期限內復工。若承包人無故拖延和拒絕復工,由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
19.5暫停施工持續(xù)56天以上。
(1)若監(jiān)理人在下達暫停施工指示后56天內仍未給予承包人復工通知,除了該項停工屬于第19.1款規(guī)定的情況外,承包人可向監(jiān)理人提交書面通知,要求監(jiān)理人在收到書面通知后28天內準許已暫停施工的工程或其中一部分工程繼續(xù)施工。若監(jiān)理人逾期不予批準,則承包人有權作出以下選擇:當暫時停工僅影響合同中部分工程時,按第39.1款規(guī)定將此項停工工程視作可取消的工程,并通知監(jiān)理人;當暫時停工影響整個工程時,可視為發(fā)包人違約,應按第42條的規(guī)定辦理。
(2)若發(fā)生由承包人責任引起的暫停施工時,承包人在收到監(jiān)理人暫停施工指示后56天內不積極采取措施復工造成工期延誤,則應視為承包人違約,可按第41條的規(guī)定辦理。
20工期延誤。
20.1發(fā)包人的工期延誤。
在施工過程中,發(fā)生下列情況之一使關鍵項目的施工進度計劃拖后而造成工期延誤時,承包人可要求發(fā)包人延長合同規(guī)定的工期。(1)增加合同中任何一項的工作內容。
(2)增加合同中關鍵項目的工程量超過專用合同條款第39.1款規(guī)定的百分比。
(3)增加額外的工程項目。
(4)改變合同中任何一項工作的標準或特性。
(5)本合同中涉及的由發(fā)包人責任引起的工期延誤。
(6)異常惡劣的氣候條件。
(7)非承包人原因造成的任何干擾或阻礙。
(8)其他可能發(fā)生的延誤情況。
20.2承包人要求延長工期的處理。
(1)若發(fā)生第20.1款所列的事件時,承包人應立即通知發(fā)包人和監(jiān)理人,并在發(fā)出該通知后的28天內,向監(jiān)理人提交一份細節(jié)報告,詳細說明發(fā)生該事件的情節(jié)和對工期的影響程度,并按第17.2款的規(guī)定修訂進度計劃和編制趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。若發(fā)包人要求修訂的進度計劃仍應保證工程按期完工,則應由發(fā)包人承擔由于采取趕工措施所增加的費用。
(2)若事件的持續(xù)時間較長或事件影響工期較長,當承包人采取了趕工措施而無法實現工程按期完工時,除應按上述第(1)項規(guī)定的程序辦理外,承包人應在事件結束后的14天內,提交一份補充細節(jié)報告,詳細說明要求延長工期的理由,并修訂進度計劃。此時發(fā)包人除按上述第(1)項規(guī)定承擔趕工費用外,還應按以下第(3)項規(guī)定的程序批準給予承包人延長工期的合理天數。
(3)監(jiān)理人應及時調查核實上述第(1)和(2)項中承包人提交的細節(jié)報告和補充細節(jié)報告,并在審批修訂進度計劃的同時,與發(fā)包人和承包人協(xié)商確定延長工期的合理天數和補償費用的合理額度,并通知承包人。
20.3承包人的工期延誤。
由于承包人原因未能按合同進度計劃完成預定工作,承包人應按第17.2款(2)項的規(guī)定采取趕工措施趕上進度。若采取趕工措施后仍未能按合同規(guī)定的完工日期完工,承包人除自行承擔采取趕工措施所增加的費用外,還應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金額規(guī)定在專用合同條款中。若承包人的工期延誤構成違約時,應按第41條的規(guī)定辦理。
21工期提前。
21.1承包人提前工期。
承包人征得發(fā)包人同意后,在保證工程質量的前提下,若能比合同規(guī)定的完工日期提前完工時,則應由監(jiān)理人核實提前天數,并由發(fā)包人按專用合同條款的規(guī)定向承包人支付提前完工獎金。
21.2發(fā)包人要求提前工期。
發(fā)包人要求承包人提前合同規(guī)定的完工日期時,由監(jiān)理人與承包人共同協(xié)商采取趕工措施和修訂合同進度計劃,并由發(fā)包人和承包人按成本加獎金的辦法簽訂提前完工協(xié)議。其協(xié)議內容應包括:
(1)提前的時間和修訂后的進度計劃。
(2)承包人的趕工措施。
(3)發(fā)包人為趕工提供的條件。
(4)趕工費用和獎金。
十三、工程質量。
22質量檢查的職責和權力。
22.1承包人的質量管理。
承包人應建立和健全質量保證體系,在工地設置專門的質量檢查機構,配備專職的質量檢查人員,建立完善的質量檢查制度。承包人應在接到開工通知后的84天內,向監(jiān)理人報送一份內容包括質量檢查機構的組織和崗位責任及質檢人員的組成、質量檢查程序和實施細則等的工程質量保證措施報告,報送監(jiān)理人審批。
22.2承包人的質量檢查職責。
承包人應嚴格按《技術條款》的規(guī)定和監(jiān)理人的指示,對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝,進行全過程的質量檢查,詳細作好質量檢查記錄,編制工程質量報表,定期提交監(jiān)理人審查。
22.3監(jiān)理人的質量檢查權力。
監(jiān)理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。承包人應為監(jiān)理人的質量檢查和檢驗提供一切方便,包括監(jiān)理人到施工現場或制造、加工地點或合同規(guī)定的其他地方進行察看和查閱施工記錄。承包人還應按監(jiān)理人指示,進行現場取樣試驗、工程復核測量和設備性能檢測,提供試驗樣品、試驗報告和測量成果以及監(jiān)理人要求進行的其他工作。監(jiān)理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇二
甲方:
乙方:
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場____樓屋面、衛(wèi)生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工,為了明確雙方責任,組合本工程具體情況,經協(xié)商一致簽訂合同,并共同遵守。
____樓屋面采用____卷材防水(____層);衛(wèi)生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚,分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材____mm厚(____層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
屋面為____元/m2;衛(wèi)生間及地下室地面為____元/m2;地下室外墻為____元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
_________年____月____日到_________年____月____日,總工期_____天。
1、甲方按乙方的實際工程進度每月____日付完成工程量的____%工程款,待驗收合格后付清余款。
2、工程數量按實際施工面積結算。
1、乙方在工程開工和驗收之前,應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規(guī)范要求,防水層必須粘結牢固,接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實,在24小時蓄水條件下,無滲漏現象。
3、工程按合同完成后,如質量驗收不符合標準,乙方必須返工修理直至符合要求,并承擔返修的一切費用,由此造成的損失,由乙方全額賠償。
1、開工前、乙方應做好本工種工人的`安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故,概由乙方負責。
3、遵守工地規(guī)章制度,服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。
4、如遇雨季施工,必須注意邊坡穩(wěn)定性,教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡,一切費用均由乙方自行負責。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇三
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
甲方在攔汊養(yǎng)魚,需筑壩,現就筑攔河壩工程承包達成如下協(xié)議:
一、雙方已實地查看,整體攔河壩長米,高米,壩頂部寬米,前期為倒土筑壩,后期為壩兩邊漿砌混泥土。混泥土約方,土方方。
二、雙方約定混泥土每方按元計,土方每方按元計,總價按萬元包干。
三、施工期限____年____月至____月。
四、工程質量特別是隱蔽工程必須有甲方現場監(jiān)督。
五、甲方先行墊付挖機油費,土石方工程完工后,支付費用____萬元,余款待工程完工驗收合格后支付。
六、違約責任:甲方未按期付款,工期后延,并賠償乙方直按損失;乙方未按期完工(不可抗力除外),乙方賠償甲方損失____萬元。
七、未盡事宜按《民法典》規(guī)定辦理。
八,本協(xié)議一式二份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)一份,簽字后即生效。
甲方簽章:
乙方簽字:
________年____月____日。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇四
甲方:xxx公司。
乙方:xxx公司。
經甲乙雙方共同協(xié)商,就xxx公司職工住宅小區(qū)配電房安裝工程達成如下協(xié)議,為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務,根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,經甲、乙雙方協(xié)商,達成以下條款,以資共同遵守。
一、工程名稱:xxx公司職工住宅小區(qū)配電房安裝工程。
二、工程地點:xxxxx。
三、工程范圍:xxx公司職工住宅小區(qū)配電房安裝工程施工設計圖所有工程范圍。
四、工程價款及工程結算:
乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計圖紙進行的報價,合同總價為人民幣:xx。工程結算以施工圖工程量為基礎,根據最終完成的工程量及單價進行結算。
根據甲乙雙方商定,乙方在x年x月x日開始施工,x。
年x月x日前完成配電房所有機、電(含接地網)設備安裝及調試工作。在乙方安裝過程中,如遇不可抗拒自然因素,工期順延。如非乙方原因造成工期延誤,則相應責任方按照每月x元人民幣為標準賠償乙方人員誤工費。
六、付款方式:
(1)工程預付款:
在本合同簽訂后x天內,甲方按合同總價的x%支付工程預付款,便于乙方組織生產、生活設施及人員進場。
(2)工程進度款:
按進度實際完成工程量(甲方派出現場人員驗收合格)和合同單價支付工程款,并按照比例扣去工程預付款,留足x%的保修金后支付。保留金在工程竣工驗收未發(fā)現質量事故并通過相關部門驗收后甲方一次性結算付清給乙方。
七、雙方責任:
甲方:
1、提供技術資料一套(或現場口頭交待乙方),并組織乙方進行施工現場及技術交底。
2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電(有需要時)。乙方:
1、嚴格按設計施工圖紙及有關電力安裝規(guī)程、規(guī)范及甲乙雙方簽訂的技術協(xié)議進行施工,不得隨意更改設計,若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。
2、乙方在施工期間,做好安全生產、文明施工,尊重單位駐派人員,并處理好與各施工單位的關系。
4、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。
八、質量驗收:
1、乙方在配電房機、電(接地網)設備的安裝過程中,嚴格按照設計圖紙要求和有關規(guī)范、標準進行施工,確保工程質量達到設計圖紙和標準要求。
2、設備安裝單元質量檢查、驗收的簽證單,作為工程款結算支付的依據。
3、由乙方自行采購的設備材料,必須保證質量可靠、進貨渠道正常,配置合理,主要零部件必須提供生產及相關廠家的合格證及相關資料并備案。堅決杜絕使用不合格的材料。
4、全部工程完工后保證相關部門驗收一次通過并出具其蓋有公章的驗收合格證明;否則由此耽誤的工期損失由乙方賠償給甲方。
九、安全管理:
1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規(guī),牢固樹立安全生產,責任重于泰山的高度責任感,建立完善的安全管理機構,嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程,加強安全管理工作,強化安全技術措施的實施,并接受甲方和有關安檢部門的監(jiān)督和檢查。
2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作,堅持持證上崗;以提高全體施工人員的安全意識,保證施工現場安全。
3、設置必要的安全設施和配備防護用品,對于危險地段,設置必要的警示標志、安全哨和防護設施。
負責,甲方不給予經濟補償。由于乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失,均由乙方負責賠償,甲方不承擔任何責任。
十、違約、仲裁:
1、甲、乙各方不得無正當理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方違約,對方有權按《經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任,違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰。
2、甲、乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時,雙方友好協(xié)商解決,當不能協(xié)商時,可在甲方當地,按法律有關程序執(zhí)行,其發(fā)生的費用由違約方承擔。
十一、其他:
1、下列文件均作為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
1)設備安裝工程單元質量評定表、記錄表。
2)設計變更通知等技術文件。
2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險,保險費由乙方自行承擔。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇五
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地點:.
二、承包方式。
五、付款方式。
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責任。
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任。
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現同行交流。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
九、工程質量、安全及保修。
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法。
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;。
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇六
發(fā)包方:
(以下簡稱甲方)。
承包方:
(以下簡稱乙方)。
甲方將架設10電力線路工程承包給乙方,經甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守:
一、工程地點。
__場隊。
二、工程性質。
包工包料。
三、工程造價。
四、施工期限。
自本合同簽訂之日起,至________年____月____日前全部完工。
五、付款方式。
六、工程內容:
架設10線路700米,導線采用g-50型。
七、雙方的權利和義務。
1.甲方有權派監(jiān)理人員對工程質量進行監(jiān)理,乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現場技術監(jiān)理,對不符合質量的施工路段及時進行返工。
2.甲方做好各項協(xié)調工作,保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規(guī)范要求。
4.乙方要牢固樹立安全意識,切實加強安全生產管理,凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。
八.違約責任。
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外),每延長一天罰款元。
2.工程完工后,經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段,由乙方無條件修復或返工。
3.工程經驗收合格后,按甲乙雙方約定時間,甲方必須按時向乙方支付工程余款,否則乙方將終止向甲方該工程供電,所造成的一切后果由甲方自行承擔。
九.其它。
1.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方蓋章,簽字之日起生效,具有法律效力。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
________年____月____日________年____月____日。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇七
發(fā)包方:山東濰坊科技學院(以下簡稱甲方)。
承包方:山東華浩電力工程有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成,經雙方同意簽訂合同如下:
第一條工程概況。
工程名稱:教授新村箱變工程。
工程地點:科技學院教授新村。
工程內容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工,包工包料;教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝,調試;教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接,電纜井的砌筑;低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接;1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式:總承包,包工包料,交鑰匙工程。
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線。
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)。
第二條工程總價。
合同總價為(rmb):100萬元整含稅(大寫壹佰萬元整),以最終決算價格結算。
第三條付款方式。
2、設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣)50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)。
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍。
1、合同范圍為配電房內的`設備。(詳細內容見合同附件)。
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條甲方職責。
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責。
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;2、變電站高低壓系統(tǒng)依設計圖紙施工及送電;3、協(xié)助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續(xù);4、自柜體到廠日起履行保固條款;5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術規(guī)范。
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
第九條解約。
第十條。
合同編號:
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定,經甲方訂為無法完成任務,經函告七日內仍無法履約,甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款。
自柜體到廠日起一年內如發(fā)生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能,若由于產品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生,所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議,并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決,如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):
單位地址:單位地址:
賬號:賬號:
合同簽訂時間:合同簽訂時間:
費用計算表。
建設單位:
其他項目費用。
措施項目費用。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇八
根據甲乙雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
甲方租用乙方鉆機兩臺,用于_______________________,乙方根據甲方要求及施工設計圖紙進行施工,保證質量、包安全按期完成甲方分配的成x任務。
1.乙方進場前,做好場地的三通一平;
3.協(xié)助解決工人住宿。
1.根據施工要求,保證質量、包安全,按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進度計劃施工,服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴格把好質量關,如因乙方施工原因造成工程質量不合格,乙方必須返工,費用自理;
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè),確保施工安全,如發(fā)生安全事故,乙方負責解決,費用由乙方承擔。
按照現行有關規(guī)范要求及施工設計圖施工。
1.成x按元米計價,按實際完成工作量結算。該單價不含稅,乙方只向甲方開具收據。成x用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時,給予補償,補償原則為:甲方與業(yè)主協(xié)商后,其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后,甲方按每臺鉆機________元支付預付款。
3.錨桿施工進度達到50%時,甲方再按乙方已經完成工作量的________%支付進度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此時應扣除已經支付的款項。尾款在________個月內結清。
5.乙方不負責施工用的水、電費用,但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效,至工程結清款項之日失效。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章):_________。
乙方(簽章):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
簽訂地點:_____________。
簽訂地點_____________。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇九
乙方:
今有甲方(上海領慧智能科技有限公司)和乙方()就上海****項目弱電安裝勞務分包一事根據中華人民共和國經濟合同法友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
2、甲方提供給乙方施工圖紙一份,乙方要積極配合甲方做好與設計院的圖紙會審工作,嚴格根據施工圖紙的內容合理組織人員施工,如施工圖紙有問題,乙方要及時提出,如因甲方或總包方指令造成的返工由甲方負責,其他情況造成的返工由乙方自行負責,如乙方不按圖紙按規(guī)范施工造成的質量問題,每個點位罰款200元,并必須按要求自行返工,所造成的主材損失由乙方負責賠償,有質量的點位超出2%,每個點位罰款500元整,罰款將直接從每期工程款中扣除。
3、本合同要求乙方包質量包進度包所有機械和手動工具,包輔材包耗材的購買,包安全包文明包清潔的清包合同,(其中附材包括管道安裝時支架角鐵、螺絲、吊卡、管卡、抱箍、統(tǒng)絲、槽鋼、所有孔洞預留的套管、各種孔洞封堵材料,所有的暗盒、過路箱、鎖母、各種線管直接彎頭、燙錫、各種膠帶、穿鐵鋼絲、各種膠水、防銹漆、銀粉漆、灰漆、防火漆、焊條、防雷接地用的各種鍍鋅扁鐵及圓鋼、鍍鋅角鐵等),乙方應自行負責施工區(qū)域的清潔衛(wèi)生和工人的安全,所發(fā)生的安全事故和責任及罰款由乙方自行承擔。
4、乙方應節(jié)約材料不準浪費,遵守甲方有關材料領取和返還的規(guī)定,當天施工完畢所有剩余材料必須返回甲方倉庫,如未及時返回,甲方管理人員一經發(fā)現,每次罰款300元,將直接從工程款中扣除,乙方使用甲方材料與結算使用量掛鉤,如果數量相差多則乙方賠償(特別是線材),甲方材料不能用作它用,如梯子,拖線板,套管等一經發(fā)現必將重罰。
5、施工期間乙方有責任自行保護已完成的成品,加強和土建及其他工種的銜接,如因天氣問題和工序銜接問題造成的窩工停工甲方不負責任。
6、甲方有權根據現場乙方的實際施工水平和人員情況要求乙方增加人手或加班等,無加班費和搶工費,如甲方認為乙方無能力完成此分包工程,甲方有權提前終止合同并對乙方進行處罰,如乙方無故在工程未完成前退場,甲方有權對乙方進行任何處罰,包括停止付款。
乙方不服從甲方的管理,甲方有權對乙方采取包括罰款在內的任何處罰,每次罰款不少于500元。
8、乙方必須為甲方提供所有管理及施工人員的身份證復印件及相關施工證復印件等,提供完整的施工日志,并配合甲方和總包的招投標工作及竣工圖紙資料的制作。
9、甲方有權調動乙方的工人到承包范圍以外的施工區(qū)域施工,人工費由甲方承擔,但需和乙方協(xié)商。
10、甲方按在職工人1000元/月支付生活費給乙方,一次預埋及防雷接地占工程量的20%,二次預埋占10%,其中一、二次預埋以盒到位鋼絲穿完為標準,其余以滿足驗收條件為標準,每期付款均扣除已支生活費、各種罰款和5%質保金,如因業(yè)主付款不到位造成付款延期,付款日相應順延,質保金以業(yè)主驗收交房為最后期限。
11、乙方管理人員要管理好自己的職工,要協(xié)調和配合各工種間的工作,嚴禁喝酒鬧事、打架斗毆,違者將重罰。
以上條款為甲、乙雙方友好協(xié)商確定,發(fā)生糾紛首先協(xié)商解決,協(xié)商不成由人民法院仲裁。
本分包合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份,簽字生效。甲方:上海領慧智能科技有限公司。
項目負責人:
乙方:
項目負責人:
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇十
承包方:______________。
根據《中華人民共和國經濟。
合同。
法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,結合本工程的具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
1、工程名稱________________;。
2、工程地點________________;。
3、工程計劃批準單位及文號______________;。
4、工程范圍和內容:全部工程建筑面積______平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
1、本工程合同總工期為___天(日歷天從開工之日算起)。
2、本工程開工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
3、如遇下列情況,經發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表簽證后,工期作相應順延,并用書面形式確定順延期限。
(1)發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前__天,不能交承包方施工場地、進場道路、施工用水,或電源未按規(guī)定接通,影響承包方進場施工者。
(2)明確由發(fā)包方負責供應的材料、設備、成品或半成品等未能按雙方認定的時間進場,或進場的材料、設備、成品或半成品等向承包方交驗時發(fā)現有缺陷,需要修配、改、代、換而耽誤施工進度者。
(3)不屬包干系數范圍內的重大設計變更;提供的工程地質資料不準,使基礎超深;施工方法與設計規(guī)定不符而增加工程量影響進度者。
(4)在施工中因停水、停電連續(xù)影響8小時以上者。
(5)發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表無故拖延辦理簽證手續(xù)而影響下一工序施工者。
(6)未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款、代購材料價差款而影響施工進度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等)而影響工程進度者。
1、本工程合同總價為人民幣______元。
2、如遇下列情況,合同總價作相應調整:。
(1)合同總價內經雙方確認的暫估價變化;。
(2)在合同工期內政策性調整所發(fā)生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;。
(3)重大設計發(fā)生變更;。
(4)基礎超過設計深度;。
(5)在施工中新增加了工程項目;。
(6)其它。
1、本工程所需的全部建筑材料、構配件、設備等物資的供應方法,經雙方協(xié)商按附件第__辦理。
2、材料、設備供應范圍的劃分和檢驗:。
(1)進口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資和二、三類電機產品,由發(fā)包方組織供應到現場或指定地點。如在規(guī)定交貨地點之外交貨,其發(fā)生的超運距運費和其他費用由發(fā)包方負責。
(2)成套設備和專用設備,由發(fā)包方負責招標、定貨、供應和商品檢驗后交付承包方。對提前到貨的設備應由發(fā)包方設庫保存,安裝時交付承包方妥善保管,不得挪用,丟失或損壞。
(3)本工程所需材料、設備除在“發(fā)包方供應的材料、設備明細表”明確由發(fā)包方供應外,其余材料均由承包方組織供應。
(4)所有材料設備、成品、半成品均應附有合格證,都要檢查驗收,簽交物資驗收合格單方可進場,已進場的物資未經發(fā)包方許可簽署出場證書,不得運出場外。
(5)已進場的物資,若發(fā)現有不合格者,供料一方必須迅速將其運出場外。
(6)具有合格證書的建筑材料、設備,任何一方如有異議要求檢驗時,可以重新檢驗,檢驗后如屬合格產品,其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔;如屬不合格產品,檢驗費用由供料一方負擔。
(7)沒有合格證書,且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等,雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果,由責任一方負責。
(8)任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設備和構配件于本工程的,都要簽證記錄在案,由此引起的一切后果由強迫一方負責。
3、材料價差及實物價格的結算。
(1)發(fā)包方提交的主要材料指標,由承包方采購供貨的,應根據指標的性質、發(fā)生的政策性調價等,以建筑安裝材料預算價格為依據,逐項計算出原價價差或預算價差,均由發(fā)包方負責補差。此價差未包括在本合同承包造價之內的,不得列入工程直接費。
(2)發(fā)包方提供的主要材料實物,按發(fā)包方提供實物時建筑安裝材料價格結算價款。
(3)除發(fā)包方供應的材料、設備外,發(fā)包方指定廠家、品種讓承包方購買和供應其所指定的材料、設備的,其價款按實結算。
(4)發(fā)包方委托承包方代購的材料、設備,按雙方商定的價格,由承包方收取代購款包干使用,發(fā)包方應于本合同簽訂后一天內一次付清。
(5)發(fā)包方提供的材料、設備的指標或實物,必須是本合同工程用的材料和設備,規(guī)格品種與實際需要不相符時,由承包方協(xié)助進行調劑串換使用,由發(fā)包方給付承包方勞務費___元(或承包方不收取勞務費)。
(6)發(fā)包方供應的木材、成材指標或實物、硬雜木均按有關規(guī)定辦理,其量差、價差由發(fā)包方承擔。
1、承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工,并接受發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2、發(fā)包方聘用的現場監(jiān)理工程師或工程師代表,必須以書面通知承包方其姓名、身份、所承擔的任務。
3、承包方確定的施工現場負責人及技術負責人、專門技術人員及管理人員,必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4、承包方應按工程進度,及時提供關于工程質量的技術資料,如材料、設備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經過設計單位和發(fā)包方同意并簽證后,方可使用。
5、隱蔽工程由承包方自檢后,填寫《隱蔽工程驗收單》通知現場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收,監(jiān)理工程師接到通知后__小時內應到現場檢驗,認可簽證后,方可進行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗收,承包方經質量檢查部門檢驗確認合格后,即可隱蔽繼續(xù)施工,發(fā)包方應予承認并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議,經復查合格者,其費用由發(fā)包方負責;不合格者,由承包方負責,因此而造成工期損失由責任方負責。
6、電氣照明、通風、水暖、衛(wèi)生工程和機電安裝工程竣工后,必須按照有關規(guī)定進行技術檢驗。屬于單體試車,由承包方負責進行。無論由誰負責試車,雙方均應相互配合,共同進行。試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術勞務費用等,由發(fā)包方提供。其費用包括在定額內的,由承包方負擔;定額中未包括的,由發(fā)包方負擔。
7、設備安裝工程,由承包方會同發(fā)包方將已完工程(設備基礎)向安裝單位辦理中間交工手續(xù),并作為竣工驗收的依據。
8、工程竣工驗收,應以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。
9、工程竣工后,承包方按規(guī)定整理提供完整的技術檔案資料,并發(fā)出竣工。
通知書。
經雙方協(xié)商確定驗收時間由發(fā)包方組織有關單位進行竣工驗收。驗收合格后雙方簽署交工驗收證書并將工程移交給發(fā)包方管理如發(fā)包方拖延接收其保管費用和造成的損失由發(fā)包方承擔。
交工驗收中如發(fā)現有不符質量要求,需要返工的工程,應分清責任。屬施工原因造成的,按雙方驗收時商定的時間,由承包方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。
10、已竣工未驗收工程,在交工前由承包方負責保管,發(fā)包方不得動用,若發(fā)包方已經使用,即視同交驗。由于承包方原因,應交工驗收而不交不驗的工程,除按拖延工期條款處理外,并賠償因此而造成的經濟損失。
11、工程交工驗收后,土建工程保修期為1年,采暖工程為一個采暖期,水電保修期為半年。保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發(fā)包方。
由施工造成的工程質量問題,發(fā)包方應書面通知承包方并約定時間進行修理。在保修期內承包方拒不修理時,發(fā)包方可動用預留保修款請人修理,超支部分應由承包方負擔。
1、發(fā)包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,均為施工的有效依據,發(fā)包方、承包方均不得擅自修改。
2、施工圖的重大修改變更,必須經原批準、設計單位同意,并于修改前__天辦理設計修改議定單。設計修改議定單經發(fā)包方簽證后,承包方才予實施。議定單和修改圖紙發(fā)出份數與施工圖份數相同,并作為合同的補充文件。
3、當修改圖紙屬于設計錯誤、設備變更、建筑面積(容積)增加、結構改變、標準過高、工藝變化、地質條件與設計不符實際時,其增加的費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料、構配件積壓的實際損失)由責任方負責并調整合同造價。
4、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計的合理化建議,經發(fā)包方、設計單位或有關技術部門同意后實施,其節(jié)約的價值按國家有關規(guī)定分配。
5、在工程施工中發(fā)生下列各項事實之一時,承包方必須立即以書面通知發(fā)包方,要求確認:。
(3)設計圖紙和說明文件中未標明的施工條件發(fā)生了預料不到的特殊困難等。
確認的事實必須在限期內解決。不能如期解決而造成停工的,工期損失由發(fā)包方承擔。
1、發(fā)包方。
(3)根據施工地區(qū)供水、供電、水壓、電壓情況,采取措施滿足施工用水、用電的需要;。
(6)確定建筑物(或構筑物)道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點;。
(8)審核承包方工程進度月報,及時向承包方支付工程進度款;。
(11)組織對工程的竣工驗收,并按合同規(guī)定日期配合承包方辦好決算工作,及時了結工程財務和工程尾款。
2、承包方。
(1)施工場地的平整、施工界區(qū)以內的用水、用電、道路和臨時設施的施工;。
(3)按雙方商定的分工范圍,做好材料和設備的采購、供應和管理;。
(6)已完工的房屋、構筑物和安裝的設備,在交工前應負責保管,并清理好場地;。
(7)提供竣工驗收技術資料,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收;。
(8)在合同規(guī)定的保修期內,對屬于承包方負責的工作質量問題,負責無償修理。
1、本合同簽訂后__日內,發(fā)包方支付不少于合同總價的(或當年投資的)__%的預付款,計人民幣___萬元。
2、發(fā)包方收到承包方工程進度月報后,必須在__日內按核實的工程進度支付工程進度款,工程進度款支付達到總合同總價的__%時,逐步按比例開始扣回預付款(或抵作工程進度款)。
3、工程進度款支付達到合同總價款的__%時,不再按進度付款。辦完工驗收后__天內支付__%的價款,留__%的價款存入建設銀行,待保修期滿后連本息一次支付給承包方。
4、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。
5、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料差款而影響工程進度、造成承包方的停、窩工損失的,應由發(fā)包方承擔。
6、本工程造價結算方式按下列情況辦理:。
(1)以審查后的施工圖預算加變更簽證進行結算;。
(3)按標準施工圖單位造價包干結算,包干范圍以外的費用按__等有關規(guī)定結算;。
(4)包干不包料的工程,按預算定額規(guī)定的人工費和機械費及相應的管理費結算;。
(5)招標工程按中標價款結算,中標范圍以外的工程費用,另按__等有關規(guī)定結算。
7、承包方在單項工程竣工驗收后__天內,將竣工結算文件送交發(fā)包方和經辦銀行審查,發(fā)包方在接到結算文件__天內審查完畢,如到期未提出異議,即由經辦銀行審定后撥款給承包方。
1、承包方的責任。
(1)工程質量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同總價的__%償付逾期違約金。
(2)工程交付時間不符合規(guī)定,按合同總價的__%償付逾期違約金。
2、承包方的責任。
(1)未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失。
(2)工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的停工,應采取措施彌補或減少損失,同時,賠償承包方由此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
(3)工程未經驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。
(4)超過合同規(guī)定日期驗收,按合同總價的__%償付逾期違約金。
3、發(fā)包方有提前工期要求的,可以實行提前竣工獎,按照合同工期,每提前一天由發(fā)包方按合同總價的__%獎給承包方。
優(yōu)良工程每平方米獎__元。
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,如雙方屬于同一部門時,由上級主管部門調解;調解不成,或雙方不屬于同一個部門的,任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定特殊條款。
其它本合同未言明事項,一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同正本__份,其中發(fā)包方執(zhí)__份,承包方執(zhí)__份,副本__份,分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇十一
1.1工程名稱:_____________;工程地點:____________________;承包范圍:_________;金額:_________。
1.2工期:
(1)開工日期:在合同簽訂生效后,根據甲方施工現場進度來確定。
(2)竣工日期:通過_______________有關職能部門驗收,正常交付使用的日期。
1.3質量等級:嚴格按照____________標準圖集要求制作和安裝,符合國家及_______________的規(guī)定,達到優(yōu)良標準。
1.4合同價款:包干總造價為人民幣:_________元;大寫:________________元整(含裝車、運輸、二次搬運、安裝費及專項上繳費用及稅金)。
1.5承包方式:本工程采取包門制作、包安裝、包驗收、包工程造價,包工期、包質量、包安全等的大包干形式并通過_____辦驗收等全部手續(xù),并承擔一切費用。
1.6按規(guī)定由乙方繳納的各種稅費及其他費用均已包含在本工程造價內,由乙方向有關部門和單位支付。
第二條合同文件組成及解釋順序。
2.1協(xié)議條款:_____________________________________。
2.2工程實物量和設備材料清單、型號、數量、單價、金額。
2.3洽談、變更等明確雙方權利義務的記要、協(xié)議。
2.4標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。
2.5國家法律、法規(guī)、部門條例及與合同有關的_________市政府部門的文件。
第三條圖紙本工程施工所需全部圖紙由乙方提供,并向甲方提供四套圖紙。
第四條甲方駐工地代表甲方委派專人為駐工地代表,監(jiān)督檢查工程質量、進度及其它事宜,若甲方代表易人,須提前通知乙方,其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任。
第五條乙方駐工地代表。
5.1乙方任命的駐工地總負責人或總代表,應書面通知甲方及監(jiān)理公司,甲方或監(jiān)理公司給予的任何書面指示將視為已經有效地給予乙方。若乙方代表易人,須提前七天通知甲方及監(jiān)理公司,其后任必須繼續(xù)承擔前任應負的責任。
5.2甲方代表行使合同約定的權利,履行合同約定的職責。乙方的要求、通知,均以書面形式由乙方代表簽字后遞交監(jiān)理公司及甲方代表,監(jiān)理公司或甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
第六條甲方權利義務。
第九條款進行履行。
6.2甲方須在地下室底板完成前一個月,通知乙方安排門制作、安裝,在計劃時間內甲方可根據施工進度,要求乙方派人到現場,協(xié)商進場施工的配合問題。
6.3甲方有權對乙方現場安裝施工的衛(wèi)生、質量、安全進行監(jiān)督和管理。
6.4甲方須向乙方提供安裝施工用的水、電及現場可提供的臨時配合設備支撐材料等。
6.5現場施工協(xié)調由甲方負責。
6.6甲方須向乙方提供地下室報批圖壹份;完工后,由乙方通知有關單位驗收門,甲方派人參加。
6.7甲方須按乙方提供的技術交底資料委托土建施工單位在剪力墻扎筋時預留門安裝的所需的門洞。
第七條乙方權利義務。
7.1乙方須按甲方的工程所需,向甲方提供現場施工有關技術交底資料及施工圖紙。
7.2乙方應在甲方有效通知期內進場配合施工,如因場地或環(huán)境條件不具備的,必須通知甲方,并做出協(xié)商處理。
7.3如因設計單位和主管部門的要求,甲方提出合同產品數量、型號須調整或變更,且符合規(guī)范的,乙方按實際情況積極配合甲方,給予協(xié)商辦理補充協(xié)議。
7.4乙方有義務向甲方施工現場提供有關安裝施工配合的技術指導服務。
7.5乙方進場施工,須遵守甲方現場的衛(wèi)生、安全和文明施工管理規(guī)定,如有因違反規(guī)定造成的工程、財產損失和人身傷害的責任事故,一切責任及其發(fā)生的費用由乙方承擔。
7.6乙方須按甲方審定的施工方案進行施工,門工作吊環(huán)由乙方提供具體要求和做法,由甲方在施工中預埋或委托土建方安裝。
7.7乙方須確保門的安裝一次性通過辦的驗收,并協(xié)助甲方辦理工程驗收的有關工作。
7.8乙方應按照與甲方協(xié)商一致的施工計劃及甲方的要求進行施工,確保按期完工。
7.9乙方應做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通。
7.10施工中發(fā)生的一切安全事故,除甲方人員自身責任外,均由乙方承擔全部責任,并立即報告甲方和建設主管部門。
7.11工程竣工后清理現場,做到工完場清。
第八條工程質量等級執(zhí)行國家及_________辦規(guī)定的技術標準,質量達到優(yōu)良。
第九條合同價款調整。
(1)甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證。
(2)甲方代表簽認的工程量的增減。
9.2上述情況發(fā)生后,由乙方編制調整預(結)算書送甲方審核后,確定合同價款的增減。結算價款在本通用版合同.1條款列明有的按條款執(zhí)行,條款中沒有列明的按_________省辦文件進行結算。
第十條工程款支付。
10.1合同簽訂后,甲方在乙方進場前二個月向其發(fā)出生產通知書,甲方即支付合同總額的10%給乙方作為備料款。
10.2在乙方進場完成安裝門框后的三個工作日內,甲方支付到合同總額的40%給乙方作為工程進度款。
10.3在乙方進場完成安裝門扇后的三個工作日內,甲方支付到合同總額的80%給乙方作為工程進度款。
10.4經辦驗收合格后的三個工作日內,甲方支付到合同總額的_____%給乙方,乙方同時提交地下室門驗收合格證。
10.5余款_________%待保修期滿后____日內支付。
10.6乙方在每次要求支付合同款時(條款。
10.2、
10.3、
10.
4)應先向甲方提出書面付款申請。
第十一條材料、設備供應本工程全部材料、設備由乙方自行采購,供應至本工程工地現場。
第十二條設計變更1。
2.3由乙方施工質量問題導致修改或變更而發(fā)生的費用,均由乙方負擔,工期不予順延。
第十三條竣工驗收1。
3.2竣工日期為門安裝完畢并通過_________辦等有關部門竣工驗收合格的簽認日期。
第十四條竣工結算乙方在向甲方遞交竣工驗收報告時,應同時向甲方提交全套竣工資料三套和竣工結算報告、完整的結算資料,甲方審定后的結算書作為結算工程款的有效依據。
第十五條保修1。
5.1保修期限:以工程竣工驗收合格起計為________年。1。
5.4保修費用:由乙方支付。1。
5.5保修期間,乙方應在接到甲方通知后即派人修理。
第十六條違約1。
6.3賠償經濟損失的范圍:
(1)甲方代表不按合同約定履行自己的各項義務、發(fā)生其它使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。
6.4損失的計算方法:實際直接損失加實際間接損失。1。
6.7甲方違約責任:甲方未能按照合同的規(guī)定履行義務,出現以下情況的,其損失由甲方承擔,工期順延。
(1)不按期提供施工場地、接通水、電源。
(2)圖紙變更未及時在乙方施工前一個月送給乙方。
(3)不按工期支付工程款。
(4)因工程設計變更,使已完成的工程拆改。
(5)逾期組織驗收。
(6)不按商定的施工計劃進行通知。
第十條進行付款,如超過付款期限,乙方的交貨日期順延,超過一個月不付款,乙方有權拆回原交貨物,一切責任由甲方負責。
(8)其它甲方原因造成的。1。
6.8乙方違約責任:乙方不按本合同的規(guī)定履行義務,出現以下情形的,其損失由乙方承擔,工期不得順延,并承擔由此給甲方造成的一切損失。
(1)不按甲方有效通知的要求及時進場配合施工,造成甲方其它項目及總的工期延誤的,每延誤一天向甲方支付_________元違約金,造成自身工期的延誤不予順延。
(2)不能確保門的驗收一次性通過,而使得本項目的驗收工作受阻,并導致本工程總工期延誤,則需承擔由此引致的甲方的一切損失。
(3)在無特殊原因、甲方施工條件允許、設備條件完善條件下,乙方不按計劃或協(xié)議期限交貨或安裝的,乙方每延期一天,交納_________元違約金給甲方。
第十七條安全生產1。
7.1乙方應按安全施工有關規(guī)定,采取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全和。
第三者的安全,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發(fā)生的費用。1。
7.2若發(fā)生重大人身傷亡事故及財產損失,乙方應嚴格按規(guī)定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件,由責任方承擔全部經濟及法律責任。
第十八條合同的生效與終止1。
8.2本合同在執(zhí)行過程中未盡事宜,經雙方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議或按《民法典》的有關條款規(guī)定執(zhí)行。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇十二
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定,結合工程的具體情況,簽訂本合同。
第一條工程項目。
(一)工程名稱:_________。
(二)工程地點:_________。
(三)工程內容:_________層棟,建筑面積_________平方米,其它_________。
(四)承包范圍:按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內容:_________。
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必須另簽合同。
(六)承包方式:_________。
第二條工程造價(預算或概算)。
人民幣大寫:_________萬元,其中土建_________萬元,安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復,逾期視作同意,并按審定的預算造價為調整合同造價。
第三條工期。
(一)按定標規(guī)定工期為_________天(日歷天),自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文,辦妥城監(jiān)標牌,送達乙方之日起天內起計,并以雙方現場管理代表簽字為準。
(二)開工前_________天,在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書,每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中,根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期,經甲、乙雙方簽證認可后調整,以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質量標準和保修期。
(一)工程質量標準按國家現行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
(二)工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行,保修期為一年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
(一)工程所需:材料及設備由_________方采購供應至_________場地(倉庫)。
(二)工程所需:材料及設備_________由方采購供應至_________場地(倉庫)。
(三)材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議,應進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方負責,否則由采購方承擔。
(四)工程材料和設備差價的處理辦法:_________。
(五)施工中,由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用,甲方需按材料設備的實際采購價格,回收全部不適用的材料和設備,或經乙方同意,由甲方給予適當的補償后,不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算。
(一)甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶:_________;帳號:_________。
(二)根據中國人民建設銀行有關規(guī)定,甲方在合同生效后天內,按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款:
1、建筑工程按當年計劃工作量35%;
2、安裝工程(包括設備安裝,水電安裝)按當年計劃工作量(扣除設備價值)的40%;
3、_________。
(三)工程款支付方式:
1、工程進度達到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進度款;當工程進度累計超過50%時,每次按當月完成工程工作量的_________%付(收)款。
2、工程累計進度達到_________%時,按合同工程量付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%,其余工程進度款由備料款抵充,余額_________%待驗收后結算,_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付,如到期未提出書面異議,則視作同意,乙方可根據建設銀行審定的數額,請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任。
(一)甲方責任:
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”,接水、電源,同時向乙方提供施工圖紙_________份,機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份,地質勘探報告_________份,(其中包括竣工用圖_________套)。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃,并在接到預算之日起的三十天內(特殊工程六十天內)回復乙方,以此審定的工程預算為調整合同造價,作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、對乙方在施工時發(fā)現設計錯誤提出的意見,甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用(包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失)由甲方承擔,并調整合同造價。
5、委派_________為現場管理代表,監(jiān)督檢查工程質量、進度,負責設計圖紙的變更,工程期間的質量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工,甲方應采取措施彌補或減少損失,同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內,因使用不當引起的工程質量問題,其返修費用由甲方負責。
(二)乙方責任:
1、收圖后,在開工前_________天內完成施工圖會審,在_________天內編制工程預算送甲方審查,編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理,指定安全、防火責任人,物件堆放整齊,道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故,均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監(jiān)理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現場管理代表,須持有與工程項目相適應的資格證書,負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月(季)度施工計劃和完工報表,如不按時報送,甲方不予支付工程進度款。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
住所:_________住所:_________。
甲方代表(簽字):_________乙方代表(簽字):_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
郵政編碼:_________郵政編碼:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇十三
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
承包人:(以下簡稱乙方)。
為了確保場鎮(zhèn)居民生產生活安全并消除安全隱患,加快城鄉(xiāng)綜合治理建設,特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質量,依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就該工程施工有關事項協(xié)商一致,特訂立本合同。
1.修建一條長米(底寬米、頂寬米、平均高度為米)的河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現場指定,并由雙方施工現場管理人員簽字認定。
三、
合同工期。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
四、工程造價及付款方式。
1.該工程采用清單報價的方式,由甲、乙雙方根據當地建材市場行情、人工工價共同核定單價,并排現場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計(項目報價清單附后)。
2.雙方協(xié)商河堤元/每立方米,挖方元/立方米,填方元/立方米,工程量按照完工后實際驗收方量為準。
3.稅費按照國家相關稅收規(guī)定,由乙方交稅,除此甲方不支付任何費用。
4.該工程甲方驗收合格后,甲方在十日內按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質量保證金。半年后,經甲方檢查無質量問題再兌現,或以此款進行修復。另特殊情況雙方協(xié)商約定付款時間。
五、質量要求。
該工程必須(開取塊石修建,墻面均勾縫水泥抹平)按照甲方要求嚴格施工。如果發(fā)生質量及安全問題,均由乙方負責,返工維修及承擔安全事故責任,以確保工程質量及安全施工。
六、安全工作。
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識,加強安全工作防護設備,財產、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現的財產、人生安全事故,甲方概不負責。
七、違約責任。
甲、乙雙方如違約,依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)劃分責任。
八、其它。
未盡事宜,甲、乙雙方可協(xié)商解決,并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方:
乙方:
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇十四
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱:
(二)工程地點:
安全維護及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造價。
工程造價為:元整。
5、質量標準。
5.1質量標準:達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容):
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價。
7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20__),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期。
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付。
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工。
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇十五
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條、工程項目:
3.工程范圍及內容:綜合布線工程。
乙方具體負責:
(1)綜合布線工程中的配管、配槽、穿線、底盒安裝。
第二條、工程期限:
1.開工日期:
2.完工日期:
第三條、工程計價方式:
本工程采用竣工圖定額計價法。采用20xx年《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)預算定額》、《通信建設工程價款結算辦法》、《通信建設工程施工機械臺班費用定額》、《通信建設工程費用及預算定額的使用說明》。
按照《通信建設工程費用及預算定額的使用說明》的規(guī)定,本工程為通信線路工程二類工程,相應取費標準按照二類工程計取。
工程決算以竣工圖為準。該工程的工程造價以竣工決算為基礎,工程取費標準由審計部門依照定額確認,工程最終造價以審計部門認定為準。工程最終審定的審減率超過8%,則超出部分由乙方承擔審計費用。(審計費標準為審減額的4%計取)。
第四條、承包工程付款方式:
1.合同簽訂后,在乙方進入工地施工之日起10日,甲方先向乙方發(fā)放工程造價經審計審定后的部分工程款。
10日內向乙方支付所報進度款的70%。
3.系統(tǒng)工程結束,竣工并調試驗收合格后,工程造價經審計審定后,甲方向乙方支付到合同款總額的95%。
4.甲方留乙方工程款的5%作為質保金,調試并竣工驗收合格一年后如未有質量問題,甲方向乙方支付全部余款。
小工程施工合同書小工程施工合同書(模板16篇)篇十六
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況。
(一)工程名稱:
(二)工程地點:
2、工程承包范圍。
安全維護及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造價。
工程造價為:元整。
5、質量標準。
5.1質量標準:達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容):
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式。
按本合同第2條“承包范圍”所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價。
7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20xx]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20xx),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期。
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付。
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工。
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。