用工是企業建設和發展的基礎,有效的用工管理可以提高生產效率。以下是小編為大家收集的用工創新案例,分享了一些成功的用工實踐經驗。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇一
乙方:_________________。
一、合作方式:
甲方(_______________裝飾公司)所簽定裝飾工程由乙方進行施工。甲方應保證乙方的工程量,乙方應如期保持保量的完成。
二:甲方要求:
1、要求乙方遵守公司規章制度,遵守公司領導安排,如不遵守按工程部處罰條款進行處罰,所有施工安全由乙方負責。
2、乙方應在規定的工期內按質按量的完成甲方的工程,如超期,每超一天按工程款的2%賠償甲方。
3、施工期內乙方應注意安全,甲方一律不承擔安全方面的責任。
4、乙方必須保守公司商業秘密。
5、乙方在現場施工期間必須聽從甲方施工監理安排工作時間和其他事宜。服從公司派單。
三、乙方義務:
1、乙方遵守公司規章制度,遵守公司領導安排,如不遵守按工程部處罰條款進行處罰,所有施工安全由乙方負責。
四、甲方義務:
1、甲方應在乙方施工完成合格的情況下保證資金的支付,工程上有難度的問題公司應配合工程部及時解決。
五、所有詳盡的標準、制度,請參照公司(質量驗收標準、員工處罰例、財務制度),違者自行負責。
六、乙方出現一切事故與本公司無關(買保險除外)。
七、每一位施工人員進入工地必須穿規定的工作服,工地上禁止地上有煙斗,工地上嚴禁大聲喧嘩,嚴禁講粗話,凡發現一次;罰款20---100元。
九、工地上特殊情況通知下一小時內必須無條件趕到,否則罰款200---500元。
十、必須買人身意外傷害保險。
十一、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執壹份,如有未盡事宜甲、乙雙方協商解決。
甲方:_________________乙方:_________________。
________年____月____日________年____月____日。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇二
甲方:
乙方(雇請人):
甲方因生產(工作)需要,雇請乙方。經雙方自愿協商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中期間工資為。違犯此約定視為放棄本合同任務。
乙方同意服從甲方的作業(工作)需要:在崗位,承擔作業(工作)任務。
甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度,乙方應自覺遵守國家的法律,法規和本單位制定的各項規章制度,服從管理,積極做好工作。
甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。乙方要按規定作業,安全作業,不得違規操作。
1、甲方實行小時工作制度,因工作需要,有時要進休息換班,乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執行本市中等工資標準規定,保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。
3、乙方工資按,期滿根據乙方所從事的'工作表現在位認證由甲方負責給予乙方決定。
4、甲方每月日如期發放工資,(逾期未發工資的,從超過發薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方)。
乙方有權拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動教養、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律,經教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
(5)甲方連續二個月不支付乙方工資的。
(6)有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。
(7)律法規規定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的,應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產經營,技術條件等客觀情況發生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負傷的醫療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當月工資。
甲方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
_________年________月_______日
乙方:_________________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇三
甲方:
乙方:
簽定日期:年月日
根據《_勞動法》,經甲乙雙方平等協商同意,自愿簽定本合同,共同遵守本合同條款。
一:勞動合同期限。
第一條:本合同生效日期年月日,終止日期年月日。
二:工作內容和義務。
第二條:乙方同意根據甲方工作需要,擔任工作。甲方可依照有關規定,經與乙方協商,對乙方的工作職務和崗位進行調整。
第三條:乙方應按照甲方的要求,按時完成規定的工作數量,達到規定的質量標準,并履行下列義務:
1:遵守國家憲法、法律規定。
2:遵守甲方的規章制度。
3:維護甲方的榮譽和利益。
4:忠于職守,勤奮工作。
5:履行保守甲方商業秘密,不得利用甲方的商業秘密為本人或其他經濟組織和個人謀取不正當的經濟利益。
三:勞動保護和勞動條件。
第四條:甲方安排乙方正常情況下每日工作時間不超過8小時,平均每周不超過48小時。甲方由工作需要,經與乙方協商后可以延長工作時間的,一般每日不得超過一小時。因特殊原因需要延長工作時間的,在保障乙方身體健康的條件下延長工作時間,每日不得超過3小時,每月不得超過36小時。
第五條:甲方為乙方提供必要的勞動條件和勞動工具,制定工作規范和勞動安全衛生制度及其標準,甲方應按照國家或當地政府有關部門的規定組織安排乙方進行健康檢查。
第六條:甲方負責對乙方進行政治思想、職業道德、業務技術、勞動安全衛生及有關規章制度的教育和培訓。
四:勞動報酬。
第七條:甲方的工資分配應遵循按勞分配原則,實行同工同酬。
第八條:在合同約定的工作時間內,乙方完成規定的工作任務,甲方在次月15日內以貨幣形式足額支付乙方工資。月工資為()元。
第九條:由于甲方的原因,使乙方不能在法定工作時間內提供勞動的,甲方保證支付乙方的生活費不低于本地最低生活標準。
第十條:由于甲方原因暫時無工程時,經甲乙雙方同意乙方回家待工,待工期間甲方付給乙方每月()元工資。
五:保險福利待遇。
第十一條:乙方因工負傷的工資和醫療保險等待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。
六:勞動紀律。
第十二條:乙方應遵循甲方依法規定的規章制度,嚴格遵守勞動安全衛生、工作制度和工作規范;愛護甲方的財產,遵守職業道德,積極參加甲方組織的培訓提高思想和職業技能。
第十三條:乙方違反勞動紀律,甲方可依據本公司規章制度,給予必要的紀律處分,直解除本合同。
七:勞動合同的變更、解除、終止、續訂。
第十四條:訂立本合同所依據的法律、行政法規、規章發生變化,本合同應變更相關內容。
第十五條:訂立本合同所依據客觀情況發生重大變化,致使本合同無法履行的,經雙方協商同意,可以變更合同相關內容。
第十六條:經甲乙雙方協商一致,本合同可以解除。
第十七條:合同期內甲方委派乙方到境內外甲方所屬機構工作的,原有合同仍然有效,但應和企業簽定有關境內外工作的協議,經甲方批準乙方到境內外非甲方所屬機構擔任一定階段工作的,可由乙方與該機構簽定有關協議。
第十八條:乙方有下列情形之一、甲方可以解除本合同:
1、在試用期間被證明不符和錄用條件的。
2、以欺詐手段訂立合同的。
3、嚴重違反違反勞動紀律或給甲方造成重大損害的。
4、嚴重失職、營私舞弊對甲方利益造成損失的。
5、泄露甲方商業機密給甲方造成嚴重損失的。
6、被依法追究刑事責任的。
7、不能勝任勞動合同約定的工作,經過培訓或調整工作崗位的不能勝任工作的。
8、乙方患病或因工負傷,醫療期滿后不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作的。
9、勞動合同訂立時依據的客觀情況發生重大變化,致使勞動合同無法履行,經當事人協商不能夠變更勞動合同達成協議的。
第十九條:甲方按照第十八條第7、8、9款的規定解除本合同時,應提前15天以書面形式通知乙方。
第二十條:甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營發生嚴重困難,應提前15天向乙方說明情況,并向勞動行政部門報告后,可以解除合同。
第二十一條:乙方欲解除勞動合同,應當提前15天書面形式通知甲方,甲方再乙方完成在手業務以及清理完所辦理的債權債務的情況下可以解除勞動合同。
第二十二條:有下列情形之一乙方可以隨時通知甲方解除本合同。
1、在試用期內的。
2、甲方以侵害乙方合法人身權利手段強迫勞動的。
3、甲方不能按照本合同規定支付勞動報酬或者提供勞動條件的。
4、甲方違反國家有關規定,勞動安全衛生條件惡劣,嚴重危害乙方身體健康的。
5、法律、法規規定的其他情形。
第二十三條:本合同期限屆滿,勞動關系即終止。甲乙雙方經協商同意可以續定勞動合同。雙方當事人應當在本合同期滿前天向對方表示續定意向。
第二十四條:訂立無固定期限勞動合同的,乙方達到法定退休年齡或甲方雙方約定的其他終止條件出現,本合同終止。
八、違反勞動合同責任。
第二十五條:甲方根據本合同第十六條、十八條中第7、8、9款,第二十條解除勞動合同。
第二十六條:有下列情形之一并對乙方造成損害的,甲方應當承擔賠償責任,并按照勞動部〈〈違反〈勞動法〉有關勞動合同賠償的辦法〉〉執行。
1:由于甲方原因訂立無效勞動合同,包括勞動合同部分無效的。
2:甲方故意拖延不訂立勞動合同,即招用不按規定訂立勞動合同。
3:甲方違反勞動法的規定侵害女職工和未成年工合法權益的。
第二十七條:甲方根據本合同第十八條第8款解除勞動合同,除給乙方經濟補償外,甲方應根據勞動部制定的〈〈違反和解除勞動合同的經濟補償辦法〉〉給予乙方醫療補助費。
第二十八條:乙方有第十八條第3、4、5款情形的,甲方解除本合同外可以保留依法索賠的權利。
第二十九條:乙方不得在掌握甲方商業秘密的保密期限內提出解除勞動合同或自動離職,經協商解除勞動合同后亦不得在期限內自行或在與甲方有競爭關系的單位從事和原在職時相同或有關的經營活動。
第三十條:乙方違反本合同規定條件解除勞動合同或者違反本合同約定的保密事項,給甲方造成經濟損失的應按本合同的約定或損失數額擔任賠償責任。
第三十一條:乙方違反本合同規定條件解除勞動合同的,應承擔相應的經濟賠償。
九、當事人約定的其他內容。
第三十二條:詳細職位要求及工作任務見附件。
十:勞動爭議處理。
第三十三條:因履行本合同發生的勞動爭議,當事人可以向本單位勞動爭議協調委員會申請調解,調解不成當事人一方要求仲裁的應當自勞動爭議發生之日起六十日內勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁,對裁決不服的可以向人民法院提起訴訟。
十一:其他。
第三十四條:本合同未盡事宜,按國家當地人民政府有關規定執行。
第三十五條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。合同自簽定之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇四
甲方:
乙方:
甲方(______裝飾公司)所簽定裝飾工程由乙方進行施工。甲方應保證乙方的工程量,乙方應如期保持保量的完成。
1、要求乙方遵守公司規章制度,遵守公司領導安排,如不遵守按工程部處罰條款進行處罰,所有施工安全由乙方負責。
2、乙方應在規定的工期內按質按量的完成甲方的工程,如超期,每超一天按工程款的2%賠償甲方。
3、施工期內乙方應注意安全,甲方一律不承擔安全方面的責任。
4、乙方必須保守公司商業秘密。
5、乙方在現場施工期間必須聽從甲方施工監理安排工作時間和其他事宜。服從公司派單。
1、乙方遵守公司規章制度,遵守公司領導安排,如不遵守按工程部處罰條款進行處罰,所有施工安全由乙方負責。
1、甲方應在乙方施工完成合格的情況下保證資金的支付,工程上有難度的問題公司應配合工程部及時解決。
甲方:乙方:
年月日年月日
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇五
因工作需要,按照國家、北京市有關勞動法律法規、規章規定,聘用__________(以下稱乙方)為我公司員工。雙方根據平等自愿,協商一致的原則,簽定本合同,確立勞動關系,明確雙方的權利、義務,并共同遵守履行。
一、合同期限。
本合同自________年____月____日起生效。本合同有效期經甲、乙雙方商定,采取下列第________種形式。
1.合同有效期限____年,至________年____月____日止。
2.無固定期限。本合同除可因甲方生產經營發生變化或在定期考核中發現乙方未能認真履行本合同規定的勞動義務而依法予以終止外,其他終止條件為_________。
3.合同期限至于____工作(任務)完成時終止。其完成的標志事件是__________。
新招收、調入、統一分配人員的勞動合同,自生效之日起____個月內為試用期。
本合同由甲乙雙方各存一份。鑒證時還需交鑒證機構一份。均具有同等效力。
二、工作任務。
(一)乙方職位是__________,向____________報告。
(二)在合同期內,甲方將可能指派乙方于其它職位。
三、工作時間。
(一)甲方實行每日不超過___小時,平均每周不超過___小時的工作制度。并保證乙方每周至少不間斷休息______小時。
(二)甲方可以報經勞動行政部門批準實行不定時工作制或綜合計算工時工作制。
(三)甲方因生產、工作需要,經與工會或乙方協商同意,可安排乙方加班加點。但每個工作日延長工作時間不得超過___小時,每月累計不得超過___小時。
(四)有下列情形之一的,甲方延長工作時間不受本條第(三)項規定限制:
3.在法定節日和公休假日內工作不能間斷,必須連續生產、運輸或者營業的;
4.必須利用法定節日或公休假日的停產期間進行設備檢修、保養的;
5.為完成國防緊急任務的;
6.為完成國家下達的其他緊急生產任務的。
四、休假。
乙方在合同期內享受國家規定的節日、公休假日以及年休假、探親、婚喪、計劃生育、女職工勞動保護等假期的待遇。
甲方(蓋章)__________乙方(蓋章)__________。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇六
20____年____月____日甲、乙雙方根據《xxx勞動合同法》、甲方依法制定的規章和政策規定,在平等自愿、協商一致的基礎上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個月。
(二)無固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務完成時即行終止。
雙方同意本合同有效期內___個月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
根據甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔任_______職務,乙方具體工作內容按照甲方的崗位職責要求執行。
甲方因生產經營需要可以調整乙方的工作崗位,乙方若無正當理由,應當服從甲方的工作安排。
乙方應按照甲方的要求,按時完成規定的工作量,達到規定的質量標準,并愛護設備及所使用的工具。
乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執行。
月薪工資制:乙方月工資標準為人民幣_______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費按甲方的有關規章制度執行。
提成工資制:以實際業績數計算,乙方工資標準為人民幣_______元/每月支付,基本工資____________元,若無達成每月任務將扣除50%基本工資。
甲方根據企業的經營狀況和依法制定的工資分配辦法調整乙方工。
甲乙雙方按國家和當地人民政府關于社會保險的有關規定交納職工社會保險費用前提需在公司工作滿一年者。當雙方解除、終止勞動合同后,按有關規定轉移。。
甲方實行國家法定的標準工作時間制度,具體工作時間由甲方根據生產經營需要安排,乙方應當服從,雙方以后另有約定的按補充協議或規章制度執行。
甲方按照國家的規定安排乙方休息休假。
甲方應根據法律、法規的規定,為乙方提供符合國家規定的勞動安全衛生條件、必要的勞動保護用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環境下從事生產(工作)。甲方的勞動條件惡劣,嚴重違反勞動安全衛生標準的,乙方可以拒絕履行本合同。
甲方的商業秘密包括:
公司程序性文件,包括操作規程和作業指導文件。
技術資料,包括實物的照片、技術圖紙、技術數據、技術指標。
公司經營計劃及指標,包括財務及運營數據。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇七
依照《_合同法》、《_建筑法》計其他有關法律、行政法規,遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,明確雙方責任、權、利,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:新上城原上城影院。
3、工程內容:鋼筋、架模、混凝土地、砌磚墻、水電門窗安裝。
二、合同工期:
開工日期:_________年______月______日
竣工日期:_____月_____日
合同期總日歷天數:
三、質量標準:合格。
四、工程款(進度款)支付及結算辦法:
甲方按照乙方每月完成進度合格部分產值80%支付乙方(以此類推),當工程整體完成驗收合格后,甲方15日內支付本工程款的97%,余下3%作為保修金,一年內若無質量事故退還保修金。
五、甲方負責辦理施工許可證手續、施工圖、該工程的定位坐標、標高,以及函接各種關系,所有工作確保施工合同的履行。如因甲方手續不完善造成停工,由甲方承擔責任。
六、違約。
發包人不按合同約定支付工程進度款,超過10個工作日按應付工程款的金額每月5%的利息計算。雙方辦理完驗收15天工程總額的97%,如甲方不按時支付實為違約,按總造價的5%實為違約金支付給乙方。承包人原因工期延誤不能按合同約定工期竣工驗收合格,承包人承擔違約責任,每延誤1天按xx元每天向發包人計付處罰,同時提前1天甲方獎勵乙方每天xx元。延期罰款總額不超過總價的。
七、補充條款:
在合同履行過程中,承包人應嚴格按發包人內審程序規定執行,涉及圖紙會審紀要,施工組織設計,專項施工方案,技術核定,技術經濟核定及設計變更等工程技術資料最終以發包人所確定的最終簽審人(以發包人向承包人出具的書面通知為準)簽字確認為準,以此作為結算依據。本工程項目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等條件下,直接由乙方承建)。
八、在施工過程中發生爭議,雙方協商解決。
九、未盡事宜,甲乙雙方另簽補充協議。
十、本協議一式貳份,雙方各執壹份,甲乙雙方簽字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇八
甲方:
乙方:
為了更好地促進甲、乙雙方業務的開展,進一步規范市場,甲,乙雙方依照《中華人民共和國經濟合同法》的相關規定;甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神,經雙方友好協商,就甲方向乙方采購裝飾裝修材料以下簡稱材料,合作經營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協議:
一、甲、乙雙方合作品牌:
二、合作期限為年,自________年___月___日起至______年___月_____日止。
三、合作方式:
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議,建立合作關系;。
四、產品價格:
3、甲、乙雙方如有特殊客戶要下浮售價,必須經過雙方負責人協商并作出書面意見方可按比例扣除雙方應得返利,否則按正常成交價返利。
4、乙方促銷產品需提前3天以書面形式通知甲方。
五、送貨,補貨、退貨制度。
六、結算方式。
七、甲方權利、義務:
1、權利:
(1)甲方可以指定下屬分公司(分店)與乙方指定的專賣店進行合作;。
(2)甲方對乙方提供的不符合國家規定標準產品,有權向乙方提出索賠;。
(3)甲方對乙方不能按合同及時供貨的可以按合同法的約定,提出賠償。
(4)甲方有權利要求乙方及時返還甲方應得的返利。
(5)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權向乙方提出補償;。
2、義務:
(1)甲方積極向終端用戶介紹、推薦乙方的產品;。
(2)甲方積極協調乙方與終端用戶的主材供需事宜;。
八、乙方權利、義務。
1、權利:
(2)對于甲方擅自違約的行為,乙方有權向甲方提出補償;。
(3)對于甲方蓄意擾亂乙方銷售市場的行為,乙方有權向甲方提出索賠;。
2、義務:
(2)乙方有義務給甲方提供產品相關知識的培訓;。
(3)乙方向甲方提供產品須符合國家相關標準;。
九、合同的解除:
1、本協議規定終止之日前30日,雙方協商續約事宜;。
2、本協議規定終止之日后沒有續簽的,本協議自動解除;。
3、本協議有效期內,經甲乙雙方協商同意解除,本協議自動解除;。
4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行,本協議自動解除。
十、其他條款:
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇九
甲方:證件號:
乙方:證件號:
甲方(浩穎裝飾有限責任公司)因工作需要,雇請乙方。經雙方自愿協商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月,試用期間工資為xxx元(其中生活費,房租,水電費由乙方自負)。
乙方同意服從甲方的工作需要:在崗位,承擔工作任務。
甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度,乙方應自覺遵守國家的法律,法規和本單位制定的各項規章制度,服從管理,積極做好工作。甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度,因工作需要,有時要進休息換班,乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執行本市中等工資標準規定,保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月,試用期滿根據乙方所從事的工作表現在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發放工資,(逾期未發工資的,從超過發薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方)。
1、退職費,凡在本單位連續鑒定用工合同,合同期滿后,視工作年限發一次性退職費,滿三年的發給人民幣800元,滿五年的發給人民幣1500元,滿八年的發給人民工幣20xx元,滿十年的發給人民幣3500元。
2、探親休假,凡在本單位連續工作時間達到兩年以上者,分別可享受探親假待遇,休假其間發給基本工資,路費自理。工作滿兩年可享受七天假期,滿三年可享受十天假期,滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動教養、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律,經教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
(5)甲方連續二個月不支付乙方工資的。
(6)有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。
(7)律法規定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的,應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產經營,技術條件等客觀情況發生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負傷的醫療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當月工資。
根據《中華人民共和國勞動法》,甲乙雙方經平等協商同意,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
甲方:
電話:
乙方:
電話:
20xx年xx月xx日。
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十
經甲、乙雙方友好協商,就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議:
1、 甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、 甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目,20xx年工程量不得低于___________萬元,以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明,并向乙方進行交底,須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協議簽訂之日起______日內向甲方交納定金__________元作為履約保證,乙方提出終止合作時甲方應于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權要求甲方協助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、 乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因業主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
7.1工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行;
8.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
10.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協議,須提前10天通知對方。合作協議終止時,甲方應于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約,除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應違約責任。
本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。其它未盡事宜,按照相關法律、法規的有關規定執行或雙方另訂補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協議產生的糾紛,應友好協商解決,協商不成提請當地仲裁機構仲裁,仲裁不成的,可向當地法院提起訴訟。
自 ___________ 年 _____月______日, 至 __________ 年_____月_____日。
甲方(簽章):乙方(簽章):
日期:__________ 年 _____月______日
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十一
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您!
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神,按《合同法》有關條款規定,經雙方友好協商,就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協議:
一、合作材料:“xxxx”
二、合作期限為xxxx年,自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式(詳見附件一):
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議,建立合作關系;
2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議;
四、產品價格:
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權,并在調整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結算方式(詳見附件二):
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發生材料量和終端用戶訂單價格結算,而后甲方及時將結算情況回執乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關手續。
六、甲方權利、義務:
1、權利:
(2)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償;
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權向乙方提出索賠;
(5)如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權追究乙方的法律責任。
2、義務:
(2)甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準;
(4)甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務,保修期為一年,自安裝之日起算,甲方在其所供產品保修期內出現質量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務
1、權利:
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作;
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規定標準產品,有權向甲方提出索賠;
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定,提出賠償。
2、義務:
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品;
(2)乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜;
(5)乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除:
1、本協議規定終止之日前30日,雙方協商續約事宜;
2、本協議規定終止之日后沒有續簽的,本協議自動解除;
3、本協議有效期內,經甲乙雙方協商同意解除,本協議自動解除;
4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行,本協議自動解除。
九、其他條款:
3、本協議附件為本協議不可分割部分,與本協議具有同等法律效力;
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
授權代表: 授權代表:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
日期: 日期:
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十二
聯系電話:__________。
手機號:_______。
乙方:
單位名稱:
地址:
服務電話:
設計負責人:________。
聯系電話:____________。
手機:
按照《中華人民共和國經濟合同法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務:
工程地址:__________。
(一)本工程的設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經過甲乙雙方商定設計收費為元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。
(二)付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二)平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)。
7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)。
6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現場需施工墻面的立面圖。
(三)剖面圖。
1、應標明材質、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
(四)水電施工圖。
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內完成全套施工圖。
(一)甲方責任。
2、按照約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;
(二)乙方。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走施工圖紙。
(一)本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費者委員會申請調解;
二、向有管轄權的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);
3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十三
原告上海上豐船務工程有限公司,住所地上海市浦東新區三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務,被告接收。后被告給付原告部分加工費,尚欠原告加工費461 371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費461 371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日)并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據予以證明:加工合同、送貨單、結算單、發票接收單、明細。
被告辯稱:對于鋁型材加工費無異議,但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系,原告應當另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定,原告按照2元每塊結算沒有依據,被告同意按照0。2元每塊計算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310 000元,此部分被告暫不提起反訴。
經本院庭審質證,本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯性、合法性予以確認,對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認,對其關聯性部分確認,對于其中原告據以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認,對于發票接收單、明細的真實性、合法性予以確認,對于其關聯性不予確認。
經審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進度滾動付款,最后一批產品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108 034個,原告最后一次供貨時間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實,有原告提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為:原、被告自愿建立的定作合同關系,系雙方真實意思表示,且不違背法律及行政法規的規定,應為合法有效,雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格,無證據表明原、被告雙方曾對此進行約定,對于原告提出的按照2元每塊計算的主張,因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可,亦未能按照法律規定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見,本院予以確認。據此,被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此,被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日,按照合同約定,其應當在最后一批產品出廠前付清所有余款,其至今未付構成違約,依法應當承擔繼續給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元,賠償逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失,其余部分證據不足,本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的,應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元,由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元,于判決生效之日起七日內交納。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,交納相應上訴案件受理費,上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴案件受理費的,按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十四
根據《中華人民共和國經濟合同法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務:
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
(一)本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米(套內使用面積),估算總收費 元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經協商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執行。
(1)上門測量,價格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價格: 元/份
(4)出平立面圖及剖面圖,價格: 元
(5)出水電施工圖,價格: 元
(6)出效果圖,價格: 元/張
(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二)平立面圖
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現場制作的家具立面圖
5、門立面圖
6、廚房、衛生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內完成平面方案圖;
平面方案通過后 天內完成全套施工圖。
(一)甲方責任
1、如期向乙方提交設計所需的資料,并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程設計費。
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔。
(二)乙方責任
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求,符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規定參加工程竣工的驗收。
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。
(二)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時,乙方有責任在設計上繼續采取補救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發生的部分經濟損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
(三)甲方不履行合同時,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時,應雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設計費。
(一)本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時,應提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協議作為本合同附件執行。未達成協議前,本合同繼續有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部工程設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決:
1、向消費者委員會申請調解;
2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
(二)本合同附加條款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
15.1 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
15.4 合同履行完后自動終止。
15.5 本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十五
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經買賣雙方共同協商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關事宜達成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元, rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經雙方簽訂,買方即付總貨款的 __________%(計rmb__________元)賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付,買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預付款次日起__________天內。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務,賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔責任。
八、付款方式:1、銀行轉帳或現金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現金:買方支付現金時,由賣方出具現金收據。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現象發生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進行協商并書面確認,還應承擔因此造成的經濟損失。
十、合同履行期間若發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應繼續履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協商解決。
買方: 賣方:
帳號: 帳號:
開戶行: 開戶行:
代表: 代表:
日期: 20xx年x月x日 日期: 20xx年x月x日
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十六
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經買賣雙方共同協商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關事宜達成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計rmb__________元)。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付,買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預付款次日起__________天內。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務,賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的.因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔責任。
八、付款方式:1、銀行轉帳或現金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現金:買方支付現金時,由賣方出具現金收據。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現象發生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進行協商并書面確認,還應承擔因此造成的經濟損失。
十、合同履行期間若發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應繼續履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協商解決。
買方:賣方:
帳號:帳號:
開戶行:開戶行:
代表:代表:
日期:年月日日期:年月日
裝飾公司用工合同范文(17篇)篇十七
xx設計工作室裝修合同發包方(以下簡稱甲方)。
代理人(姓名):身份證號:住所:聯系電話:承包方(以下簡稱乙方)。
單位地址:施工負責人:聯系電話:依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,結合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包,采取下次第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
1.4工程期限90日(以水電工作結束的第二天起計算)。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
1.5工程款和工程預算表:
(1)工程款:本合同工程造價金額(詳細見工程預算表):
(2)工程預算表應當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據,根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)工程預算表應當與材料質量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業部門辦理開工手續,支付所有相關費用并交納物業部門收取的所有押金。
2.4遵守物業管理部門的各項規章制度。
2.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。
2.6參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》,本合同書,以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。
第三條乙方工作。
3.1施工中嚴格執行施工規范、安全操作規范、防水規定、質量標準,按期、保質完成合同約定的工程內容。
3.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定;。
(1)無有關房屋管理部門和物業管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面載荷,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內上、下水管道的暢通和衛生間的清潔。
(5)保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
3.3應甲方要求,如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規范、設計書,參考價格等有關資料以便查閱。
3.4負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。
第四條工程變更。
4.1在工程期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同協商變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件一《工程預算表》,雙方簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增建項目的價款,當場結清。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費用由甲方承擔,工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延;由于乙方施工造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.6在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條工程驗收。
6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知后三日內組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質量方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為五年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為八年。
第七條工程款支付方式。
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第八條違約責任。
8.1合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽定補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的5%交付對方違約金,并辦理終止合同手續。經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
8.2一方當事人無法繼續履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,甲方應當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
8.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方應當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
第九條附則。
9.1本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應該本著公平原則協商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
備注:
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字):乙方(蓋章):
年月日年月日。