隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編給大家帶來的合同的范文模板,希望能夠幫到你喲!
土建鋼結構總承包合同篇一
乙方:?
第1條 工程概況
1.1 工程名稱: 海關大樓西北側車棚
1.2 工程地點: 海關大樓西北側
1.3 工程面積:
1.4 工程內容: 鋼結構車棚制作安裝
1.5 承包范圍:
開工日期: 20xx-9-25
質量等級: 合格
合同價款:
乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進行制作安裝,不得轉包。
第2條 合同文件及解釋順序
本工程合同由以下文件組成:
1、工程承包合同;
2、工程補充合同;
3、工程設計變更;
4、工程聯系單;
5、工程簽證
第3條 合同文件使用的標準適用法律
適用法律情況:國家及有關建設工程的法規均適用于本合同文件。
適用標準、規范:本工程應執行的規范如下:
第4條 圖紙
由乙方委托設計,及時將全套圖紙交甲方認可。
第5條 甲方駐工地代表
甲方委派 同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中,在其職責范圍內所發出的書面指令和簽證,均應視為甲方意見的有效表達。
第6條 乙方駐工地代表
乙方委派 駐工地代表
乙方委派 負責現場施工
上述乙方行使乙方的全部權力和職責,凡乙方代表及其委派人員在工程施工中,在其職責范圍內所發出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。
第7條 甲方工作
1、甲方應在開工前清理好現場,做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。
2、甲方負責按合同支付工程款。
3、甲方提供進出道口的臨時通行證給乙方。
第8條 乙方工作
乙方按照甲方要求的時間及時組織工程技術人員熟悉圖紙,采購材料,組織生產。
第9條 進度計劃
按雙方協商的工期要求施工。
第10條 工程預付款、工程款支付及結算
甲乙雙方約定: 。
第11條 保修
保修內容、范圍:乙方承包范圍內的全部工程內容,和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。
保修期限: 。
在保修期限內,乙方對施工質量問題免費維修,在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關保修細則,雙方另定協議。
第12條 爭議
1、雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內,雙方應保證合同的繼續執行。
2、雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。 如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
第13條 違約
如有違約,應按經濟合同法的原則,由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。
第14條 安全施工和文明施工
乙方應嚴格執行上級有關部門的安全生產規定,因施工造成工傷事故由乙方負責。
乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執行上級有關部門的文明施工規定,否則發生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第15條 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延誤和工程破壞,雙方另行協商處理。
第16條 合同的生效和終止
本合同自雙方蓋章之日起生效,至保修期滿后終止。
第17條 合同份數
本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
土建鋼結構總承包合同篇二
發包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
(二)、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽蓋章后生效。
土建鋼結構總承包合同篇三
在鋼結構施工過程中,各級政府建設工程質量監督管理部門還要對工程建設的質量進行全面監督。鋼結構安裝施工合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結構安裝施工合同范文,感謝您的欣賞。
發包方(甲方): ?承包方(乙方):?
第一條 工程概況
1.1和加工及安裝、水電及安裝、消防及安裝、避雷及安裝、防火涂料及人工,一切以圖紙為標準。
1.2及二次倒運費用,輔材費用,不含行車及安裝費用,不含地面材料及人工,不含圖紙以外的內外部工程。
1.3工期:本工程自年月日竣工。
1.4工程質量:
1.7廠房建筑面積為:
1.8合同價款(人民幣大寫) (見人工費、機械費報價清單以及材料報價清單)。
第二條 甲方工作
2.1甲方駐工地現場管理人員,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方負責制定施工工期并嚴格按照施工進度及要求監督乙方工作,如乙方不能按期按質完成工作,甲方有權將合同中施工項目抽項另外包給其他施工隊,費用從原合同中扣除。
第三條 乙方工作
3.2乙方必須服從現場施工管理人員的調度和安排,必須執行公司制定的施工工期并嚴格按照指定的工期進度施工,現場施工管理人員有權對不服從公司管理的施工隊進行更換。
3.3乙方嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
第四條 關于工期及變更的約定
4.1因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.2因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工24小時以上,工期相應順延。
4.4施工中若出現變更 ,必須以書面形式簽字后生效,若無變更工程結算時不增加費用。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家質量評定合格標準
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。
6.3工程竣工驗收后,乙方接出工程結算并將有關資料1送交甲方。甲方自接到上述資料 天審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在 天內,結清尾款。
第七條 關于繳納保險的約定
施工隊必須將本隊的施工人員一辦理保險,費用由甲方墊付,結算時從安裝費中扣除。
第八條 爭議或糾紛處理
8.1本合同在履期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
8.2當事人不愿通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由日照仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
第九條 其他約定:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
土建鋼結構總承包合同篇四
總承包單位:
分包單位:
第1條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程面積:鋼結構部分 平方米
1.4 工程內容:鋼結構及維護和保溫工程
1.5 承包范圍:所有鋼結構主體、維護工程、基礎土建工程等內容
開工日期: 竣工日期:
總日歷日期: 日歷天
質量等級:合格
合同價款: 萬元
乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進行制作安裝。
本工程價款的計算按工程總造價一次確定,如設計圖紙變更則相應調整變更部分造價。 安全措施、技術措施由乙方提供技術方案,經有關專家評審,甲方批準認可。
第2條 合同文件及解釋順序
本工程合同由以下文件組成:
1、工程承包合同;
2、工程補充合同;
3、工程設計變更;
4、工程聯系單;
5、工程簽證
第3條 合同文件使用的標準適用法律
適用法律情況:國家及上海市有關建設工程的法規均適用于本合同文件,國家(包括部、委)與上海市對同一問題均有規定時,以上海市的規定為準;上海市無規定的,以國家的規定為準。
適用標準、規范:本工程應執行的規范如下:
《鋼結構工程施工及驗收規范》及其它政府的規定
第4條 圖紙
甲方在滿足工程總進度計劃前提下,按質按量提供建安配套施工圖紙。
圖紙提供套數:甲方應提供全套施工圖5套,其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。
第5條 甲方駐工地代表
甲方委派 同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中,在其職責范圍內所發出的書面指令和簽證,均應視為甲方意見的有效表達。
第6條 乙方駐工地代表
乙方委派 同志為駐工地代表
乙方委派 負責現場施工
上述乙方行使乙方的全部權力和職責,凡乙方代表及其委派人員在工程施工中,在其職責范圍內所發出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。
第7條 甲方工作
甲方應在開工前清理好現場,做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。
甲方應在開工前將水電頭子接到施工現場雙方商定的位置。
甲方負責協調乙方與業主及監理的關系。
甲方負責進行腳手架的配合工作。
甲方負責提供乙方人員的生活、生產用地。
甲方負責按合同支付工程款。
第8條 乙方工作
乙方應在分階段施工前5天向甲方提供分階段施工進度計劃,以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工進度計劃。每月末向甲方提供當月完成實物量的施工月報,竣工前15天向甲方提供竣工通知書。對甲方的供應材料、設備的要料計劃,另見雙方簽定的補充合同 乙方應做好對工地內的材料、設備、設施等的防火、防盜工作,并明確地下管線的保護工作。
乙方在工程交付甲方之前,對房屋、各種構筑物,各類設施均應做好成品保護工作,如有損壞,應予修復后方可交付甲方。
乙方應文明施工,按施工組織設計安排現場的機械、材料、設施,使施工現場達到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應符合市容管理的要求,工程交工前應清理好建筑物和施工現場。
第9條 進度計劃
乙方應在圖紙出齊7天后,向甲方提供施工組織設計,如甲方分階段提供施工圖紙,乙方應在下階段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表應在乙方提供施工組織設計后2天,以書面形式批準上述文件或提出修改意見,逾期視為確認。
第10條 工期提前和延誤
本工程甲方標書要求總工期為 天。
本工程乙方如按75天完成,甲方給予 萬元人民幣的獎勵。
(1) 外界因素對施工進度造成的影響,如一周內停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。
(2) 因甲方原因對施工進度造成影響。如不能及時辦理有關手續,不能及時提供施工圖紙,設計變更而引起甲方返工,變更手續辦理不及時,造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等,乙方在這類情況發生后5天內,就延誤的內容和由此發生的經濟支出、工期延誤天數,向甲方代表提出報告,甲方應在5天內給予答復,逾期可視為確認。
(3) 非乙方原因造成的工期延誤,由甲方代表在5天內簽證認可,工期相應順延。逾期視作認可。
第11條 檢查和返工
在工程竣工前10天,乙方應通知甲方對乙方施工的項目進行檢查,如發生有遺漏項目施工質量等問題,甲方應立即通知乙方進行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后,應及時予以實施,待全部完成后,方可作為正式竣工。
第12條 工程質量等級
本工程施工質量的評定以質量監督站為準。
第13條 隱蔽工作驗收
隱蔽工程驗收按上海市有關規定執行,需驗收的部位按驗收規范確定。
第14條 合同價款及調整
本工程包干價為 萬元人民幣。圖紙變更則相應調整。
第15條 工程預付款、工程款支付及結算
本工程工程款支付及結算方法根據工程進度,分段付款。
工程款支付,工程款分四階段支付
(1) 工程開工前,支付備料款 萬元
(2) 工程量完成至鋼結構進場安裝后5天內支付總價的20%
(3) 工程量完成至鋼結構主體后5天內支付到總價的60%;
(5) 竣工后30天內支付到總價的95%,其余作為預留保修金。
(6) 預留保修金在保修期后無息返還。
第16條 材料供應
本工程大材料由乙方以包工包料方式供應(除甲方供應設備外),乙方采購的主要成品及半成品須先征得甲方認可,方可定貨采購。甲方供給的設備材料參見補充合同。
第17條 竣工驗收
工程竣工時,乙方應向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套
乙方應提前15天通知甲方進行竣工驗收,甲方應召集各有關方面人員參加驗收。
工程竣工后,乙方應向甲方提交二套竣工圖。竣工圖編制的要求按上海市建設工程檔案管理辦法執行。
第18條 保修
保修內容、范圍:乙方承包范圍內的全部工程內容,和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。
保修期限:自竣工驗收通過之日起一年。
在保修期限內,乙方對施工質量問題免費維修,在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關保修細則,雙方另定協議。
第19條 爭議
1、雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內,雙方應保證合同的繼續執行。
2、雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。
如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
第20條 違約
如有違約,應按經濟合同法的原則,由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。
第21條 安全施工和文明施工
乙方應嚴格執行上級有關部門的安全生產規定,因施工造成工傷事故由乙方負責。 乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執行上級有關部門的文明施工規定,否則發生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第22條 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延誤和工程破壞,雙方另行協商處理。
第23條 合同的生效和終止
本合同自雙方蓋章之日起生效,至保修期滿后終止。
甲方(蓋章)地址:法定代表人日期
乙方(蓋章) 地址: 法定代表人 日期
土建鋼結構總承包合同篇五
情況,甲、乙雙方經平等協商,共同達成如下協議:
第一條 工程概況
(1) 工程名稱和地點
(2) 甲方提供或委托乙方設計圖紙 套。
(3) 工程量:長 m, 寬 m, 高 m, 面積 m2
(4) 鋼結構 噸,網架 噸
(5) 墻面材料 規格 顏色 面積
(6) 屋面材料 規格 顏色 面積
(7) 門材料 規格 顏色 面積
(8) 窗材料 規格 顏色 面積
(9) 其 它 規格 顏色 面積
第二條 工程造價
(1) 鋼結構部分
(2) 屋面及墻板部分
(3) 門窗部分
(4) 其他部分
(5) 合計總造價
第三條 付款方式
本工程自合同簽訂之日起,三日內預付工程總造價 %,計 萬元,鋼結構到工地三日內付 %,計 萬元。圍護材料到工付 %,計 萬元。
第四條 甲方
1、及時向乙方提供所需圖紙及施工場地的各種有關資料,對乙方提供圖紙進行審核、確認。
2、安裝施工前辦好乙方施工所需的有關批件、證件和臨時用地、占道等申請報批手續。
3、在安裝施工15日前,通知乙方進場日期,以便乙方工作安排 。
4、乙方材料進場前,甲方必須提供下列施工條件:提供與鋼架、幕布墻、屋面等相關的各種建筑軸線 及按乙方圖紙設計施工的預埋件位置圖和高差表。提供施工及生活所需的工地住所及水電設施,所需費用由甲方承擔。
5、協調施工場地內交叉作業單位之間的關系及周圍環境的保護處理所需費用由甲方承擔,保證乙方按合同的約定順利施工。
6、甲方不按合同條款向乙方付款,乙方可終止施工,工期順延。
第五條 乙方職責
1、根據甲方提供的施工圖或根據甲方提供的技術資料、技術參數進行施工圖紙的設計。
2、施工圖必須經甲方或設計院確認、會審后方可施工。
4、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定。
5、安裝完工移交甲方之前,負責成品保護,保護期間發生損壞,乙方自費予以修復,責任方原因造成損壞,通過甲方協調,由責任方負責修復或乙方修復,由甲方承擔所需費用。甲方在竣工驗收前不得使用。如強行使用,即視為已經竣工驗收。發生損壞的修理費用,由甲方負責。
第六條 設計變更
1、 甲方因工程需要,須改變設計及用料,應與乙方輸變更、洽商手續,由此造成材料積壓和其他相應損失均由甲方承擔,工期順延。如增加工程造價,辦理補充協議。
2、 乙方提出合理化建議涉及變更設計及對原定材料的,必須經甲方同意,同時辦理變更、洽商手續。在不影響工程質量的前提下,不減扣合同造價。
第七條 安裝工期
1、本工程擬定非乙方因素影響未達到本合同之規定,發貨時間順延。
2、本工程預計開工日期;預計竣工日期
3、發生以下情況,工期順延:
a.甲方不能按合同條款約定提供開工條件,造成工期延誤時。
b.因設計變更造成工期延誤時。
c.甲方未按協議條款的約定,支付加工制作安裝款,造成工期延誤。
d.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成累計超過8小時。
e.不可和(包括地震、大雨、政治因素等人力難以抗拒的因素)。 f.其它非乙方原因的停工。
4、造成乙方工期延誤后,開工條件成熟與否,由乙方認定。乙方在以上情況發生后7天內,就延誤的內容和因此發生的費用向甲方報告,甲方在收到報告7天予以確認答復。如逾期不予答復,乙方可視為延期及要求被確認。
非上述原因,安裝工程不能按合同工期竣工,乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第八條 安裝驗收
1、工程完工后乙方應書面通知甲方驗收,甲方自收到通知3日內組織驗收,并辦理驗收移交手續,如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用及其它相關費用。若未書面通知乙方另定驗收日期,則乙方視為工程質量達到合同要求,且甲方予以認可。
2、收方法及程度執行工程圖紙及國家有關行業標準。
第九條 保修
1、保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日起算至壹周年止。
2、乙方保修以下范圍:鋼架、屋面。
3、因乙方原因造成返修的費用,甲方在乙方預留的維修保證金在支付,不足部分由乙方彌補乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
4、甲方應在保修期滿后叁天內,將剩余的維修保證金退還乙方。
第十條 違約
1、甲方不按協議條款約定支付加工制作安裝款有,未完成協議條款約定的工作,由此給乙方造成的損失,包括乙方誤工的人工、材料 、機械、管理費用支出,由甲方承擔。
2、乙方不能按合同工期竣工,應承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的直接損失。
第十一條 本合同如有附件可隨本合同裝訂在正文后面并在本條后注明“后有附件”時,附件與本合同具有同等法律效力。
第十二條 本合同各項款必須以匯票或支票形式支付到合同乙方所注明的銀行,未經乙方法人代表書面同意不得以現金或其他方式支付,不然則視為甲方未支付此項款。
第十三條 本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 未盡事宜,雙方協商解決。協商不成時,雙方可保留起訴的權利并由原告方在所在地人民法院管理轄處理。
第十五條 其它
甲方(公章):_________乙方(公章):_________