隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
最新農作物合同 定做服裝合同優秀篇一
定作方： （以下簡稱：甲方）
承攬方： （以下簡稱：乙方）
根據《xxx民法通則》、《xxx合同法》及其他有關法律法規之規定，本著平等、自愿、誠信、公平的原則，經友好協商，就甲方委托乙方訂制服裝及其他物品的事宜達成如下合同，以資共同遵守。
2、量體工作完畢后，乙方應當在天內完成服裝的制作任務并交付給甲方。
1、交貨地點：；
2、交貨方式：
1、付款方式： 銀行轉賬 ；
2、付款時間：
（1）合同簽訂且乙方向甲方出具相應金額的收據（甲方收到發票后同時退還收據）后三個工作日內甲方向乙方支付合同總價30%的定金（定金可沖抵貨款）。
（2）全部到貨并經甲方驗收合格且收到乙方提供的全額普通正規商業發票后，甲方在十五個工作日內付清余款。
1、面料在正常穿著、洗滌、晾曬下，不掉色、不起球，產品在交付需方一個月內出現掉色、起球以及影響正常穿著使用的，供方應無條件予以更換。
2、在正常穿著情況下，一年內可享受下列保修服務：
（1）服裝及其他訂制物在穿著過程中出現粘合襯起泡或變形等相關情況，可免費返修。
（2）服裝及其他訂制物在穿著過程中出現脫線、掉扣、拉鏈損壞可免費返修。
3、在正常穿著情況下，兩年內可享受下列維修服務：
（1）服裝及其他訂制物在穿著過程中，因穿著洗滌不當而造成損壞，在允許的情況下按成本收取維修費。
（2） 服裝及其他訂制物在穿著過程中，因當事人的形體發生變化而造成不合體，在條件允許的情況下可以進行返修，按成本收取維修服務費。
（3）因人事變動而將當事人的制服轉交他人造成不合體不屬于保修范圍。在允許的情況下進行返修，收取成本維修服務費。
1、若乙方未按合同約定的交貨期限及時完全履行交付義務，每逾期一天，應向甲方支付合同總價1%的違約金；因乙方逾期交貨所產生的違約金，甲方有權直接從應付未付貨款中扣除。逾期交付超過3天，甲方有權單方面解除本合同，乙方應無條件退還甲方預付款。
2、若乙方按合同要求完全履行交付義務，甲方未按合同約定及時付款，每逾期一天，甲方應向乙方支付應付未付款金額1%的違約金。
3、合同生效后，未經甲方書面同意，乙方擅自解除合同的，應向甲方雙倍返還定金。
1、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商，可簽訂書面補充協議，
2、合同簽訂后，甲乙雙方因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，由甲方住所地人民法院訴訟管轄解除糾紛。
3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）
年 月 日
最新農作物合同 定做服裝合同優秀篇二
承租方：(乙方)________________________
根據《_合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方權利義務關系，經雙方協商一致，特訂立本合同。
1、甲方將其所有的_________車型，車牌號碼__________，從______年_____月______日時起租給乙方使用至______年______月______日時止收回。
2、交付地點：______________________。
3、使用范圍：只限海南省內使用。
1、每天租金______元，共計人民幣_______元，訂立合同時，乙方一次性向甲方付清。
2、乙方辦理租賃手續時需一次性繳納押金________元。
3、乙方還車時需繳納交通違章保證金________元，二十個工作日后、如無違章記錄即退回。如有違章甲方將代付出交通違章款后余額返還乙方。
4、乙方所租汽車，每天(按24小時計)行駛不得超過400公里，超出部分由甲方每公里收______元;還車時，6小時以內按半天計算，超過6小時(含6小時)按全天計費。
5、司機服務收費標準：每天8小時工作時間，服務費每日50元，節假日100元，超時加班每小時付加班費10元，節假日20元，乙方負擔司機食宿費用。該費用由乙方在租車時向甲方繳納，還車時按實際工作量據實結算。
6、乙方租車期滿，如需續租車輛，應以電話或傳真方式通知甲方，經甲方允許，方可延期租賃，否則，將視為騙租。
1、提供合同規定之車輛，保證其處于適租姿態。
2、確保車輛的手續合法齊全，牌證有效，保險手續完備。
3、負責車輛的維護保養和年檢。
4、乙方租賃其間車輛出現故障、發生事故，甲方提供救援，協助乙方處理，但相關費用由乙方負擔。
5、租賃期間對車輛使用情況實施監督。
1、租賃期間，應遵守國家有關法律、法規、法令，安全行車，因違法，違紀、違章所造成的法律責任，自行負責。并承擔由此給甲方造成的全部責任及經濟損失。
2、不得用租賃車輛從事營業情活動，不得將車輛轉租、出借、典當、抵押;不得將車輛交給無證人員駕駛。一經發現，除向甲方支付5000元的違約金外，還應承擔由此帶來的一切后果，賠償甲方全部經濟損失，并提交有關部門處理。
3、承擔車輛租賃期的燃油費、通用費、停車費及違章罰款。
4、租賃期間車輛發生交通事故，除及時向當地交通、保險部門報案聯系外，還應及時通知甲方協助解決。并承擔車輛出險維修停駛期間的損失及車輛折舊費，停駛期間損失費每天按日租金的50%計算;車輛折舊費按保險公司賠付以外，不足部分由乙方負責賠償。
5、租賃車輛被盜搶應及時報警、通知甲方，并承擔保險公司賠付后的不足部分。
6、租賃期間負責保存好各種證件，如有遺失，除承擔補辦證件的各種費用外，并交納停駛損失費，停駛期間按租賃標準的50%計收。
7、發車時，甲、乙雙方《按車輛交接表》檢查車況，如租賃過程中，車輛出現故障損壞，后果由乙方自行承擔，與甲方無關。
8、按合同規定還車，必須保證車輛清潔，使用性能良好，設備齊全有效，無刮痕，燃油量與出租前相同，否則甲方有權收取車輛清潔費和其他損失費、燃油費、異地還車收取車輛空駛費。如提前還車，退還未使用時間租金的50%;未經批準逾期返還，逾期租金按原標準150%計。
1、本合同雙方簽定蓋章生效，本合同一式二份，甲、乙各一份，《承租人須知》、《車輛交接單》為本合同組成部分，具有同等法律效力。
2、本合同未盡事宜，按有關法規執行。
出租方：海南鴻順自駕車租賃有限公司 承租方：(章)
委托經辦人： 委托經辦人：
地址： 地址：
電話：傳真：
最新農作物合同 定做服裝合同優秀篇三
乙方：
甲、乙雙方就 服制作業務共同商定，簽訂以下合同，共同遵守。
【一】產品名稱、價格、數量。
詳見附件——價格、數量、名稱。此“附件”經雙方認可后，作為本合同的附件。
【二】交貨地點及時間：
1、交貨地點：
2、交貨時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款后 日內。
【三】加工形式：
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，
再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
3、貨物到達甲方指定地點后，甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收，
并辦理交接簽字手續。
【四】甲方責任：
1、甲方通過服裝款式及面料后，在合同生效及執行過程中不得擅自更改。
2、甲方定好量體時間，保證人員齊全。
3、按此合同付款日期，按時付款。
【五】乙方責任：
1、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
2、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，
甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
【六】結算方式：
1、現金結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在 日內付清乙方全部貨款。
如有延誤，每日須加付2%的滯納金。
【七】本合同有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結清之日為止。
【八】此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同，需賠償對方50%的《合同》貨款作為違約金。附件與本《合同》同樣具有法律效力。本《合同》一式兩份，雙方各執一份。
甲方業務代表： 乙方業務代表：
甲 方 蓋 章： 乙 方 蓋 章：
最新農作物合同 定做服裝合同優秀篇四
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
包裝要求及費用負擔
運輸辦法及費用負擔
結算方式及期限
其他約定
承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
最新農作物合同 定做服裝合同優秀篇五
《室內裝飾裝修材料中有害物質限量國家標準》第三條 設計：
（一）賣方需要實地測量的
（二）賣方設計方案經買方簽字確認后，作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力；（三）設計方案確認后不得單方擅自更改，否則因更改方案造成的延期責任和費用由更改方承擔。
交貨方式為（賣方送貨 / 買方取貨）；交貨時間；交貨地點
安裝方式為（賣方安裝/ 買方自裝）；選擇賣方安裝的，安裝標準為 《xx市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》/ 《xx市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由賣方承擔，買方應為賣方提供必要的安裝條件。
對于櫥柜的規格、顏色與約定不符或有其他表面瑕疵的，買方應在交貨時當場提出異議，異議經核實賣方應無條件換貨或補足；選擇賣方安裝的，雙方應在安裝完畢后x日內共同驗收安裝質量，經驗收未達到約定安裝標準的，賣方應無條件返工。
雙方約定以第x種方式支付價款。
1、買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款xx%的違約金；2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失。
第十一條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的，仍以本合同為準。
最新農作物合同 定做服裝合同優秀篇六
*方（需求方，委托方）：
注冊營業地點：
乙方（供給方，受托方）：
注冊營業地點：
第一條合作的產品、數量及定單
定牌產品品名、規格、型號、目標總量、品名規格型號、時段、單位、總量。
*方每月向乙方書面發出____個月以上預期量的滾動訂單。乙方根據訂單預備____天材料和零件。
*方應在每月____日前向乙方下達
最新農作物合同 定做服裝合同優秀篇七
鋼結構加工制作合同工程名稱：_____________
發包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
依照《xxx民法典》，《xxx建筑法》及其他有關法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構制作協商一致，訂立本合同。
一、合同內容：
本合同計價方式采用：固定綜合單價【含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發生為準計算總價】。
二、合同造價及結算方式：
合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。
注：1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設計變更及簽證另行增減。
三、構件款支付與結算
合同簽訂3個工作日內，甲方應支付工程價款70%的預付款，構件分批提貨，提貨前，付清當批構件剩余款項，最后一批構件出廠前結清貨款。
四、工期及運輸方式：
1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因導致工期延誤，乙方不承擔工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨，需應不遲于10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。
3、乙方負責運輸。
五、甲方的責任
、合同簽訂后一周內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套，供乙方深化設計。
、負責對乙方所承擔的生產任務做好安全、技術、質量交底，提出明確
的安全、技術、質量要求。
、負責在生產過程中全面協調與管理。
、按合同要求支付相應款項。
、提供加工順序、構件計劃進場時間。
、甲方檢查、監督、協調乙方的進度、質量、安全生產。
六、乙方的責任
、乙方必須組織精干的技術工人、管理人員配套的隊伍，保質、保量提
前或按時完成承包范圍內生產任務。
、乙方在未經過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。
、乙方本項目全體人員必須接受安全生產、職業崗位培訓，安全培訓合
格且特殊工種需持證上崗。
、負責完成相關鋼結構資料的編制和整理。
、乙方應對與本項目有關的所有資料、內容嚴格保密，不得泄露給第三方。
七、安全文明生產及職業健康保護
、安全生產：_____________
、乙方應執行相關的規定，將安全生產放在首位，不違章、違規操作。
操作人員應采取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責任
、甲乙雙方按本合同執行約定內容，各自承擔因過錯產生的責任并賠償損失。
、違約責任：
、擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的。使用的管理人員和生產人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉包或再分包。一經發現，將按合同額的10%向甲方償付違約金。
、乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金。
、未經甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
、甲方未按合同約定支付構件款，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，并負責補償乙方因此造成的費用增加。
九、合同解除
、如乙方出現以下行為，甲方可發出書面指令要求乙方無條件停工，合
同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：
、未經甲方同意，將本項目部分或全部轉包給第三方。
、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產，嚴重拖延工期。
、在完工之前，無正當理由停工。
、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經甲方三次以上催促仍無能
力改進。
、將本項目相關資料及內容泄露給第三方。
、發生重大設計變更，乙方無法繼續履約。
、合同解除后各自的權利和義務：
、乙方應妥善做好已完構件和已購材料、設備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發生爭議時，可以通過協商解決糾紛;若協商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份，雙方各執二份,本合同經雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效后，任何一方單方面終止或變更合同，應賠償另一方的直接及間接經濟損失。
承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)
電話：_____________電話：_____________
傳真：_____________傳真：_____________
簽于__________________________