合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

2023年焊工承包合同 加工承攬合同通用篇一

承攬方(乙方)：

第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負責。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。

第七條、違約責任：

1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。

第九條、雙方發生糾紛可協商解決。

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年月日：

2023年焊工承包合同 加工承攬合同通用篇二

委托方 ：_______________

簽訂地點：__________

承攬方 ：__________

簽訂日期： __________

依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：__________

1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號：__________

承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發布地點：__________

1.4 顏色：__________

1.5 規格或材料：__________

1.6 刊播次數、起訖時間、日期：__________

1.7 其他要求：__________

第二條 廣告費及支付方法

2.1 廣告費

類別、單價、數量、金額(__________元)、設 計、制 作 費、發 布 費、代 理 費、合計金額__________(大寫__________)

2.2 結算方式和期限：__________

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間。

第四條 違約責任。

4.1 委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的__________ %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 __________%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

2、 向 地人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項。

第七條 附則。

7.2 本合同有效期：自__________日生效至__________日終止。

委 托 方__________

單位名稱(蓋章)__________

地 址：__________

郵 政 編 碼：__________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

電 話：__________

開 戶 銀 行：__________

帳 戶：__________

承 攬 方__________

單位名稱(蓋章)__________

地 址：__________

郵 政 編 碼：__________

法定代表人：__________

委托代理人： __________

電話：__________

廣告業務員證號：__________

開 戶 銀 行：__________

帳 戶：__________

日期：_______________

2023年焊工承包合同 加工承攬合同通用篇三

承攬單位(乙方)：

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________ 。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

金額

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式 份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

代表人： 代表人：

簽約日期： 簽約日期：

2023年焊工承包合同 加工承攬合同通用篇四

承擔方：

依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1、項目：____________________________。

2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：____________________________承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

3、發布地點或形式：_______________________。

4、顏色：____________________________。

5、規格或材料：___________________________。

6、刊播次數、起訖時間、日期：____________。

7、其他要求：____________________________。

第二條費用及支付辦法

1、費用：類別單價數量金額備注設計、制作費發布費代理費合計金額。

2、結算方式和期限：____________________________。

3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條驗收方式及時間

______________________________________________________。

第四條違約責任

1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條合同爭議解決方式

2、依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項

____________________________________________________________。

第七條附則

1、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本____________份，送：____________。

2、本合同有效期：自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。

委托方單位名稱：

地址：

郵編：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

帳號：

稅號：

承攬方單位名稱：

地址：

郵編：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

帳號：

稅號：

時間：____年____月____日

2023年焊工承包合同 加工承攬合同通用篇五

承擔方：

依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1、項目(媒介)：

2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

3、發布地點或形式：

4、顏色：

5、規格或材料：

6、刊播次數、起訖時間、日期：

7、其他要求：

第二條費用及支付辦法

1、費用：

類別

單價

數量

金額

備注

設計、制作費

發布費

代理費

合計金額(大寫)

2、結算方式和期限：

3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條驗收方式及時間

第四條違約責任

1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條合同爭議解決方式：

1、提交仲裁委員會仲裁

2、依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項：

第七條附則

1、本合同附件，名稱。

2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本份。

3、本合同有效期：自________年____月____日生效至________年____月____日終止。

委托方：承攬方：

單位名稱(蓋章)：單位名稱(蓋章)：

地址：地址：

郵編：郵編：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

稅號：稅號：

2023年焊工承包合同 加工承攬合同通用篇六

承攬人：

一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

2023年焊工承包合同 加工承攬合同通用篇七

承攬方： 身份證號碼：

聯系電話：

關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條?雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

第二條?承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

第三條?承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。

第四條?承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

第五條?安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

第六條?承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

第七條?承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

第八條?驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。

第九條?報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

第十條?報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。

第十一條其它約定：

1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

定作方（簽字或蓋章）：

承攬方（簽字摁印）：

簽訂日期： 年 月 日