在生活中,越來越多人會去使用協議,簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
工程合同協議書 工程合同免費篇一
工程承包人:?? (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就池塘綜合工程事項經協商達成一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點:
工程內容:池塘清淤、挖排水溝、圍堰(土方)、零星工程。
工程范圍:經雙方實際測量確認
池塘長: m ,寬:? m ,施工深度:? m 。
清淤土方量: m?;
工程日期:? 年 月 日至? 年 月 日止
合同工期:? 個工作日
(1)池塘清淤:以挖掘到池塘底部密實粉質土為準。
(2)挖排水溝:以符合排水、排漬標準,滿足池塘附近農田正常排水功能。
(3)圍堰(土方):要求穩定、防滲、抗沖等。
(4)零星工程:按照甲方要求施工。
1、池塘清淤價款:按? 元/立方米單價乘以實際清淤的總土方量,按照最終審定價予以結算。
2、挖排水溝價款:按照最終審定價予以結算。
3、圍堰(土方):按照最終審定價予以結算。
4、零星工程:按照最終審定價予以結算。
工程竣工驗收合格后,經工程結算審定后一次性付清工程款。
1 、甲方委派專人進駐工地,負責工程質量驗收及竣工驗收簽證。
2 、乙方委派專人進駐工地,負責現場的質量、安全和進度等。
1 、甲方有權制止乙方的違章作業。
2 、乙方現場管理和作業人員必須服從甲方現場人員的指揮和調度,否則,甲方有權終止本合同,并按已完成合格工程量的70%結算。
1 、全面履行本合同,組織實施施工的各項工作,對工程的工期、質量和安全向甲方負責;
2、 自行解決生產、生活臨時設施,并承擔由此發生的所有費用,并應服從甲方現場管理人員的管理、安排。
3、 負責編制施工方案,制定各項管理目標;組織編制施工計劃;實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工等的控制、監督、檢查和驗收;
4、 精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;科學安排作業計劃,投入足夠的人力,機具,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理,做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質量返工、工期拖延、安全事故造成的損失及各種罰款;
5 、自覺接受甲方及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、使用情況和操作人員的有效證件、持證上崗情況;
6、配合甲方辦理竣工驗收;
7、服從甲方人員的合理指令。
1 、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準、規定進行施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,消除事故隱患。因施工引起的一切責任和因此發生的費用均由乙方自行承擔。
2 、乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因乙方原因導致的安全事故,由乙方承擔相應責任及發生的費用。
3 、本工程所有安全防護措施費用由乙方承擔。乙方在施工現場內使用的安全保護用品,由其自行解決。
4 、發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并報告甲方,同時按國家有關法律、行政法規對事故處理。
1 、工程施工前,乙方應為施工現場所有人員和施工設備辦理相應保險,且支付保險費用。
2 、保險事故發生時乙方有責任采取必要的措施,防止或減少損失。
乙方應妥善保管、合理使用現場的材料、設備,因保管不善發生丟失、損壞,與甲方無關,乙方應承擔因此造成的工期延誤等發生的一切經濟損失。
1 、施工中乙方不得對原工程要求進行變更。因乙方擅自變更發生的費用由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
2 、如有工程變更事宜,雙方經協商一致后,簽訂工程變更單。
乙方應確保所完成工程的質量符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢,應向甲方提交完工報告,經甲方和乙方對工程驗收合格簽證后,視為乙方已經完成了本合同約定工作。
當發生下列情況之一時,乙方應承擔違約責任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,應向甲方支付人民幣? 1000 元/日的違約金;
(2)乙方應負責對施工質量未達到本合同約定的質量標準項目整改到合格為止,工期不順延。
十六、甲方和乙方在履行合同時發生爭議,可以自行調解;調解不成的,雙方約定向甲方所轄地人民法院訴訟解決。
十七、本合同經雙方簽字蓋章后生效。雙方履行完合同、款項結清后本合同即告終止。
十八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
十九、附件
甲方代表(公章) 乙方代表(公章)
日期:? 日期:
工程合同協議書 工程合同免費篇二
甲方:
乙方:
為適應市場及企業發展的需要,本著雙贏觀念,甲乙雙方經協商達成如下協議:
一、合作內容:
甲乙雙方就河南省xxx至xx高速公路瀝青路面工程項目投標及相關事宜達成合作協議。
二、甲、乙雙方職責、權利、義務:
甲方職責:
(1) 負責按業主及招標要求購買該工程項目的資格預審文件。
(2) 按資格預審文件要求編制資格預審文件并負責資格預審文件的遞交。
(3) 資格預審文件通過后,根據業主要求購買招標文件、組織人員踏勘工地,負責投標書編制工作,提交投標保證金。
(4) 若該項目中標,負責與業主簽定施工合同。
(5) 負責中標后的施工管理,安排施工隊伍,組織施工生產,履行合同承諾。
(6) 中標后與乙方簽定施工合同,明確雙方的責、權、利。
乙方職責:
(1) 負責協調與業主各方的關系。
(2) 資格預審過程中,負責提供與資審有關的信息,確保資審通過。
(3) 編制投標文件期間,負責提供編制投標文件及定標所需的有關資料和信息(含最佳報價分析報告和評標關鍵性資料),確保所提供資料及信息的準確性和及時性。
(4) 若工程中標,乙方作為甲方內部的一個施工隊伍承擔總工程量50%的工程,服從甲方對本工程項目的統一管理和指揮,負責所承擔工程的施工管理,施工隊伍安排,組織施工生產,履行合同承諾。
三、成本費用
1、 編標成本費用包括編制資格預審申請文件成本費用和編制投標文件成本費用。
(1) 編制資格預審申請文件成本費用包含購買資格預審文件、編制資格預審申請文件及遞交資格預審申請文件所發生的費用。
(2) 編制投標文件成本費包含購買招標文件、工地調查、編制投標文件及遞交文件過程中發生的費用。
2、 本項目編標成本費用由甲方承擔。
四、承包工程量的比例及費用支付方式
1、若該項目中標,甲方利用乙方資源,采取承包合作的方式,根據該中標工程項目實際承攬任務額,安排給乙方50%的工作量。為確保施工現場有序、規范,保質保量完成任務,乙方自行交納乙方施工總金額的稅金(營業稅、城市建設維護和教育附加稅)和法定法規(若有要求則有業主或甲方代扣代繳)。
2、該項工程若需銀行履約保函,甲方負責提供;若需提供現金履約保證金,則需甲乙雙方根據所承擔的工程量分別承擔。
3、用的支付辦法:在甲方與業主簽定施工合同后,甲方應與乙方及時簽定承包合作協議書。乙方按承擔的工程量享受業主的預付款;每次業主對甲方實施計量支付后7天內,甲方對乙方實施計量支付;工程竣工后,業主對甲方進行竣工決算并支付全部工程款后10天內,甲方對乙方進行竣工決算并支付完乙方應得承包價款。
4、乙方全部承擔投標期間的協作服務費,甲方不向乙方收取施工管理費。
五、其他事項
1、 中標后,甲乙雙方訂立書面的工程承包合同,進一步明確職責、權利和義務。
2、 乙方對所承包的工程應嚴格按照業主和甲方的要求施工,包括管理、測量、試驗、物資采購儲存、機械設備調遣、勞力安排、質量檢驗、資料報簽整理、計量支付基礎文件、環境保護、征地拆遷、與地方有關部門的協調等,施工中,甲方發現乙方生產要素配置、工期進度、質量安全達不到業主要求時,甲方及時提出整改意見,乙方應限時整改,造成的經濟損失均由乙方賠償。
3、 甲方對乙方承包工程的基本要求:安全、質量、工期、環保符合國家的現行標準和與業主簽定合同的具體要求;維護甲方的企業形象和信譽。
六、本著精誠合作的原則,甲、乙雙方需積極維護對方在社會中的良好形象和信譽,不得以任何方式損害對方的形象和信譽。
七、未盡事宜,雙方本著互相諒解的原則,協商解決。本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
八、協議自正式簽署之日起。若該項目未中標,本協議自行失效。
甲方:乙方:
甲方代表:
年 月 日
工程合同協議書 工程合同免費篇三
工程發包人:(甲方) 工程承包人:(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就池塘綜合工程事項經協商達成一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點:
工程內容:池塘清淤、挖排水溝、圍堰(土方)、零星工程。
工程范圍:經雙方實際測量確認
池塘長:m ,寬:? m ,施工深度:? m 。 清淤土方量:m3
三、合同工期
工程日期:? 年 月 日至? 年 月 日止 合同工期:? 個工作日
(1)池塘清淤:以挖掘到池塘底部密實粉質土為準。
(2)挖排水溝:以符合排水、排漬標準,滿足池塘附近農田正常排 水功能。
(3)圍堰(土方):要求穩定、防滲、抗沖等。
(4)零星工程:按照甲方要求施工。
1、池塘清淤價款:按? 元/立方米單價乘以實際清淤的總土方量,按照最終審定價予以結算。
2、挖排水溝價款:按照最終審定價予以結算。3、圍堰(土方):按照最終審定價予以結算。
4、零星工程:按照最終審定價予以結算。
工程竣工驗收合格后,經工程結算審定后一次性付清工程款。
1 、甲方委派專人進駐工地,負責工程質量驗收及竣工驗收簽證。 2 、乙方委派專人進駐工地,負責現場的質量、安全和進度等。
八、 甲方權利和義務
1 、甲方有權制止乙方的違章作業。
2 、乙方現場管理和作業人員必須服從甲方現場人員的指揮和調度,否則,甲方有權終止本合同,并按已完成合格工程量的70%結算。
1 、全面履行本合同,組織實施施工的各項工作,對工程的工期、質量和安全向甲方負責;
2、 自行解決生產、生活臨時設施,并承擔由此發生的所有費用,并應服從甲方現場管理人員的管理、安排。
3、 負責編制施工方案,制定各項管理目標;組織編制施工計劃;實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工等的控制、監督、檢查和驗收;
4、 精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;科學安排作業計劃,投入足夠的人力,機具,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理,做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質量返工、工期拖延、安全事故造成的損失及各種罰款;
5 、自覺接受甲方及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、使用情況和操作人員的有效證件、持證上崗情況;
6、配合甲方辦理竣工驗收;
7、服從甲方人員的合理指令。
1 、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全 標準、規定進行施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的 監督檢查,消除事故隱患。因施工引起的一切責任和因此發生的 費用均由乙方自行承擔。2 、乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他 們的安全負責。因乙方原因導致的安全事故,由乙方承擔相應責 任及發生的費用。
3 、本工程所有安全防護措施費用由乙方承擔。乙方在施工現場內使用的安全保護用品,由其自行解決。
4 、發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并報告甲方,同時按國家有關法律、行政法規對事故處理。
1 、工程施工前,乙方應為施工現場所有人員和施工設備辦理 相應保險,且支付保險費用。
2 、保險事故發生時乙方有責任采取必要的措施,防止或減少 損失。
乙方應妥善保管、合理使用現場的材料、設備,因保管不善發生丟失、損壞,與甲方無關,乙方應承擔因此造成的工期延誤等發生的一切經濟損失。
1 、施工中乙方不得對原工程要求進行變更。因乙方擅自變更發生的費用由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
2 、如有工程變更事宜,雙方經協商一致后,簽訂工程變更單。
當發生下列情況之一時,乙方應承擔違約責任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,應向甲方支付人民幣? 1000 元/日的違約金;
(2)乙方應負責對施工質量未達到本合同約定的質量標準項目整改到合格為止,工期不順延。
甲方代表(公章)
日期: 乙方代表(公章)日期:
工程合同協議書 工程合同免費篇四
于_________年_________月_________日,_________(簡稱甲方)與_________(簡稱乙方),簽訂安裝_________的項目合同。
1.安裝工程名稱:_________。
2.工程地點:甲方_________港口。
3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限:本安裝工程將配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天內,完成安裝工程,其中包括_________試驗運行。
5.安裝工程總價格:_________美元整。
6.安裝工程付款進度:
第一期:甲方在本合同開始實施時,付給乙方工程總價15%,即_________美元整。
第二期:甲方在_________港口造船工程開始時,付給乙方工程總價15%,即_________美元整;
第三期:在安裝管路時,甲方付給乙方工程總價的10%,即_________美元整。
第四期:在主機的主要設備運抵工地時,甲方付給乙方工程總價的40%,即_________美元整;
第五期:在安裝工程完畢時,甲方付給乙方工程總價的10%,即_________美元整;
第六期:在工程驗收合格后,甲方付給乙方工程總價余額的10%,即_________美元整。
7.違約罰款:因乙方原因未準時完工時,應由乙方負責,應付違約罰款,每天按總價的1%計算,即_________美元整。
8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時,總價之增減,應按雙方規定之訂單計算。若需新增加工程量,雙方應另行協商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部分工程或已運抵工地之材料棄置,甲方在驗收后,應按雙方規定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費,予以支付。
9.監督進度:甲方派去的監督人員或代表對工程進度予以監督并有權予以監工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停工:若甲方通知乙方將工程停止,其原因又并非是乙方的責任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的數量、運抵工地的材料及其他合理費用。在已交款中增付或扣除。
11.工程監護:在工程開始后,但在完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外,乙方應對保管中的一切,負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍,乙方應詳列損害實情,向甲方提出恢復原狀的價格及日期。以供甲方核對付款之用。若甲方決定不再繼續施工,按合同第10條規定結束。
12.工程保險:除天災或因甲方使用不當的原因外,乙方應在甲方驗收后保證工程質量良好_________年。
13.附加條款:在工程進行中,若因乙方的過錯,使甲方或其他人員受到傷害,乙方應負責賠償。但如果傷害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成,則應由甲方完全負責。
14.附件:本合同附件應視為本合同的一部分,與其他條款有同等效力。
附件包括:(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款:主機的保養——乙方應在甲方驗收后,提供免費及定期對_________保養服務一年,每_________個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
工程合同協議書 工程合同免費篇五
發包人(甲方):(全稱)
承包人(乙方):(全稱)
依照、及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱: 。
1.2 工程地點: 。
1.3 工程內容: 。
1.4 承包范圍: 。
1.5 承包方式:
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)
□乙方只包工
1.6 工程結構: 。
1.7 裝飾裝修施工面積: 。
2 工程質量
2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專業標準:《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-20xx)
、 。
2.3 約定標準: 。
3 工期
3.1 總工期:日(為日歷工期,并包括)。
3.2 開工日期: 年 月 日。
3.3 竣工日期: 年 月 日。
3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應提前2日以書面形式通知甲方,如甲方2日內未做出答復的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔,并相應順延工期。
3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應在24小時內向乙方提出處理意見,乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的,乙方可繼續施工,由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的,甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的,乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:
(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量增加、設計變更的。
(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
(5) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(6)甲方未按時支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現以上情況時,乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的,由乙方承擔責任,工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施,任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議,且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施,并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容:
(1)提前的時間。
(2)乙方采取的技術措施。
(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。
(4)實行新技術措施增加的費用。
4 設計
4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批,甲方應于 日內審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業設計公司于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4.2 設計變更
4.2.1 甲方要求變更設計時,應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。
4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續,乙方應變更,送甲方批準,同時調整工程價款。
4.2.5 涉及設計變更的,設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據。
5 工程價款
5.1 本工程價款:
□招標工程以中標價為準。(應附)
□非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。
5.2 本工程價款總計:人民幣 元 ,? 元。
5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整:
(1)甲方確認的工程量增減。
(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。
(3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
(4)雙方約定的其他增減或調整。
5.4 工程價款支付
5.4.1 預付款為工程總價的%,支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的,乙方可書面通知甲方,如甲方在接到通知后3日內仍不能支付,乙方可延期開工。
5.4.2 工程進度款
5.4.2.1 乙方應在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄,甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的,甲方計量視為有效并作為工程款支付依據;甲方逾期未作計量及質量驗收的,從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。
5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。
5.4.2.3 乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.4.2.4 經乙方書面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。
5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付,10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。
6 材料設備供應
6.1 本工程由甲方供應主要材料設備的,雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件,一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方采購材料設備的,應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購,提供材料設備產品的質量、環保合格證明,并對所購材料設備質量負責。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后,應移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
7 雙方派駐本工程項目的代表
7.1 甲方派駐本工程項目的代表為職務: ,
職稱: 。
7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監理。
監理工程師: 職務:職稱:
注冊證書號: 。
7.3 乙方派駐本工程的項目經理為 ,是乙方在本工程項目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
7.5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令,項目經理應予執行。
8 雙方權利
8.1 甲方權利
8.1.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師,但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監理工程師的權責不變。
8.1.2 有權監督乙方履行各項合同義務。
8.1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。
8.1.4 有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8.2 乙方權利
8.2.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表,但應提前7日書面通知甲方,撤換后代表的權責不變。
8.2.2 有權監督甲方履行各項合同義務。
8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由于指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。
9 雙方義務
9.1 甲方義務
9.1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.1.4 提供施工場地,并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。
9.1.5 提供房屋主體結構,水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備,保證施工期間的需要。
9.1.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關系,保證工程有序進行。
9.1.8 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程,要保證建筑結構的安全,并不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)增加樓、地面荷載。
(4)破壞地面,層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內容的,應有涉及改動方案的設計圖紙,并對安全使用性出具書面說明。
9.2 乙方義務
9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。
9.2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。
9.2.3 安全施工
9.2.3.1 應按有關規定,嚴格安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失,由相應責任人承擔。
9.2.3.2 發生傷亡事故,應在第一時間報有關部門及通知甲方,并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件,協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應與甲方協商安全防護措施,經甲方同意后實施,防護費用由甲方承擔。
9.2.3.4 在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的,應制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意,并由甲方承擔相應費用。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前,應負責工程成品保護工作。
9.2.5 負責施工場地的清潔,符合環境衛生管理的有關規定。
10 工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表(監理工程師)驗收,驗收合格并經甲方代表(監理工程師)在檢驗紀錄上簽字后,乙方才可進行隱蔽和繼續施工。
10.2 竣工驗收
10.2.1 工程具備竣工驗收條件的,乙方應按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內組織驗收,并在驗收后28日內書面通知乙方同意或提出修改意見,雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。
10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的,視為工程合格同意驗收,應辦理竣工結算手續。
10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后達到竣工驗收標準的,竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。
10.2.4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程,甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的,雙方可簽訂甩項竣工協議處理。
10.2.6 竣工結算:竣工報告經甲方同意后,乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起28日內進行審核確認,按合同約定向乙方支付工程尾款,同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的,應承擔乙方相應的保管費和利息損失。
11 違約責任
11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任,包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。
11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的,每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。
11.3 由于乙方責任延誤工期的,延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的 ‰支付違約金。
11.4 由于乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程,乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理,對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5 違約方承擔違約責任后,除符合以下情況而中止合同外,雙方均應繼續履行合同,以保持工程的連續性和已施工程的完好:
(1)合同已無法履行。
(2)甲、乙方協議停止施工。
(3)調解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。
12 其他:有關保險、擔保、保修等內容,雙方可以書面形式另行約定,作為本合同附件。
13 不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時,應及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應在合理期限內提供證明。
14 爭議解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第種方式解決:
(1)依法向 人民法院提請訴訟。
(2)提交 仲裁委員會仲裁。
15 合同的生效:本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份;副本 份,甲方 份,乙方 份。
17 補充約定:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
聯系電話: 聯系電話:
委托代理人: 委托代理人:
聯系電話: 聯系電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
簽訂時間: 簽訂時間:
簽訂地點: 簽訂地點:
工程合同協議書 工程合同免費篇六
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修工程合同條例》及有關法律、法規的規定, 甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的有關事項,并結合本工程具體情況,雙方達成如下協議,共同守約。
1.1工程名稱:
地點:
1.2 工程內容(附工程設計圖紙及文字說明和工程預算書)
裝飾內容以圖紙和預算為依據,實際施工如有增減應征得雙方同意,并以書面形式予以確認,增減部分按實際結算。
1.3 承包方式:經充分協商雙方確定為_______________類承包方式。
a類為包工包料 b類為包工不包料
1.4根據設計圖紙及工程預算書內容和承包方式。
雙方確定合同額為 元,金額大寫(人民幣) 。
設計費為 元,金額大寫(人民幣) 。
1.5 施工期限:根據國家建設裝飾工程工期定額、雙方商定。
自_____年____月____日開工至_____年_____月_____日竣工。
1.6 如遇下列情況,工期相應順延。
1.6.1按施工準備規定,不能提供施工現場場地,電源線路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工。
1.6.2不屬于系數范圍內的重大設施變更,提供工程資料不準致使設計方案改變或出于施工無法進行而影響進度。
1.6.3在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。
1.6.4甲方現場負責人監理簽證不及時而影響下一道工序施工。
1.6.5因甲方材料供應不及時而影響施工。 1.6.6未按合同規定撥預付款,工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
1.6.7因政府行為、自然災害等人力不可抗拒的因素,而延誤工期。
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂(工程監理合同),并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
3.1 開工前_______________天,為乙方接通施工現場、電、水、交通、負責直協調工作。
施工期間:甲方需派現場負責人會同乙方對隱蔽工程進行24小時檢查驗收,合格后并簽署意見,由乙方保存作為竣工驗收依據。
3.2 不拆動原建筑承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
3.3 做好及時供應工作,發現材料不足時需立即補足。
3.4 參與工程質量和施工進度的監理負責工程竣工驗收。
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質保量完成工程。
4.2 保證施工現場的整潔。嚴格執行市(區)縣有施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
工程項目或施工方式如需變更,雙方協商一致,鑒定書面變更協議同時調相關工程費用及工期。
6.1 隱蔽工程:甲方需派技術負責人會同乙方對隱蔽工程24小時進行檢查,驗收合格并簽署意見,由乙方保存作為竣工驗修依據。
6.2 工程竣工后:乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后,兩天內組織驗收,填寫驗收單,逾期即視為該工程驗收合格,在工程款結清后辦理移交手續。
7.1 第一次于合同簽訂之日,甲方支付合同總額的_______%,即_______元。 7.2 第二次于工程進度的_______%時,甲方支付合同總額的________%,即______元。
7.3 第三次于工程進度的_____%時,甲方支付合同總額的______%,即________元。
7.4 工程驗收合格后,由乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方,甲方接到資料后三日內如未有異議,即視為同意。雙方填寫工程結算清單,七日內付清余款。
8.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
8.2 未辦理驗收移交手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
8.3 因單方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的`經濟損失。
8.4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8.5 由于甲方原因,工期延誤,每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8.6 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理工期不予順延。
8.7 由于乙方原因,工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______________元。
9.1 本工程保修期為壹年,自驗收合格雙方簽字之日起計算。
9.2 乙方提供終身維修服務,保修期外的維修費用由甲方負責。
9.3 人為破壞及外來因素,甲方指定或提供材料的質量原因,自然災害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修范圍。
本協議執行中如發生糾紛,雙方可以提請經濟合同仲裁委員會仲裁或直接向法院提起訴訟。
11.1 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,甲方負責垃圾清運費(此費用不在工程價內)
11.2 工程竣工決算以實際工程量計算為準。
11.3 增減項目由雙方協商,雙方簽證為依據。
12.1 本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
12.2 甲、乙雙方直接鑒定合同,本合同一式________份,甲乙雙方各執________份。
12.3 本合同在工程竣工驗收和款項結清后自動終止。
12.4 本合同實行當事人自愿簽證原則,可將合同文本提交所在市(區)縣有關簽證部門進行簽證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
12.5 合同的其它附件。
發包單位承包單位:
(蓋章) (蓋章)
地 址: 地 址:
委托代理人: 委托代理人:
聯系電話: 聯系電話:
簽約地點: 簽約地點:
簽約時間: 簽約時間:
工程合同協議書 工程合同免費篇七
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1、工程名稱:__________________________________、
2、工程地點:__________________________________、
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
6、施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
1、按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):承攬單位(乙方):
代表人:代表人:
日期:日期:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
工程合同協議書 工程合同免費篇八
工程發包方(甲方):新疆中企宏邦節水(集團)股份有限公司 工程承包方(乙方):甘肅第一安裝工程有限公司
甲乙雙方本著自愿、公平、誠實守信為宗旨,根據《中華人民共和國經濟合同法》的有關規定和《壓力管道安裝修繕工程承包合同條例》等國家行政法律、法規為依據,經甲乙雙方協商一致,達成以下協議條款:
一、 工程項目
工程名稱:喀什聯創投資管理有限責任公司的天然氣管道安裝工程。
1、工程內容:天然氣dn160的pe管(聚乙烯)熱熔管道安裝,全長5095米。
2、承包方式:單包工方式進行(含人力、技術)。所有材料及輔材由甲方負責。
3、工程承包范圍:甲方保證施工現場三通一平。乙方嚴格按壓力管道特種設備、設計圖紙進行施工,確保安全使用。
二、壓力管道安裝及驗收標準
按國家現行有關壓力管道特種設備、建筑標準規范施工和甲方技術要求驗收。
三、工程造價為:壹拾貳萬元整,(120000元)不含稅金。預算合同外其它修理、材料費、工時費按實際所發生的費用另行結算。
四、付款方式:
合同簽訂甲方預付乙方60000元整,經鍋檢所驗收合格后,甲方向乙方支付該工程的工程款60000元。
五、工期:20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責提供施工所需場地,保證施工現場三通一平及施工隊伍按時進場及工作時間,積極配合乙方材料按時到達施工現場。
2、甲方按合同規定付款要求履約,甲方由于不可抗力原因,未能在本合同規定時間支付合同款項時,應事先告知乙方,并征得乙方同意。
(二)乙方責任:
1、乙方在具備條件施工以后,乙方應及時進場,文明施工,不得損壞甲方設備及設施,保持現場衛生。
2、乙方必須在合同規定的工程期完成工作,乙方由于非不可抗拒原因延誤工期,應事先告知甲方,并征得甲方同意。
3、乙方在施工現場要有完善的項目管理體系,確保此工程的正常運轉。
4、乙方要求嚴格按照《建設市政工程施工合同》、施工圖紙、說明文件和國家頒發的相關壓力管道特種設備安裝驗收規范、規程和質量標準進行施工。
七、安全責任
乙方在施工過程中,應做好職工安全工作,若出現人員安全事故,乙方負全部責任,甲方不承擔任何連帶責任。
八、違約責任
雙方嚴格按以上協議執行,若有違約,可通過協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
九、本協議經雙方簽字蓋章生效,如有未盡事宜,雙方共同協商修改。
十、本協議一式貳份,雙方各執壹份。
甲方(章): 乙方:
地址: 地址:
法人代表: 法人代表:
電話: 電話:
日期: 日期: