在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

鋼結構安裝安全協議書篇一

工程編號：__________________________

發包方：__________________________

承包方：__________________________

簽訂時間：__________________________

簽訂地點：__________________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：__________________________

二、工程地點：__________________________

三、工程項目批準單位：____________________批準文號____________________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位：

五、工程造價：___________(萬元)，其中土建：__________(萬元)，安裝：__________(萬元)。

第二條施工準備

一、發包方：

1. 月______日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責紅線外進場道路的維修。

2. 月______日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。

3.本合同簽訂后______天內提交建筑許可證。

4.合同簽訂后______天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_份，施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)______份。

5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在_天內分送有關單位，_天內提供會審紀要和修改施工圖______份。

二、承包方：

1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;

第三條工程期限

一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為______天(日歷天)，自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。

二、開工前______天，承包方向發包方發出開工通知書。

三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條工程質量

一、本工程質量經雙方研究要求達到：

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

6.工程竣工后，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。

第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理

一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);

二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;

三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

四、本工程材料和設備差價的處理辦法：____________________

第六條工程價款的支付與結算

工程價款的支付和結算，應根據中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執行。

二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在______日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的______%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。

三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。

四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。

五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。

七、承包方在單項工程竣工驗收后______天內，將竣工結算文件送交發包方和經辦銀行審查，發包方在接到結算文件______天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦銀行審定后撥款。

第七條施工與設計變更

一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。

二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，并調整合同造價。

三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。

第八條工程驗收

一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，發包方須及時辦理驗收簽證手續。

三、工程竣工驗收后，方包方方可使用。

在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法(試行)》執行。

第九條違約責任

承包方的責任：

一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。

發包方的責任：

一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

四、承包方驗收通知書送達______日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

第十條糾紛解決辦法

任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第()項方式解決：

一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁;

二、向人民法院起訴。

第十一條附則

一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙雙方各執正本一份，其余副本由發包方報送經辦銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同，送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

發包方(蓋章)：___________ 承包方(蓋章)：___________

鋼結構安裝安全協議書篇二

承包方：江蘇博陽鋼構按裝部

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程項目一、工程名稱：博騰三樓車間頂層屋面搭建。二、工程地點：雙豐路3號。三、工程內容：工程為全包工程：乙負責鋼梁、柱子、檁條、下水等，鋼結構部分的制作、安裝、焊接、防腐和屋面彩鋼的安裝。(詳見工程附件圖);四;工程建筑面積2850 (平方米);合108.77 元/每平米;總工程造價31 (萬元)第二條施工準備和責任承包方：1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;3，在施工過程中要服從甲方的管理，做到文明施工;4，乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按照相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償。5，乙方在施工中的垃圾一律要清理到指定的地方，并施工驗收前清理干凈，否則不予驗收。6，乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。7，工人進入場地必須佩帶上崗證，如沒有佩帶，發現一次罰款200元。

第三條工程期限一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為30天(日歷天)，自20xx年3月25日開工至20xx 年4月25日竣工驗收。二、開工前2天，承包方向發包方發出開工通知。三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;2.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;3.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;4.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條工程質量一、本工程質量經雙方研究要求達到：二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程：2.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章或簽字后，方可進行下一道工序;3.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;4.承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施;第五條：保修期：鋼結構部分的保修期為十年，在保修期內，承包方負責屋面和鋼結構的質量，保修時間自通過竣工驗收之日算起。鋼架表面防腐保質期為兩年。

第六條：工程價款的支付與結算一、本合同簽訂后2 日內，發包方支付不少于合同總價16%備料款，計人民幣5萬元。二、工程全部結束后，經驗收合格后半年內再付合同總價50%, 計人民幣15.5萬元。三、扣除合同總價5%的質保金，計人民幣1.55 萬元四、剩余工程合同總價29 %，計人民幣8.95萬元，年底付清。第七條施工與設計變更一、雙方認可的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，承、發包雙方均不得擅自修改。二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施。

第八條工程驗收一、工程竣工驗收合格后，發包方方可使用。二，按照合同要求驗收，如有不合格處所產生的費用都由乙方自己承擔即扣除總合同價的3% 以上。三，在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。第九條違約責任承包方的責任：一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中第八條關于建設工期拖后的規定償付逾期罰款。第十條糾紛解決辦法任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第(1)項方式解決：一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁;二、向人民法院起訴。第十一條附則一、本合同一式2 份，甲乙雙方各執正本一份，其余副本由發包方報送經辦銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同，送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

發包方(蓋章)：___________

承包方(蓋章)：___________

法定代表人(簽章)：__________

_法定代表人(簽章)：__________

委托代理人(簽章)：___________

委托代理人(簽章)：___________

年 月 日年 月 日

鋼結構安裝安全協議書篇三

甲方：乙方：

依據甲乙雙方協商房屋拆遷辦法，就委托拆除瀚海泰苑售樓達成以下協議：

一、出賣范圍：由于北環路拓寬，我公司受瀚海泰苑委托將瀚海泰苑售樓部鋼結構房屋拆除及拆除后的鋼材出賣給乙方，包含由甲方協商認可的瀚海泰苑售樓部所有的鋼材。

三、合同總價：本合同價款為：

四、拆除要求：拆除總工期：天日歷天拆除工日期：20xx年月日至20xx年月日。按照甲方要求拆除，對甲方需要的辦公物、門、桌椅、飾品、地毯、燈具實木地板、雕塑等由甲方自己拆除搬走，其余歸乙方所有。

六、支付方式：合同簽訂當日，乙方支付人民幣貳萬元定金整給甲方;剩余人民幣壹拾肆萬元整，于乙方人員進場、開工前一次性付清。a)本協議一式貳份，自雙方簽訂之日起生效。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)

電話：電話：

年月日年月日

鋼結構安裝安全協議書篇四

發包方：

承包方：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包范圍和內容：基礎施工及鋼結構制作與安裝工程。

四、工程造價： 元整

第二條施工準備

一、發包方：

1、在開工前(合同簽定后2天內)，接通水源、電源，為承包方提供具備施工條件的施工場地。

2、協助承包方辦理所需有關證件，相關費用按規定各自交納。

3、指派現場施工代表，負責處理施工現場的事務，如監督檢查進度、質量及隱蔽工程驗收，辦理中間工程交工簽證手續，解決現場的技術問題等。

4、按合同規定及時付款。

二、承包方：

1、負責辦理應由承包方辦理的各項手續。

2、按國家行業《建設工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20xx)及《鋼結構工程施工質量驗收規范》(gb50205-20xx)、《建筑鋼結構焊接技術規程》(gjg81-20xx)等現行規范和標準及有關圖紙資料組織施工，按期保質保量完成承包范圍內的全部工程。

3、工程竣工后向發包人提供兩套竣工資料(包括調整后的施工圖、隱蔽工程記錄和工程竣工驗收備案所需備案材料)。

7、承包人參加施工的人員、工種應持證上崗。焊工必須具有上崗證(合格證等)。

第三條工程期限

一、本工程自 年 月 日開工至 年 月 日止，共 天(日歷天)。

二、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

3、發包方提出重大設計變更，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

5、發包方未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

6、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條安全施工

1、應按有關規定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。

2、發生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知甲方，并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。

3、按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協商安全防護措施，經甲方同意后實施，防護費用由甲方承擔。

4、在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意，并由甲方承擔相應費用。

5、必須為本工程和參與本工程施工作業的人員上保險，在本工程施工過程中出現的安全事故和乙方施工人員的人身安全事故引發的費用和責任全部由乙方承擔。

6、安排專業施工安全管理人員對本工程進行施工安全管理。

7、 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。

8、負責施工場地的清潔，符合環境衛生管理的有關規定。

第五條工程質量

一、 本工程質量達到以下標準、規范的要求：

5、國家、北京市相關法律法規、規范、標準;達合格等級。

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家、北京市頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

2、隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

3、承包方應按質量驗評標準對工程進行分部、分項的質量進行評定，并及時將工程質量評定結果送發包方。

4、工程竣工后，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。

5、承包方供應的材料，必須附有產品合格證才能用于工程，發包方認為承包人提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由發包方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由承包方承擔。

第六條工程價款的支付與結算

一、本工程的合同總價為壹佰零捌萬元整，其中包含本工程的保險費和施工人員的保險費。

三、如因發包方拖欠工程款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。

四、承包方在工程竣工驗收合格后 天內，將竣工資料送交發包方審核，發包方在審核完成 個工作日內向承包方支付工程尾款。

第七條施工與設計變更

一、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方須及時以書面形式通知發包方，由發包方確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，并調整合同造價。

二、施工中如發現設計有錯誤的地方，承包方應立即停止施工并及時通知發包方，由發包方確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由承包方負責，不調整合同造價。

第八條違約責任

承包方的責任：

一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

二、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之 3 的違約金。

三、工程不能按合同規定的工期交付給發包方使用，每延誤一日，向發包方支付日萬分之 元的違約金。

發包方的責任：

一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

三、承包方驗收申請書送達 日后不進行驗收的，則視為驗收合格。

第九條糾紛解決辦法

任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第(一)項方式解決：

一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁;

二、向人民法院起訴。

第十條附則

一、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份;甲方 壹 份，乙方 壹 份。具有相同法律效力。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電 話： 電 話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號： 帳 號：

鋼結構安裝安全協議書篇五

承包單位： 以下簡稱： 乙方

時，簽訂本協議。

一、 承包工程項目：

1、

2、

3、 工程地址：哈爾濱市化工路103號 承包方式：全包(包修復、包工期、包安全、包質量、工程名稱：供熱項目主廠房擴建鋼結構鋼柱、鋼梁恢包文明施工)

4、

5、 承包范圍及內容：鋼柱恢復及鋼梁恢復 二、工程項目期限：自年10月2日起開工至 年10月8 日完工。

三、協議內容：

1、甲、乙雙方必須認真貫徹執行哈爾濱市和上級安全生產主管部門頒發的有關安全生產，消防工作的方針、政策，嚴格執行有關勞動法規、條例、規定。

2、乙方必須設專職的安全管理人員抓安全工作，并經常對職工進行安全生產制度及安全技術教育，教育全員工做到不傷害自已，不傷害他人，不被他人傷害，嚴格執行安全操作規程。增強法制觀念，提高職工安全生產思想意識和自我保護能力，督促職工自覺遵守安全生產紀律、制度和法規。

3、乙方提供的機械設備、焊接設備等設施，在提交使用前，甲方應會同乙方共同按規定驗收，并做好驗收及交付使用的書面手續，嚴禁在未經驗收不合格的情況下投入使用，否則由此發生的后果概由擅自使用方負責。

4、乙方在施工期間所使用的各種機械設備及工具等均由乙方自備。并嚴格執行安全操作規程。在使用過程中，用于設備、工具因素或使用操作不當而造成傷亡等安全事故，全由借入方負責。

5、乙方施工人員，對施工現場的腳手架、各類安全防護設施、安全標志和警告牌，不得擅自拆除、更動。如確實需要拆除更動的，必須經現場施工負責人同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人員擅自拆除造成后果的，均由該方承擔一切責任。

6、施工前雙方應做好安全技術交底工作，施工中乙方必須檢查、督促施工人員嚴格遵守，認真執行有關規定。

7、乙方在施工期間必須嚴格執行和遵守甲方的安全生產有關要求，接受甲方及現場業主督促、檢查指導，甲方有協助乙方搞好安全生產，防火管理以及督促，檢查的義務，對檢查出的隱患，乙方必須限期整改。

8、在施工中乙方必須自覺遵守“安全生產六大紀律”，增強自我保護意識，正確使用好個人防護用品。施工人員的防護勞動用品、用具均由乙方自理;甲、乙方都有權應督促施工人員自覺穿戴好防護用具。

9、乙方在施工中必須時刻牢記“安全生產，人人有責”的原則，處處應遵章守法，服從現場管理人員統一安排，不違章作業，不野蠻操作，不私拉亂接電器設備，不帶小孩、婦女進入施工現場，特種作業人員持證上崗。對在施工中發現安全隱患及苗頭及時排除并上報。

10、乙方必須對施工人員開展經常性的遵紀守法教育，教育職工不做違法事，不偷拿工地財物和他人錢財，不無理取鬧、不吵架，遵守社會公德，做文明公民。如有違者按工地規章制度及有關規定給予處罰。

11、貫徹誰施工誰負責安全的原則，乙方在施工期間出現大小安全事故，所造成的損失、責任等均由乙方承擔，如出現傷亡、重大火災等重大事故(包括造成他方人員、行人傷亡等)。

12、本協議同工程承包協議同日簽字后生效，望雙方嚴格執行如由違反本協議而造成傷亡事故的，由違約方承擔一切經濟損失。

13、其他未盡事宜。 本協議與工程承包協議內容有不符的以工程承包協議中的條款為準， 有關安全生產詳細內容及違規責任處罰條款，按工地規章制度執行。 補充：

1、 施工期間，在乙方施工區域內，乙方必須指派專全負責人負責現場安全工作。

2、 在乙方施工期間施工區域內出現安全事故，全由乙方

承擔一切責任;

3、 乙方必須按施工方案施工，嚴禁違章操作。施工期間造成甲方建筑物損壞的，應按實賠償并承擔相應的后果。

甲 方：黑龍江金工建筑安裝工程有限公司乙 方：

代表人： 承包人;

電 話： 電 話：

身份證：

日 期; 年 10 月01日

鋼結構安裝安全協議書篇六

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品 名規 格單 位數 量備 注

第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第十一條其他：_____________________________________________________(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

年 月 日訂

鋼結構安裝安全協議書篇七

_________有限公司（以下簡稱甲方）

代表：_________

地址：_________

電話：_________

_________有限公司（以下簡稱乙方）

代表：_________

地址：_________

電話：_________

甲乙雙方在平等，互利，自愿，基礎上經友好協商，并達成一致，乙方為甲方加工制作__路段，合作形式甲方提供加工圖紙，乙方根據甲方圖紙，包工包料并負責加工制作相應成品，雙方達成如下合作協議：

第一條：合作內容承包產品范圍、規格及費用如下：

1、產品名稱：_________

2、運輸費：_________

3、綜合單價：_________

4、數量：_________

5、總價：_________

6、備注：_________

（1）本協議暫估價金額_元整（約計）。

（2）承包范圍：材料費、制作費、噴環氧富鋅防銹漆。

第二條：驗收方法甲方到乙方工廠驗收，自甲方驗收合格時起，貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔。

第三條：價款支付

1、協議簽訂后自甲方支付預付款后生效，甲方支付預付款萬元整。

2、余款在全部構件加工完成后，乙方根據實際貨物情況計算金額。

3、余款在甲方從乙方處提貨之前一次性付清。

第四條：交貨規定

1、交貨方式：甲方自行安排車輛，乙方負責廠內裝車

2、交貨日期：自協議生效且甲方交付圖紙之日起_內交付，乙方至_年__月_交付貨物（特殊天氣及不可抗拒原因以及雙方協商一致的，可順延）。如果乙方在_內完成制作并通知甲方提貨，甲方逾期未提走所有貨物的，應付清全部貨款。

3、交貨質量要求：按照行業標準進行交貨。

4、結算形式：最終按照實際數量乘以綜合單價進行結算。另加%材料損耗。由乙方根據貨物情況核算協議金額，并提供計算清單，報甲方支付。

第五條：甲方權利義務

應明確約定合作各方的權利義務，以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。

1、甲方有義務在協議生效后_提供加工所必需的圖紙及相關技術資料。未經乙方同意，甲方不得變更已經提交的圖紙。經雙方同意變更圖紙導致工程量增加的，按實際發生量加%料損結算，如導致工程量減少的，減少的工程量對應的價款金額不得超過預估協議總金額的%。

2、甲方接到乙方要求驗收的通知后，_內負責到乙方工廠對產品質量進行驗收。_期滿未進行驗收的，視為乙方交付的工作成果驗收合格。

3、甲方有義務按照約定及時、足額支付加工款項。

第六條：乙方權利義務

1、乙方有義務按照圖紙制作及時、保質保量地完成加工任務并交付產品。

2、未經甲方同意，乙方不得將全部或者主要工作交由第三人完成。

3、甲方沒有按照約定及時足額支付相應款項的，交貨期限相應順延，雙方可協商解決，乙方有權要求甲方支付每日未付金額%的違約金并對協議約定加工產品享有留置權。

第七條：不可抗力

1、不可抗力指下列事件：戰爭、動亂、瘟疫、嚴重火災、洪水、地震、風暴或其他自然災害，以及本協議各方不可預見、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知另一方，并須在不可抗力發生后_內以書面形式向另一方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度的說明。

3、發生不可抗力事件，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使另一方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方對因未盡本項責任而造成的相關損失承擔責任。

4、協議各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

第八條：違約責任

合同的約定雖然細致，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據。 合作期間若一方發生違約行為，守約方可自行決定終止本協議，并有權追究違約方的法律責任和經濟賠償等。

第九條：爭議解決本協議在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，可向工程所在地法院起訴。

第十條：其他本協議一式份，由甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：_________

代表人（簽字）：_________

_年__月_

乙方（簽章）：_________

代表人（簽字）：_________

_年__月_

鋼結構安裝安全協議書篇八

（以下簡稱甲方）代表：地址：電話：______________有限公司（以下簡稱乙方）代表：地址：電話：

風險提示：合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內容，相應的協議條款可能大不相同。本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。

甲乙雙方在平等，互利，自愿，基礎上經友好協商，并達成一致，乙方為甲方加工制作________________________路段，合作形式甲方提供加工圖紙，乙方根據甲方圖紙，包工包料并負責加工制作相應成品，雙方達成如下合作協議：

第一條：合作內容承包產品范圍、規格及費用如下：

1、產品名稱：

2、運輸費：

3、綜合單價：

4、數量：

5、總價：

6、備注：

（1）本協議暫估價金額（b）__________________元整（約計）。

（2）承包范圍：材料費、制作費、噴環氧富鋅防銹漆。

第二條：驗收方法甲方到乙方工廠驗收，自甲方驗收合格時起，貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔。

第三條：價款支付

1、協議簽訂后自甲方支付預付款后生效，甲方支付預付款______________萬元整。

2、余款在全部構件加工完成后，乙方根據實際貨物情況計算金額。

3、余款在甲方從乙方處提貨之前一次性付清。

第四條：交貨規定

1、交貨方式：甲方自行安排車輛，乙方負責廠內裝車

2、交貨日期：自協議生效且甲方交付圖紙之日起____內交付，乙方至________________年________月____交付貨物（特殊天氣及不可抗拒原因以及雙方協商一致的，可順延）。如果乙方在____內完成制作并通知甲方提貨，甲方逾期未提走所有貨物的，應付清全部貨款。

3、交貨質量要求：按照行業標準進行交貨。

4、結算形式：最終按照實際數量乘以綜合單價進行結算。另加______________%材料損耗。由乙方根據貨物情況核算協議金額，并提供計算清單，報甲方支付。

第五條：甲方權利義務風險提示：

應明確約定合作各方的權利義務，以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。

再次溫馨提示：因合作方式、項目內容不一致，各方的權利義務條款也不一致，應根據實際情況進行擬定。

1、甲方有義務在協議生效后____提供加工所必需的圖紙及相關技術資料。未經乙方同意，甲方不得變更已經提交的圖紙。經雙方同意變更圖紙導致工程量增加的，按實際發生量加______________%料損結算，如導致工程量減少的，減少的工程量對應的價款金額不得超過預估協議總金額的______________%。

2、甲方接到乙方要求驗收的通知后，____內負責到乙方工廠對產品質量進行驗收。____期滿未進行驗收的，視為乙方交付的工作成果驗收合格。

3、甲方有義務按照約定及時、足額支付加工款項。

第六條：乙方權利義務

1、乙方有義務按照圖紙制作及時、保質保量地完成加工任務并交付產品。

2、未經甲方同意，乙方不得將全部或者主要工作交由第三人完成。

3、甲方沒有按照約定及時足額支付相應款項的，交貨期限相應順延，雙方可協商解決，乙方有權要求甲方支付每日未付金額______________%的違約金并對協議約定加工產品享有留置權。

第七條：不可抗力

1、不可抗力指下列事件：戰爭、動亂、瘟疫、嚴重火災、洪水、地震、風暴或其他自然災害，以及本協議各方不可預見、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知另一方，并須在不可抗力發生后____內以書面形式向另一方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度的說明。

3、發生不可抗力事件，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使另一方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方對因未盡本項責任而造成的相關損失承擔責任。

4、協議各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

第八條：違約責任

風險提示：合同的約定雖然細致，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據。 合作期間若一方發生違約行為，守約方可自行決定終止本協議，并有權追究違約方的法律責任和經濟賠償等。

第九條：爭議解決

本協議在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，可向工程所在地法院起訴。

第十條：其他本協議一式______________份，由甲、乙雙方各執______________份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：代表人（簽字）：

________________年________月____日

乙方（簽章）： 代表人（簽字）：

________________年________月____日