隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇一

承攬單位(乙方)：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________ 。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

金額

七、違約責任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式 份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

代表人： 代表人：

簽約日期： 簽約日期：

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇二

制作單位（以下稱乙方）：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)就乙方為甲方設計、印刷廣告一事達成如下協(xié)議：

1、 甲方委托乙方設計并印制__廣告。

2、 甲方提出印刷廣告的設計要求，并提供必要的文字和圖像資料，或直接提供設計方案。

3、乙方按照甲方的要求設計、印刷廣告。根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國郵政法》及其他有關法規(guī)，乙方有權(quán)審查印刷品廣告內(nèi)容并且有權(quán)要求甲方按規(guī)定出示必要的資質(zhì)證明，對于不合法的要求，甲方應作出修改，否則，乙方有權(quán)拒絕設計制作。

4、如因甲方提供的廣告內(nèi)容及相關資料違反法律、法規(guī)規(guī)定或涉嫌侵權(quán)，由此導致的一切糾紛和法律責任由甲方自行負責，乙方不承擔任何責任。若乙方因此遭受任何經(jīng)濟、名譽的損失，由甲方負責賠償。

5、本次印刷廣告規(guī)格為 ，要求紙張規(guī)格采用 。

印刷廣告總量為 份，單價 元，其他收費原因及數(shù)額 元，以上資費共計人民幣 元。

6、甲方須在 月 日前將設計素材送交乙方，乙方在 月 日完成初稿設計送交甲方。甲方應盡快審稿并指導乙方修改，進而在符合要求的樣稿上簽字（或直接提供帶有簽字的最終設計方案），乙方則保證在樣稿簽字之日起 日內(nèi)或雙方約定的時間（以最遲者為限），將當批印刷廣告按照甲方的要求印制完畢，雙方交接方式為 。

7、甲方必須在交印前預交總額的50%用于支付設計、印制費用，在 年 月 日前全部付清本次印刷廣告資費人民幣 元，若逾期未付清，每日須附加未付費用的 ‰作為滯納金。

8、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，本協(xié)議雙方蓋章后生效。

客戶單位（甲方） 制作單位（乙方） 委托代理人： 委托代理人：

開戶行： 開戶行：

賬號： 賬號：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

本協(xié)議簽訂日期： 年 月 日

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇三

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇四

承攬人：(以下簡稱甲方)

定作人：(以下簡稱乙方)

1.設計制作內(nèi)容

1.1設計名稱:;

1.2設計類型:;

1.3參數(shù)規(guī)格:;

1.4具體費用:;

1.5備注:;

2.質(zhì)量要求及標準

2.1本合同設計之品質(zhì)應符合一般公認之專業(yè)水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

2.2本合同設計之內(nèi)容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內(nèi)容。

2.3乙方對設計內(nèi)容的其他要求：

3.交付時間、地點及驗收。

3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

3.2交貨地點：

3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

4.價款及付款方式。

4.1費用總額含稅：rmb元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經(jīng)乙方書面確認合格后予以支付。

4.2付款方式：

4.3甲方賬戶如下：

開戶銀行：

戶名：

賬號：

4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕支付款項。

5.知識產(chǎn)權(quán)。

5.1本合同設計中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權(quán)，承擔相關授權(quán)費用，并以合法授權(quán)文件為憑。該項授權(quán)內(nèi)容應包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設計之全部之著作權(quán)。

5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權(quán)人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權(quán)及財產(chǎn)權(quán)。

5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

5.4非經(jīng)乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內(nèi)容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

6.甲乙雙方之權(quán)利。

6.1甲方制作本合同設計之過程，乙方有權(quán)派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調(diào)整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內(nèi)容及品質(zhì)負全部責任。

6.2甲方應依所約定之內(nèi)容制作，若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見，甲方應配合修正。

6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見，甲方應在日內(nèi)配合修改完畢。

6.4甲方承攬乙方項目后，非經(jīng)乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，并根據(jù)甲方要求及時提供相關資料。

6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

7.違約責任。

7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標識等，造成對侵權(quán)的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.3本合同設計制作完成后，若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設計內(nèi)容不符，且情況嚴重，乙方有權(quán)單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

8、合同解除和終止。

8.1.4設備出現(xiàn)質(zhì)量問題，無法修復的。

8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據(jù)甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的___%。

9.爭議管轄法院。

9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時,當事人應協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

10.其他約定事項：

11.合同的生效。

11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。

11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

_____年____月____日

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇五

乙方：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作《保康印象》達成以下協(xié)議：

一、項目概要：由甲方設計，乙方根據(jù)甲方要求印制裝訂。

二、項目明細：《保康印象》dm冊印制。

項目名稱：

1、尺寸：210x297mm (a4紙張版面)

2、設計制作：由甲方進行平面設計，乙方印刷。

3、紙張：128g銅版紙

4、頁數(shù)：94頁

5、色數(shù)：４色

6、后道加工：裝訂

7、數(shù)量：7500冊

單價：8元/冊

總價：6萬

三、付款方式：

1、開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。

四、交貨方式

印刷加工：在確認打樣稿后7個工作日內(nèi)交貨。

交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產(chǎn)品風險自交貨時轉(zhuǎn)移。

五、印刷質(zhì)量標準

1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準驗收；甲方應負責有關內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。

2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權(quán)要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內(nèi)容額外支付每頁不超過50元的改稿費用。

5、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個工作日內(nèi)提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。

六、乙方責任

1、乙方對承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。

2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)印刷，不得擅自加印。

3、乙方完成委托印刷業(yè)務后，應當認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿或電子文檔、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。

4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內(nèi)容不實、圖文虛假的印刷品。

七、知識產(chǎn)權(quán)及保密

1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。

2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。

3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權(quán)屬于甲方。

4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供；合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。

八、合同其它條款

交貨數(shù)量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務參考樣本除外。如短裝在5%之內(nèi)，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數(shù)量。如短裝在5%以上，甲方有權(quán)要求乙方補足所缺貨品。

由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因?qū)е缕渲幸环綗o法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。

九、違約責任

1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。

2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。

3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔違約責任。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

_____年____月____日

簽訂地點：_________

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇六

委托方： (以下簡稱甲方)

承攬方： (以下簡稱乙方)

根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

一、 承攬項目： 具體內(nèi)容和要求：

二、數(shù)量(設計數(shù)量)：

三、質(zhì)量標準：

四、價款

1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行

(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。

(二)附加費：(費率20%)

內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。

3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。

4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

6、不可遇見費及其他費。

五、承攬作業(yè)地點：

六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。

七、驗收：

1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。

2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。

3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。

八、結(jié)算

1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。

2、結(jié)算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。

九、雙方的權(quán)利和義務

1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。

2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴重違反相關規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。

3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。

4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。

5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。

6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。

7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。

十、違約責任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。

3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。

4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。

5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。

十一、合同解除的條件

1、 雙方協(xié)商一致。

2、 發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。

3、 合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。

十二、其他約定事項：

十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。

十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

時 間： 時 間：

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇七

定做方(甲方)： 承印方(乙方)： 以下稱定做方為甲方，承印方為乙方。

一：加工承印印刷品的各項要求及價格明細

二：交貨時間，地點為甲方所在地。

三：付款方式：貨到一次性付款

五：違約責任：任何方違反本合同規(guī)定，給對方造成經(jīng)濟損失，應依法給對方賠償經(jīng)濟損失。

六：雙方應按照合同所定時間交貨

七：本合同一經(jīng)簽署即刻生效，中途停約扣除所需費用。

八：甲方應認真審該黑稿，如發(fā)現(xiàn)錯漏字應及時提出更正；甲方在黑稿上沒有審核出來錯漏字，在彩稿出樣后發(fā)現(xiàn)或更改全部方案，改版費由甲方負責。

九：彩稿校對通過簽字后方可印制，供貨期因甲方校對拖延日期，交貨期相應順延。

十：乙方負責為甲方省內(nèi)發(fā)貨，貨款由甲方負責。

十一：定做方所帶有關資料明細：

十二：附則

十三：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同樣的`法律效力。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

地址： 地址：

電話： 電話：

代表簽字： 代表簽字：

時間： 時間：

印刷合同屬于加工承攬合同嗎 承攬合同優(yōu)質(zhì)篇八