在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

門窗廠年會發言篇一

供貨方（乙方）：

依照相關事宜就本項產品采購（定做）事宜，經雙方協商達成如下協議：

一、工程名稱及地點：

1．工程名稱：

二、產品名稱、規格型號、產品規格、生產廠家（鋁合金、鋼化玻璃）數量、產品顏色（見附表）

三、承包方式：

四、質量要求、技術標準、供貨（乙方）對質量負責的條件和期限：

乙方對質量負責的條件和期限：1、乙方按合同附表規定的條件供貨。若乙方提供產品不符合附表的規定，乙方可依合同規定換貨，直至達到符合合同的規定，但若甲、乙雙方就此事有其他的協商結果，優先按此協商結果辦理。２、自合同簽定之日起主體一年，五金件及門一年內為保修期。在保修期內，非因不可抗力和人為原因造成的損壞，皆由乙方負責免費維修。

五、貨物運輸和安裝：

1、貨物運輸乙方負責運抵甲方施工現場。若因甲方施工現場準備不充分或卸運、搬運充分必要條件欠缺導致搬運延誤或組裝完成延誤，免除乙方相應責任，因此而造成的運費、人工等費用由甲方支付。若延誤超過十天，甲方應將相應貨款全額一次支付給乙方。

2、安裝完畢后，若非因乙方原因造成部分或全部貨物需要多次拆卸、安裝，乙方有義務協助甲方安裝完畢，但免除乙方相應責任，因此造成的運費、人工等費用由甲方支付。

六、甲方責任：

1、自甲方收到貨物未提出異議的，則視為貨物符合供貨合同要求。甲方提出異議經乙方確認的，乙方應解決甲方提出的異議。但甲方應負責付清無異議部分之貨款給乙方。

2、有施工完畢的、已經清潔的安裝現場。

3、通知乙方進場安裝。

4、保管貨物不致損壞。

5、甲方應有負責人或指定代理人于組裝及驗收期間到場協助（如：照明、臨時用電、門禁。若甲方未準備完善現場或保管的貨物損壞，由此造成的安裝延誤責任及損失應由甲方承擔。若在此期限內沒有通知到乙方進場安裝，則視同全部貨物安裝完畢。

6、貨物安裝完畢后三個工作日內，甲方不提出異議，則視為驗收合格；在此期間內甲方提出異議，經乙方確認的，乙方應解決甲方提出的異議，但甲方應負責付清無異議部分之貨款給乙方。

七、人力不可抗拒因素：

1、人力不可抗拒因素造成乙方延遲發貨、延遲安裝，免除乙方相應責任，但乙方有義務及時通知到甲方。

2、人力不可抗拒因素造成甲方未能準備完善安裝場地，免除甲方相應責任、甲方有義務及時通知到乙方。

八、加工周期：

1：在甲方工地允許施工的情況下，甲方工人到達現場，若因甲方的原因導致乙方不能正常施工，應適當補貼乙方工人的開支。

2、從乙方收到甲方的首付款后及時發貨，預定工期為：天

年 月 日至 年 月 日。（工地可以施工的情況下）

3、甲方指定交貨地點：

其他費用：

其他約定事項：

1：鋁材型號/顏色2：玻璃顏色/型號：

3：雙玻平米數：4：單玻平米數：

5：另加大立柱：6：百葉顏色：

7：門五金件另算（門框鎖合葉其他），數量/合計：

8：所有門洞口都要在隔斷加上平米數（注：面積以施工實際測量為準！）

9：以上（含發票）/（不含發票）/（開收據）（普通發票為5%稅點，增值稅發票為17%稅點）

九、工程造價、結算方式及期限：

1、工程總面積平米左右，工程總造價元左右，（大寫）（注：面積以施工實際測量為準！）

2、合同簽訂后，甲方支付乙方預付工程總款30%，即元

4、玻璃運到現場，安裝之前甲方支付乙方工程款30%元；

十、解決合同爭議的方式：當發生合同爭議時，雙方可協商或申請行業規定工商行政管理部門調解，也可爭取以下任意一種方式解決。

1．向仲裁委員會申請仲裁。

2．向人民法院提請訴訟。

雙方約定按第2種方式解決。

十一、合同未盡事宜，雙方可另行簽定補充協議。補充協議與原合

同條款有沖突時，按補充協議條款執行。

本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，同等具有法律效力。

甲方：（章）乙方：（章）

年 月 日 年 月 日

門窗廠年會發言篇二

法定代表人：____________職務：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規格單位數量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的'原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

門窗廠年會發言篇三

甲方：

乙方：

一、 產品的名稱、主要材料、規格型號、計量單位和數量：

（一）產品品牌：

（二）產品名稱：門窗

（三）主要材料：

（三）產品單價：

（三）產品總價：

門窗材料：； 門窗油漆：；

門窗顏色：同甲方提供給乙方料頭為準 ；

；

窗五金： ；

密封膠：；密封膠條： ；

玻 璃： ；稅 金：。

（三）門窗規格型號：

門窗規格型號見附件《門窗窗型圖》。甲方向乙方詳細說明了設計意圖，乙方對門窗分格及面積進行了核定。門窗樣式按甲方簽字確認圖紙為準。

注：在合同執行過程中門窗樘數和面積如有變動，（對照附件設計圖紙）最終核算按照洞口面積和樘數計算。

二、 交貨地點、運輸方式及安裝

1. 交貨及驗收地點：

2. 運輸：

3. 安裝： 乙方負責安裝

4.

三、 付款方式：

其它：

1. 貨品乙方按照規定日期完成。

2. 任何承諾或協議都需要雙方明確的書面確認，否則視為無效。

四、 維修服務：

整窗保修一年，自安裝驗收合格之日起計算，不屬產品本身的損壞發生費用由用戶自理，一年后用戶在使用過程中出現的質量問題乙方有義務進行終身維護，發生材料費用由用戶自理。

五、 不可抗力：

時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在征得有關機關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

六、 違約責任：

（一）甲方：

付退貨部分、貨款50%的違約金。

（二）乙方：

產品。

換，由此產生的一切費用由乙方承擔。

七、 糾紛解決：

本合同執行中發生糾紛，雙方協商解決。協商達不成，雙方任何一方可向簽約地人民法院起訴。

八、 合同生效：

1. 自雙方簽字蓋章之日起生效。

作為合同的補充，與本合同具有同等法律效力。

等法律效力

甲方：（簽章）乙方：（簽章）

代表人： 代表人：

電話：

日期： 日期： 電話：

門窗廠年會發言篇四

甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

1、房屋加固維修設計方案由甲方負責提供。乙方按照甲方提供加固維修設計方案和國家規范進行施工加固。

2、甲方有權隨時監督抽查，對未按圖施工不合格規范提出整改意見，乙方應改正。

3、結算方式，本工程屬加固維修工程，乙方施工費用結算由甲方驗收，簽證后進行決算。

4、施工工期，本工程施工工期自20xx年11月10日起至20xx年3月10日結束，(人力不可抗拒情況下，順延工期)。

5、質量保證，乙方必須按照甲方要求和國家規范標準完成工程項目。

6、安全保證。在施工作業期間，乙方應做足安全措施，必須對乙方施工人員加強安全教育和管理，按照高空作業規定做好防御措施。

7、以上條款經甲乙雙方簽字生效，未盡事宜協商解決。

甲方：

乙方：

年月日

門窗廠年會發言篇五

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，甲、乙雙方經友好協商，就××雅筑小區的門窗制作及安裝等事宜，訂立本合同。

一、工程概況

二、工程工期

三、工程價款

1、綜合單價

2、工程款支付

(1)本工程無預付款;

(4)其余5%作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

3、工程款發票

甲方向乙方支付工程款的同時，乙方應向甲方出具相應金額的工程款發票，否則，甲方有權拒絕付款。

四、材料供應

五、工程保修及售后服務

1、乙方對全部施工內容承擔保修責任。其中門窗安裝工程的保修期為一年，門窗本身的保修期為三年，保修期限自全部工程竣工驗收合格且交付甲方之次日起計算。

2、保修期內，乙方承擔因門窗本身質量原因造成的漏水、透寒、變色等質量問題的責任。

3、乙方應在本合同簽訂的同時向甲方提供《售后服務承諾書》、《產品保修卡》、《產品使用說明書》，雙方并另行簽訂《質量保修制度》，作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

4、乙方應在簽訂本合同的同時預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。

5、在工程質量保修期內的任何時間，甲方(包括甲方選聘的物業管理公司)均可書面通知乙方，要求修復因乙方制作安裝等原因而出現的缺陷。乙方應在收到該書面通知后三日內將缺陷修復完畢并經甲方驗收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修復完畢或連續修復兩次仍不能達到甲方滿意，則甲方有權另行委托他人進行修復。因此而需支付的費用甲方有權單方確認，并由乙方承擔，同時乙方應向甲方承擔甲方單方確認費用二倍的違約金，且上述費用及違約金甲方有權從應支付乙方的工程款或質量保證金等款項中扣除，并支付予實際執行者。若甲方委托他人修復之所需費用大于屆時應支付乙方質量保證金金額時，則甲方可將其大于該部分的金額作為債務向乙方追償。

6、在保修期內，乙方應積極與甲方聯絡，定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。

7、在房屋交付使用者前，乙方應當成立為本項目服務的專門小組，乙方應在房屋交付過程中，派員陪同甲方或甲方選聘的物業管理公司的人員向使用者交房，對于購房者反映的問題，乙方應當立即整改，因乙方原因而產生的責任及費用由乙方承擔。

六、違約責任

1、甲方逾期付款的，甲方按應付款金額的20%向乙方支付違約金，工期不予順延。

2、乙方未按合同約定將工程所需門窗運抵現場、逾期進場、逾期開工、逾期任一階段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均應向甲方承擔5000元人民幣違約金，逾期達十四日的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程總價20%的違約金。

3、對于工程質量達不到約定標準的部分，乙方應當根據甲方或監理方的指令或要求進行修理、拆除、返工，直到符合約定標準及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求進行整改，逾期達十四日仍未符合約定標準，或同一部位經兩次整改仍未符合合同約定標準及甲方要求的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔合同總金額20%的違約金。

4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。且甲方有權要求乙方更換、重做并承擔相應價款20%的違約金，或按相應價款50%結算，具體處理方法由甲方選定。

5、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程總價20%的違約金。

6、因甲方原因導致合同解除，甲方只承擔因此造成的直接損失，不賠償乙方預期可得利益。

7、因乙方原因導致合同解除，甲方為完成剩余工作委托其他施工企業繼續施工而需比原合同價格多發生的工程費用，皆由乙方賠償給甲方，甲方有權在支付其剩余工程款時予以扣除。

8、如因乙方原因工程延期或存在質量問題的，除乙方按本合同約定向甲方承擔違約責任外，如因此而導致甲方逾期交房、或因房屋質量問題或購房者退房而需向購房者承擔的違約金、賠償金等一切損失，均由乙方承擔，為此，乙方應當確保工期和質量，并應當在發生質量問題時立即全力解決。

9、工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。

七、爭議解決

發生爭議時，雙方應及時協商解決，任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

八、其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日

門窗廠年會發言篇六

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規，甲、乙雙方本著自愿、公平、互利、互惠的原則，經共同協商一致，簽訂本協議書。

1.甲方授權乙方在山東范圍內代理銷售甲方葡萄牙紅酒系列產品，代理銷售限為1年，年銷售額為50萬。協議期滿后，乙方需繼續代理銷售的，需另行簽訂協議。

2.本合同產品在發貨三個月內如滯銷可提出調整，調整產品的來回運費，運送損失及內外包裝材料損失費均由乙方承擔，乙方所有調換產品必須保證包裝無開封、臟、損現象，不影響二次銷售，否則不予調換。

3.為確保乙方的市場資源，甲方不得在乙方的銷售網點內進行銷售，不利用乙方的銷售人員銷售甲方的產品。

1.乙方需要甲方提供第二批貨物時，按協議價支付貨款，乙方如遇團購的，甲方可根據乙方的需求與乙方簽訂供貨協議，嚴格按協議條款履行職責。

2.乙方在市場銷售過程中，不得有損甲方名譽的言論和行為。

1.乙方需要甲方提供貨物時，需付總貨款的`20%為定金，甲方收到乙方定金后，必須在甲、乙雙方約定的期限內將貨物發出。

2.結算方式：甲乙雙方每月10日對賬，雙方貨款確認無誤后，乙方于15日前將款項匯入甲方指定賬戶。

3.甲方供給乙方的貨物在運輸途中造成損壞的，乙方應在收到貨物時當場驗收，損壞的產品名稱及數量由運輸方簽字認可，并于當日通知甲方，由甲方與運輸方明確責任后處理。

4.貨款結算按甲、乙雙方協商的結算價進行結算，協議終止后的結算按乙方的實際銷出量結算。

1.甲、乙雙方必須嚴格遵守本協議規定的各項條款，雙方不得違約，一方違約造成另一方經濟損失的，按實際損失賠償。

2.甲、乙雙方在本協議履行中產生異議的，由甲、乙雙方共同友好協商解決，協商不成的，按相關法律、法規程序處理。

門窗廠年會發言篇七

乙方：

一、 產品的名稱、主要材料、規格型號、計量單位和數量：

(一)產品品牌：

(二)產品名稱： 門窗

(三)主要材料：

(三)產品單價：

(三)產品總價：

門窗材料： ; 門窗油漆： ;

門窗顏色： 同甲方提供給乙方料頭為準 ;;

窗五金： ;

密封膠： ;密封膠條： ;

玻 璃： ;稅 金： 。

門窗規格型號見附件《門窗窗型圖》。甲方向乙方詳細說明了設計意圖，乙方對門窗分格及面積進行了核定。門窗樣式按甲方簽字確認圖紙為準。

注：在合同執行過程中門窗樘數和面積如有變動，(對照附件設計圖紙)最終核算按照洞口面積和樘數計算。

二、 交貨地點、運輸方式及安裝

1. 交貨及驗收地點：

2. 運輸：

3. 安裝： 乙方負責安裝

三、 付款方式：

其它：

1. 貨品乙方按照規定日期完成。

2. 任何承諾或協議都需要雙方明確的書面確認，否則視為無效。

四、 維修服務：

整窗保修一年，自安裝驗收合格之日起計算，不屬產品本身的損壞發生費用由用戶自理，一年后用戶在使用過程中出現的質量問題乙方有義務進行終身維護，發生材料費用由用戶自理。

五、 不可抗力：

由于地震、水災、火災、戰爭等雙方共同承認的人力不可抗拒因素而影響本合同執行時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在征得有關機關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

六、 違約責任：

(一)甲方：

1. 甲方若無故中途退貨(乙方保證按照雙方確認的樣窗標準進行生產)，應向乙方償付退貨部分、貨款50%的違約金。

(二)乙方：

2. 乙方需保證產品質量滿足合同要求，甲方同意安裝乙方產品之日起即視為驗收合格產品。

3. 若乙方提供的貨物不符合合同規定中的產地來源、質量要求等，乙方應負責立即更換，由此產生的一切費用由乙方承擔。

七、 糾紛解決：

本合同執行中發生糾紛，雙方協商解決。協商達不成，雙方任何一方可向簽約地人民法院起訴。

八、 合同生效：

1. 自雙方簽字蓋章之日起生效。

2. 合同執行期內，甲、乙雙方對合同條件的任何變更、補充必須經雙方書面確認，并作為合同的補充，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

門窗廠年會發言篇八

地址： 地址：

電話： 電話：

一、甲方委托乙方訂做門窗 牌，推拉窗為 元/平方米，平開窗為 元/平方米，平開門元/平方米，五金件元/套。(中空玻璃，單玻璃)

二、該定為普通制作工藝，貨主另有要求。必須有備注內注明，量完尺寸后，付總金額70%的預付款。

三、定單即臨時合同，雙方簽字生效。貨主中途退貨或改變規格，賠償乙方貨款總金額的70的經濟損失。

四、窗不足1平方米的按1平方米計算，平開門不到2平方米按2平米計算以此類推。平開窗另外價。堵縫，使用發泡膠每米另加10元，陽臺拐角柱每米另加120元，斷橋鋁拐角柱每米另加200元。

五、免費安裝，貨到付全款。保修期一年，終身服務。

六、代辦拆窗，歸乙方所有，雙方即不付款;拆窗造成二公分以上的大縫隙應由瓦工用水泥料補填，客戶自理。

七、拒付或拖欠付款的乙方有權拆除部分或全部門窗，因此造成的損失由客戶負責。本合同一式二份，涂改無效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________