隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

輕型鋼架棚承攬合同篇一

根據《^v^合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

1.制作內容：

主鋼構：鋼梁.h(400~800)×200×6×。 材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范gb50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

按《合同法》相關規定執行。

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委托代理人： 委托代理人： 聯系方式： 聯系方式：

開戶行： 開戶行：

賬號： 賬號：

輕型鋼架棚承攬合同篇二

發包方(甲方)：_________

聯系地址：_________

代表人：_________

電話(傳真)：_________

郵政編碼：_________

承包方(乙方)：_________

聯系地址：_________

代表人：_________

電話(傳真)：_________

郵政編碼：_________

鑒于：甲乙雙方就甲方所屬的_建筑物拆除工程承包一事，依照《xxx合同法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致，簽訂合同條款如下：

第1條、拆除工程基本情況及要求

、項目座落：

、磚混結構房屋建筑面積大約㎡；磚木結構房屋建筑面積大約㎡,土木結構房屋建筑面積大約㎡,簡易搭架面積大約㎡；

、乙方拆除的時限為20_年元月20日前；

、乙方對本工程的拆除期間為20_年×月×日至20_年×月×日，拆除后應將所拆除的物料全部運走，將土地平整清楚，按約定時間交由甲方。

第2條、拆除工程承包費交納

乙方交納的拆除工程承包費為_元，于本合同簽訂當日一次性繳清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時，應出具正式票據交乙方收執。

第3條、拆除工程履約保證金

乙方應在本合同簽定當日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整；在約定的時間內拆除完成，該履約保證金如數退還；若拆除超過時限，每拖延一天罰款人民幣伍佰元；拆除超過_天取消保證金。

第4條、特別約定

、乙方在進行拆除時應按安全規范進行作業，其工人的安全保護措施等要到位；乙方對工程拆除的安全責任負全責。

、甲方應免費提供拆除現場用電電源、用水水源給乙方使用；乙方應自行連接；乙方用電要注意安全，要節約用水；若乙方不安全用電、不節約用水，甲方有權停止供給，其責任乙方承擔。

第5條、其他事項

、本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

、本合同經甲、乙雙方代表人簽章后即時生效。

、本合同一式叁份，甲、乙雙方各持壹份，華安縣公共資源交易中心存檔用壹份。

甲方：(蓋章)

乙方：(蓋章)

法定代表人：(簽字)

法定代表人：(簽字)

____年___月___日

輕型鋼架棚承攬合同篇三

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字后生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

輕型鋼架棚承攬合同篇四

發包方(簡稱甲方)

承包方(簡稱乙方)

根據《xxx民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

第一條概況

1、甲方工程項目系合法審批。

2、工程施工地點：

3、工程承包方式：

4、總價款：元，大寫(人民幣)：經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。

5、工期：天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;

第二條工期

一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。

二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。

第三條關于工程質量及驗收的約定

一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。

二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。

第四條關于工程質量及驗收的約定

一、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。

二、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。

三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受用戶監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的`材質及價格采購，保質保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。

四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。

五、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。

六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可后，方可施工。

七、乙方在施工過程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。

第五條付款方式

1、簽訂合同七天內，支付工程款總額%，計為元整;

2、工程進展到,支付工程款總額%，計為元整;

3、工程進展到,支付工程款總額%，計為元整;

4、工程驗收合格一周內支付工程總額的%，計為元整;

5、按工程總額的%為質保金，計為元整;

第六條其它

一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。

二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。

三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。

第七條保修的約定

一、保修期限為天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題)的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。

三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托

第三方進行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

輕型鋼架棚承攬合同篇五

甲方：_____

乙方：_____

與患者關系：□患者本人、□法定監護人、□委托代理人、□其他直系親屬

（若非患者本人，必須附授權文件、身份關系證明材料；如患者已經死亡，乙方必須為死者的合法第一順序繼承人或其委托代理人，并出具相關身份證明材料或委托授權文件。）

甲、乙雙方就患者__________（身份證號碼：_____）

于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日因診治_____在甲方住院/門診治療（住院/門診病案號__________）期間發生的醫療爭議，經雙方友好協商一致，自愿達成如下協議，以便共同遵守。

1、（簡述治療經過）______________________________ 。

2、（患者的現狀）___________________________________

3、（是否需要繼續治療以及如何治療）______________________________ 。

4、如患者已經死亡，乙方是否同意做尸檢：□同意；□不同意。

6、補償數額和給付方式：

甲方就本次醫療糾紛向乙方一次性支付人民幣_____元。

7、乙方自甲方給付補償款后，不再以任何理由就本次醫療糾紛向甲方提出任何要求，或要求第三方追究甲方責任。

8、違約責任：甲乙雙方如一方違反本協議，則向對方支付違約金_____元。

9、本協議一式_____份，甲乙雙方各執一份，_____，附件一份，為乙方與患者的身份關系證明材料或授權文件。

10、本協議自雙方簽字、蓋章之日起生效。

甲方：___________

____年_____月_____日

乙方：___________

____年_____月_____日

輕型鋼架棚承攬合同篇六

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20__年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：

乙方：

簽字（蓋章）：

簽字（蓋章）：

輕型鋼架棚承攬合同篇七

甲方：

乙方：

甲方因建設需要，現將鋼結構彩鋼瓦委托乙方安裝，為了明確雙方的相互權利、義務關系，經過友好協商，特訂立以下合同條款，以資雙方共同信守遵行。

第一條、工程地點：

工程名稱：

第二條、雙方共同確認按設計圖紙為準的鋼結構主體安裝，如工程內容發生變化，需經雙方當事人簽字確認，甲方無償提供電和腳手架，甲方不得出現停工待料狀態，如出現將給乙方造成的損失給予補償。

第三條、本工程總安裝費為壹萬元整(￥10000元)。工程完結時，于2日內甲方驗收，合格后工程款當即一次結清。

第四條、工程未經驗收而甲方提前使用或擅自動用者，視為工程已經驗收合格。甲方無條件支付全部工程款。

第五條、合同簽訂后，任何一方未經另一方認可，而單方終止合同，必須向對方支付工程款總價的10%的違約金，違約金不足以彌補無過錯方因終止合同所受的經濟損失的，無過錯方有權要求過錯方賠償不足部分。

第六條、本合同經合同雙方簽字蓋章后生效，一式二份，甲、乙雙方各執一份。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇八

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、^v^《建筑安裝工程總分包實施辦法》和地市人民政府的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、分包工程范圍及工程量

工程主體工程驗收前，施工圖紙范圍內的所有工程（包含設計變更）。

具體工作內容包括但不限于以下內容：

1、原材料的卸車及整齊堆放;

2、施工機具的安裝;

3、施工現場勞務施工必要的硬化;

4、施工工棚的搭設;

5、施工現場由于乙方造成的責任乙方進行清理;

6、現場施工材料必要的倒運;

7、鋼結構工程的制作安裝;水、電、暖、衛、消防制作安裝等;

8、在所承包范圍內的工程不在出現零工;

9、合同中未約定，但施工中必須要做的工作;

10、施工中使用的小型材料（氧氣乙炔、電焊條、油漆等輔材）;

四、分包工程期限20xx年9月1日開工，20xx年7月30日竣工。

每年收麥、中秋、春節按實際完成工程量的85%撥付工程款，平時工人借支生活費。

甲方根據國家質量驗收規范和評定標準進行技術交底和組織驗收，乙方按照施工圖紙和說明書要求，精心組織施工，保證工程質量，如質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔;如工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部工料損失。

工程質量目標：合格

一、甲方對乙方承擔的工程要做安全交底，提出明確的安全要求，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產設施，乙方經檢查合格方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，其損失由乙方負責。

二、勞動保護用品等由乙方自行解決。

三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負責。

四、在施工過程中，如有上級單位對工程進行檢查，甲方在提前通知乙方的前提下，乙方必須按照規范規定對所施工的工程進行施工，甲方并不增加費用。如乙方未按照規范規定進行施工，甲方有權代替乙方進行施工，所花費的費用按照實際花費費用的倍，從乙方的工程款中扣除。

五、安全事故處理：

1、出現安全事故，雙方共同配合對事故進行調查處理。

2、費用分擔：

（1）5000元以內，乙方承擔全部費用。

（2）5000元（含）以上至30000元以內，甲乙雙方各承擔一半費用。

（3）30000元（含）以上，甲方承擔70%的費用，乙方承擔30%的費用。

（4）以上費用包括醫療，善后以及外部罰款等。

乙方工人進場后，甲方提供食堂，乙方生活費自理。小型零星用具乙方自備，生活用煤由乙方提供。

一、工程中全部鋼結構工程按1300元/噸（甲方提供汽車吊）、水、電、暖、衛、消防等結算執行甲方與業主簽訂的大合同，甲方提25%管理費。其他項目另定。

二、零工每工日為80元。

乙方所使用材料必須以書面形式上報，大型材料或者施工當地買不到的材料，要提前15天進行上報施工計劃，甲方安排人員進行購置。小型材料乙方需要提前3天上報計劃，甲方安排現場材料員進行購置。由于乙方材料計劃上報遲緩，導致材料未能及時供應，一切損失乙方負責。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料凈，保持現場整潔。

由于甲方材料供應不及時造成的工期延誤，甲方負責。

一、大型工具由甲方負責，保證正常使用需要。

二、手工操作工具及三級盤以下的小型施工機械，由乙方負責（固定現場不動的機械，甲方提供;現場移動使用的機械乙方自行解決）。乙方提供機修電工一名，負責現場設備等的維修。

三、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有故意損壞，乙方負責賠償。

四、施工中需用的機械，由甲方按施工方案配備，保證乙方正常施工，乙方不準擅自更改設備。

五、乙方自行購買機械的電纜等由乙方負責解決。

六、乙方必須無條件配合施工現場其他施工班組必要的使用垂直運輸機械。

一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。

二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，并指定專人負責現場保衛工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的不法行為，甲方有權采取必要措施，乙方應承擔法律責任，并負責賠償經濟損失。

三、分包人員要保持相對穩定，出入施工現場要佩戴工作標志，不準合同外人員出入現場和住宿。

一、乙方分包的工程項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規范規定，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償;

二、合同簽訂后，在正常施工的前提下，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失;如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。

三、乙方必須按合同規定的工期及質量要求完成，否則每逾期三天，應償付給甲方按分包工程人工費萬分之一的逾期違約金。

四、乙方必須服從業主及甲方的工期管理，按照甲方的月計劃、周計劃、日計劃進行施工，并承擔業主的工期、質量罰款。

五、如在施工過程中，如甲方發現乙方的施工進度明顯慢于正常施工進度或者施工質量出現嚴重缺陷，甲方有權接觸解除合同，乙方在此之前完成的工程量，經核定后，按照核定總價的80%進行支付。

一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。解決不了的，可按以下第（2）項解決：

（1）向工程所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁，

（2）向滕州市人民法院起訴。

二、本合同一式兩份，甲方壹份，乙方壹份。

本合同自雙方簽字之日起生效，至工程全部竣工并結算完畢、工程款付清后失效。

甲方：

乙方：

xxxx年x月x日

輕型鋼架棚承攬合同篇九

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成

的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

輕型鋼架棚承攬合同篇十

發包人（全稱）：

承包人（全稱）：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

工程立項批準文號：

二、工程承包范圍

承包范圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容（其中部分材料和鋼結構由發包人提供）

三、合同工期

開工日期：_____年____月___日（實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準）；

竣工日期：_____年____月___日；

合同工期總日歷天數：______天。

四、質量標準

工程質量標準：合格（其中主體為優質結構）

五、合同價款

金額（大寫）：________；預算價約計_______萬元。

六、組成合同文件

本合同文件包括：

1、本合同協議書；

2、圖紙；

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、違約、索賠和爭議

1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；

2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、工程結算

1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

竣工結算工程款=預算（或概算）或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額－預付及已結算工程價款－保修金。

3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的.缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。

十、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

1、合同訂立地點：________________________。

2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

發包人：

法定代表人：

_______年______月_____日

承包人：

法定代表人：

_______年______月_____日

輕型鋼架棚承攬合同篇十一

甲方：____________________________

乙方：____________________________

根據，《xxx建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

一、工程地點：迎賓xx以西，西安xx以北。香港城一期場區土方挖運。

二、承包范圍及內容：場區土方挖運。

三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質量要求：按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。

六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月末支付。

七、施工工期

八、甲方責任負責測量土方標高

九、乙方責任

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。

4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

5、乙方應配合甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決

存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決

十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

輕型鋼架棚承攬合同篇十二

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價： 1、仿瓷：元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：元每平方米。4、清水漆：元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(復印件附后)

本合同簽約代表人： 電 話

輕型鋼架棚承攬合同篇十三

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

經雙方友好協商達成以下協議：

一、乙方為甲方提供下列產品。

二、工程地點：( )。

三、甲方先付給乙方定金( )元，材料運到甲方工地后，甲方再付給乙方材料費( )元。工程完成后甲方把剩余的安裝費( )元一次性全部付給乙方。

四、施工期間甲方免費為乙方提供水電，解決工人住宿，因停電或天氣等特殊情況無法施工時，工期順延。

五、乙方應按施工圖紙及國家有效地技術規范組織施工，確保工程質量。

六、乙方應按同行業規定驗收。乙方對本工程保修壹年。

七、現金結算：如甲方需開發票另加增值稅。

八、未盡事宜，雙方協商解決。

九、如遇特大自然災害，本合同自然終止。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。 附加條款：

1、乙方在施工中應自己帶好所有的使用工具及設備。

2、乙方的所有的工人必須是專業的施工人員，自己安排，甲方概不負責，乙方對自己的工人的一切保險及人工費由乙方自己解決，甲方不負任何責任。

3、乙方在施工中一定要保證安全，在施工中的一切安裝事故，全部由乙方自己承擔，甲方概不負責。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇十四

發包方：

承包方：

工程名稱：

工程地點：

承包范圍和內容：（詳見工程附件圖）;工程建筑面積 （平方米）;其它： 工程造價： （萬元），其中土建： （萬元），安裝： （萬元）。

一、發包方：

月 日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器（包括水表、配電板），應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，障礙物的資料。

本合同簽訂后 天內提交建筑許可證。

二、承包方：

負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

工程期限

一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為 天（日歷天），自 年 月 日開工至 年 月 日竣工驗收。

二、開工前 天，承包方向發包方發出開工通知書。

三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工;

5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條 工程質量

承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

發包方（蓋章）：法定代表人（簽章）：委托代理人（簽章）：

承包方（蓋章）： 法定代表人（簽章）： 委托代理人（簽章）：

20xx年x月x日

輕型鋼架棚承攬合同篇十五

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

二、承包方式：包工包料、包質量、保安全。

三、承包范圍：制作安裝光山縣紫水廉租住房項目項目部彩板房工程，施工圖布置具體詳見圖紙等。

四、工程合同價款的約定和調整：

合同單價：______元/m2。

注：不因市場價格和政策影響而變動，工程量據實結算。

五、工程價款的支付與結算

六、合同工期：

1、合同工期：______天。(日歷天)

2、開工日期：___年___月___日。

3、竣工日期：___年___月___日

七、工程質量

1、工程質量標準：合格工程。

2、發包方于開工日期前不少于2天，施工場地具備三通一平，是施工現場具備開工條件。

3、發包方于開工日期前不少于2天，提供水、電接口。

4、發包方協調處理施工場地的運輸通道。

5、乙方必須接受甲方、監理及質量監督部門的監督和管理。

6、乙方提供的材料(國標材料)均應有合格證或產品質量性能檢測證明。

7、工程竣工后，乙方按規定對工程實行保修，按甲方通知后24小時內到達現場維修，保修時間自通過竣工驗收之日算起，保修期為。

八、組成合同的文件

1、本合同及相關補充協議

2、甲方審核并確認的設計圖紙、相關標準、規范及有關技術文件

3、工程報價預算書

4、雙方有關的洽商、變更等書面協議或文件，現場簽證及有關會議紀要。

九、雙方責任及義務

甲方責任及義務：

1、甲方按照合同約定及時支付工程進度款。

2、負責各方關系的協調，確?，F場具備三通一平施工條件。

乙方責任及義務：

1、質量達不到國家驗收標準規定的要求，應無條件返修并承擔由此造成的一切費用。

2、積極配合甲方的合作協調，現場具備三通一平施工條件。

3、完工前，乙方應對工程成品進行保護;完工后，乙方應做到工完清場。

4、乙方負責施工安全保護、工傷事故由乙方自負。

十、合同糾紛解決辦法

1、由甲、乙雙方協商解決。

2、協商不成，可由合同簽訂當地人民法院裁決。

十一、其他

1、本合同壹式貳份，甲方壹份、乙方壹份，具有同等法律效力。

2、本合同自雙方代表簽字加蓋雙方公章即生效，待雙方完成相關責任義務后終止。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇十六

原告：_________________石家莊市__________公司

住所地：_________________石家莊市__________路_____號

法定代表人：_________________李__________，系該公司經理

電話：________________

被告：_________________邢臺__________公司

住所地：_________________邢臺市__________路_____號

法定代表人：_________________王__________，系該公司經理。

電話：________________

訴訟請求

1、依法解除合同，被告返還原告價款 __________ 元;

2、判令被告依法賠償給原告造成的經濟損失__________元。

3、訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原、被告于20__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經濟損失。

__________人民法院

具狀人：_________________

_____年_____月_____日

輕型鋼架棚承攬合同篇十七

合同編號：

委托方： （以下稱甲方）

承接方： （以下稱乙方）

簽約地點：

施工地點：

簽約時間： 年 月 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是：

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

合同總金額為人民幣： （rmb： ）

合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

付款

合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。

工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。

其它事項

4、合同雙方責任

甲方責任

按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

提供好施工現場的土建、水、電等條件。

安排好貨物在工地的倉儲設施。

協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

乙方責任

按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

確保所提供的設備材料與質量相符。

向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

5、安裝及調試

安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽約代表： 簽約代表：

指定聯絡人員：指定聯絡人員：

輕型鋼架棚承攬合同篇十八

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方同意乙方承建彩鋼房安裝。結合本工程具體安裝，為明確甲乙雙方在本工程中的權利責任，雙方協商簽訂本合同。共同遵守執行，合同條款如下：

1.工程名稱：方管框架彩鋼頂房

2.工程地點：銀川曲江生態花園酒店（二樓頂）

3.合同簽訂地點：銀川市曲江生態花園酒店

4.工期：自簽訂合同起15日內完工。

1.彩鋼復合頂板上厚、（灰色）下厚、（白色）泡沫10公斤阻燃，10公分頂板。

2.框架截距6米，前高為米，后高為米、方管柱子為100*100mm，（厚）。

3.領條、方管為40*80*厚度，領條為5根。

4.大梁、方管為80*120*厚度。

5.不包括水、電、暖、門、窗、墻體等設備。

1.向墻外延伸1米，長72米。工程總造價合計：12萬元。工程款全部為現金，不拿飯卡抵消。

2.先付定金為3萬元，復合頂板到工地再付3萬元，完工后付5萬元。剩余的1萬元作為工程保障金，一個月內工程質量無任何問題時付清余款，若工程出現質量問題乙方遲遲不為甲方維修，保障金作為罰款處理。如若因甲方因素造成停工、誤工、甲方全權負責。

3.在施工過程中，發生任何工傷安全事故由乙方負責。

4.工程質量按報價單為標準，如工程材料不按標準實施，剩余款為違約金。

乙方按照合同簽訂的工期施工，乙方完成后甲方負責竣工驗收，如遇特殊情況（停電、下雨）及不可抗力因素，工期延后。

1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2.本協議自雙方蓋章或簽字后生效。

3.未盡事宜雙方友好協商解決，如遇出現糾紛協商不脫時，由司法部門進行仲裁或到人民法院調解。

4.施工過程中如發生改動所產生的費用由甲方承擔。

5.如若乙方不按工期交工，每天扣除3000元為違約金。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇十九

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就2#3#6#7#110#12#教學樓、行政樓、實訓廠房等屋面防水施工工程及殘疾人坡道不銹鋼扶手欄桿工程事宜協商一致，訂立本合同。

1.工程名稱：2#3#6#7#110#12#教學樓、行政樓、實訓廠房等屋面防水施工工程及殘疾人坡道不銹鋼扶手欄桿工程

2.工程地點：銀川能源學院院內

3.工程承包內容：屋面防水施工工程屋面防水采用改性瀝清聚酯胎sbs防水材料（一層、-20℃4mm厚），面積約800㎡。及殘疾人坡道不銹鋼扶手欄桿60型，長37米

乙方在接到甲方通知后5日內開工，10個工作日內完成乙方所承包的屋面防水施工工程。如不能按時開工或延誤施工甲方有權終止合同，損失乙方自負，如因乙方施工進度影響甲方營業每天罰款1000元。

乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等承包方式。

為滿足施工所需的所有施工機械工具均由乙方自帶、自備費用乙方自理。

屋面sbs防水平米含稅價單價：（小寫）￥53元；欄桿扶手單價：（小寫）￥160元；暫定合同總價為：（人民幣大寫）肆萬捌仟叁佰貳拾元整，（小寫）￥48320元。

本合同為固定單價合同，乙方已熟知施工現場的一切有利與不利因素，施工過程中乙方不得以任何理由要求甲方調整平米含稅單價。平米含稅單價已考慮施工損耗，實際結算時結合定額計算規則按現場實際鋪貼面積結算。

材料規格：（本工程屋面防水等級為ⅱ級）屋面防水采用4mm厚sbs防水卷材，聚酯胎一層自帶保護層。

材料質量標準：所用防水材料應有產品合格證書和性能檢測報告，材料的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求，材料進場后，應抽樣復驗，并提出復驗報告，進場材料如何，是否合格，標準低于樣品材料一律不準進場。

施工質量標準：防水施工必須具有二級以上防水施工的資質，作業人員應當持有當地建設行政主管部門頒發的上崗證。

基層必須干燥，含水率要求在8%以內。

基層表面要干凈，要求用吹風機清除灰塵、雜物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均勻干燥8小時以上方可鋪沾卷材。

復雜部位處理，陰陽角部位應做成八字形，女兒墻，管根、煙筒、排氣孔、落水口及伸縮縫等轉角部位均應做附加層，一般寬為30cm，搭接為8—10cm。

上下層卷材不得相互垂直鋪貼，上下層及相鄰兩幅卷材的搭接縫應錯開。

天溝、檐溝、檐口、泛水和立面卷材收頭的端部應裁齊，塞入預留凹槽內，用金屬壓條釘壓固定，最大釘距不應大于900mm，并用密封材料嵌填封嚴。

卷材遇墻、壁、管、設備基礎等需要上翻時，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

防水施工完成，應進行淋水或蓄水試驗，蓄水時間不小于48小時。

乙方應確保各項防水工程施工達到優良標準，嚴格按照國家規范（gb50345-2004）設計圖紙和信陽市有關標準及甲方要求施工。

安全生產：乙方在施工中應自覺接受甲方和監理單位的管理和指導，無條件配合建設主管部門的各項檢查、驗收。按要求配備和安裝安全設施、服裝和用品。嚴格依照《河南省建設工程安全生產管理條例》和國家各項安全生產法律、法規規定組織生產，對違反各項規定和操作規程造成的所有后果均由乙方負責，并承擔由此給甲方造成的經濟損失。

文明施工：乙方在施工中應嚴格按照建筑施工各項安全文明措施實施，乙方現場施工人員的所有勞保用品、服裝均由乙方自購、自用，并無條件滿足需要，達到甲方和監理單位的驗收。積極落實甲方和監理單位制定的各項安全文明施工措施，對不認真履行的，甲方有權進行批評、罰款、直至清退出場。乙方人員無論什么情況都不得在甲方工地、辦公場所、市政府各級部門及社會聚眾鬧事，違反一次甲方可罰乙方人民幣5000—10000元。

甲方提供簡易住房作為乙方施工人員的生活區，生活區內所需的水、電線路均由乙方購買、安裝。水電費按實際用量由乙方承擔。乙方所有施工人員的生活費、交通費均由乙方自理，生活區衛生乙方應派專人打掃，確保生活區內整潔干凈。

進場材料需甲方及質檢部門檢驗合格后方可進場施工，施工完成驗收按《建筑工程質量驗收統一標準》（gb50300-2001）和合同規定驗收。

1、甲方或乙方不能按本合同條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償金。

2、如一方違約，另一方要求違約方繼續履行的，違約方承擔上述違約責任后應繼續履行合同。

3、因乙方原因不能按照合同中約定的合同工期或甲方批準順延的工期竣工的，乙方應按1000元/天賠付甲方，賠付起始日期按照甲方核準的完工日期開始計算。

4、因乙方的原因導致工程質量達不到國家及地方有關規定的以及協議書約定的質量標準的，甲方有權拒絕支付工程款，乙方無條件返工直至質量合格，同時甲方有權要求乙方承擔工程標的30%的違約金，給甲方造成損失的，同時追究乙方損害賠償責任；

5、禁止乙方轉包或再分包，乙方擅自分包或轉包的，轉包行為無效，甲方有權解除合同，并追究乙方違約責任，違約金為合同標的的30%。

6、若乙方未按照甲方要求完成施工范圍內的工程內容，則甲方按照合同約定的價格扣除相應的費用。

7、乙方以非正當方式（包括10人以上圍堵、占據施工現場、甲方辦公場所，以任何手段阻止施工現場正常施工、甲方正常辦公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、廣告牌等；以及《^v^信訪工作條例》^v^第431號令第二十條規定的行為）向甲方提出要求的，乙方應支付甲方違約金，每出現一次罰款5萬元。如該違約金不足以彌補甲方的損失，甲方可以要求乙方繼續予以賠償。由此造成的工期延誤、質量未達到約定標準、文明安全施工未達到約定標準的，甲方索賠違約金不受合同約定的上限約束。

8、乙方承諾按照本合同約定結算、支付本工程務工人員工資，如發生乙方拖欠本工程務工人員工資的，除按照本合同的違約條款承擔責任外，乙方還應對拖欠的本工程務工人員工資承擔連帶責任。

9、乙方在組織施工過程中在公共道路上堆放、傾倒、遺撒妨礙通行的物品造成他人損害的，由乙方承擔責任。乙方從事高空高壓等高度危險作業的，必須設置警示標識，如未盡到警示和提醒義務，給第三人帶來人身安全事故責任的，由乙方負責。乙方在組織施工過程中為施工人員辦理人身意外傷害保險，施工人員在施工過程中的安全事故責任由乙方負責。

一、本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，工程全部完成并驗收合格后支付合同價款的70%，結算完成后支付合同價款的95%，剩余5%作為質保金，質保期為5年，質保期從甲乙雙方竣工驗收合格之日起算。質保期到期后，經甲乙雙方驗收無任何質量問題，甲方在質保期到期后7日內付清乙方全部質保金，乙方申請工程款時須向甲方提供合格的工程發票，如果乙方未提交合格發票的，甲方有權暫不付款且不構成違約。

合同履行中如發生爭議，應協商解決，協商未果可向合同履行地法院訴訟解決。

本合同一式5份甲方4份，乙方1份。經雙方簽字蓋章后生效。增加事宜雙方另行約定。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人：

法定代表人：

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

輕型鋼架棚承攬合同篇二十

甲方：

乙方：

依照現行法律、法規，根據平等互利、誠實信用原則，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：

第一條：概況

1、項目地點：

2、承攬工作范圍：包工包料(見明細表)

3、技術資料交付時間：雙方約定

4、材料和設備供應(承包方式)：乙方負責原材料及安裝所用設備

5、質量標準：雙方約定

6、合同價款：元

7、付款和結算：合同簽訂當日內甲方支付預付款捌拾萬元，彩鋼板材料進場當日甲方再支付工程款壹佰貳拾萬元，工程完工并驗收合格后，工程余款一次性結清。

8、竣工驗收時間：接乙方通知后當日內驗收。

9、如遇下列情況，合同總價作相應調整：

(1)合同總價內經雙方確認的暫估價變化;

(2)在合同工期內所發生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;

(3)設計發生變更;

(4)在施工中新增加了工程項目;

(5)其它。

第二條：雙方協作事項

1、甲方免費提供水、電、住宿，并保證現場三通一平。

2、甲方提供的資料、數據必須準確無誤。

3、甲方應保證及時支付進度款，否則每延期付款一日工期相應順延一日，并且乙方有權停止施工。

4、乙方應嚴格按照甲方提供或認可的圖紙進行施工，確保質量。

5、乙方應安全使用甲方提供的材料，防止損壞。

6、乙方工作應細致、周全，同時保證效率。

第三條：工期

工期：開工時間___年___月___日，竣工時間___年___月___日總計工期時間如遇下列情況，工期順延：

1、甲方不能按施工準備要求提供場地、電源等，不具備施工條件的;

2、甲方提供的材料、設備等不能保證施工需要或因交驗時發現缺陷而需要進行修、配、代、換的;

3、甲方需要對承攬內容(數據、材料等)進行設計變更，致使乙方改變施工方案的;

4、不可抗力因素而延誤工期的，包括停電、大風、大雨，及甲方應向乙方提供的工作條件而未按約定提供的情形。

第四條：驗收事項

1、有下列情形之一的，視為驗收合格：

a、甲方接乙方竣工驗收通知之日起當日內未予以驗收顴未作出書面異議表示;

b、甲方已經使用或工作已由他人使用;

c、甲方自驗收之日起3日內未向乙方提出書面異議;

2、經驗收發現乙方的質量問題，乙方接甲方書面通知后予以無償修理。

3、在甲方付清本合同款前乙方保留本合同范圍內所有材料的所有權。

第五條：違約責任

1、雙方未協商一致，一方擅自解除合同或變更合同內容的，應付對方10000元違約金;

2、甲方拖欠乙方進度款合同款，每拖欠一日則加收合同款總額的‰違約金。

第六條：雙方責任免除

1、如遇天氣原因及水電原因等，及不可抗力造成工程不能按時完工的;

2、工期順延

第七條：爭議解決方式

如本合同在履行中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，則向三河市燕郊人民法院起訴。

第八條：本合同一式二份，雙方各持一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。

第九條：補充條款：工程完工后，按實際工程量計算

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇二十一

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據xxx有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）

第二條：工程地點_______。

第三條：工程范圍_______。

第四條：質量標準_______可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出）。

第五條：承包人_______（如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明）。

第六條：工程總價

本工程包價計人民幣_______元整。

第七條：工程包價

本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值）。

第八條：付款辦法：_______。

第九條：工程期限

按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工。

第十條：本工程范圍內的_______工程，自_______年_______月_______日開工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯系制度及協作辦法_______。

第十一條：本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_______份，總承包人收執_______份（其中送撥款銀行及發包人各一份）分包方收執_______份。

甲方：

乙方：

_______年________月_________日

輕型鋼架棚承攬合同篇二十二

甲方: （以下簡稱甲方）

乙方: （以下簡稱乙方）

根據《xxx合同法》的有關規定，本著平等互利的原則，遵循平等、自愿、公平誠信的原則，結合本工程的具體情況，雙方就 的彩鋼房制安事項協商一致，特訂立本合同。

1.工程名稱：

2.工程地點：

3.工程做法：彩鋼庫房，站桿采用4×8方鋼，檁條采用4×6方鋼，彩鋼復合板新頂板50mm，舊頂板70mm，外墻板70mm，內墻板50mm，舊彩鋼巖棉夾層的復合板，新彩鋼玻璃絲棉夾層復合板。

合同工期：本工程施工期為 個工作日，施工自___年___月___日開始，于日竣工，并驗收合格。

本彩鋼房工程合同綜合單價用舊彩鋼130 元/㎡，用新彩鋼180元/㎡，結算時按施工實際面積計算。

完成其工程量竣工經甲方驗收合格后一個星期內付到合同總價95 %，扣除5 %質保金，待質保期滿無質量問題后付清。質保期為兩年。

甲方職責:

2.按合同支付工程款。

3.及時提供乙方施工所需水、電、材料堆放點等。

乙方職責:

1.乙方應嚴格按照要求的材質與厚度制作。鋼架構造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。房施工確保質量、安全、工期達到要求。材料的保管。

2.材料標準：舊彩鋼房頂板70mm，外墻板70mm，內墻板50mm，檁條4*6方鋼，立桿4*8方鋼，8m跨度的檁條8*8方鋼，新彩鋼房頂板50mm，外墻板70mm，內墻板50mm，檁條4*6方鋼，立桿4*8方鋼，8m跨度的檁條8*8方鋼

3.乙方進場后，制定詳細的施工進度計劃，文明施工管理條例及崗位責任制交甲方認可。

4.施工過程中，乙方應確保文明、安全施工。

5.安全生產：

承包人進場后遵守發包人安全管理規章制度，接受發包人的安全檢查，與發包 人簽訂安全管理協議。按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和因此發生的費用。承包人要保證安全措施，做好安全防護教育工作，承擔進場人員的安全防護用具費用，不準發生傷亡事故，如發生傷亡事故，由承包人自負，并承擔相應費用，發包人對承包人還要處以一定數額的罰款。

6.乙方負責自有人員及設備的安全保險工作，并且承擔由于自身原因造成的安全、質量事故損失。

乙方如果不按合同工期按時完工，每滯后一天扣總價的20 %，如因甲方原因導致工期拖延，則相應順延工期。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇二十三

甲方：______

乙方：______

根據《xxx合同法》及有關法律法規精神，甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商一致同意簽訂本合同。

1、甲方向乙方訂購的活動板房材質為彩鋼巖棉板房（材質為巖棉a級防火，基板）。板房包括雙層辦公、住宿樓7棟，單層廁所衛生間及盥洗室一棟，單層廚房、餐廳一棟，單層門衛室一棟。建筑安裝總面積約平方米，施工圖紙詳見《附件一（臨時設施平面布置圖）》。

2、板房符合杭州市消防局印制《杭州市建設工程施工工地消防安全管理標準》及國家gb50720《建設工程施工現場消防安全技術規范》要求，以及杭州市建委最新防火標準。

2、項目詳細報價表見《附件二（合同預算書）》，本合同按照《附件二》內容進行驗工及驗收。

3、本合同在預算書范圍內的項目所有材料不受價格因素影響而調整。如甲方增加預算外施工內容，經甲乙雙方協商后作為補充合同另行結算。

1、在合同簽訂后，甲方支付乙方活動房造價的10％預付款。

2、在乙方所有鋼結構及巖棉板材到場后，甲方支付活動房造價的40 %，達到合同總價款的50 %

3、在所有工程完工乙方人員入住，消防局驗收通通過后，乙方支付甲方活動房造價的45％，達到合同總價款的95 %，預留5％質量保證金，保修期18個月滿后予以支付。

乙方根據國家和地方的活動房質量標準向甲方交貨，并能滿足建筑結構荷載規范《gbj—87》，辦公室和宿舍≤150kg/m2，會議室≤200kg/m2的安全使用要求，活動房保修期限為18個月（包括房間排線）。期限為消防部門驗收合格日起算。保修期間維修活動房所發生的維修費用全部由乙方承擔。乙方承諾在甲方通知后的24小時內到達服務現場解決問題，否則由此引起的損失由甲方在乙方質保金中扣除。

1、安裝地點：甲方指定地點（下沙）

2、安裝布置以施工平面圖為準。

3、安裝工期：從______年______月______日至______年______月______日共計______個日歷天。

1、甲方應嚴格按照合同約定支付合同款項。

2、乙方必須提供公司營業執照、板材出廠合格證、板材檢驗報告、板房施工方案、施工圖紙等相關合同附件并配合甲方辦理相關《杭州軌道交通建設區域大臨設施搭建審批表》工作。

3、乙方必須提供足夠的人力保證按期完工并安全交付使用。

4、付款時乙方必須提供國家稅務機關出具的蓋有乙方公司公章的普通發票。

5、乙方必須保證板房的正確安裝及安全使用，否則甲方有權采取法律手段追究乙方的責任。

6、乙方人員施工期間由乙方負責管理，乙方應嚴格遵守相關施工規范，保證施工人員安全，施工期間所有安全責任事故由乙方自行負責，甲方不負任何責任及連帶責任。

1、本合同未盡事宜由乙方本著友好的合作精神協商后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

2、本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，應提交當地人民法院處理。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇二十四

簽訂日期：____年__月__日

承攬方(全稱)：______

定作方(全稱)：______

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

2、質量標準、驗收方法及地點：____________

3、原材料來源及互利方法：______________

4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

5、貨款結算時間及方法：_________________

6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

7、違約責任：________________

8、其他：_______________

9、不可抗力_____________

10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________

13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

輕型鋼架棚承攬合同篇二十五

甲方：

乙方：

根據《xxx經濟合同法》，《建設工程質量管理條例》并結合本工程的具體情況，經雙方協商達成如下協議，以便雙方共同遵守履行。

第一條：工程地點

第二條：工程總價

第三條：承包雙方：

施工方包工包料，彩板房為平方米，每平方米元，硬化地面為平方米，每平方米元，彩板厚度為厘米厚，方管為厘米厚，室內地面硬化為厘米厚，室外硬化厘米厚，單價綜合包括了完成本工程量人工、材料(運費、周轉、加工)，小型機具，安全文明施工等各項費用。

第四條：付款方法待工程竣工驗收合格后，甲方一次性付清工程款;

第五條：質量標準：按甲方要求規范施工。因人為和自然不可抗拒的外界因素造成的破壞，不在質保范圍內，保修期為一年。

第七條：甲方責任：負責乙方施工中的水、電、路三通。因甲方變動施工地點，給乙方帶來的損失，均由甲方承擔。

第八條：本協議在執行過程中如有爭議，雙方本著友好的原則協商解決：_______________________________

第九條：本合同一式二份，待雙方簽字蓋章后生效

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇二十六

甲方：_________________

乙方：_________________

經雙方協商答成以下協議，有關事項如下：_________________

一、甲方將欣欣電子新廠院內的彩鋼屋頂工程承包給乙方。

二、工程地點：_________________院內。

三、承包方式：_________________包工包料。

四、工期：_________________自開工之日起，十日內完工。(不抗拒的情況除外，如下雨，刮大風等天氣可以延期)

五、工程要求：_________________梁采用300h型鋼，檁條采用160c型鋼，彩鋼復合板采用上下彩鋼板，100mm厚泡沫夾層的藍色復合板。

六、付款價款：_________________單價為_______________總面積為_________________總價款為________________

七、付款方式：_________________首付_____________再付_____________，其余完工驗收后一次性付清。

八、甲方負責乙方工程中用的水電和吊車。乙方在施工期間發生的人身傷亡和其它意外情況有乙方負責。

此合同一式兩份，雙方同意后簽字生效.

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇二十七

甲方：

乙方：

由于施工需要,甲方需從乙方采購彩鋼房一批。經過雙方友好協商,達成協議如下：

一、材料名稱、規格型號、數量、單價及金額

表中數量為暫定數量,甲方可根據現場實際需要以書面函告或其他有效形式協商后予以變更。

表中單價均為到交貨地點的落地價，包括必要的貨價、運輸費、裝卸費、包裝保護費、安裝費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用。未予以列明的，均已包括在單價內。

表中彩鋼房數量已包括房屋隔墻___個，門___個，窗戶___個，樓梯___個，欄桿___個。如需增加，增加的房屋隔墻按______元/個，門按______元/個，窗戶按______元/個計，樓梯______元/個，欄桿______元/個。

甲方負責提供電源，電費按以下第種方式約定：

⑴電費已含在合同單價中，甲方供根據乙方實際使用電量加線損后的度數計算，按______元/度從乙方貨款中扣除。

⑵電費未包含在合同單價內，由甲方承擔。

彩鋼房基礎硬化按以下第種方式約定：

⑴已包括在合同單價內，由乙方承擔。

⑵未包括在合同單價內，由甲方負責施工。

乙方安裝人員臨時住房及生活用品自理，就餐可在甲方食堂，費用自理。

乙方安裝人員的工資及其他所有報酬均由乙方自行承擔和支付。

乙方應為其聘用的安裝人員辦理人身意外傷害險和繳納各類社保費用，此費用已含在合同單價內。

合同履行期內，合同單價不作任何調整。

二、質量要求、技術標準

彩鋼房骨架材料為______ ;夾芯板材料為______ 。

彩涂鋼板厚度是______mm，外墻板厚度______mm，內墻板厚度______mm，頂板厚度______ mm。

抗風等級不小于8級，抗雪壓厚度不小于40cm。

彩鋼房房屋內最高凈高為m，最低凈高為m。

屋檐邊前后各伸出___ m，走廊伸出___ m。

其他尺寸應符合甲方圖紙的要求。

三、供應期限：合同簽訂之日起___日內彩鋼房全部到現場，合同簽訂之日起___日內安裝完畢并經驗收合格。

四、交貨及安裝地點：

五、面積計算

生產、安裝尺寸符合甲方提供的設計圖紙。

實際面積按投影面積計算：屋檐邊伸出部分不計面積，走廊部分按投影面積50 %計算，其他部分按投影面積100 %計算。

如實際面積大于甲方提供的設計圖紙的投影面積，實際結算面積以設計圖紙投影面積為準。

如實際面積小于但小于比例不超過甲方提供的設計圖紙投影面積的5 %時，實際結算面積以實際面積為準，超過5 %時，實際結算面積按實際面積計的同時，甲方還有權向乙方追償房屋質量不合格造成的損失。

六、房屋驗收、結算及付款

本合同無預付款。

房屋成型后由甲方組織按合同約定的質量標準、面積計算方法進行驗收，驗收合格并經供需雙方書面確認后，乙方提供全額正式發票。

甲方指定驗收人為______,乙方指定驗收人為______ 。

彩鋼房全部到現場后，甲方按合同總金額的______ %付款，驗收合格后甲方付至結算總金額 %，付款方式均為銀行六個月期承兌匯票(乙方貼息)?？傌浛?%的余款作為質保金待質保期滿后一次性無息付清。

七、售后服務

乙方承諾質量保修期自驗收合格之日起12個月，在保修期內，若出現質量問題，由乙方負責維修，費用由乙方承擔。超過保修期，維修由乙方負責，維修費用由甲方承擔。

八、甲方責任及義務

甲方保證施工場地平整，為施工提供便利條件。

甲方應積極協調各方面關系，為乙方全面順利施工創造條件，但不論何種原因影響乙方施工，乙方應表示理解，并積極主動自行調整工序，合理安排勞動力，不得以此向甲方索賠任何費用。

按本合同約定組織房屋驗收，及時支付貨款。

九、乙方責任及義務

按合同約定和甲方圖紙要求組織彩鋼房進場和安裝，確保工期、質量和施工安全。

配合甲方及時對彩鋼房進行驗收。

為執行國家有關規定，乙方安裝人員的工資由乙方填寫工資表并向乙方出具書面委托支付工資手續，甲方在撥付貨款時，直接支付到本人，如乙方要求自己支付工資，必須提交上次貨款時安裝人員本人簽字已收到工資的工資表，并將該工資表在乙方駐地公示，如乙方不能安裝人員收到工資的工資表，甲方有權拒絕支付貨款，改由書面委托甲方直接支付。

乙方安裝人員進場后，乙方應在3天內提供簽章齊全的全部人員《花名冊》，在10天內提供所有人員的《勞動合同書》和身份證復印件到項目經理部備案。

十、安全生產

在安裝過程中，乙方應當遵守國家、行業安全生產法規。

乙方必須對安裝人員進行專業安全教育，如發生安裝人員傷亡等責任事故，按國家有關規定認真組織調查、處理并承擔經濟損失。

乙方施工人員從事高空作業必須注意安全，系好安全帶，并做好安全防護工作，安裝施工中出現安全等一切事故，均由乙方自行承擔。

施工期間，乙方發生任何交通事故造成的人員傷亡和損失均由乙方自行承擔。

十一、違約責任

如乙方提供的產品不合格，乙方負責賠償由此給甲方造成的相關損失。

如乙方不能按約定工期完成房屋安裝，每延誤一天，乙方承擔元/天的違約金。

乙方必須保證所提供的發票真實，如因提供發票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。

如甲方未能按合同約定比例按時支付已結算的貨款，乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金，但違約金比例不高于同期銀行貸款利率。

十二、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成，可依法向安徽省合肥市瑤海區人民法院起訴。

十三、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

十四、其他約定事項:

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇二十八

定作方： 合同編號：

承攬方： 簽訂日期：

定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

一、 加工成品：

二、加工成品質量要求：

三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

四、技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

五、價款或酬金

價款或酬金按照如下約定計算：

六、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

七、交貨的時間和地點

1、交貨時間： 。

2、交貨地點：定作方工廠內

八、包裝要求

1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

十、費用結算

結算時間：

十一、承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十二、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

十三、其它約定

1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

3、本合同一式 份。

甲方： 蓋章：

簽約人： 職務： 電話號碼：

已方： 蓋章:

簽約人： 職務： 電話號碼：

時間： 年 月 日

輕型鋼架棚承攬合同篇二十九

合同編號：

發包人：

承包人：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

1、工程名稱： 陜西北元化工集團300萬噸聚氯乙烯生產線（二期）

2、工程地點： 陜西省榆林市錦界神府經濟開發區

承包范圍： 二期生產線新增工程圖紙范圍內全部鋼結構的制作安裝

1、開工日期：

2、竣工日期：

3、合同工期總日歷天數 300 天。

工程質量標準： 執行國家規范標準

金額（大寫）：陸佰肆拾柒萬柒仟元（人民幣）￥：6，477，000 元

1、發包人工作

（1）使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題；

（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要；

（3）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續（證明承包人自身資質的證件除外）；

（4）確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗；

（5）組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；

2、承包人工作

（1）根據發包人委托，在其設計資質等級和業務允許的范圍內，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認后使用，發包人承擔由此發生的費用；

（2）向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表；

（3）根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，產負責安全保衛；

（4）按專用條款約定的數量和要求，向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用；

（5）遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外；

（6）已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復；

發包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，雙方在專用條款內約定；

1、承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

2、因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

（1）發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；

（2）發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；

（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

（4）設計變更和工程量增加；

（5）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

（6）不可抗力；

九、工程竣工

1、承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

2、因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

3、施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

1、工程質量應當達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

3、發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關

部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

4、發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

1、合同價款及調整

（1）招標工程的合同價款由發包人承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人承包人依據工程預算書在協議書內約定。

（2）合同價款在協議書內約定后，任何一方不得擅自改變。下列三種確定合同價款的方式，雙方可在專用條款內約定采用其中一種：

（3）固定價格合同。雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內合同價款不再調整。風險范圍以外的合同價款調整方法。應當在專用條款內約定。

（4）可調價格合同。合同價款可根據雙方的約定而調整，雙方在專用條款內約定合同價款調整方法。

（5）成本加酬金合同。合同價款包括成本和酬金兩部分，雙方在專用條款內約定成本構成和酬金的計算方法。

2、工程量的確認

（1）承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。 工程師接到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

（2）工程師收到承包人報告后7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致命承包人未能參加計量，計量結果無效。

（3）對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

3、工程款（進度款）支付

（1）在確認計量結果后14天內，發包人應向承包人支付工程款（進度款）的80%。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款（進度款）同期結算。

（2）發包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發包人發出要求付款的通知，發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第15天起應付款的貸款利息。

（3）發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

1、承包人負責采購材料設備的，應按照專用條款約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備質量負責。承包人在材料設備到貨前24小時通知工程師清點。

2、承包人采購的材料設備與設計標準要求不符時，承包人應按工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

3、承包人采購的材料設備在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。

4、工程師發現承包人采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，由承包人承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

5、承包人需要使用代用材料時，應經工程師認可后才能使用，由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。

6、由承包人采購的材料設備，發包人不得指定生產廠或供應商。

29、工程設計變更

施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

（1）更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

（2）增減合同中約定的工程量；

（3）改變有關工程的施工時間和順序；

（4）其他有關工程變更需要的附加工作。

因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

工程師同意采用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

1、竣工驗收

（1）工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應當在專用條款內約定提供的日期和份數。

（2）發包人收到竣工驗收報告后28天內組織有關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

（3）發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

（4）工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發包人驗收的日期。

（5）發包人收到承包人竣工驗收報告后28天內不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。

（6）中間交工工程的范圍和竣工時間，雙方在專用條款內約定，其驗收程序按本通用條款款至款辦理。

（7）因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

2、竣工結算

（1）工程竣工驗收報告經發包人認可后28天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。

（2）發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告通知經辦的銀行向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款后14天內將竣工工程交付發包人。

（3）發包人收到竣工結算報告及結算資料后28天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。

（4）發包人收到竣工結算報告及結算資料后28天內不支付工程竣工結算價款，承包人可以催告發包人支付結算價款。發包人在收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付的，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

（5）工程竣工驗收報告經發包人認可后28天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付；

發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。

（6）發包人承包人對工程竣工結算價款發生爭議時，按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。

1、質量保修期

質量保修期從工程實際竣工之日算起一年。

2、質量保修責任

（1）屬于保修范圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理，發包人可委托其他人員修理，保修費用從質量保修金內扣除。

（2）發生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。

（3）在國家規定的工程合理使用期限內，承包人確保主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。

3、質量保修金的支付

工程質量保修金一般為施工合同價款的5%，本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的 5 %。發包人在質量保修期滿后14天內，將剩余保修金和利息返還承包人。

1、合同訂立時間：

2、合同訂立地點：

3、本合同一式三份，簽字蓋章雙方約定 10日后生效。

發包人（簽字）：

承包人（簽字）：

年 月 日

年 月 日

輕型鋼架棚承攬合同篇三十

甲方(定做人)：簽訂日期：

簽訂地點：

乙方(承攬人)：合同編號：

甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。

1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。

2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。

2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的款項。

3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。

1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。

本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方:乙方：

地址:地址：

開戶行：開戶行

賬號:賬號：

電話：電話：

簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

簽約日期：簽約日期：

輕型鋼架棚承攬合同篇

甲方：

乙方：

根據《xxx經濟合同法》，《建設工程質量管理條例》并結合本工程的具體情況，經雙方協商達成如下協議，以便雙方共同遵守履行。

第一條：工程名稱 洪德基地房屋建設

第二條：工程地點 甘肅省華池縣洪德鄉

第三條：工 程 量 按實際工程結束后計算

第四條：

承包雙方：

施工方包工包料，單價：______元 每平方米。本單位在合同執行過程中不做任何調整，單價綜合包括了完成本工程量人工、材料(運費、周轉、加工)，小型機具，安全文明施工等各項費用。

第五條：付款方法待工程竣工驗收合格后，甲方在六個月內分期(竣工后首付20 %，后續在六個月之內)付清工程款;如竣工驗收不合格，達不到甲方驗收標準，不予以結算，并不對乙方支付任何費用。

第六條：質量標準及保修：按國家有關條例、規范施工。因人為和自然不可抗拒的外界因素造成的破壞，不在質保范圍內。保修期___年。

第七條：在保修期內，活動房出現質量問題，直甲方通知乙方起七日內到達現場并修繕完畢。如乙方未按照甲方通知時間內修理，影響甲方使用及安全的，甲方有權租用其他勞務隊伍對活動房出現的質量問題進行修繕，期間所發生的勞務用工、材料等費用均由乙方承擔，并在乙方交納的質保金中扣留。

第八條：主要內容：屋面、墻面板制作安裝，連接槽、鋁合金窗、防盜門的制作安裝纜風繩的安裝等。

第九條：具體要求：

第十條：甲方責任：負責乙方施工中的水、電、路三通。因甲方變動施工地點，給乙方帶來的損失，均由甲方承擔。

第十一條：乙方責任：確保工程質量和施工安全，嚴格按照《彩鋼房》相關施工規范施工，并承擔一切施工中的安全責任。

第十二條：本協議在執行過程中如有爭議，雙方本著友好的原則協商解決：

第十三條：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，待雙方簽字蓋章后生效

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇

承攬合同

合同編號：

簽訂地點：

簽訂時間：_______年_______月_______日

定作人：

承攬人：

經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限

________________________

第二條 技術標準、質量要求：

第三條 承攬人對質量負責的期限及條 件：

第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：

第六條 加工物的包裝要求及費用承擔：

第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限：

第八條 結算方式及期限：

第九條 定金

定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元（定金數額不得超過合同標的額的20%）。定金交付后，承攬人違反合同的，應雙倍返還定作人的定金；定作人違反合同的，承攬人不返還定金，定作人也無權請求返還。

第十條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，不以定作人同意為要件。

第十一條 合同的解除

1、未經定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規定的，定作人可解除合同。

2、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同，也可隨時解除合同。以上權利的行使，不以承攬人有違約行為為要件。

3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

4、其他條件：

第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬（是/否）可以留置加工物。

第十三條 風險與侵權責任負擔

1、在承攬期間內，因不可抗力等因素而發生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人承擔風險。

2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔賠償責任。

3、依《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人原則上不承擔賠償責任，但定作人對定作、指示或選任有過失的，應承擔相應賠償責任。

第十四條 違約責任

1、承攬方的違約責任

（1）不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。

（2）無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。

（3）其他

2、定作方的違約責任

（1）中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失；中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值 %的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。

（2）定作方未按照約定的期限支付報酬的，每延期一天，應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。

（3）其他

第十五條 爭議的解決

雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。

第十六條 合同效力

本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。

第十七條 其他約定事項：

以上條 款如有未盡事宜，應以書面協議作為附件。

本合同一式份，正本雙方各執份，副本送工商行政管理局存查。

定作人：（簽章）

承攬人：（簽章）

住所：

住所：

法定代表人：（簽章）

法定代表人：（簽章）

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托人：（簽章）

委托人：（簽章）

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：

帳號：

帳號：

輕型鋼架棚承攬合同篇

定作方：（以下簡稱甲方）________

承攬方：（以下簡稱乙方）________

根據《^v^民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

品名：__________貨號：__________面料：__________

顏色：__________尺碼：__________

第二條服裝數量

1、計量單位：__________

2、數量：__________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：__________________

提供日期：__________單價：__________總金額：__________

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價：__________

2、總金額（元）：__________

第七條包裝方式

內用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地：

2、產品的交（提）貨期限：_________。

第九條服裝驗收

1、驗收期間：_________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項；

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

輕型鋼架棚承攬合同篇

發包方：___________________（以下簡稱甲方）

承包方：___________________（以下簡稱乙方）

根據《^v^合同法》和《建筑安裝工程承包合同管理條例》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結合本工程具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方友好協商就神華神東煤炭集團萬利一礦灌漿站主體鋼結構工程（主要施工內容包括：灌漿生產車間、儲砂棚主體鋼屋架（包括緊固件、連接件、配件、輔料），基礎預埋鋼結構地腳螺栓，主體外圍護結構巖棉夾芯板；鋼結構外刷底漆及防火涂料，屋面排水天溝，主體門窗，配電室及值班室屋頂結構、屋面板，配合其他工種施工等。

甲方提供施工圖紙，但不提供施工機具，乙方包工包料施工（包括施工機械、輔料）。乙方施工范圍包括灌漿生產車間、儲砂棚主體鋼屋架（包括緊固件、連接件、配件、輔料），基礎預埋鋼結構地腳螺栓，主體外圍護結構巖棉夾芯板；鋼結構外刷底漆及防火涂料，屋面排水天溝，主體門窗，配電室及值班室屋頂結構、屋面板，配合其他工種施工等。至工程完工驗收，交付甲方。施工期間乙方負責與甲方協調關系（包括甲方提出的臨時系統方案等）。

（柒拾叁萬捌仟圓整）萬元，乙方進場之日起，主體施工工期為15天（主體包括鋼結構、巖棉夾芯板圍護），至合同全部內容施工完畢工期為20天，不能按時完成罰款5000元。

本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。

自乙方進場開始計算，工期為15天。乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。

工程竣工后由甲方組織建設單位、監理單位對乙方工程進行驗收，工程質量達到現行國家工程驗收標準合格后，運行正常。簽合同后付乙方首付款5萬，乙方工程材料進入灌漿站施工現場后甲方付乙方工程款50%。工程驗收合格后，甲方付給乙方工程款95%，剩余5%作為質保金，一年后付清。

1、甲方向乙方提供設計圖紙、變更圖紙及施工有關資料、文件。甲方提供臨舍，其它生活設施和人工費用均由乙方負責。

2、甲方監督乙方使用合格施工材料。

3、甲方向乙方指派施工技術員進行技術交底，監督檢查乙方在施工中存在的問題。

4、按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

5、根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

6、協助乙方辦理現場施工人員出入證件（到當地派出所辦理暫住證，其費用由乙方自理）。

1、乙方應嚴格按圖施工，確保工程質量及進度。遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。乙方要嚴格按照設計文件和^v^頒發的《建設工程質量管理條例》及國家、神華公司現行的技術標準進行施工。必須達到國家及神華公司現行的合格工程質量驗收標準。

2、乙方在施工過程中遇到施工現場與設計圖紙不相符之處，應與甲方協商征得甲方同意后方可繼續施工。在施工中乙方不按圖紙施工造成材料浪費返工，一切由乙方承擔。

3、乙方施工人員進入工地后應遵守工地紀律，文明、安全施工。甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

4、因乙方安全措施不利及違規操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發生的一切費用與甲方無關。

5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款：

6、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務工人員工資（務工人員工資每月造冊備案），承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任后果；

7、進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件；禁止18歲以下的未成年人和50歲以上的老人及體弱病殘人員；禁止使用不法人員，禁止使用回族人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。

8、乙方必須確保施工時的規范用電，晚上加班必須派專人值班。

9、乙方做到施工現場文明施工、管理施工人員文明施工，在施工現場不打架、斗毆。

10、乙方要嚴格按照設計文件和^v^頒發的《建設工程質量管理條例》及國家、神華公司現行的技術標準進行施工。必須達到國家及神華公司現行的合格工程質量驗收標準。

11、質量缺陷的經濟責任

12、凡乙方所承包的工程項目，出現質量不合格或質量缺陷，均由乙方負責返工或修復工作，其費用（人工、材料、機械）由乙方承擔。

13、乙方四個工種的作業隊帶班長，參與項目部安全質量責任制考核并進行同樣的獎懲，享受同樣的福利待遇；具體考核情況，見相關責任考核制度。

1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收；甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格后再進入下道工序施工作業；驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的甲方的相關損失。

竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，并承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。

2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收；甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的費用另外協商）

1.保修范圍、期限：____壹年____

2.保修期間，乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。

1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

2.保險事故發生時，甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。

1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可以自行協商解決；否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

2.發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護好已完工作成果；

單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同；

調解要求停止合同工作，且為雙方接受；

仲裁機構要求停止合同工作；

法院要求停止合同工作。

1.按照標準執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時，執行國家或地方政府規定。

2.不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方項目經理，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

4.因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或業主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地；甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。

雙方履行合同全部義務；勞務報酬價款支付完畢；乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，并經竣工驗收合格后；保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。

甲方（蓋章）：______________

乙方（蓋章）：______________

________年____月____日

輕型鋼架棚承攬合同篇

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

為了加快學校校園環境的建設，以全新的面貌迎接xxx兩基xxx的xxx國檢xxx，甲方決定將學校教學樓的門進行加工的工程項目發包給乙方，經雙方協商，擬定如下合同：

一、工程項目名稱：

1、木門維修或更新

2、木門包彩鋼鐵皮板

二、單價：

每道門270元，工程總造價：6480元，

三、承包形式：

包工包料

四、具體項目內容分項說明及要求：

1、用彩鋼板包

2、要求三面翻包

五、工程期限：

20xx年4月25日至20xx年 5月3 日。

六、施工要求：

1、木門如有壞的，須進行維修或更新。

2、包好后將鎖重新裝好。

3、工程完工后，乙方負責清除廢料，打掃衛生。

七、安全要求：

1、甲方應積極配合乙方進行施工，做好對學生的教育，提高施工期間的安全防范意識。

2、乙方應加強工人的安全防范意識，因施工發生的安全意外事故，責任一律由乙方負責。

八、工程結算及支付方式：

1、工程完工以后，甲方按合同要求組織人員驗收，若達到合格，按合同中規定單價進行結算，一周內支付乙方工程款。

2、結算時乙方必須出具國家正式發票，稅款由乙方負責。

九、違約規定：

1、乙方如不按規定的材料用料，甲方則拒絕付款。

2、驗收不合格，乙方自負損失并保證學校正常教學秩序。

3、若乙方未按期完成工程，延期1天，扣款200元。

4、若甲方未按合同支付乙方全部工程款，如延期一天付款，甲方支付乙方交通費、誤工費、生活費共計200元。

十、本合同經雙方簽字后生效。

十一、本合同一式四份，甲、乙雙方各一份。甲方呈報局一份備案、一份為學校參與成員簽字存檔。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇

簽訂時間：年 月 日 合同編號：

乙方（供方）： 第一條 采購清單：

甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司

第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。

第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

第十條 違約責任和雙方義務：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。

第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條 其他約定事項：

本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。

輕型鋼架棚承攬合同篇

合同編號：

鋼架結構施工合同

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根據《^v^合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現就鋼結構__作、安裝事宜達成如下一致協議。

一、工程名稱：。

二、工程地點：。

三、工程內容：。

四、工期：工程總工期天。

工程具體開工時間以合同簽定為準。

五、工程造價：金額（小寫人民幣）

（大寫人民幣）元整。

六、承包及結算方式：

承包方式：包工包料。

結算方式：鋼結構工程竣工驗收合格后付97%，3個月后七天內付清總工程款。

1、固定總造價合同，現金結算，不含稅收管理費用，如需開票，稅金另計。

2、結算總價=固定總價+變更部分簽證。

七、質量要求：

1、乙方應嚴格按照本合約和現行規范提供工程建設材料，安排組織本工程的施工作業。

2、質量驗收等級：合格。

3、質量問題整改率：100%。

4、乙方應保證所有構成工程實體的材料是全新的、未曾使用過。

八、付款方式：

1、第一期付款：合同簽訂后，2日內甲方付給乙方工程款元，作為材料備料款。

2、第二期付款：主體鋼架進場后，2日內甲方付給乙方工程款元。

3、第三期付款：主鋼架安裝完畢后，2日內甲方付給乙方工程款元。

4、第四期付款：3個月后付清總工程款

九、甲方責任：

1、負責工程的審批手續，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。

2、提供現場施工場地。

3、按本合同規定支付費用。

4、甲方提供現場施工的用電用水，提供現場的三通一平。

5、甲方負責與其他工程隊協調。

6、甲方協助乙方選好材料堆放場地。

十、乙方責任：

1、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行__作、安裝。

2、如現場條件與原定方案不符合，應及時報請甲方協商修改確定，經甲方確認后方可更改。

3、乙方施工人員在施工期間應遵循甲方區域的管理規定，服從管理、遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、非經甲方書面同意，乙方不得將鋼結構部分進行轉包，否則甲方有權拒付工程款。

十一、甲方認可的圖紙及乙方工程項目報價清單，均作為本合同主要組成部分。

十二、違約責任：

1、甲方未能按本合同規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之一計算，向乙方支付違約金。

2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七級以上大風等）或甲方原因造成停工，工期可相應順延外，若乙方無正當理由未能按本合同按時安裝，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。

十三、爭議解決方式：

因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，按照以下方式解決：訴至甲方所在地人民____。

十四、其他：

1、本合同經雙方簽字之日起生效。

2、本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

______號碼：______號碼：

輕型鋼架棚承攬合同篇

發包方（甲方）：________________________

承包方（乙方）：________________________

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法規、規章，甲乙雙方在平等互利、相互信任的基礎上，就鋼結構工程的鋼結構及采光頂玻璃幕墻工程分包事宜簽訂此合同，以資雙方遵照執行。

工程名稱：________________________

工程地點：________________________

建筑面積：________________________平方米

承包范圍：

軸鋼結構施工圖所包括的全部鋼結構及采光頂玻璃幕墻。

除上述工作外，由上述工作可合理推論得到的對完成上述工作的穩定、完整、安全、可靠及有效運行所必須的全部工作。

合同總價：

元（合同總價暫定，投標表中單價固定已最終確定的圖紙為準）。

乙方必須按甲方提供的圖紙及國家gb50205-2001規范及國家相關技術規范、行業標準、條例和強制條文等執行。

1.甲方委派________________________為項目負責人。

2.乙方委派________________________為項目負責人。

1.工程預付款：

工程預付款：甲方應在合同簽定后三日內支付工程款的40%做為預付款，用于鋼材、預應力專業材料、采光玻璃等的采購。

2.工程進度款的支付：當乙方開始鋼結構進入施工現場安裝時，甲方應支付工程款的10%做為工程進度款，鋼結構安裝完畢驗收合格幕墻龍骨安裝完畢付工程總款的30%。乙方全部安裝完畢，當鋼結構單項驗收完成后，甲方應支付至工程總額的97%,并在乙方提出申請后三日內審核完畢及付款，余款做為質保金應在乙方安裝完成一年后7日內付清。

本工程開工日期：________年____月____日

如乙方不得不拖延加工或暫停加工，必須在此之前向甲方提交一份闡述原因的報告，經甲方同意后方可獲得延期。

乙方必須嚴格按設計標準和現行國家標準操作規程和驗收規范完成承包范圍內的工作，并應符合甲方的要求，滿足設計圖紙和有關技術洽商及變更的要求。

甲、乙雙方都必須嚴格遵守本合同各項規定，由于一方的違約，造成本合同無法履行或不能完成履約時，由過失的一方承擔違約責任并承擔因此而引致的一切費用，如屬于雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自的違約責任。

甲方應按合同要求支付乙方工程款、提供圖紙，否則乙方有權順延工期。若由于乙方原因造成工程嚴重脫期，而乙方又無積極措施確保合同工期完成或無力按質量標準返修的，甲方有權責令乙方停止施工直到終止合同，且乙方應承擔實際損失及相關責任。

甲乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請簽約所在地合同管理機構會同有關部門調解，協商或調解不成的，向北京市通州區人民法院提起訴訟。

本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，付清尾款后失效。

本合同正本兩份具有同等法律效力，由甲乙雙方分別保存，副本兩份。

甲方（簽章）：____________________

乙方（簽章）：____________________

簽訂日期：________年____月____日

輕型鋼架棚承攬合同篇

合同編號____________________________

工程名稱：__________________________

工程編號：__________________________

發包方：____________________________

承包方：____________________________

簽訂時間：__________________________

簽訂地點：__________________________

根據《^v^經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程項目

1、工程名稱：__________________________

2、工程地點：__________________________

3、工程項目批準單位：____________________批準文號____________________（指此工程立項有權批準機關的文號）項目主管單位：____________________

4、承包范圍和內容：（詳見工程項目一覽表）；工程建筑面積__________（平方米）；其它：__________

5、工程造價：___________（萬元），其中土建：__________（萬元），安裝：__________（萬元）。

第二條施工準備

（一）發包方：

1、______月______日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責紅線外進場道路的維修。

2、______月______日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器（包括水表、配電板），應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。

3、本合同簽訂后______天內提交建筑許可證。

4、合同簽訂后______天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖_份，施工技術資料（包括地質及水準點座標控制點）______份。

5、組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在_天內分送有關單位，_天內提供會審紀要和修改施工圖______份。

（二）承包方：

1、負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作；

2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場；

3、編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃（包括月計劃），用水、用電計劃，送發包方。

第三條工程期限

（一）根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為______天（日歷天），自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收（附各單位工程開竣工日期，見附表一）。

（二）開工前______天，承包方向發包方發出開工通知書。

（三）如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

1、按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工；

2、凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度；

3、不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度；

4、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；

5、非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

6、未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工；

7、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條工程質量

（一）本工程質量經雙方研究要求達到：

（二）承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

（三）承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

1、由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程；

2、由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后，方可用于工程；

3、隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序；

4、承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收；

5、承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施；

6、工程竣工后，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。

第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理

1、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標（詳見附表二）；

2、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購；

3、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔；不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

4、本工程材料和設備差價的處理辦法：____________________

第六條工程價款的支付與結算

工程價款的支付和結算，應根據中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執行。

1、本合同簽訂后__日內，發包方支付不少于合同總價（或當年投資額）的%備料款，計人民幣__________萬元；臨時設施費，按土建工程合同總造價的______%計人民幣__________萬元，安裝工程按人工費的______%計人民幣__________萬元；材料設備差價__________萬元，分______次支付，每次支付時間、金額。

2、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在______日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的______%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。

3、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息（財政撥款不計息）一次支付給承包方。

4、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。

5、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。

6、本合同造價結算方式：________________________________________

7、承包方在單項工程竣工驗收后______天內，將竣工結算文件送交發包方和經辦的銀行審查，發包方在接到結算文件______天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦的銀行審定后撥款。

第七條施工與設計變更

1、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。

2、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失）由發包方負責，并調整合同造價。

3、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

4、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。

第八條工程驗收

1、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和^v^有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

2、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，發包方須及時辦理驗收簽證手續。

3、工程竣工驗收后，方包方方可使用。

在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部（84）城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法（試行）》執行。

第九條違約責任

（一）承包方的責任：

1、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

2、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。

（二）發包方的責任：

1、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

2、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

3、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

4、承包方驗收通知書送達______日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

5、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

第十條糾紛解決辦法

任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第（）項方式解決：

1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

第十一條附則

1、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙雙方各執正本一份，其余副本由發包方報送經辦的銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒（公）證的合同，送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒（公）證。

2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒（公）證的，自辦畢鑒（公）證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

3、本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

發包方（蓋章）：______________________承包方（蓋章）：______________________

法定代表人（簽章）：__________________法定代表人（簽章）：__________________

委托代理人（簽章）：__________________委托代理人（簽章）：__________________

單位地址：__________________________單位地址：__________________________

開戶銀行：__________________________開戶銀行：__________________________

帳號：__________________________帳號：__________________________

電話：__________________________電話：__________________________

郵政編碼：__________________________郵政編碼：__________________________

__________年_____月_____日__________年_____月_____日

輕型鋼架棚承攬合同篇

別墅裝修合同樣本 發包方：_____(以下簡稱“甲方”)與承包方：_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

第一條 施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

第五條 該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：

(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。

第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

第八條 該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。

第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。

第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用

第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發生損壞的，乙方應當賠償。第十六條 甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。

第十七條 工程款按以下方式支付：

(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;

(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;

(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。

(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

第二十條 竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金?？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第二十一條 工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

第二十五條 工程執行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、 db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。

第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。

甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。

第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。

甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。

第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。

乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。

第三十一條 施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。

前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

第三十三條 隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。

輕型鋼架棚承攬合同篇

甲方：

乙方：

依照《^v^建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，__塑料制品有限公司

二、工程承包范圍

1、面積：平方，附工程詳單，見-3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價元。

4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

5、土建工程結束后開始施工， 天交工。

年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。

甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

輕型鋼架棚承攬合同篇

建設方：_________(以下簡稱甲方)

承攬方：_________ (以下簡稱乙方)

根據《xxx合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

一、工程概況

(1)工程名稱：

(2)工程地點：

(3)工程范圍和內容：本房為橫跨鋼結構彩鋼面露天陽臺改建，規格：長__________________米;寬_________ 米檐高_________ 米，坡度達適用范圍，內骨架采用4x6方管做鋼襯焊接，主梁與主龍骨采用h型鋼材制作。彩鋼板面采用10mm厚度的保溫復合彩板安裝，龍骨架防腐處理。夾層隔斷采用一等巖棉或高密度苯板坐墊層保溫隔音處理，外貼石膏板面。坡面房檐做排水溝沿。龍骨架地面鋪設密度板。焊接制作高度50mm窗戶臺面，內做保溫處理。彩鋼面板鋪設完畢后再作所有邊角密封與防水處理。以上施工工藝必須采用標準施工方法施工安裝。

二、施工準備

(一)甲方：

(1)做好建筑“三通”，保證施工材料能運達到常

(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器)(包括水表、配電表)要求能滿足施工用水、用電的需要。

(3)進場施工前，必須辦理好施工的一切手續事宜。否則造成的一切責任由甲方承擔。負責協調運輸使用的電梯事宜。

(二)乙方：

(1)編制施工組織或設計施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進常做好一切施工安全防護措施!室內地面鋪設防護布面，避免毀壞原有地面與設施。

三、工程期限

(1)根據需要，商定工程總工期為 _________天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，_________年 _________月_________日至________年_________ 月_________ 日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

四、工程價款的支付與結算

(1)本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，如發生變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面或口頭形式通知對方。

(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款 30 %計人民幣 _________元作為合同定金及備料款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的 50 %，計人民幣_________ 元作為工程材料預付款，工程施工安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價全部工程款，計人民幣_________ 元。

(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

五、備注：因是高層安裝施工作業，一切施工安全措施由乙方自行處理，如造成一切安全后果與甲方無關，甲方不承擔任何責任!

六、附則

(1)本合同一式 _________份，甲乙雙方各執一份。

(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

身份證號：

地址：

聯系方式：

上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。

8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時間：年月日

輕型鋼架棚承攬合同篇

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

按照《xxx經濟合同法》及其他有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事宜達成如下協議。

開工時間為___年___月___日，竣工時間為___年___月___日。如遇雨天、停電、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期順延。

1、結算價格：以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算(包括兩邊封擋)單價每平方米 萬元，水槽每米 元計算。另外：所做棚高度超過9米以上的單價為 元每平方米。以實際竣工面積為準(此價格包括生產制作、運輸、安裝、材料、工人工資乙方自行負責，乙方不承擔稅費)

2、付款方式：預付 元，中途 元，竣工 元。

3、工程大約面積 平方米，總造價約 萬元，以完工計算為準。

電話：

乙方駐工地代表：

電話：

1、乙方人員、材料進場前，甲方負責提供完善的施工條件，即水通、電通，其費用由甲方承擔。

2、甲方需委派一名專業技術人員，以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工，應及時要求改正，其損失由乙方負責，并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。

3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。

1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計，鋼架構造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。

2、材料標準：彩鋼板型號 型，彩鋼板厚度 mm，上白下藍，立柱為 型鋼管，厚度為 mm，檀條采用 型鋼，立柱混凝土部分由甲方負責材料，乙方承做，人工工資由乙方負責。

3、乙方進場后，制定詳細的施工進度計劃，文明施工管理條例及崗位責任制交甲方認可。

4、施工過程中，乙方應確保文明、安全施工，如出現安全責任事故，概由乙方承擔責任。

本工程主結構架(含彩鋼材)保用 年，在保修期內，鋼屋架甲方應每年處理防銹漆一次，七級以上大風、基礎沉降、地震、人為因素除外。

甲方違約責任

未按照本合同約定按時支付工程款，甲方應向乙方支付應付未付工程款的 的違約金。

乙方違約責任：

1、不按合同規定的工期交付使用的，乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。

2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。

任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第二條方式解決。

1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。

2、向人民法院起訴。

1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同簽定后，甲、乙雙方除單價外如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽定補充協議，作為本合同的補充合同，與主合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

輕型鋼架棚承攬合同篇

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

1、面積：×平方，附工程詳單，見-3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±）含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價元。

4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

5、土建工程結束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年 月 日