現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇一

承攬單位： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。

第一條工程概況及承包范圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程范圍和內容：

1、承包范圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面采用0.426mm hv-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網。

2、工程建筑面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。

3、結構：輕型鋼結構屋蓋

4、層數、建筑高度：詳見施工圖紙

5、其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預埋件由乙方提供并指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款采用固定合同單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。

（4）以上各項經業主或監理簽證后予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款（補充協議或工程聯系單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日起3日內，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元

2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付合同總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。

3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內，甲方支付合同總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。

4、乙方在鋼結構工程完工后50日內，甲方支付合同總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。

5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工后滿1年內付清。

6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告后3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告后28天內不支付的，則乙方有權解除合同，甲方賠償一切損失。

二、結算：

1、乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，適用國家有關規定。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。

4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。

5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。

6、甲方與乙方對工程款結算發生爭議時應協商解決；協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。

三、其他事項：

1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統一收款收據，工程決算確定后開具發票(85%增值稅發票，15%當地勞務稅票)。

2、本合同材料采購、構件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。

3、本工程安裝部份款項為建筑業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業稅，并開具相應發票。

4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。

5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止合同。

三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；

3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；

5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；

7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

8、如基礎由甲方負責承擔，由于甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，

及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；

9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

四、乙方在以上情況發生后的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應在5天內予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

第五條施工準備

一、甲方：

1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。

2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）八份。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建筑規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。

二、乙方：

1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

2、乙方在甲方許可的范圍內搭建臨時辦公、生活設施。

3、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。

5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

一、甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效；

（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。

二、乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產品合格證。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。

施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的.要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發

現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影

響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，并順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5 %，保修期為一年。

第十條工程驗收

一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過后，乙方方可進入下道

工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。

二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中

間驗收。甲方在接通知后三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。

三、最終驗收：全部鋼結構工程完工后，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：

1、工程完工后7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。

2、驗收合格后的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

3、經驗收認為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢并經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。

4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。

5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內不組織驗收或組織驗收后7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知后7天內予以回復，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。

第十一條獎勵和違約責任

一、獎勵

1、工程經驗收獲獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。

2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

二、乙方的違約責任

1、工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，并承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委托他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。

三、甲方的違約責任

1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。

3、甲方未及時向乙方發出指令、批準、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

4、工程驗收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款后終止。

三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________簽訂地點：___________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇二

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

1、工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。

2、交貨及安裝工程地點：

3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，并包通過有關技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。

（一）系統總造價

1、本監控系統含稅總造價為人民幣xxx 。

2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x %；

2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x %；

3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格，并且系統無故障運行一個月后，再付總工程款的x %。

1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進場，到x年x月x日止，xx完成安裝調試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。

2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。

1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。

2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的'規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。

1、本監控系統保修期為?一?年，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

年限

材料費

維護服務費

第一年

免

免

第二、三年

收取材料成本費

20xx元/年

2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇三

定作方：（甲方）

承攬方：（乙方）

根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：

第一條項目名稱：車間排風工程

第二條施工地點：

第三條合同范圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。

第四條工程預算：（略）

詳情可參考公司網站信息，或來電咨詢。

第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。

第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現場進行協調幫助。

第七條驗收標準和方法：

(一)按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關費用。

第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）

第九條付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。

第十條乙方的違約責任：

(一)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的'，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

第十一條甲方的違約責任：

(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(二)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。

本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。

補充條款：

甲方：（蓋章）乙方（蓋章）

代表人：代表人：

地址：地址：

電話：電話：

簽約日期:簽約日期:

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇四

建設單位：（以下簡稱甲方）

施工單位：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程范圍和內容：

1、承包范圍：

2、工程建筑面積：

3、結構：----------------------------------

4、層數、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，

一、工程合同價款采用固定合同，

總造價為（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證后予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更（補充協議或工程聯系單）。

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。

2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。

3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

二、結算：

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決；協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；

4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

甲方：

1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。

2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。

乙方：

1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數據真實、準確。

2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。

3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效；

（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

（5）檢查和監督乙方和監理單位執行合同；

（6）乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意；

2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。

乙方的`職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。

甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

一、工程質量標準：合格。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。

1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

乙方的違約責任

1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。

4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，

作為本合同的補充合同。

1、屋面的顏色：

2、墻面的顏色：

3、外門顏色：

4、內門顏色

建設單位：承攬單位：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

經辦人： 經辦人：

電話： 開戶銀行：

賬號：

電話：

身份證號：

日期：日期：

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇五

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

品（材料）名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

1、質量標準：

2、質量檢驗及驗收辦法：

3、包裝要求及費用負擔：

4、交貨（運輸）辦法及地點：

5、貨款共計人民幣（大寫）：

6、結算辦法及期限：

7、其他：

第一點：甲方的違約責任

（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。

（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

（8）其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的`，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

（8）其他：

本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間 到請填寫有效終止時間 止。

甲方：請填寫定作方

乙方：請填寫承攬方

法定代表人：

法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話

電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所

地址：填寫承攬方住所

開戶銀行：填寫定作方開戶銀行

開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

賬號：填寫定作方賬號

賬號：填寫承攬方賬號

年 月 日

年 月 日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇六

法定代表人： 職務： 聯系方式：

身份證件：

法定代表人： 職務： 聯系方式：

身份證件：

經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

3、承包方式：承攬方負責工時和sbc120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。

2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的`30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇七

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

1、工程名稱：

2、工程地點：

1、承包方式：

2、承包內容：

3、承包范圍及說明：

1、工程造價如下：

2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

3、付款方式雙方協商分次進行如下：

根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。

1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的.一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇八

發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

聯系電話：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

聯系電話：

乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的.甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委托代理人 ： 委托代理人 ：

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇九

甲方：

乙方：

根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

1、工程地址：。

2、承包方式：采取包工包料的方式。

3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的.第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。

1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關費用。

4、 根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）

2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元

（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）

3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。

4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元

5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元

6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元

7、衛浴門，1080元/條×5條=5400元

8、室內門，2880元/條×9條=25920元

9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元

1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。

4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元

（小寫）

1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

余下5%作為保證金6個月后再支付。

第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效；

甲方：乙方：

簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇十

甲方(定做方)：____________________________

乙方(承攬方)：____________________________

一、亮化工程內容及要求：

二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調試及維修不留缺口。

三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。

四、結算方法：

五、交付時間：乙方應于________年____月____日前完工，交甲方驗收。

六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的`故障，不在保修范圍。

七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的關系，辦理工商、城建、業主等相關手續，交納相關費用，保證施工順利進行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔。

八：安全責任：乙方應安全施工、科學施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任。

九、違約責任：

1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。

2、乙方不按合同要求施工，甲方有權不付款或緩付款。

3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收，并在驗收合格后簽字確認。甲方未經驗收而使用，乙方則視為驗收合格。

4、如需變更方案，乙方應征得甲方同意，否則視為違約。

十、本合同在履行中如發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成。可請求仲裁解決。

十一、本合同經雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇十一

甲方（發包方）：

乙方（承包方）：

雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關文件，遵循平等自愿、公平和誠實信用的.原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本合同。

一、工程名稱：整修堰塘工程

二、工程地點：___鎮___村

三、工程內容及規模：

四、工程承包范圍：

五、工程期限：

1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。

2、如遇一下情況，工期順延。

（1）施工現場不符合安全施工；

（2）設計范圍內出現重大變動；

（3）人力自然災害而影響工程進度；

（4）甲方不能按合同規定支付工程款；

六、合同價款

工程總價：_______元

七、工程質量要求

八、價格及支付方式

九、工程安全

乙方對施工現場實行安全文明標準化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。

十、甲方義務

十一、乙方義務

十二、工程違約責任、工程延誤違約

乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的自然原因，由雙方另行協商。

本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。

甲方簽字：_______乙方簽字：_______

20___年___月___日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇十二

內容如下：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方

承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方： (以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：簽約人：

承攬方營業執照： 施工資質：

承攬方施工項目經理： 手機：

承攬方機構地址： 傳真電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。

第二條制作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)

序號grc裝飾件名稱規格數 量 單 價合計

1

2

3

注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場

3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商： );

5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;

4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的.成品保護工作;

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;

4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護;

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的

處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年月日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇十三

甲方：____________

乙方：____________

根據《_____》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、_____核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的`工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場_____費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害_____，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

工程承攬合同糾紛 鋼結構工程承攬合同篇十四

甲方：_________

乙方：_________

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。

第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

第四條承包方式：包工包料。

第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的.樣品為準。

第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范

第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

第九條付款方式：

1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

4.以上價款以含稅金。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

第十二條結算方式：現金結算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

負責人簽字：_________

負責人簽字：_________

___年___月___日

___年___月___日