施工合同應以雙方自愿的原則為基礎，確保合同內容的公平公正。以下是一些關于施工合同的實際案例，供大家參考和學習。

施工承攬合同（專業18篇）篇一

發包人(甲方)：

承攬人(乙方)：

經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

一、施工地點：

建筑面積：平方米。

二、承攬內容及承攬價格：

1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

泥作裝修工程：

(1)室內裝修：內墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內地坪c15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內墻磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規范要求貼墻磚、

水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。

腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建筑材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛生，按質按量承攬完成，包并工。

2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結算。(建筑面積計規則，執行云南省現行定額計算規則)。

3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。

三、質量要求及驗收標準：

四、施工期限、付款辦法和保修事項：

1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。

2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格后，經結算后扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。

3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。

五、甲方應負責任：

1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。

2、為保證工程順利施工按時付進度款。

3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。

六、乙方應負責任：

應該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護欄材料、警示標志。

2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：

a、死亡率為零;。

b、重傷率為零;。

c、輕傷率為零;。

d、整個承攬工程乙方負責的范圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。

3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。

4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，并熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況后方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。

5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規范搭設，若搭設不到位或不規范，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。

6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故后，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。

7、發生事故后乙方應及時組織搶救及上報有關部門。

七、其他事項：

1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。

2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，并有權追究造成毀約損失責任。

3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

甲方：發包工程人乙方：承攬工程負責人簽名(章)簽名(章)。

電話：電話：

身份證號：身份證號：

承攬合同簽字生效日期年月日

簽字地點：

施工承攬合同（專業18篇）篇二

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況。

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;。

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;。

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;。

(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間。

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作。

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準。

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時間。

付款百分比。

金額。

合同簽訂后開工前二至五天。

50%。

施工完成交付驗收后兩日內。

40%。

竣工驗收一個月后。

10%。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

乙方負責并承擔責任。

八、質保期。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州_____委員會申請_____。

甲方：___________。

乙方：___________。

____年_____月_____日。

施工承攬合同（專業18篇）篇三

甲方：家住：身份證號：

乙方：家住：身份證號：

甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：

一、項目規格建筑一層平房，共計7間。

磚木結構，高米，寬米，長約米，前沿為現澆。

二、承包方式采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。

乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。

(所有施工用具，甲方一切不提供)。

三、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

四、承包價格建筑面積每平米人工費330元，不封沿口。

工程期限年月日開至年月日完工。

五、付款方式地基、圈梁打好后付現金元，主體工程完成后付現金元，完工后扣除叁仟元為工程質量保險金，其余完工后現金一次付清。

六、雙方責任甲方負責水電供給確保原材料及時進場。

乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，不得偷工減料。

(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大于0.8，混泥土結構偏差不大于0.5，內墻粉刷誤差不大于0.2，外墻瓷磚不大于0.1，地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間，不能出現誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔。

七、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

八、注意安全乙方進入施工現場，要確保施工人員的人身安全，對腳手架牢牢把關，電、機械要專人操作，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。

九、工期要求從合同簽訂之日起計算，乙方必須在個月內竣工并交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

十、其它其它未盡事宜，由雙方你協商解決本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：

施工承攬合同（專業18篇）篇四

甲方:(全稱)乙方:(全稱)。

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，為了明確雙方的權利義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經友好協商達成以下施工條款，特簽定本合同。

第一條、工程概況。

第二條、綜合單價。

1、錨固深度為。

2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。

3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。

4、植筋錨固采用植筋膠。

第三條、質量標準：

工程質量必須符合國家的規范要求，達到鋼筋對應抗拉值。

第四條、工期。

本工期為天，從年月日至年月號。

第五條、合同價款支付。

乙方的施工人員、設備、材料進入工現場后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。

第六條、甲方責任：

1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;并進行技術質量要求交底。

2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負責協調該項目的全過程管理。

3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規定的技術標準，并根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內。

4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。

第七條、乙方責任：

1、乙方必須遵守甲方的現場管理制度。

2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。

3、進入施工現場要帶好安全帽，高空作業要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。

4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。

第八條、安全責任：

乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規定的工程范圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。

第九條、工程質量驗收標準。

1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質量達到國家驗收規范和質量檢查評定標準。

2、施工完畢，由甲、乙、監理方共同驗收，由具有檢測資質的單位出具檢測報告。

第十條、違約責任。

1、甲方未按合同規定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。

2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責，由于設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。

第十一條、爭議。

雙方在合同履行中發生爭議，應本著友好的原則協商解決，協商不成時，向人民法院起訴。

第十二條、合同生效與終止。

本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式份，甲方執份，乙方執份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。

甲方：(章)代表人：單位地址：聯系電話：

乙方(章)代表人：單位地址：聯系電話：

合同簽訂日期：年月日

施工承攬合同（專業18篇）篇五

甲方:。

乙方:。

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程的有關事宜，達成如下條款：

一、工程施工地點及房屋情況。

1.施工地點：小區號樓單元室。

2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：。

二、雙方權利義務。

1.乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

三、質量和工期要求。

2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

5.房屋裝修竣工后，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

四、違約責任。

由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

五、爭議解決辦法。

1.發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則。

1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

施工承攬合同（專業18篇）篇六

發包人(甲方)：

經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

一、施工地點：

建筑面積：平方米。

二、承攬內容及承攬價格：

1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

泥作裝修工程：

(1)室內裝修：內墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內地坪c15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內墻磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規范要求貼墻磚、

水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。

腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建筑材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛生，按質按量承攬完成，包并工。

2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結算。(建筑面積計規則，執行云南省現行定額計算規則)。

3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的`材料。

三、質量要求及驗收標準：

四、施工期限、付款辦法和保修事項：

1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。

2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格后，經結算后扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。

3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。

五、甲方應負責任：

1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。

2、為保證工程順利施工按時付進度款。

3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。

六、乙方應負責任：

應該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護欄材料、警示標志。

2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：

a、死亡率為零;。

b、重傷率為零;。

c、輕傷率為零;。

d、整個承攬工程乙方負責的范圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。

3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。

4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，并熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況后方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。

5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規范搭設，若搭設不到位或不規范，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。

6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故后，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。

7、發生事故后乙方應及時組織搶救及上報有關部門。

七、其他事項：

1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。

2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，并有權追究造成毀約損失責任。

3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

甲方：發包工程人乙方：承攬工程負責人簽名(章)簽名(章)。

電話：電話：

身份證號：身份證號：

簽字地點：

施工承攬合同（專業18篇）篇七

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

第一條：施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。

第二條施工機械及工程款計算與支付。

一、機械設備：序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。

三、工程款計算方式說明。

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式。

第三條機械設備的使用和管理。

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;。

2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;。

4、其他非因甲方原因造成的'事故。

第四條雙方的權利和義務。

一、甲方的權利和義務。

1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

二、乙方的權利和義務。

l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

第五條違約責任。

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任。

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任。

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

第六條不可抗力。

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

第七條解決爭議的方式。

本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他。

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________。

__年__月__日。

乙方(公章)：_________。

__年__月__日。

施工承攬合同（專業18篇）篇八

從工程承攬的基本內涵來看,施工企業在工程承攬中應注意很多問題,施工承攬。

合同。

是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的施工承攬合同范文，感謝您的閱讀。

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫：)，一層建齊付%計元(大寫：)，二至三層建齊付%計元(大寫：)，四至五層建齊付%計元(大寫：)，結頂付%計元(大寫：)，內粉付%計元(大寫：)，外粉付%計元(大寫：)，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫：)，其余款在二年內付清。

三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，

建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。

本合同自簽訂之日起計算。

五、乙方責任。

1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。

2、未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

3、施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

4、模板達到平整、垂直。

5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后，方可進行下一工序。

8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

六、安全責任：

1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。

3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

九、本合同經甲、乙雙方充分協商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供合作事宜，達成如下合同。

一、施工項目的設計和要求，請見附件(一)，乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。

二、施工費用的工程，安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。

三、制作期與質保期。

1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作，并經甲方驗收確認。

2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。

3.質保期內如損壞，乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。

4.質保期后，乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務，但在維修后，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。

四、合作內容。

1.乙方將為甲方的的提供施工服務。

2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排，并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為，則甲方有權單方面解除本合同，并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。

3.施工前，乙方應當運用專業技能，現場對具體施工地點進行評估，以判斷施工點能否進行本合同項目施工。

4.施工完成后，必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格，包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等，則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。

5.項目經整改后仍未達到甲方要求，則甲方有權終止合同，并有權拒付剩余施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。

6.乙方保證施工的質量及其義務：

(1)現場評估設計方案。

1)施工設計必須結構合理，安全牢固，符合安全指標，鋼結構焊接。

(如有)要符合標準;。

2)電路部分必須由有資質的電工進行布線，必須使用國家標準電線及電器開關等;。

3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷，裝裱整齊(如有)。

4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度，并應滿足甲方長時間的需求。

(2)現場施工。

1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見，如認為不可進行項目施工，則應拒絕甲方要求，如違反此規定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議，強行要求施工的除外)。

2)乙方施工現場，應放臵安全提示設備。如因沒有放臵，導致任一方人身或財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。

3)施工完畢后，乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限于物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。

7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應當承擔全部賠償責任。

五、費用結算。

1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內，將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。

2.乙方實際安裝的數量，依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。

3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票后，向乙方支付相應款項。

4.乙方收款信息。

1)乙方收款賬戶：

2)賬號：

3)開戶銀行：

六、聲明。

1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。

2.本合同已經簽署及生效，構成對雙方合法有效的約束力。

3.乙方應具有本合同規定施工項目所必要的資質，包括但不限于技術力量、施工經驗。

七、違約責任。

乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格，則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償，包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。

八、法律適用及糾紛解決。

1.本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。

2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議，應盡量協商解決;協商無法解決的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

九、其他。

1.其他未盡事宜，由雙方協商解決。

2.未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。

3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。

4.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：定貨人：簽訂地點：

乙方：承攬人：簽訂時間：年月日。

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。

第二條技術標準、質量要求：按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規范和現行消防驗收要求。

第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。

第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。

第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條結算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

第九條甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。

第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。

第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：由違約方承擔。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。

第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

施工承攬合同（專業18篇）篇九

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

1、工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。

2、交貨及安裝工程地點：

3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，并包通過有關技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。

（一）系統總造價。

1、本監控系統含稅總造價為人民幣xxx。

2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付。

甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x%；

2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x%；

3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格，并且系統無故障運行一個月后，再付總工程款的x%。

1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進場，到x年x月x日止，xx完成安裝調試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。

2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。

1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。

2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。

1、本監控系統保修期為?一?年，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起?24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

年限。

材料費。

維護服務費。

第一年。

免

免

第二、三年。

收取材料成本費。

20xx元/年。

2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。

施工承攬合同（專業18篇）篇十

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就工程作業承攬協商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照執行。

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：。

3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工)。

二、工程工期。

1、本工程的工期從年月日至年月日，總日歷天數_______天。

2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

三、承包價款及支付方式。

1、工程款總價為元。

2、支付方式：合同簽訂后支付工程款，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的%，剩余%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收。

在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規范。

五、雙方責任和權利。

(一)甲方的責任和權利。

1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

(二)乙方責任和權利。

1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關。

規章制度。

做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《。

勞動合同。

》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

六、違約責任：

1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

七、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同的效力。

本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

施工承攬合同（專業18篇）篇十一

甲方：

乙方：

甲方擬在上建房一幢，并以包清工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：

第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共層，房屋建成按實量面積計價。

第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發包給乙方管理施工。

第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算，每平方米為元(第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算)。

第四條：質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。

第五條：完工時間為本合同簽字后起年月日前落成。

第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣元(大寫萬千百元整)，房屋落成完工驗收合格后付人民幣元(大寫萬千百元整)，余人民幣元(大寫萬千百元整)作為房屋質量保證金，至年月日止，如無質量問題即付清余款。

第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。

第八條：如未盡事宜由雙方協商解決。

第九條：本合同一式二份，雙方各執一份。甲方簽字(手印)：

乙方簽字(手印)：

施工承攬合同（專業18篇）篇十二

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽字蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

施工承攬合同（專業18篇）篇十三

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽字蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

施工承攬合同（專業18篇）篇十四

甲方：

乙方：

依據相關法規、規章的規定，甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎上，就本工程施工承攬事宜達成以下協議。

第一條合作事項。

1、乙方負責為甲方承攬工程施工總承包業務，協助甲方與建設單位河北筑堅房地產開發有限公司平山分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協調筑堅房地產開發有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關條款及時將工程進度款支付于甲方。

2、甲方負責按照本協議相關條款支付乙方中介費用。

第二條中介費用及支付方式。

1、中介費用為書香苑11#、12#樓工程總價的1.2%。

2、甲方根據建設單位每次實際支付給甲方工程進度款。

甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。

3、甲方每次收到建設單位進度款后10日內支付乙方中介費。

4、甲方與建設單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內，

甲方先行支付乙方5萬元誠意金，待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。

第三條協議的生效。

本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章后即生效。

第四條協議解除。

本協議在建設單位支付完甲方工程款，甲方支付完乙方中介費后自然解除。

第五條爭議解決。

雙方若發生爭議先行協商解決，協商不成可選擇仲裁或上訴解決。

甲方：

__年__月__日。

乙方：

__年__月__日。

施工承攬合同（專業18篇）篇十五

即建筑安裝工程承包合同，簽訂的主要目的是為了明確責任，分工協作，共同完成國家建設項目的設計任務。那么承攬施工合同是怎樣的呢?以下是本站小編整理的承攬施工合同，歡迎參考閱讀。

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供合作事宜，達成如下合同。

一、施工項目的設計和要求，請見附件(一)，乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。

二、施工費用的工程，安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。

三、制作期與質保期。

1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作，并經甲方驗收確認。

2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。

3.質保期內如損壞，乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。

4.質保期后，乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務，但在維修后，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。

四、合作內容。

1.乙方將為甲方的的提供施工服務。

2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排，并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為，則甲方有權單方面解除本合同，并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。

3.施工前，乙方應當運用專業技能，現場對具體施工地點進行評估，以判斷施工點能否進行本合同項目施工。

4.施工完成后，必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格，包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等，則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。

5.項目經整改后仍未達到甲方要求，則甲方有權終止合同，并有權拒付剩余施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。

6.乙方保證施工的質量及其義務：

(1)現場評估設計方案。

1)施工設計必須結構合理，安全牢固，符合安全指標，鋼結構焊(如有)要符合標準;。

2)電路部分必須由有資質的電工進行布線，必須使用國家標準電線及電器開關等;。

3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷，裝裱整齊(如有)。

4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度，并應滿足甲方長時間的需求。

(2)現場施工。

1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見，如認為不可進行項目施工，則應拒絕甲方要求，如違反此規定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議，強行要求施工的除外)。

2)乙方施工現場，應放臵安全提示設備。如因沒有放臵，導致任一方人身或財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。

3)施工完畢后，乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限于物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。

7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應當承擔全部賠償責任。

五、費用結算。

1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內，將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。

2.乙方實際安裝的數量，依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。

3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票后，向乙方支付相應款項。

4.乙方收款信息。

1)乙方收款賬戶：

2)賬號：

3)開戶銀行：

六、聲明。

1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。

2.本合同已經簽署及生效，構成對雙方合法有效的約束力。

3.乙方應具有本合同規定施工項目所必要的資質，包括但不限于技術力量、施工經驗。

七、違約責任。

乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格，則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償，包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。

八、法律適用及糾紛解決。

1.本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。

2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議，應盡量協商解決;協商無法解決的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

九、其他。

1.其他未盡事宜，由雙方協商解決。

2.未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。

3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。

4.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

年月日年月日。

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫：)，一層建齊付%計元(大寫：)，二至三層建齊付%計元(大寫：)，四至五層建齊付%計元(大寫：)，結頂付%計元(大寫：)，內粉付%計元(大寫：)，外粉付%計元(大寫：)，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫：)，其余款在二年內付清。

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

施工承攬合同（專業18篇）篇十六

三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。

本合同自簽訂之日起計算。

五、乙方責任。

1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。

2、未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

3、施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

4、模板達到平整、垂直。

5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后，方可進行下一工序。

8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

六、安全責任：

1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。

3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

九、本合同經甲、乙雙方充分協商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

公證人簽字：二00年月日。

合同編號：甲方：定貨人：簽訂地點：乙方：承攬人：簽訂時間：年月日。

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。

第二條技術標準、質量要求：按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規范和現行消防驗收要求。

第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。

第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。

第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條結算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

第九條甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。

第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：由違約方承擔。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。

第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執一份。

甲方：乙方：年月日：

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

施工承攬合同（專業18篇）篇十七

建筑工程承包合同是發包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設計單位）為完成某建筑工程而確立相互權利義務關系的協議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點：

１．具有國際性。主要表現在兩個方面：一是合同的當事人是屬于不同國家或地區的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務，即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區，故涉及到復雜的法律適用問題。

２．需要巨額資金，故合同標的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行擔保。

３．履約期長。

４．風險較大。為減少風險，合同中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。

對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同：

第一章一般條款。

定義和釋義。

１．１在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應解釋如下：

“業主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人，但不包括業主的受讓人，經承包人同意者除外。

“承包人”指標書已被業主接受的某個或某些人、商行或公司，包括其他人代表，繼承人和業經認可的受讓人。

“工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師。

“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監理工程師，或由業主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規定職責的任何工程現場監督，其權限上工程師書面通告承包人。

“工程”包括永久性工程和臨建工程。

“合同”指合同條款、技術規范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表（如果有），還可指標書、接受證書以及承包協議（如已完成）。

“合同價格”指在接受證書中確定的數額，可按本合同以下條款規定增減。

“建筑設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品，不論任何性質，但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物品。

“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。

“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。

“技術規范”指在標書或任何標書更改中提及的規范，或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。

“圖紙”指技術規范中規定的圖紙，經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改，以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。

“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括地面、地下、在之上或通過部分，以及由業主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所，只要能按合同明文規定構成工地的組成部分。

“業經認可”指已經經書面認可，包括過后對口頭認可的書面確認，“認可”指書面認可，包括上述規定在內。

１．２按合同上下文所需，單數含義的單詞也可據有復數的含義，反過來也是一樣。

１．３合同條款的標題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款或合同。

１．４“費用”一詞應視為含工地上或以外發生的間接費用。

工程師及工程師代表。

２．１工程師必須按合同明文規定，履行作決斷、頒發證書和發出指令等職責。如業主簽發的工程師任命書中規定其某些職責的履行得經業主專門認可，其要件應在本合同第二部分予以規定。

２．２工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權，但必須將所有此種授權書的副本提交給承包人和業主。在授權范圍內，工程師代表給承包人的.任何書面指令或認可（僅限于此）對承包人和業主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以下規定屬于例外：

工程師代表對任何工程或材料的不予否認，不得影響工程師此后否認以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。

若承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權將此決定提交工程師確認、取消或更改。

轉讓和分包。

３．未經業主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規定或依合同而產生的任何收益轉讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規定到期或即將到期的款項除外。

４．承包人不得轉包整個工程。除非合同另有規定，未經工程師事前書面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分包，此種同意不得免去承包人所承擔的任何合同所規定的責任或義務，他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任，如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規定的分包。

合同文件。

５．１以下要件得在合同第二部分規定：

用以起草合同文件的語言；

合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。

如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規定，且將被定為“主體語言”。

５．２除合同中另有規定外，合同第一、二部分的條款規定優于其它任何構成合同的文件的規定。以上述規定為準，構成合同的數個文件可視為能互相解釋，如意思含糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發出指令。如工程師認為，服從此種指令會使承包人發生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預見的，工程師應予以證明，業主必須支付相應的額外款額以補償此種費用。

６．１圖紙由工程師獨自保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。

６．２承包人必須將按上述規定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及其代理，或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。

６．３如工程師不在適當時間內再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認可，工程計劃或進展便可能被延誤或中斷時，承包人必須書面通知工程師。通知書中應詳細說明所需的圖紙或命令，所需原因和時間，以及如果不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。

施工承攬合同（專業18篇）篇十八

發包人：

承攬人：

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。