買賣是人類社會中最基本的經(jīng)濟(jì)活動之一，無論是個人還是企業(yè)，都離不開買賣。買賣需要我們不斷學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)，以應(yīng)對市場的變化和挑戰(zhàn)。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇一

甲方：東莞市正同實(shí)業(yè)有限公司 合同編號：dg20130002a 乙方：杭州新東林食品有限公司 簽訂日期： 20xx-3-11 根據(jù)供需雙方要求，經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方共同制定以下購銷合同內(nèi)容：

共同遵守下列條款。 此合同內(nèi)容和條款經(jīng)雙方簽定后即具有法律效力。

一、 生產(chǎn)要求：1.材料為身，底，蓋，內(nèi)蓋全部為0.23mm馬口鐵；尺寸按照乙方要求的50*50*128mm制作。2.印刷為：罐身，外面白磁+4色+2專+光油（含激凸）；外蓋，外面白磁+1色+光油（含激凸）；底部分：外面白磁+光油；內(nèi)蓋部分：雙面光油（含激凸）； 3.大貨松緊度保持一致。4.表面光滑，不可有劃痕，刮花，污漬，生銹，凹凸不平等質(zhì)量問題。5.所有產(chǎn)品的細(xì)節(jié)處需與確認(rèn)的樣板保持一致。

二、 質(zhì)量要求：甲方應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和客戶確認(rèn)樣.

三、 包裝要求：每個罐子入膠袋，平卡分層，再入b=b外箱。100個/每外箱；

四、 付款：確認(rèn)合同后，乙方支付模具費(fèi)13500元和樣板費(fèi)2500元，確認(rèn)樣品后支付大貨（正方罐含內(nèi)蓋）款30%作為定金，退回部分樣板費(fèi)1000元（可從定金中扣除），大貨（正方罐含內(nèi)蓋）出貨前支付余款。

五、 樣板確認(rèn)以雙方郵件為準(zhǔn)：甲方： 乙方：

六、 貨款收取：乙方將貨款直接銀行轉(zhuǎn)賬至甲方以下指定公司公帳帳號；甲方帳號如下：

七, 交期：模具和樣板的交期為在收到模具費(fèi)及樣板費(fèi)日起15天內(nèi)交樣板，剩余訂單交期為收到30%訂金和樣品確認(rèn)后 16 天內(nèi)貨送工廠，由于甲方交貨延期或質(zhì)量問題造成的損失由甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

八, 此報(bào)價為含稅17%的增值稅，所有運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

九, 保密要求：甲乙雙方不得向任何其它公司或個人提及此合同涉及的相關(guān)內(nèi)容。甲方擁有對印刷品的知識產(chǎn)權(quán)，乙方不得將設(shè)計(jì)內(nèi)容轉(zhuǎn)讓或泄露給第三方，若因乙方原因造成甲方損失，乙方應(yīng)賠償甲方因知識產(chǎn)權(quán)問題所造成的一切損失。

十一. 執(zhí)行合同若發(fā)生一切爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成則按合同法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決。

十二. 本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，今后在合同執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決。

十三. 因不可抗拒的因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務(wù)，造成的損失由雙方協(xié)商解決。

十四. 合同于簽訂之日起生效，合同有效期至20xx年 6月 30日

請甲方簽字蓋章確認(rèn)請乙方簽字蓋章

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇二

賣方：___________

電傳：___________ 本合同由買賣雙方商訂，在合同項(xiàng)下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：

第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價

第二條合同總值

第三條原產(chǎn)國別及制造廠商

第四條裝運(yùn)港

第五條目地港

第六條裝運(yùn)期

分運(yùn)：_______________

轉(zhuǎn)運(yùn)：_______________

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長途內(nèi)陸運(yùn)輸，防潮、防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。

第八條嘜頭

賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

嘜na_________________

第九條保險(xiǎn)

裝運(yùn)后由買方投保。

第十條付款條件

（1）買方在收到備貨電傳通知后或裝運(yùn)期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的________%，計(jì)_______。中國銀行_______行收到下列單證經(jīng)核對無誤后，承付信用證款項(xiàng)（如果分運(yùn)，應(yīng)按分運(yùn)比例承付）：

a。全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩套副本，注明“運(yùn)費(fèi)待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。

b。商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量、毛重和凈重。

d。由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。

e。提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。

f。裝運(yùn)后即刻通知買方啟運(yùn)日期的電報(bào)/電傳副本一份。

（2）賣方在裝船后10天內(nèi)，須掛號航空郵寄三套上述文件（f除外），一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。

（3）中國銀行收到合同________中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后，承付合同總值的_________%，金額為__________。

（4）買方在付款時，有權(quán)按合同第15、18條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。

（5）一切在中國境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由買方承擔(dān)，一切在中國境外的銀行費(fèi)用均由賣方承擔(dān)。

第十一條裝運(yùn)條款

（1）賣方必須在裝運(yùn)期前45天，用電報(bào)/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數(shù)量，發(fā)票金額，件數(shù)，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

（2）如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重20噸，長12米、寬2。7米，高3米，賣方應(yīng)在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買方安排運(yùn)輸。

（3）買方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天，通過賣方船名，預(yù)計(jì)裝船日期，合同號和裝運(yùn)港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港，從第31天起，在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉儲費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由買方承擔(dān)。

（4）船按期抵達(dá)裝運(yùn)裝港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費(fèi)和滯期費(fèi)由賣方承擔(dān)。

（5）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由買方承擔(dān)。

（6）賣方在貨物全部裝運(yùn)完畢后48小時內(nèi)，須以電報(bào)/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額，載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險(xiǎn)而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。

第十二條技術(shù)文件

（1）下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運(yùn)：

a。基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。

b。接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。

c。易磨損件制造圖紙和說明書。

d。零備件目錄

e。安裝、操作和維修說明書。

（2）賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi)，向買方或用戶掛號航空郵寄本條（1）款規(guī)定的技術(shù)文件，否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。

第十三條保質(zhì)條款

賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予___________天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)_______起開始計(jì)算。

第十四條檢驗(yàn)條款

（1）賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。

（2）在貨物抵達(dá)目的港之后，買方須申請中國商品檢驗(yàn)局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書。如果商檢局的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物到港后_____天有權(quán)拒收貨物，向賣方提出索賠。

（3）如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，或貨物在本合同第13條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。

（4）如果由于某種不能預(yù)料的原因，在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限_________天。

第十五條索賠

（1）如果賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第13條和第14條規(guī)定，在檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

a。同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費(fèi)用，包括利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要的費(fèi)用。

b。按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

c。用符合合同規(guī)定規(guī)格、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費(fèi)用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。

（2）如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。

第十六條不可抗力

（1）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。

（2）受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認(rèn)可。

（3）如果不可抗力事故持續(xù)超過一百二十天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。

第十七條仲裁

（1）雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。

（2）仲裁應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會的仲裁程序進(jìn)行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機(jī)構(gòu)。

（3）仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定。

（4）仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。

第十八條延期和罰款

如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0。5%計(jì)算，少于七天者按七天計(jì)。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期時，買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。

第十九條附加條款（如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應(yīng)以后者為準(zhǔn)）

________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鑒：

本合同由雙方于_____年____月___日用_______文簽署。原本一式______份，買賣雙方各執(zhí)______份。本合同以下述第（）款方式生效：

（1）立即生效。

（2）合同簽署后_____天內(nèi)，由雙方確認(rèn)生效。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇三

茲為xx貨物欠款買賣，經(jīng)雙方締結(jié)契約條件如下：

第一條甲方愿將xx貨xx件賣與乙方，約定xxxx年x月x日交付清楚。

第二條貨價議定每件人民幣xx元整(或依照交貨日交貨地的市價為標(biāo)準(zhǔn))。

第三條乙方應(yīng)自交貨日起算xx日內(nèi)支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，應(yīng)于x日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣契約，但須接到通知日起算x日內(nèi)答復(fù)逾期即視為承認(rèn)延期。

第五條甲方如屆交貨期不能交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時，乙方可限相當(dāng)日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除契約。

第六條如因天災(zāi)地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的，得延緩至不能交貨原因消除后x日內(nèi)交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標(biāo)準(zhǔn)。

第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方得定相當(dāng)期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品，如有不合格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時，甲方應(yīng)負(fù)補(bǔ)充或交換或減少價金的義務(wù)。

第十條乙方發(fā)現(xiàn)貨品有瑕疵時，應(yīng)即通知甲方并限期請求履行前條的義務(wù)，倘甲方不履行義務(wù)時，乙方除可解除契約外并可請求損害賠償，甲方無異議。

本契一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

出賣人(甲方)：

地址：

買受人(乙方)：

地址：

xxxx年x月x日。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇四

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，行紀(jì)方接受委托方的委托，就代辦_________________事項(xiàng)，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條代辦事項(xiàng)_____________________________________。

第二條行紀(jì)人對自己所占的委托物應(yīng)當(dāng)妥善保管。

第三條若委托物交付給行紀(jì)人時有瑕疵或者容易腐爛、變質(zhì)，經(jīng)委托人同意，行紀(jì)人可以處分該物;若不能及時聯(lián)系委托人，行紀(jì)人可以合理處分。

第四條行紀(jì)人低于委托人指定的價格賣出或者高于委托人指定的價格買入的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)委托人同意。未經(jīng)委托人同意，行紀(jì)人補(bǔ)償其差額的，該買賣對委托人發(fā)生效力。行紀(jì)人高于委托人指定的價格賣出或者低于委托人指定的價格買入的，可以按照約定增加報(bào)酬。增加報(bào)酬數(shù)額的確定方法是_____。

第五條行紀(jì)人賣出或者買入商品，行紀(jì)人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下，行紀(jì)人仍然有權(quán)要求委托人支付報(bào)酬。

第六條行紀(jì)人按照約定買入委托物，委托人應(yīng)當(dāng)及時受領(lǐng)。經(jīng)行紀(jì)人催告，委托人無正當(dāng)理由拒絕受領(lǐng)的，行紀(jì)人可以提存委托物。委托物不能賣出或者委托人撤回出賣，經(jīng)行紀(jì)人催告，委托人不取回或者不處分該物的，行紀(jì)人可以提存委托物。

第七條行紀(jì)人與第三人訂立合同的，行紀(jì)人對該合同直接享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。第三人不履行義務(wù)致使委托人受到損害的，行紀(jì)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第八條行紀(jì)人處理委托事務(wù)支出的費(fèi)用，由行紀(jì)人負(fù)擔(dān)也可以作其他約定。

第九條行紀(jì)人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付相應(yīng)的報(bào)酬。報(bào)酬數(shù)額是_____，委托人逾期不支付報(bào)酬的，行紀(jì)人對委托物享有留置權(quán)。

第十條其他約定事項(xiàng)：__________________________________________。

第十一條雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。

第十二條本合同未作規(guī)定的，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行解釋與執(zhí)行。

第十三條本合同自雙方簽字蓋章之日起成立,自____________________生效。

本合同正本一式二份，委托方、行紀(jì)方雙方各執(zhí)一份，具有同等法律約束力。

甲方公章：_________乙方公章：_________。

法定代表人簽字：_________法定代表人簽字：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇五

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就_______買賣的有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：

第一條標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、價格。

品名：_______。

牌號：_______。

商標(biāo)：_______。

登記證號：_______。

規(guī)格：_______。

包裝要求：_______。

數(shù)量：_______。

單價：_______。

總價：_______。

合計(jì)人民幣金額(大寫)：_______。

第二條交付時間、數(shù)量及價款。

交付次數(shù):_______。

交付時間:_______。

數(shù)量:_______。

金額(元):_______。

第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

選擇下列第_____項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：

1.國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.協(xié)定標(biāo)準(zhǔn)。

第四條交付方式。

選擇下列第_____項(xiàng)方式：

1.送貨。

2.自提。

3.其他__________________。

交付地點(diǎn)_________________。

運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)_______________。裝卸費(fèi)承擔(dān)_______________。

第五條驗(yàn)收。

選擇下列第_____項(xiàng)方式：

1.乙方在甲方交貨時當(dāng)場驗(yàn)收。

2.乙方在甲方交貨后________天內(nèi)驗(yàn)收。

3.其他驗(yàn)收方式_____________________。

對質(zhì)量有異議雙方可委托_________部門抽樣檢測。

第六條價款支付。

第三期____________;第四期_____________。

2.結(jié)算方式。

選擇下列第_____項(xiàng)方式：

(1)現(xiàn)金。

(2)轉(zhuǎn)賬。

(3)支票。

(4)其他_________________________。

第七條違約責(zé)任。

1.經(jīng)驗(yàn)收數(shù)量不足乙方有權(quán)要求補(bǔ)足數(shù)量，由此造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

2.質(zhì)量不符合同約定，乙方有權(quán)要求換貨、退貨，由此造成損失的，乙方可要求損害賠償。

3.遲延交貨的，甲方每日按照遲延部分價款的_______%標(biāo)準(zhǔn)向已方支付違約金，由此造成的損失乙方有權(quán)要求賠償。

4.遲延支付貨款的，乙方每日按照遲延部分價款的______%標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，由此造成的損失甲方有權(quán)要求賠償。

5.其他違約責(zé)任______________________。

第八條其他約定事項(xiàng)。

第九條合同爭議解決方式。

本合同簽訂后發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可以要求調(diào)解，或按下列第______種方式解決：

1.提交_______仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院提起訴訟。

第十條本合同自簽字或蓋章之日起生效。

賣方(甲方)___________________。

住所________________________。

電話_________________________。

買方(乙方)____________________。

住所_________________________。

電話_________________________。

簽約地點(diǎn)______________________。

簽約時間_______年_____月____日。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇六

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

1、甲方將xxxxxxxxxxxxxxxxxx(東西)賣給乙方，總價為人民幣元大寫（伍拾萬元整）。

2、乙方在簽合同后需支付總價的30%作為定金，在搬運(yùn)設(shè)備當(dāng)天必須付清余款方可裝車。

3、拆卸、運(yùn)費(fèi)、工人等一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)，甲方必需配合乙方拆卸。

4、乙方在拆卸過程中一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。

5、乙方把設(shè)備拖出甲方大門外如有任何問題都與甲方無關(guān)。

6、乙方在設(shè)備出機(jī)房大門合理情況下需拆甲方門和拆墻乙方不負(fù)責(zé)修復(fù)，甲方必須保證乙方順利拖出甲方大門手續(xù)齊全。

7、甲、乙雙方互相遵守本合同，如有一方不遵守本合同，需賠賞另一方的損失，損失為合同總價的30%或協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向所在當(dāng)?shù)胤ㄔ禾幚斫鉀Q爭議。

8、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效，有同等的法律效律。

甲方： 乙方：

日期： 年 月 日 日期：年 月 日

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇七

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就商品進(jìn)貨購銷事宜協(xié)商訂立本合同。

一、訂購商品。

1、商品的種類、品名、品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠廠名及廠址、等級、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、計(jì)量單位及單價等詳見本合同《附件》：

商品價款。

名稱。

商標(biāo)。

規(guī)格。

型號。

生產(chǎn)廠家。

計(jì)量單位。

數(shù)量質(zhì)量要求。

包裝要求單價總價。

合計(jì)人民幣金額大寫：

其他事項(xiàng)：

2、甲乙雙方在本合同簽訂時，應(yīng)當(dāng)提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等自身主體資格的證明。甲方同時提交有關(guān)商品生產(chǎn)、代理、批發(fā)或進(jìn)口許可等有關(guān)附隨文件，其購買價格有權(quán)保密，乙方不得以此拒絕接收相關(guān)文件。

3、上述商品價格已經(jīng)雙方確認(rèn)，如因原材料價格、生產(chǎn)經(jīng)營成本、市場供求關(guān)系等變化導(dǎo)致合同期內(nèi)商品價格變化，要求價格變動一方應(yīng)當(dāng)提前15個工作日通知對方，經(jīng)對方書面確認(rèn)后方可調(diào)價。價格變動自確認(rèn)之日起生效，適用于確認(rèn)之日后的新訂單。

4、乙方對本合同中所列商品特別指定原料或樣式等專門條件時，需在簽訂本合同的同時向甲方提交指示說明書或樣式說明書。

5、甲方所提供商品的外包裝應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，用中文標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名與廠址、規(guī)格、等級、采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明、使用說明、生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期、警示標(biāo)志及其它說明等。商品應(yīng)當(dāng)使用正規(guī)條形碼，以便于pos機(jī)識別;無條形碼的商品應(yīng)當(dāng)在《附件》其他事項(xiàng)中說明，同時向乙方購買內(nèi)部條形碼貼于商品外包裝上。

6、甲方應(yīng)當(dāng)保證其所提供商品的質(zhì)量符合本合同或訂單約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);甲方提供有關(guān)商品質(zhì)量說明的，應(yīng)當(dāng)符合該說明的質(zhì)量要求。質(zhì)量要求不明確的，按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行;無國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按照通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)履行。

二、委托代理人。

1、甲方指派為委托代理人;乙方指派為委托代理人。

2、本合同甲乙雙方委托代理人在其主管的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中所簽署的各種文件、單據(jù)，作為雙方簽訂、履行合同的有效憑證。

3、雙方如變更或撤換委托代理人，應(yīng)當(dāng)以書面形式提前7個工作日通知對方，委派和撤換委托代理人的通知書作為本合同附件。

三、訂貨。

1、乙方向甲方訂貨，應(yīng)當(dāng)提前3個工作日或個工作日發(fā)出訂單，雙方約定的訂單形式為：

1傳真2訂貨合同3其他____________。

2、訂單應(yīng)當(dāng)明確商品的名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址、規(guī)格、計(jì)量單位、品牌、質(zhì)量、產(chǎn)地、數(shù)量、單價、交貨時間、交貨地點(diǎn)等具體內(nèi)容。

3、甲方收到訂單后應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)對能否接受訂單予以明確答復(fù)，答復(fù)形式同訂單形式一致;不予答復(fù)的，視為不接受訂單。如答復(fù)中對訂單具體內(nèi)容有修改的，乙方應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)表示是否接受，乙方不接受則視為訂單無效;乙方不予答復(fù)的，視為接受修改的訂單。

4、訂單及訂單答復(fù)以電子網(wǎng)絡(luò)為傳輸載體的，應(yīng)當(dāng)發(fā)送至本合同指定的網(wǎng)址或電子郵箱;以傳真、訂貨合同等書面文字為載體的，應(yīng)當(dāng)加蓋訂貨單位公章或代理人簽字，方為有效。

四、交貨及驗(yàn)收。

1、甲方應(yīng)當(dāng)將訂單列明的商品，按照約定的時間、運(yùn)輸方式交付到乙方指定地點(diǎn)。

2、乙方應(yīng)當(dāng)妥善安排工作人員在到貨后12小時內(nèi)按照訂單對商品的種類、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步驗(yàn)收，并出具收貨憑證;如商品不符合本合同及訂單要求的，可以拒絕接收。對于特殊情況下無法在12小時內(nèi)驗(yàn)收完畢的，應(yīng)當(dāng)出具收貨待驗(yàn)收憑證，同時告知驗(yàn)收完畢的具體時間。

3、乙方對于已經(jīng)驗(yàn)收的商品發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)在質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)在質(zhì)量保證期內(nèi)提出，無質(zhì)量保證期的在收貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題24個月內(nèi)提出，否則視為商品質(zhì)量符合約定。供應(yīng)商知道或者應(yīng)當(dāng)知道所提供商品不符合約定的，不受前述提出異議時間的限制。

質(zhì)量異議應(yīng)當(dāng)以書面形式向甲方提出，甲方應(yīng)當(dāng)在收到異議后的10個工作日內(nèi)予以書面答復(fù)，否則視為認(rèn)可。

五、商品促銷。

1、乙方可以根據(jù)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略制定商品促銷計(jì)劃，以加速商品的周轉(zhuǎn)和銷售。

2、甲方可以根據(jù)自身產(chǎn)品狀況，有選擇地參加促銷活動，同時向乙方支付促銷服務(wù)費(fèi)用或者給予商品價格優(yōu)惠。

3、雙方應(yīng)當(dāng)就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務(wù)內(nèi)容、甲方支付的服務(wù)費(fèi)用及支付辦法等具體事宜，另行簽訂《促銷服務(wù)協(xié)議》。

六、商品退換。

1、雙方在確定商品價格時，應(yīng)當(dāng)對商品退換、損耗問題予以充分考慮。甲方選擇的退換貨類型為_____：

2、在選擇有條件退換貨的前提下，為了保持乙方合理庫存，且有利于商品周轉(zhuǎn)，雙方同意：

在第____種條件時甲方同意更換商品：

1殘、次品2其他____。

在第____種條件時，甲方接受乙方退貨：

1殘、次品2產(chǎn)品存在質(zhì)量問題3其他。

對于存在保質(zhì)期、有效期的商品，乙方應(yīng)當(dāng)在保質(zhì)期、有效期尚存1/3的期限內(nèi)提出退換貨特殊商品另行約定。

3、乙方退換貨應(yīng)當(dāng)向甲方發(fā)出書面退換貨通知，甲方應(yīng)當(dāng)于收到通知后5個工作日或個工作日內(nèi)對所退換商品進(jìn)行核實(shí)并書面確認(rèn)，15個工作日或個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)更換或者收回所清退商品。逾期不答復(fù)或書面確認(rèn)后未在15個工作日或個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)更換或者收回所清退商品的，乙方有權(quán)自行處置該商品，并在對帳結(jié)算時予以扣除。

七、對帳與結(jié)算。

1、雙方確認(rèn)的結(jié)算方式為_____：1扣率結(jié)算方式2貨款和有關(guān)費(fèi)用收取分開結(jié)算的方式。

2、采用第1條第1、2種方式結(jié)算的，雙方應(yīng)當(dāng)在本合同中明確對帳及結(jié)算周期。

1按照商品的'銷售周期，甲乙雙方確認(rèn)的對帳周期為：每月_____次，具體對帳日期為每月日。對帳日前3個工作日，甲方應(yīng)當(dāng)按照進(jìn)貨、銷售、退貨等清單載明的數(shù)量及數(shù)額向乙方提供《商品對帳單》，乙方持相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后簽字確認(rèn);無故不確認(rèn)的，視為認(rèn)可《商品對帳單》的內(nèi)容。

2雙方確認(rèn)的結(jié)算周期為：

a10日b15日c30日d45日e60日。

3、如因商品種類不同，確定的對帳周期、結(jié)算周期不同，可就具體商品的對帳周期、結(jié)算周期或者其他的對帳、結(jié)算辦法另行制作本協(xié)議附件或在《附件》中列明。

4、乙方應(yīng)當(dāng)盡力建立順利、便捷、無障礙的結(jié)算機(jī)制。結(jié)算期滿后，甲方可持《商品對帳單》及增值稅發(fā)票要求乙方足額支付貨款。

5、雙方確定的付款方式為：1現(xiàn)金2轉(zhuǎn)賬支票3電匯4其他_______。

八、知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。

甲方應(yīng)當(dāng)保證其所提供的商品不存在任何知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵。如因甲方或其供應(yīng)商侵犯第三方的專利權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密或其他權(quán)益產(chǎn)生爭議，給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失時，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任并承擔(dān)因此發(fā)生的各種費(fèi)用。

九、違約責(zé)任。

1、甲乙雙方均應(yīng)當(dāng)全面履行本合同的約定，一方違約給另一方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、甲方未按照已經(jīng)確認(rèn)的訂單內(nèi)容發(fā)貨，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或補(bǔ)足;造成交貨延遲的，每延遲1個工作日應(yīng)當(dāng)支付延遲交貨金額萬分之五的違約金;延遲3個工作日以上的，除支付違約金外，乙方有權(quán)取消該批次訂單;累計(jì)5次遲延交貨的，乙方有權(quán)解除本合同。

3、乙方未按照合同約定的期限結(jié)算的，每延遲1個工作日，應(yīng)當(dāng)按日支付應(yīng)當(dāng)結(jié)算金額萬分之五的違約金;延遲30個工作日以上的，除支付違約金外，甲方有權(quán)解除合同。

4、由于甲方商品質(zhì)量問題導(dǎo)致消費(fèi)者退貨或者乙方受到有關(guān)政府部門查處，甲方應(yīng)當(dāng)積極參與調(diào)查處理并賠償因此給乙方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失;情節(jié)嚴(yán)重給乙方商譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害的，乙方有權(quán)解除本合同。

1、任何一方非因?qū)Ψ竭`約提出解除本合同，均應(yīng)當(dāng)提前30個工作日以書面形式通知對方，合同自雙方協(xié)商確定的日期解除。甲方提出解除合同的，已經(jīng)支付的各種促銷服務(wù)費(fèi)用乙方不予返還;乙方提出解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際履行期的比例向甲方退還已經(jīng)收取的各種促銷服務(wù)費(fèi)用。

2、任何一方出現(xiàn)如下情形時，另一方有權(quán)無需預(yù)先告知即以書面通知的方式解除本合同，合同自通知送達(dá)之日解除。乙方提出解除合同的，已經(jīng)收取的各種促銷服務(wù)費(fèi)用不予返還;甲方提出解除合同的，乙方應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際履行期的比例向甲方退還已經(jīng)收取的各種促銷服務(wù)費(fèi)用：

1存在本合同第九條第2、3、4款約定的嚴(yán)重違約行為時;。

4未經(jīng)他方同意，把本合同的權(quán)利或義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方的;。

5增值稅一般納稅人資格被取消時。

3、合同解除后，雙方仍應(yīng)當(dāng)按照本合同第七條約定的方式進(jìn)行對帳和結(jié)算。

1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

2、合同期滿前1個月，如雙方同意繼續(xù)合作，應(yīng)重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同，乙方仍然下達(dá)訂單且甲方接受的，視為原合同自動順延。

十二、爭議解決方式。

本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按照以下第___種方式處理：

1向___________________仲裁委員會申請仲裁;。

2向___________________人民法院提起訴訟。

十三、促銷服務(wù)費(fèi)。

甲乙雙方可以協(xié)商約定，乙方為甲方提供的服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容期限;乙方收取促銷服務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額用途方式。

十四、其他。

1、本合同涉及的通知，應(yīng)當(dāng)以書面形式確認(rèn)，并在通知方通過郵局以掛號信、特快專遞等形式寄達(dá)本合同約定地址或被通知方工作人員簽收后，視為送達(dá)。

2、本合同附件為合同的有效組成部分，按照雙方約定的解釋順序進(jìn)行解釋。

3、本合同的變更和補(bǔ)充，雙方應(yīng)當(dāng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋單位公章或合同專用章后生效。

5、本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。

甲方：_____蓋章：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話/傳真：_____________。

電子郵件：________________。

開戶銀行/帳號：__________。

稅號：____________________乙方：_____蓋章：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話/傳真：______________。

電子郵件：________________。

開戶銀行/帳號：__________。

稅號：____________________。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇八

甲方：(需方)

乙方：(供方)

甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商就鋁型材供應(yīng)達(dá)成以下協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。

一、產(chǎn)品內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品名稱：

（2）表面處理：

（4）合金狀態(tài)：

（5）訂單數(shù)量：

（6）工程名：

二、產(chǎn)品價格、結(jié)算方式

（2）包裝方式：

（3）交貨地點(diǎn)：

（4）計(jì)算重量方式：實(shí)磅計(jì)重。

（5）以上報(bào)價含稅含運(yùn)費(fèi)，合金狀態(tài)為6063-5，6063-6價格在原價基礎(chǔ)上另加500元噸，特殊金屬和特殊表面處理價格面議。

三、交貨時間：

（1） 合同簽訂后，收到甲方第一批訂貨單后在現(xiàn)有模具情況下約15天交貨，（法定的不可抗力情況除外），后批的訂單約20天交貨。

（2）如果乙方原因不能按期交貨，乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方的相應(yīng)損失。

（3）如果乙方不能按期交貨，是甲方貨款不到位的原因，乙方不負(fù)責(zé)任。

四、付款方式：

（1）合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20％定金，訂單完成后，每車（12噸內(nèi)）貨到工地后十五天內(nèi)支付該車貨款，訂金在最后一車貨款中扣除，甲方不按照約定付款，乙方有權(quán)停止發(fā)貨。

（2）付款方式：電匯或支票。

六、相關(guān)事宜：

（1）乙方按甲方的訂貨單進(jìn)行生產(chǎn)（訂單甲方必須以書面形式通知乙方）乙方不得擅自改動，否則由乙方負(fù)責(zé)。由于甲方原因下錯單，或其它原因，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如需退貨的，須經(jīng)乙方同意，退貨價格按回收當(dāng)天“南海靈通”a00相應(yīng)鋁錠的七折執(zhí)行（不含包裝物）。

（3）在有模具情況下，若乙方超出25天仍未能完成交貨，乙方需按該批貨的貨款的3%天的罰金付予甲方。

（1）項(xiàng)退貨價格處理。

（5）甲方如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題，需在收到貨后三天內(nèi)反饋給乙方，乙方對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品包退、包換和賠償有關(guān)損失。

（6）對甲方委托乙方加工生產(chǎn)的任何模具和產(chǎn)品，如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產(chǎn)權(quán)及發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛等與乙方無關(guān)，由甲方自行處理，并承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，同時賠償由此帶來乙方的各項(xiàng)損失。

七、鋁材運(yùn)輸、貯存、使用及保養(yǎng)注意事項(xiàng)：

1、鋁材運(yùn)輸、貯存、使用過程中應(yīng)在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放，避免碰、撞上鋁材。

2、貯存時應(yīng)注意存放在xx、干燥的室內(nèi)，需露天堆放的，必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪，應(yīng)立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。

3、安裝使用時，鋁材連墻處應(yīng)進(jìn)行防腐處理，須避免被石灰、水泥、沙漿等強(qiáng)酸、強(qiáng)堿材料污染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材，以免腐蝕鋁材表面。

4、清洗鋁材時，請使用柔布，用自來水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用強(qiáng)腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項(xiàng)，造成本乙方品出現(xiàn)表面質(zhì)量問題（包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等）均不屬于乙方承諾的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范圍。

八、其它：

（1）本合同生效后，雙方必須嚴(yán)格履行，如其中一方出現(xiàn)違約情況，另一方有權(quán)終止合同，所造成的損失由違約方承擔(dān)。

（2）本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，也可簽定補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

（3）本合同有效期至。

（4）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方兩份，具有同等法律效力，簽字或蓋章后生效。

甲方： 乙方：

簽名： 簽名：

日期： 日期

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇九

供方：______。

需方：______。

供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。

第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量：

第二條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第__項(xiàng)作標(biāo)準(zhǔn)：

1、附商品樣本，作為合同附件。

2、商品質(zhì)量，按照____標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（副品不得超過__%）。

3、商品質(zhì)量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額。

1、商品定價，供需雙方同意按____定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化，需變動價格時，應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則，造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、單價和合同總金額：_________。

第四條包裝方式及包裝品處理_______。

（按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。

供方：______。

需方：______。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十

買方：____________（下稱甲方）

地址：____________電話：____________

賣方：____________（下稱乙方）

地址：____________電話：____________

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量

1、名稱____________

品種____________

規(guī)格____________

2、質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：

(1)按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件

（應(yīng)注明樣本封存及保管方式）。

(3)按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：

_________________________

（應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求）。

第二條數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

1、數(shù)量：________。

2、計(jì)量單位和方法：_______________________。

3、交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：

____________________________________________________________________。

第三條包裝方式和包裝品的處理：

(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。

第四條交貨方式：

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點(diǎn)：_________________。

3、運(yùn)輸方式：___________________

(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。

4、.保險(xiǎn)：___________________________

(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。

5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。

第五條驗(yàn)收：

1、驗(yàn)收時間：___________________。

2、驗(yàn)收方式：

_______________________________。

(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。

3、驗(yàn)收如發(fā)生爭議，由_________檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按__________檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

第六條價格與貨款支付：

1、單價：__________；總價：_________

（明確幣種及大寫）。

2、貨款支付：貨款的支付時間：__________________；貨款的支付方式：______________；運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時間及方式：_______________。 3、預(yù)付貨款：_________________________。 (根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。

第七條提出異議的時間和方法：

1、甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

2、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責(zé)任：

1、甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___％違約金。

2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算，向乙方支付違約金；如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。

4、甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填收貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。

7、其它約定：__________________________

_________________________________。

第九條乙方的違約責(zé)任：

1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___％的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價；甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。

3、乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

4、乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。

5、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。

6、貨物錯發(fā)的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。

7、其它：____________________________。

第十條爭議解決：

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，應(yīng)______________________________。

（此處約定管轄法院或仲裁機(jī)構(gòu)）

第十一條附加條款：

1.__________________。

2.__________________。

3.__________________。

第十二條其它事項(xiàng)：

1、按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

3、合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

4、本合同一式___份，雙方各執(zhí)___份。

甲方:_________乙方：_________

法定代表人：（簽字）____法定代表人：（簽字）_____

本合同于____年____月____日

訂立于____（地點(diǎn)）。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十一

第六條價格與貨款支付：

1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：____________;。

貨款的支付方式：____________;。

運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時間及方式：__________。

3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。

第七條提出異議的時間和方法：

1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責(zé)任：1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。

4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。7.其它約定：

第九條乙方的違約責(zé)任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。

6.貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。

8.其它：_______________。

第十條不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十二條附加條款：

第十三條其它事項(xiàng)：

1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方:______乙方：________。

受權(quán)代表：(簽字)______受權(quán)代表：(簽字)_______。

本合同于____年____月____日訂立于____(地點(diǎn))。

貨物。

范文三。

買方：美國科威有限公司(下稱甲方)。

賣方：河北強(qiáng)久自行車配件有限公司(下稱乙方)。

甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達(dá)成如下一致：

第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量。

1.產(chǎn)品的名稱：強(qiáng)久自行車qj-20xx32。

2.產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)，按(1)執(zhí)行。

(1)按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件。

(3)按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：____(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。

第二條產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法。

1.產(chǎn)品的數(shù)量：200。

2.計(jì)量單位、計(jì)量方法：輛。

第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)。

1.產(chǎn)品的交貨單位：河北強(qiáng)久自行車配件有限公司。

2.交貨方法，按下列第(2)項(xiàng)執(zhí)行：

(1)甲方送貨。

(2)乙方代運(yùn)。

(3)買受人自提自運(yùn)。

3.運(yùn)輸方式：公路運(yùn)輸。

4.到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)：強(qiáng)久自行車公司*號庫房。

5.交貨日期：20xx年12月05日

第四條：包裝方式和包裝品的處理。

包裝方式：

第五條產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算。

1.單價：57美元;總價：11400美元。

2.貨款支付：

(1)貨款的支付時間：____;。

(2)貨款的支付方式：_______;。

(3)運(yùn)雜費(fèi)和其他費(fèi)用的支付時間及方式________：。

3.預(yù)付貨款：________。

第六條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法。

1.甲方在驗(yàn)收中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定，

應(yīng)在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_10__天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品符合合同規(guī)定。

3.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

4.甲方在接到買受人書面異議后，應(yīng)在_10_天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則，即視為默認(rèn)買受人提出的異議和處理意見。

第七條甲方的違約責(zé)任。

1.甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。

3.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。

4.甲方如錯填到貨地點(diǎn)或接貨或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

第八條乙方的違約責(zé)任。

1.乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的__10_%的違約金。

2.乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;如果買受人不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。出賣人不能修理或者不能調(diào)換的，按不能交貨處理。

3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之__1.5__計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因買受人保管不善而發(fā)生的損失，應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

6.貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。

第九條不可抗力。

當(dāng)事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄍú荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在7天內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

第十條合同爭議的解決方式。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_2_種方式解決：

1.仲裁委員會仲裁;。

2.依法向人民法院起訴。

本合同自20xx年12月05日起生效，合同履行期內(nèi)，當(dāng)事人雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份;合同副本一式2份，分送銀行等單位各留存一份。

甲方：美國科威有限公司(章)法定代表人：委托代理人：

地址：

開戶銀行：

帳號：

電話：

郵編：

乙方：河北強(qiáng)久自行車配件有限公司(章)法定代表人：委托代理人：地址：

開戶銀行：

帳號：

電話：

郵編：

共

2

頁，當(dāng)前第。

2

頁

1

2

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十二

買賣雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。

第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量

____________________________________

第二條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第____項(xiàng)作標(biāo)準(zhǔn)：

1.附商品樣本，作為合同附件。

2.商品質(zhì)量，按照________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。副品不得超過____%。

3.商品質(zhì)量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額

1.商品定價，買賣雙方同意按________定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化，需變動價格時，應(yīng)經(jīng)買賣雙方協(xié)商。否則，造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2.單價和合同總金額：_________________________。

第四條包裝方式及包裝品處理__________________________________________。

按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應(yīng)按鐵路規(guī)定，訂明回空方法及時間，或另作規(guī)定。

第五條交貨方式

1.交貨時間：__________________。

2.交貨地點(diǎn)：_______________________________________。

3.運(yùn)輸方式：_______________________________________。

第六條驗(yàn)收方法___________________________。

按照交貨地點(diǎn)與時間，根據(jù)不同商品種類，規(guī)定驗(yàn)收的處理方法。

第七條預(yù)付貨款根據(jù)不同商品，決定是否預(yù)付貨款及金額。

第八條付款日期及結(jié)算方式______________。

第九條運(yùn)輸及保險(xiǎn)__________________。

根據(jù)實(shí)際情況，需委托對方代辦運(yùn)輸手續(xù)者，應(yīng)于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運(yùn)輸單位應(yīng)根據(jù)具體情況代為投保運(yùn)輸險(xiǎn)。

第十條運(yùn)輸費(fèi)用負(fù)擔(dān)_______________________。

第十一條違約責(zé)任

1.買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失，應(yīng)償付對方此批貨款總價____%的違約金。

2.賣方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者，賣方應(yīng)償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應(yīng)按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量，變動交貨時間，應(yīng)提前通知對方，征得同意，否則應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3.賣方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉?fàn)€等情況，買方有權(quán)拒絕付款如已付款，應(yīng)訂明退款退貨辦法，但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知賣方，因此所發(fā)生的一切費(fèi)用損失，由賣方負(fù)責(zé)，如經(jīng)賣方要求代為處理，并須負(fù)責(zé)迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。

4.上述約定的違約金不足以彌補(bǔ)對方損失的，違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的全部損失。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明，可以全部或部分免除該方當(dāng)事人的責(zé)任。

第十四條合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。

買方：蓋章_________________

法定代表人：蓋章___________

開戶銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

賣方：蓋章_________________

法定代表人：蓋章___________

開戶銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

五

甲方：_________

乙方：_________

為規(guī)范甲乙雙方在買賣合作過程中的廉潔行為，保證雙方合作的公平、公正性，特訂立本協(xié)議，供雙方遵守執(zhí)行。

一、甲乙雙方的責(zé)任

一嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

二嚴(yán)格執(zhí)行雙方確定的合同、協(xié)議及承諾等，按合同辦事;

三雙方如發(fā)現(xiàn)任何一方在業(yè)務(wù)活動中有違規(guī)、違法行為的，應(yīng)及時提醒對方，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)向相關(guān)部門舉報(bào)。

二、雙方責(zé)任

甲乙雙方在買賣合作過程中任何一方不準(zhǔn)向?qū)Ψ饺魏稳藛T索要或接受回扣、禮金、物品和好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。

三、違約責(zé)任

甲乙雙方如有違反以上條款的，按照管理權(quán)限給予處理，涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任;甲乙雙方如有任何一方給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償;并且甲方作為買方有權(quán)保留對乙方結(jié)算和產(chǎn)品質(zhì)量持懷疑態(tài)度的權(quán)利。

四、本責(zé)任書經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效，雙方合作期間有效;雙方合作期滿，結(jié)清款項(xiàng)后失效。

五、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方蓋章_________

乙方蓋章_________

簽約代表簽字_________

簽約代表簽字_________

_________年____月____日

_________年____月____日

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十三

賣方：_______________________。

本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項(xiàng)條款。

1.描述。

2.原產(chǎn)國和制造商名稱。

________________________________________。

3.包裝。

包裝在結(jié)實(shí)的新木箱或紙箱里，適合遠(yuǎn)距離的海運(yùn)/包裹郵遞/空運(yùn)和氣候的變化，能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

買方將對由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費(fèi)用負(fù)責(zé);也對由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運(yùn)一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。

4.嘜頭。

5.裝船時間。

6.裝貨港。

7.目的港。

8.保險(xiǎn)。

在cif條款下，由賣方辦理以買方為受益人的保險(xiǎn)額為發(fā)票金額110%的一切險(xiǎn)。

9.付款。

在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內(nèi)，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發(fā)票金額的100%)以及在條款10中所列裝運(yùn)文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。

10.文件。

(1)提單/空運(yùn)單：

a)在海運(yùn)條件下：

3份原始海運(yùn)提單，注明：“運(yùn)費(fèi)先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

b)在空運(yùn)條件下：

一份原始和一份復(fù)印的空運(yùn)單，注明“運(yùn)費(fèi)先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭，指定給買方。

(2)5份正本發(fā)票，注明：合同號、嘜頭(在多于一個嘜頭時，發(fā)票應(yīng)分開打印)，按照相關(guān)合同寫出明細(xì)。

(3)由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說明書。

(5)1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復(fù)印件。除此之外，賣方將在發(fā)貨后7天內(nèi)，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

(6)在cif條款下，1份正本保險(xiǎn)單或保險(xiǎn)憑證以及2份復(fù)印件，按發(fā)票金額的110%保全險(xiǎn)(allrisks)。

(7)如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。

(8)一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。

(9)文件的數(shù)量和內(nèi)容一定是完整和正確的。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時清關(guān)和提貨，全部損失由賣方負(fù)擔(dān)。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運(yùn)單上，否則，賣方將負(fù)擔(dān)由此造成的損失。

以上所有文件的拷貝件要寄給：喀土穆和北京辦公室。

11.裝運(yùn)。

在cfr/cif條款下：

a.賣方負(fù)責(zé)將貨物在裝運(yùn)期限內(nèi)從裝運(yùn)港運(yùn)到目的港。不允許轉(zhuǎn)船。一旦發(fā)生轉(zhuǎn)船，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)全部由賣方承擔(dān)。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的國旗。貨船船齡不能超過15年。

b.如果貨物用空運(yùn)/包裹方式郵遞，賣方將于條款5所列裝船期前30天，用傳真通知買方條款12(1)內(nèi)容。賣方在發(fā)運(yùn)貨物以后當(dāng)即按條款12(2)規(guī)定通知買方，以使買方安排保險(xiǎn)和及時辦理清關(guān)手續(xù)。

12.裝船通知。

(1)賣方為了以下目的(a、b、c)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天，用傳真通知買方合同號、品名、數(shù)量、價值、箱數(shù)、毛重、尺寸和在裝運(yùn)港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達(dá)到或者超過12米長，2.7米寬，3米高，賣方需要在裝運(yùn)前50天通知買方這些數(shù)據(jù)。如果有易燃和危險(xiǎn)物品需要標(biāo)明。

a.在條款9中的l/c付款條件下，開出一個信用證。

b.為了使買方在收到上述通知時能安排好其國內(nèi)運(yùn)輸，如果重量和尺寸超過此條款(1)中的規(guī)定時，買方將要求采取措施以適合買方進(jìn)行內(nèi)陸運(yùn)輸。

c.如果賣方?jīng)]有履行上述規(guī)定，全部損失由賣方承擔(dān)。

(2)賣方在完成貨物裝運(yùn)后，立即用傳真通知買方合同號、商品、數(shù)量、箱數(shù)、發(fā)票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運(yùn)時)或空運(yùn)單、航班號以及估計(jì)到貨日期等等。如果有易燃或危險(xiǎn)品，應(yīng)將其明細(xì)一起標(biāo)明。由于賣方?jīng)]及時通知造成買方?jīng)]有及時辦理保險(xiǎn)和清單事宜，全部損失由賣方負(fù)責(zé)。

14.質(zhì)量保證。

賣方保證其產(chǎn)品是用最好的材料、先進(jìn)的技術(shù)制造、全新且沒有使用過，完全符合本合同的質(zhì)量、性能和規(guī)格要求，與技術(shù)手冊相一致。質(zhì)保期從貨物到達(dá)目的港后算18個月，或由雙方代表簽字后的驗(yàn)收合格證明有效后算12個月。

15.檢驗(yàn)。

(1)在交貨以前，制造方將按條款10(4)的要求，對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量做一準(zhǔn)確、全面的檢驗(yàn)，并出具證明書，證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分，但是不被認(rèn)為是最終結(jié)果。制造方試運(yùn)行的結(jié)果和細(xì)節(jié)必須作為質(zhì)量證明的附件出現(xiàn)。

(2)當(dāng)商品到達(dá)現(xiàn)場以后，買方將申請?zhí)K丹商品檢驗(yàn)局對商品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量/重量作一個初步檢驗(yàn)，并作出檢驗(yàn)報(bào)告，如果商檢局發(fā)現(xiàn)有規(guī)格和數(shù)量或者兩者都不符的地方，除非責(zé)任是保險(xiǎn)公司或運(yùn)輸公司的，買方將在商品現(xiàn)場檢驗(yàn)之后30天以內(nèi)有權(quán)拒收商品或向賣方索賠。

(3)如果商品的'質(zhì)量和規(guī)格與合同不符，或在條款14所列的質(zhì)量保證期內(nèi)，由于任何原因被證實(shí)有缺陷，包括潛在缺陷或使用了不合格的材料，買方將安排由商檢局進(jìn)行檢驗(yàn)，并有權(quán)向賣方索賠。

16.索賠。

在貨物到達(dá)目的地后90天內(nèi)，除非保險(xiǎn)公司或船主負(fù)有責(zé)任，如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量有與合同條款不符之處，買方將有權(quán)進(jìn)行索賠，更換貨物或索賠損失、所有的費(fèi)用(如商檢費(fèi)、運(yùn)還和運(yùn)回替換貨物、保險(xiǎn)費(fèi)、倉儲和裝卸費(fèi)用等)將由賣方承擔(dān)。對于質(zhì)量，賣方將保證：從貨物到達(dá)目的地后的18個月內(nèi)，如果由于該設(shè)備由內(nèi)在缺陷、制造材料不合格或做工低劣，買方將立即書面通知賣方。

檢驗(yàn)證明將作為索賠的基礎(chǔ)。賣方對于買方的索賠，有責(zé)任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據(jù)損壞的程度降價)。如果有必要，將由賣方承擔(dān)費(fèi)用買方自行排除缺陷，如果賣方在收到前述索賠一個月內(nèi)不能回答買方，索賠將被認(rèn)為已被賣方接受。

17.不可抗力。

對于在生產(chǎn)過程或裝船或轉(zhuǎn)船過程中發(fā)生的不可抗力(如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)和地震或其他由雙方認(rèn)可的事件)引起的延誤船期或不能交貨，賣方將不負(fù)任何責(zé)任。賣方將迅速通知買方上述發(fā)生的一切，并在從那以后的14日之內(nèi)空郵一份由主管政府部門出具的事故證明書。

在這種情況下，賣方仍然有責(zé)任采取必要的措施盡快運(yùn)輸貨物。如果事故持續(xù)超過10周，買方有權(quán)取消合同。

18.遲交貨和罰款。

如果賣方?jīng)]有按合同要求及時交貨，除非是合同款17的不可抗力引起的，買方在賣方同意付罰金(經(jīng)付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨，罰款總數(shù)不超過交貨全部金額的10%，每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨，買方有權(quán)取消合同，不管合同是否被取消，賣方仍要不推遲地交納前述罰款。

19.仲裁。

與此合同有關(guān)的所有爭端及其執(zhí)行將通過談判友好地解決，如果不能協(xié)商解決，案例將提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)其公布的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁將在北京進(jìn)行，仲裁委員會的決定是終局性的，并對雙方都具有約束力，雙方既不能訴諸法庭，也不能向其他機(jī)構(gòu)要求修改決定，仲裁費(fèi)由敗訴的一方承擔(dān)。

20.合同的生效。

合同從雙方簽字日期起生效。

21.售后服務(wù)。

賣方要提供補(bǔ)口材料和售后服務(wù)。

22.特殊條款。

茲證明本合同由買賣雙方共同簽署，雙方各保留一份正本。

本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。

買方：_____________________。

_______年_______月_______日。

賣方：_____________________。

_______年_______月_______日。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十四

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十五

供貨方(甲方)：

購貨方(乙方)：

為維護(hù)雙方的權(quán)利和義務(wù)，明確雙方的責(zé)任，甲乙雙方根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內(nèi)為乙方供應(yīng)商品，達(dá)成如下商品購銷合同協(xié)議，以期雙方共同遵守：

一、商品的供應(yīng)。

1、甲方向乙方供應(yīng)商品的品種、數(shù)量以甲、乙雙方簽字確認(rèn)并蓋章的訂單為準(zhǔn)。

二、商品的質(zhì)量。

1、甲方向乙方供應(yīng)的商品的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合該商品的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按照通常標(biāo)準(zhǔn)或符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)。

2、在甲方每次向乙方供應(yīng)商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定。甲方在供應(yīng)乙方商品的同時應(yīng)當(dāng)提交所供應(yīng)商品合格證或質(zhì)量保證書。

三、商品的價格。

1、甲方向乙方供應(yīng)的商品，除要執(zhí)行國家訂價或國家指導(dǎo)價的，均由雙方協(xié)商訂價。

2、基于保護(hù)商業(yè)秘密的需要，甲方供應(yīng)的商品交易價格以雙方蓋章確認(rèn)的報(bào)價單為準(zhǔn)，報(bào)價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。

3、甲乙雙方積極配合，維護(hù)所經(jīng)營商品的市場零售價的相對穩(wěn)定和統(tǒng)一。甲方向乙方供應(yīng)的商品的價格不得高于當(dāng)?shù)厥袌鰞r格。

4、甲方在供貨價發(fā)生提價變動時，應(yīng)提前三十天書面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可執(zhí)行。否則，乙方仍按舊價和甲方進(jìn)行結(jié)算，并允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進(jìn)貨。

四、商品的包裝方式。

1、甲方向乙方供應(yīng)的商品的包裝應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的通用方式。沒有通用的方式，應(yīng)當(dāng)采取足以保護(hù)商品的包裝方式，保證商品安全、衛(wèi)生地運(yùn)抵乙方。

2、甲方商品包裝之標(biāo)示應(yīng)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，對于產(chǎn)地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質(zhì)期、生產(chǎn)期、保質(zhì)條件等必須有清晰的標(biāo)示。

3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標(biāo)準(zhǔn)，乙方可要求在供應(yīng)乙方的商品貼上貨號、條碼、標(biāo)簽。商品的包裝費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。

五、供應(yīng)商品的期限、地點(diǎn)、方式。

1、乙方自年月日起至年月日止向甲方采購貨品。

2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規(guī)定。

3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知后日內(nèi)未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改后的訂單交貨。

4、供貨的地點(diǎn)由具體的訂單指定。

5、供貨方式采用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。

6、甲方交貨時，應(yīng)提供乙方的訂單復(fù)印本，并采用乙方規(guī)定的送貨單填寫模式列明送貨的各項(xiàng)商品數(shù)量。

7、送貨的運(yùn)費(fèi)有甲方負(fù)責(zé)。

六、檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)與方式。

1、對于甲方供應(yīng)的貨物，乙方在驗(yàn)收時采用本協(xié)議第二條之標(biāo)準(zhǔn)做為質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

2、乙方收貨時僅對甲方所供應(yīng)物的數(shù)量的進(jìn)行驗(yàn)收或只對貨物進(jìn)行抽檢。

七、供應(yīng)商品的退貨。

1、甲方須保證無條件退換有質(zhì)量問題的商品(如變質(zhì)、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的商品。

2、在保質(zhì)期內(nèi)，乙方在符合貨物規(guī)定的保質(zhì)條件下保管該貨品，如發(fā)現(xiàn)甲方所供貨物有質(zhì)量問題，乙方均可向甲方提出質(zhì)量爭議，甲方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。而且乙方因質(zhì)量問題的退貨不受時間限制。

3、甲方同意為乙方更換保質(zhì)期剩余兩個月內(nèi)的產(chǎn)品(個別保質(zhì)期較短的商品除外)。

4、甲方在應(yīng)該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的，乙方當(dāng)已退貨處理，直接在應(yīng)付貨款中扣除該批貨款，并在一個月后銷毀該批商品。

5、所有情況下的退貨運(yùn)費(fèi)有甲方負(fù)責(zé)。

八、貨款結(jié)算方式。

1、實(shí)銷實(shí)結(jié)：甲乙雙方在雙方對單后天內(nèi)為甲方結(jié)算貨款。

2、乙方支付方式為(a、電匯;b、支票;c、現(xiàn)金)。

3、甲方結(jié)算時須按提供合法增值稅發(fā)票，如因甲方提供違法的增值稅發(fā)票，致使乙方受到稅務(wù)機(jī)關(guān)的查處或罰款的，由此產(chǎn)生的一切后果和費(fèi)用由甲方單方面負(fù)責(zé)。

十、違約責(zé)任。

1.甲方違反合同約定，多交或少交商品，乙方有權(quán)拒收多交的商品，一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)擔(dān);甲方少交商品，如造成乙方經(jīng)濟(jì)損失甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)供應(yīng)少交的商品。

2.乙方不得無故拒收甲方按合同供應(yīng)的商品，造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

3.甲方向乙方供應(yīng)的商品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，或提供假冒偽劣、變質(zhì)、變味的產(chǎn)品，導(dǎo)致乙方遭受相關(guān)政府部門或引致乙方顧客的投訴，乙方有權(quán)退貨，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。乙方可單方面終止本合同，并保留追究甲方賠償乙方商譽(yù)損失的權(quán)利。

十一、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方選擇中山市人民法院訴訟解決。

十二、本合同在合同所列附件齊全，并甲方為單位時，雙方法定代表人簽署及加蓋公章后生效;甲方為自然人時，自然人、乙方法定代表人簽署及加蓋手指模、公章后生效。

十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。未盡事宜，雙方協(xié)商簽定補(bǔ)充協(xié)議書，該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十六

賣方__________________(以下簡稱甲方)。

買方__________________(以下簡稱乙方)。

第一條本合約的標(biāo)的物_________產(chǎn)品分期付款總額定為人民幣___________元整。

乙方得依照下列規(guī)定支付款項(xiàng)予甲方。

(1)前款___________元(2)余款___________元(3)月息___________元。

第二條乙方預(yù)付___________元予甲方，余款自________年______月______日至__________年______月______日止，每月______日前各支付____________元。

第三條乙方與其保證人得就上述提供擔(dān)保，于本合約成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票______張交付甲方。

上述支票的保管處理權(quán)限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

第四條甲方于本合約訂立的同時，將____________產(chǎn)品交與乙方，以交換乙方的支票，并同意乙方對該產(chǎn)品的使用。

第五條乙方若能支付第二條分期付款金額、及其它應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用，須自支付日始以日息______分支付甲方作為延遲損失金。

第六條乙方須以正當(dāng)?shù)姆绞绞褂胈___________產(chǎn)品，若有違反，甲方可立即解除本合約。

第七條乙方若違反第二條的規(guī)定，即失去對____________產(chǎn)品的使用權(quán)，并應(yīng)立即將該產(chǎn)品歸還甲方。

____________年______月______日。

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十七

本合同由買方和賣方商訂。在合同項(xiàng)下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單價______________________

_________________________

第二條 合同總值

第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商

第四條 裝運(yùn)港

第五條 目的港

第六條 裝運(yùn)期

分運(yùn)：

轉(zhuǎn)運(yùn)：

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋及長途內(nèi)陸運(yùn)輸，防潮，防濕、防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。

第八條 嘜頭

第九條 保險(xiǎn)：裝運(yùn)后由買方投保。

第十條 付款條件

(1)買方在裝運(yùn)期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的__%，計(jì)____。該信用證在中國銀行____行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運(yùn)情況下，則按分運(yùn)比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩份副本，注明“運(yùn)費(fèi)已付”，空白抬頭，空白背書。

b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。

d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。

e.已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。

f.裝運(yùn)后即刻發(fā)給買方的已裝運(yùn)通知電報(bào)/電傳附本一份。

(2)賣方在裝運(yùn)后10天內(nèi)，須航空郵寄三套上述文件(f除外)寄給買方。

(3)中國銀行在收到合同____中規(guī)定的，由雙方簽署的驗(yàn)收證明后，在____天內(nèi)，承付合同金額的百分之____，金額為____。

(4)按本合同第15條和第18條，規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發(fā)生在中國境內(nèi)的銀行費(fèi)用應(yīng)由買方承擔(dān)，所有發(fā)生在中國境外的銀行費(fèi)用應(yīng)由賣方承擔(dān)。

第十一條 裝運(yùn)條件

(1)賣方必須在裝運(yùn)前四十天向買方通知預(yù)訂的船名及其運(yùn)輸路線，供買方確認(rèn)。

(2)賣方必須在裝運(yùn)前二十天通知買方預(yù)計(jì)發(fā)貨時間，合同號，發(fā)票金額，發(fā)運(yùn)件數(shù)及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢后四十八小時內(nèi)，以電報(bào)/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重，發(fā)票金額，船名和啟運(yùn)日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運(yùn)輸。

(5)如果由于賣方未及時按11條第(3)款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時保險(xiǎn)而造成的一切損失，由賣方承擔(dān)。

(6)在目的港卸貨和內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)囊磺匈M(fèi)用由買方承擔(dān)。

第十二條 技術(shù)文件

(1)下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運(yùn)：

a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。

b.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

(2)此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款 ( 1)中規(guī)定的技術(shù)文件。否則，買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。

第十三條 保質(zhì)條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)____起開始計(jì)算。

第十四條 檢驗(yàn)

(1)賣方/制造廠商必須在交貨之前對貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量進(jìn)行精確全面的檢驗(yàn)，并簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明貨物符合合同規(guī)定。此證明書不作為貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商必須將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。

(2)在貨物抵達(dá)目的地港之后，買方須申請中國商品檢驗(yàn)局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)，并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物抵達(dá)目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。

(3)如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料，買方將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)檢驗(yàn)證書向賣方索賠。

(4)如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期____天。

第十五條 索賠

(1)如果賣方對貨物與合同規(guī)定不符負(fù)有責(zé)任，且買方在本合同第13條第14條規(guī)定的檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：

a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費(fèi)用，包括：利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲、碼頭裝卸費(fèi)以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其它必要費(fèi)用。

b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費(fèi)用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。

(2)若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內(nèi)未予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。

第十六條 不可抗力

(1)如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應(yīng)延長。

(2)受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機(jī)構(gòu)出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。

(3)如果不可抗力事故持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條 仲裁

(1)凡由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。

(2)仲裁應(yīng)提交中國北京中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

(3)仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定者除外。

(4)仲裁期間，雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其它條款。

第十八條 延期和罰款

如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不超過貨物總值的5%，罰金率按每星期0.5%計(jì)算。不足一星期者按一星期計(jì)。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期，買方有權(quán)撤銷合同。盡管撤銷了合同，賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。

第十九條 附加條款(如果上述條款與下列附加條款不符，將以后者附加條款為準(zhǔn))

第二十條 本合同雙方簽字后生效。

買方: 賣方:

年 月 日

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十八

上訴人（原審被告）：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。

法定代表人：某某 職務(wù)：董事長。

被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。

原審被告：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。

負(fù)責(zé)人：某某，經(jīng)理。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。

上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。

該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實(shí)和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng)，該事實(shí)在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實(shí)是不清的。

（二）該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實(shí)是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。

（三）該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。

上訴人認(rèn)為，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。

本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在，且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù)，該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任，更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn)，且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見，該判決顯失公平。

本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢？對此，上訴人認(rèn)為，原審法院對本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述，本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴(yán)重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司

20年 月日

定制貨物買賣合同（專業(yè)19篇）篇十九

甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達(dá)成如下一致：

甲方將下列貨物賣與乙方：名稱規(guī)格或型號品牌生產(chǎn)商數(shù)量

雙方約定的價格條款是：____________________________

本合同總價款為人民幣______________________萬元。

交貨時間為：

每批次交貨數(shù)量的限制是：__________________________

雙方確定的交貨地點(diǎn)為________市________路________號；

運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，但是已經(jīng)合并計(jì)算入本合同的貨物單價中。

雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是：_______

甲方：_____________

乙方：_____________