廣告行業是一個充滿創意和競爭的行業，需要不斷更新和創新來滿足消費者的需求。看看這些廣告成功的秘訣，或許能幫助你開展更好的廣告宣傳。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇一

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇二

委托方：(以下簡稱甲方)。

發布方：(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規和規章規定，經友好協商，就有關事宜達成如下合同。

一、甲方委托乙方于年月日至年月日期間加工制作發布戶外廣告，合同期為年。合同期滿后，在同等條件下，甲方有優先續約權，若甲方在合約到期前有續約的意向，須在一個月前以書面的形式向乙方告之，否則乙方有權自行招商。

1、制作項目：立柱廣告三面翻。

2、面積和數量：塊，面積高米×18米×面。

3、地點：

4、材料要求：國標鋼材、戶外高精度車貼。

三、畫面內容采用甲方確認的樣稿，未經甲方同意，乙方不得改動樣稿。

四、乙方應充分了解當地戶外廣告審批及相關管理機構對廣告內容和表現形式的各種規定，并預先審查甲方的廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規和規章的廣告內容和表現形式，乙方應主動要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有權拒絕發布。畫面最終以工商等政府部門批復為準。

五、驗收：根據工商等政府部門批準時間為計算合同時間，安裝完畢一周內無異議即視為合格。

六、費用總額：rmb萬元/年(共計人民幣萬元整)，此款項包括但不限于合同期內的廣告審批費、發布費、首次畫面加工制作安裝費、維修保養費、稅費等。

七、付款方式：

1、簽約續約后，廣告發布經甲方驗收合格后付清總額的70%，即萬元整(元整);。

2、年月日前付清余款即萬元整(萬元整)。

八、糾紛解決方式：按《合同法》(經濟合同仲裁或法院起訴)。

九、甲方應向乙方提供廣告發布審批所必須的文件和有效證明，乙方負責辦理審批手續。

十、畫面更換約定：在合同期間，甲方提出更換畫面要求，乙方應在一周內按照甲方要求進行更換。每次更換噴繪畫面，甲方應于安裝完畢7日內另向乙方支付制作安裝費。

十一、在合同期限內，乙方保證所用廣告材料的質量。因廣告牌脫落、損壞等造成他人權益受到損害的，責任由乙方承擔。

十二、違約責任。

1、甲方若未按合同支付費用，除支付拖欠的費用外，并應支付乙方每天1%的拖欠違約金，且乙方有權單方面中止合同。

2、乙方保證甲方能夠在合同約定期間的正常發布，因政府行為及其他不可抗力(政府要求改建)導致廣告無法發布，乙方不屬違約，但臵換其他甲方認可的廣告位臵或應返還未履行部分的費用。

3、廣告牌若遇惡劣天氣或其他不可抗拒原因造成損壞的，由乙方承擔修復費用，乙方因不可抗拒原因未能在約定時間內對廣告牌進行修復的，發布時間順延，無法順延的按延誤時間抵扣退還甲方相應的費用。

十三、合同如有爭議，雙方應協商解決，不能解決的，可提交司法部門仲裁。

十四、本合同一式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，由雙方委托代理人在本合同簽名并加蓋公章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇三

委托方：

簽訂地點：

承接方：深圳??文化傳播有限公司。

簽訂日期：年月日

依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號。

1.3發布地點或形式：

1.4顏色：

1.5規格或材料：

1.6刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法。

2.1費用。

本次活動總金額為，(大寫圓整)。

2.2結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任。

4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。

2.向連云港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則。

本合同有效期自年月日生效至年月日終止。

委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)。

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇四

高層建筑頂部的廣告牌受外界影響因素復雜,其結構安全校核難度較大。那么簽訂樓頂廣告牌制作加工。

合同。

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：(以下簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執行。

一、項目名稱和地點：

1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告塔5座。

2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《長方貼墻》型廣告塔5座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

三、承包方式和造價：

《長方貼墻》型廣告塔5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。

四、工程價款支付、結算方式：

五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

六、雙方責任：

(一)甲方責任。

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其它監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協肋乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地內如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責任。

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為kn/m2(抗風設計值為級)。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用。

說明書。

定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

(蓋章)(蓋章)年月日年月日。

訂做方(甲方)：制作方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。

二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

三、承包方式及費用負擔。

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔。

四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。

五、結算方式及期限。

合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。

六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

八、其它事項：由雙方協商解決。

十、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部。

帳號：_______________________。

開戶行：工商銀行烏蘭察布支行。

簽單日期：_______年_______月_______日

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇五

甲方：____________（以下簡稱甲方）。

乙方：____________（以下簡稱乙方）。

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執行。

1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告塔5座。

2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。

1、依據甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆（暗紅色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《長方貼墻》型廣告塔5座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝；面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。

《長方貼墻》型廣告塔5座，單價每座元（大寫：元整）。合計人民幣元，大寫：整。

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。

（一）甲方責任。

1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其它監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協肋乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地內如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

（二）乙方責任。

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為kn/m2（抗風設計值為級）。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的.管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風、下雨、雪等）或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始；如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

（三）經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

（四）本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》cecs148：20xx、浙江省工程建設標準《浙江省戶外廣告設施鋼結構技術規程》。驗收手續一式兩份，甲乙方雙各持一份。

（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字：______乙方代表人簽字：______。

____年__月__日____年__月__日。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇六

委托方：

簽訂地點：

承接方：

簽訂日期：年月日

依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號。

1.3發布地點或形式：

1.4顏色：

1.5規格或材料：

1.6刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法。

2.1費用。

本次活動總金額為，(大寫圓整)。

2.2結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任。

4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。

2.向連云港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則。

本合同有效期自年月日生效至年月日終止。

委托方：承攬方：

單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)。

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇七

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著平等互利，協商一致的原則，就甲方委托乙方在____廣場墻體上安裝廣告畫面，制作事宜進行磋商，達成如下協議，并共同遵守。

一、廣告形象內容提供方式：甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設計原稿，乙方按。

甲方提供設計稿進行制作。甲方有責任向乙方提供形象廣告設計原稿與相關數據和制作日期。從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

二、付款方式：

廣告畫面尺寸：6米__20米，每平方_____元。計:_____（大寫）。

記證的手續由乙方代辦。

三、質量保證。

在合同有效期內，如發生廣告畫面褪色、脫落問題，由乙方負全部責任，質。

保有效期限為一年，不可抗拒的因素除外。

四、乙方權責：

1.乙方有權要求甲方出具制作圖稿，經甲方由甲方人員簽字確認。

2.乙方制作所需材料及完成品必須符合國家相關標準，保證使用的安全性。

3.乙方不得擅自改動或利用甲方提供的廣告形象設計稿及甲方提供的廣告形象設計稿及甲方之商標另做他用。

4.自覺維護甲方及其產品的形象和聲譽，在甲方指導下做好廣告形象制作工作。

五、違約規定：甲、乙雙方，若任何一方違反本協議，將承擔因此所造成的一切經濟。

損失。

六、本合同一式兩份，雙方各執一份，協議自簽字后生效，未盡事宜雙方協商解決。

甲方：

乙方：

_____年_____月_____日。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇八

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：廣告(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《xxx合同法》、《xxx廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告牌制作。

1、廣告牌規格：

2、材質：

3、要求:。

二：廣告牌安裝。

安裝地點：

三：工程造價及支付方式。

1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣元，大寫元整。

2.支付方式：

a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

四：工程期限。

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務。

甲方：

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

第1頁(本合同共2頁，蓋騎縫章)。

請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六：關于驗收。

1.乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

七、違約責任：

1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、因廣告所產生的責任的承擔：

1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

九、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。

2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方：乙方：

(蓋章)(蓋章)。

法人/授權代表(簽字)：法人/授權代表(簽字)：

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇九

甲方:。

乙方:。

甲、乙雙方本著平等自愿、互利互惠的原則,經友好協商,就甲方委托乙方制作、安裝、維護__樓樓頂廣告牌有關事宜達成一致,特訂立此合同.

制作、安裝、維護_市_·__樓樓頂廣告牌,具體規格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結構預埋件定位。

制作、安裝、維護_市_·__樓樓頂廣告牌按乙方報價包干,暫定工程總價款為人民幣_________整,雙方同意按實結算,該包干單價為包制作、包安裝、包工包料、包維護、包施工水電費、包稅費、包保險費等的全包方式。在施工過程中如有設計變更,乙方應予以執行,仍按包干單價計費。

乙方材料進場經驗收合格后七天內,甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%;。

乙方在甲方付款前應按甲方財務部門和當地稅務的要求出具合法、有效的發票。

乙方應自開工之日起__個日歷天完成制作和安裝,達到驗收合格的條件。

甲方的權利和義務:。

按時按量向乙方支付合同中規定的費用;。

乙方的權利和義務:。

本工程如需報建,乙方應全力予以配合;。

乙方用于本工程的材料設備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優等品,經甲方認可后才進行制作,不合格產品不得使用,如發現使用不符合甲方確認標準要求的材料設備,乙方負責重新購買及重新施工。

1、驗收標準:按國家相關行業的驗收。

2、工程完成后乙方先行自檢合格后,書面報請甲方要求進行驗收,并需達到雙方約定的質量標準。

3、如驗收不合要求,乙方自行返工并負擔返工費用至達到規定的標準為止。

4、乙方不得隨意對原設計進行修改或變量,如因在施工過程中發現設計文件或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經甲方確認,如發生增加工程的,乙方可以在合同價款外追加增加工程所需款項。

2、保修責任范圍包括凡因乙方施工質量、采購材料設備質量原因造成的損壞均屬保修責任范圍。

3、保修期內出現質量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇復雜或比較有難度的問題由乙方安排技術人員到現場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進場維修,乙方逾期進場維修的,甲方有權自行維修,所需款項將直接從保修金中扣除或甲方向乙方追償。

乙方未按本合同第三條約定完工的,每逾期一天,應向甲方承擔人民幣500元的違約金。

本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充合同,補充合同作為本合同附屬文件;。

本合同一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執一份均具同等法律效力;。

在本合同履行期內,雙方應盡量通過友好協商的方式解決,協商不成的,雙方均可向_市有管轄權的人民法院起訴。

甲方：_________。

法定代表人：_________。

_________年____月____日。

乙方：_________。

法定代表人：_________。

_________年____月____日。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇十

委托方(甲方)。

承攬方(乙方)。

依照《民法典》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。

第一條、制作承攬內容。

項目：

項目內容：

工期要求：

其他要求：

第二條、制作費用。

費用明細：乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結算相關費用。

第三條雙方約定的其他事項。

甲、乙雙方為委托方與承攬方關系，甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。

乙方在廣告相關制作、安裝時，必須規范操作，不得違章作業;乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇十一

依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告承攬要求。

1.1項目：________。

1.2制作地點：________。

1.3顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準;。

1.4起訖時間、日期：________年________月________日

第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費。

乙方按甲方要求進行加工制作。

2.2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收。

第四條違約責任。

4.1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。

第五條糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(1、2)項規定辦理。

1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。

2、向廣州當地人民法院起訴。

第六條附則。

6.2本合同有效期：自年月日至年月日終止。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇十二

甲方：

乙方：

依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告承攬要求。

項目：________。

制作地點：________。

顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準;。

起訖時間、日期：________年________月________日

第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費。

乙方按甲方要求進行加工制作。

結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收。

第四條違約責任。

委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。

承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。

其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(1、2)項規定辦理。

1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。

2、向廣州當地人民法院起訴。

第六條附則。

本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。

甲方：______乙方:______簽定時間：______。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇十三

甲方：

乙方：

根據《_合同法》，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關系，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。

第一條概況：

1、工程名稱：戶外落地式鋼結構廣告牌。

2、工程地點：西寧市南川東路海星陽光房地產項目工地外圍墻(原西寧電動工具廠)。

規格：戶外落地式鋼結構廣告牌一塊，總高米、長米具體施工要求以《附件1》為準。

第二條承包方式和總價。

1、包工包料(不含燈具、含稅金)。

2、戶外落地式鋼結構廣告牌總價為：萬元(大寫金額：萬仟元整)。

3、工程期限為15天。自xx年3月1日起至xx年3月15日止。

第三條圖紙：

1.本合同附戶外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張。

第四條質保：

1.經甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設的戶外落地式鋼結構廣告牌(含主體鋼結構前后面，不含廣告畫面)質保期為壹年(自甲方驗收合格之日算起)，質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因乙方設計要求、施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責修復(更換)，費用由乙方承擔。質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現的損壞，乙方不承擔任何責任。

第五條結算：

2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣元(大寫：元整)。

第六條甲方責任：

1.甲方委派魏鵬為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監督。辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。

2.甲方負責戶外落地式鋼結構廣告牌施工前期審批手續，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應負責協調。

3.若遇甲方原因及第三方原因延誤的工期因順延。

第七條乙方責任：

1.乙方委派為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇十四

廣告經營單位(乙方)：_________。

經雙方同意簽訂本合同信守執行。

一、有關廣告業務達成下列項目：

廣告種類：_________;廣告內容：_________;廣告面積：_________;廣告字數：_________;廣告費用：_________。

二、按《中華人民共和國廣告法》規定甲方應提供的證明文件：

_________。

三、本合同簽訂后不得更改，但遇特殊情況，經雙方同意，并按規定賠償損失費：

_________。

四、本合同一式_________份，甲方_________份，乙方_________份。報有關部門_________份。

五、附則：

_________。

六、本合同嚴格執行廣告管理條例和實施細則及民法典有關條款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________。

地址：_________地址：_________。

電話：_________電話：_________。

開戶銀行：_________開戶銀行：_________。

帳號：_________帳號：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

廣告項目制作加工合同范文（15篇）篇十五

甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規和規章規定，雙方充分協商，就外廣告制作工程項目，甲方委托由乙方施工。為明確甲乙雙方責任及權限簽訂本合同，并共同遵守。

一、甲方委托乙方于______年____月____日至______年____月____日期間制作安裝戶外廣告。甲方已全包給乙方，乙方包工。包料包工期，包施工質量及施工安全，在此施工中，工程現場如出現重大安全事故所造成的人員傷亡及財產損失，均由乙方負責。

二、合同簽訂后先首付工程款的50%，主體安裝后付工程35%，甲方驗收合格后，剩余款一次付清。

三、乙方安裝廣告必須符合質量標準或雙方約定的質量標準，并負責廣告的安全、養護和維修。

四、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權益受到損害的，侵權責任由乙方承擔。人員的`安全由乙方負責。

五、違約責任。

1、乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內對廣告進行修復的，廣告安裝時間應順延。乙方若無特殊原因未能在約定時間內對廣告進行修復的，廣告安裝時間應順延。

2、若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應無條件執行，乙方不負違約責任。

3、甲方負責產權單位的各項協調工作，包括場地的電源、水源等。

4、甲方負責對乙方施工進度進行督促，對施工質量進行驗收。

5、甲方如未按時付給乙方進度款，乙方隨時停工并有權拆除廣告牌。

六、合同內容如與國家法律、法規和規章相悖，應服從法律、法律和規章的規定。

甲方：_____________乙方：_____________。

負責人：__________負責人：____________。

____年___月___日_____年___月___日。

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。