通過簽署裝修合同，可以確保裝修過程中的權益不受侵害。我們為大家準備了一些裝修合同的典型樣本，可以作為參考。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇一

原告：____銀行股份有限公司____區支行(原____市商業銀行股份有限公司____區支行）。

負責人：____。

住所地：__________。

被告：________首飾有限公司。

法定代表人：唐____。

住所地：_____________。

被告：____，男，漢族，__________年4__________月__________日出生，住____________，身份證號：__________。

被告：____，女，漢族，__________年__________月__________日出生，住__市____________，身份證號：__________，系唐偉之妻。

2、判令被告________首飾有限公司支付本案實現債權的律師代理費5萬元；

3、判令被告唐____、吳____對上述款項承擔連帶清償責任；

5、本案訴訟費用由被告方承擔。

__________年__________月__________日，原告與被告________首飾有限公司簽訂《流動資金借款合同》，合同約定：

1、原告給被告________有限公司發放貸款1100萬元。

2、貸款期限12個月，自實際提款日起算。

3、貸款年利率8.439%。

4、逾期罰息利率在原借款利率基礎上加收50%。

5、被告________首飾有限公司承擔實現債權而發生費用，包括但不限于訴訟費、律師費等。合同簽訂后，原告按照合同約定給被告________首飾有限公司發放了1100萬元貸款。

同日，原告與被告________首飾有限公司簽訂《動產質押合同》，被告________首飾有限公司自愿以各類規格蜜蠟原料357袋（共計6715.9千克）提供抵押擔保，雙方委托四川______倉儲物流股份有限公司進行監管，并將質押物實際交付。

同日，原告與被告唐____、吳____簽訂《保證合同》，被告唐偉、吳仁青為被告________首飾有限公司上述貸款提供連帶責任保證，保證期間為債務履行期限屆滿之日起兩年，擔保范圍為借款本金、利息、罰息、訴訟費、律師費等。

貸款到期后，經原告多次催促，被告________首飾有限公司未按約定償還貸款本息，被告唐偉、吳仁青也未承擔擔保責任。綜上，原、被告簽訂的《流動資金借款合同》、《動產質押合同》、《保證合同》合法有效，原告已按照約定向被告________首飾有限公司發放貸款，被告________首飾有限公司未按照合同約定償還貸款本息。為維護原告合法權益，依據《民事訴訟法》的相關規定，特向貴院提起訴訟，請求貴院支持原告訴訟請求。

具狀人：__________。

__________年____月____日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇二

原告：姓名，民族，年齡。

住址：xxx。

郵編：xxx。

聯系電話：sss。

被告：xxx公司。

公司地址：xxx。

郵編：xxx。

聯系電話：xxx。

法定代表人：xxx。

職務：xxx。

訴訟請求：

1、要求被告向原告支付住院醫療保險金xx元。

2、承擔原告的誤工費和交通費aa元。

3、本案訴訟用度由被告承擔。

事實與理由。

3月23日，原告兒子xx由就讀的xxx學校代原告投保被告銷售的團體保險，保單號xxx，該合同約定：被告在合同期內對于被保險人發生的住院醫療用度在3萬以內按80%賠償。保險用度50元由原告支付，保險合同由原告孩子xx從學校帶回交由原告。

xx年x月x日，xx由于右腹稍微疼痛，由原告帶到xxx醫院看醫生。在做完b超后，醫生初步診斷為：右中腹囊性包塊，考慮右腎重度積水，并建議住院治療。辦了住院手續后，進一步做了ct螺旋掃描和拍片檢查。第二天上午醫生告訴原告必須動手術摘除兒子的右腎，要原告同家人商量一下做決定。

原告考慮到，小孩今年才8歲，切腎將影響到他將來的健康和生活。就向醫生提出轉院到大醫院做進一步的檢查和法療，看是否能保住右腎。

醫生同意了原告的請求，于208月2日給被保險人辦理了出院手續，開具了右側多囊腎診斷書。

原告想到通過學校為兒子買了保險，原告當天就向被告電話報案，被告客服職員回復原告往指定的醫院治療后，預備好資料向被告公司辦理索賠。

年8月3日，原告帶領被保險人到xx住院治療。經診斷為右腎重度積水，左upj狹窄并左腎積水。然后在該院接受了右腎造瘺護理手術，出院時院方建議定期復診，不適隨診。

原告小孩從進住xx醫院到yy醫院治療后于2010年8月20日出院。在回到xx后于2010年8月23日將所有理賠資料交到xx學校向被告申請理賠。

原告于2010年10月13日收到了被告公司的拒賠通知書，拒賠理由是：被保險人于2010年7月31日至2010年8月2日因“右側多囊腎”進住xx人民醫院，并于2010年8月3日至2010年8月20日因“1.右腎重度積水2.左upj狹窄并左腎積水”進住yy醫院，經調查核實，“多囊腎”是世界衛生組織《疾病和有關健康題目的國際統計分類》(icd-10)列為先天性疾病，而“右腎重度積水，左upj狹窄并左腎積水(本文來自電子商務論文，請保留。)”為“多囊腎”的并發癥，故被保險xx此次住院治療屬先天性畸形導致，根據保險合同條款第五條責任免除第十款規定：“被保險人的遺傳性疾病，先天性畸形、變形或染色體異常導致被保險人支出住院或特定門診醫療用度的，本公司不承擔給付醫療保險金責任”故我司遺憾地通知你：本次事故我公司不承擔保險責任，不予給付醫療保險金。

原告看完拒賠通知以后，對被告的拒賠理由表示強烈不滿，立即致電被告客服電話xx，向其提出異議：“xx醫院和yy醫院都是被告的定點醫院，診斷結果明顯不一致，為什么你們采用xx醫院初步診斷結果做拒賠理由?為什么不采用yy醫院有效治療以后的診斷結果依約理賠?反而把具有醫療技術和醫療設備高于xx醫院的yy醫院的診斷結論“右腎重度積水”推演為是“多囊腎”的并發癥而拒盡賠付?”

被告客服說會有人會對原告所提異議進行答復。同時，原告也在被告官方的網站留言表述上述異議。

越日，原告接到被告xx來電答復：堅持以xx醫院的診斷結論拒賠，否定yy醫院的診斷結論，以為“腎積水”是“多囊腎”的`并發癥。

所以，原告以為被告采用醫院級別低yy醫院，醫療技術水平也明顯低于xx醫院的診斷是極不公道的，其動機和目的就是不想對原告依約進行理賠。

比如，xx醫院對原告小孩的檢查和診斷僅得出右腎病變，而沒有查出左腎也有積水，假如按照xx醫生的建議，原告小孩的右腎早已不保了。

在收到被告的拒賠通知后，原告也多次聯系yy醫院原告小孩的主治醫生。質疑其“腎積水”是否是“多囊腎”其并發癥，該院醫生堅持“腎積水”是一種獨立存在的病，而非“多囊腎”原因引起的并發癥。院方同意再次開具能夠承擔責任的診斷證實書，并移交給原告小孩的各項檢查報告。

原告以為被告有意采信xx醫院對被保險人的誤診、誤斷;有意把yy醫院的“腎積水”結論想象成為“多囊腎”并發癥，無非是利用除外責任條款達到拒不履行合同約定的賠償義務。

退一步來講，即使是xx的診斷是正確的，原告以為被告仍要履行對原告進行保險賠償。其理由是：被告在承保原告的保險后，僅是通過原告的小孩將保險合同從學校帶回家交給原告，并無任何被告方職員把保險合同內容及免責事項向原告給予說明和提示。

綜上所述：被告的行為嚴重的踐踏了保險法，損害了原告和被保險人的正當權益。

據此，原告按照《中華人民共和國保險法》第十七條、第十九條、第三十條之規定向人民法院提起訴訟。懇請人民法院保護弱勢群體，依法判令被告依約履行給付保險金的義務。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇三

原告：______，男，______年______月______日出生，現住______市_____區_____街道_____號。

被告：______，男，______年______月______日出生，現住______市_____區_____街道_____號。

1、被告返還原告欠款____元人民幣；利息____元。

2、訴訟費____元由被告承擔。

______年______月______日，被告因經營資金緊張向原告借款______元用于周轉，寫下并約定______個月后一次還清欠款，利息按照銀行利息支付。到期后，被告以沒錢為由拒絕歸還。特起訴至法院，懇請法院查清事實，依法判決，以維護原告的合法權益。

此致

人民法院。

起訴人：__________。

______年______月______日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇四

電話：傳真：郵編：

被告：上海龍鵬房地產開發有限公司。

法定代表人：地址：

電話：傳真：郵編：

訴訟請求：

一、請求判令被告償還原告建筑工程款68，687，15.00元。

二、請求判令被告賠償其拖欠原告上述工程款自1994年1月1日至本案判決生效時的違約金。

三、請求判令本案訴訟費由實行承擔。

事實和理由：

1993年8月，江蘇建湖縣建設建筑工程公司上海分公司作為乙方與甲方上海龍鵬房地產開發有限公司簽訂建筑工程合同，約定乙方承建甲方位于上海市青浦區朱家角鎮新旺村第16號地塊花園別墅中的'部分單體別墅，工程范圍為c型別墅22幢，建筑面積為7，326平方米，工程造價約人民幣9，523，800.00元。由乙方以包工包料方式承包，并由乙方墊資施工，甲方按形象進度撥付工程進度款，具體做法為基礎工程完成后，甲方支付完成工作量的90%;主體工程完成后，支付完成主體工程量的90%;裝修工程完成后，支付總價的90%，待審核后再支付總價的5%工程款。預留總價的5%金額作為保修金和質量保證抵押金，其中2%作為保修金，3%作為質量保證抵押金，質量達到優良標準即可支付抵押金。如甲方拖欠工程進度款，應向乙方支付拖欠金額每日萬分之一的違約金。合同另對施工準備、工程期限、工程質量、工程驗收等作出約定。合同簽訂后，原告按約履行了建造義務，于1994年7月主體工程基本完成，但甲方在支付了208萬元工程款后其余款項未能按約支付，致使工程停工。

糾紛產生后，乙方多次協商解決問題，未果。期間，原告于2002年11月1日，建湖建設建筑工程公司改制為原告;2007年11月，上海瑞風工程造價咨詢有限公司對上述工程出具咨詢報告，其中工程概況載明已完工的建筑物總計21幢，于1993年11月6日開工，1994年6月20日停工，工程造價總計人民幣8，948，715.00元。

根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等法律的精神和具體規定，被告方拖欠原告方工程款的行為已經構成違約，應當承擔相應的法律后果。特具訴狀上呈人民法院，懇請依法維護原告合法權益。

此致

上海市青浦區人民法院。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇五

原告：____技術有限公司，住所地____市____區。

法定代表人：張____，總經理。

電話：010-________。

被告：____有限公司，住所地____市____區。

法定代表人：李____，總經理。

電話：010-________。

2、本案訴訟費由被告承擔。

____年____月____日至____月____日，原告與被告以傳真的方式簽訂三份《產品購銷合同》，合同均約定原告為被告供應cisco交換機，貨物總價款為162100元。雙方約定了交貨地點、驗貨及付款時間，逾期付款應自逾期之日起每日支付合同總額的3%的滯納金。合同簽訂后，原告依約于當日將貨物發出，并由被告簽收。但被告并未依約履行付款義務，僅支付貨款1萬元。經原告多次催促，被告均以帳戶無足夠現金為由予以拖延，并于____年____月____日向原告出具《承諾書》一份，其承諾自愿按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款162100元。

為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，請求人民法院依法支持原告的訴訟請求。

此致

____市____區人民法院。

具狀人：____技術有限公司。

____年____月____日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇六

被告劉××男４２歲漢主任同上××鄉經管會。

１．履行合同：

２．賠償經濟損失。

(一)請求的原因事實。

１．雙方是怎樣引起訂立承包合同的？

××縣××鄉辦企業制油廠，由于經營不善，連年虧損至20x'x年負債累累已停產三年了。我自幼在油廠工作已有近２０年的工齡，當時在本縣太平川油廠擔負生產指導工作。

經新建鄉武裝部部長的介紹來到××鄉擔起恢復制油廠生產，償還舊債的重任，由鄉經管會直接領導，被告是企業主要負責人。我的職稱是技術員。20xx年，油廠已恢復到扭虧為盈，又任命我為車間副主任，主管油廠的生產責任。隨著經濟體制改革的形勢，企業實際生產責任制，又因償還了積累三年的舊債，這才主動找我承包。從20xx年１２月末起至20xx年９月末止訂兩年承包期合同。20xx年３月１２日立的合同。

２．被告為什么中途撕毀了合同？

我從20xx年來到新建油廠。幾年來，我耳聞目睹了油廠的現實，深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關系是形成企業虧損的主要原因。為此，當被告找我擔任承包時，我就提條件，前段事務與承包后必須分清，庫存與帳面必須相符，不這樣我不承包。被告答應。但提出“先交接帳簿，以后查庫存，如有缺少，由保管員負責。這樣不耽誤生產。”我同意了，由于我要求過前后分清，各負其責。同時，又掌握承包前的廠內的底細，所以，被告就不顧一切了。他在我承包當年的５月７日對我說，油廠不承包了，還象過去一樣干，給你按每天工資８元計算，你把合同交回來吧！我不同意。

３．被告以權謀私，損害集體和個人利益的違法行為，我要跟他爭出個事非曲直來。

首先，我到縣委上訪：他們告訴我到縣企業局去談；企業局李局長介紹我到法院；法院金庭長讓我請律師代理辦；后來縣律師事務所兩名律師檢查了帳目，作出了承包階段盈利一萬四千多元，豆油少七千多斤，豆餅少一萬多斤的證明。我再找縣委書記王、羅兩領導同志，他們指示到信訪辦去立案，信訪辦的工作人員劉××說“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉同志。他把我介紹到縣委書記那；縣委書記指示：通過法律手段解決。介紹我去法院。在此期間，被告用威逼利誘的辦法，先煽動工人到我家去要工資，拿走我家的電視機，用此逼我交出合同，在我上訪的二年中劉××不顧黨紀國法，公然下令砸開油庫，原料房、生產車間、食堂，收去我承包期間純利１４１８３．２９元，占用食堂糧面１５００斤大米１００００斤、豆油４０斤。又悍然把油廠另行承包給第三人，庫存豆油經律師調查時已短少七千多斤，豆餅萬斤以上，劉××又想借用承包之機的混亂，以便消滅或減少他利用職權侵吞的集體財富罪責。

被告自知他的.行為已構成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法，首先盜用原告名義向上級打報告，說我自動撂下不干了，無能經營、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉政府，用鄉黨委、企業辦和他主持的經管會名義聯橫向縣打報告，說是原告自己請求不干。

以上就是本案的經過詳情，尚有未便記人的事實，留待法庭審理時面述。

(二)訴訟的理由。

20xx年３月１２日，雙方簽訂的合同是一種經營權承包。被告代表發包方把油廠經營管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據法令規定，它體現了所有權與經營權的分離。發包方不能再插手經營，只是監督管理而已。在承包期間，承包人依據合同規定應對生產、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負全部責任。除了每年向上級單位交納提留費外，承包人有完全自主經營權。然而，被告身為經管會主任，只是為了消滅和掩飾自己經濟上的問題，對我還個不跟他合作的人，決計踢開，所以不擇手段，毀約違法，此訴訟理由之一。

雙方簽訂的合同出于協商自愿，內容清楚，手續齊全，屬于有效的合同，應受法律保護。被告在合同生效后，既未經雙方協商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。

根據我國經濟合同法第三十三條之規定，發包方(被告)應承擔因此造成停工、丟失等一切實際損害的賠償責任。

發包方就此同一經營范圍和內容，又與第三方簽訂的承包合同是無效的，從簽訂之日起，就沒有享受法律保護的條件。

基于上記理由和事實，特提起訴訟，請求法律解決。

此致

上訴人：

20xx年xx月十二日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇七

被告：__________________。

請求人民法院依法判決：

1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;。

3、被告承擔本案訴訟費。

__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告__________房屋進行室內裝修，工程日期為_____月_____日至_____月_____日，簽訂合同當日原告支付了_____元裝修款。

__________年_____月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在_____月_____日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協議》，約定_____月_____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。

被告在簽訂補充協議之后，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態，現原告根據雙方的約定，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。

此致

____________________人民法院。

具狀人：__________________。

__________年_____月_____月。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇八

案由：追償權糾紛。

訴訟請求：請求人民法院依法判令：

1、被告一立即歸還保證款65000元。

2、被告二對上述款項承擔相應份額的清償責任;。

3、兩被告承擔本案全部訴訟費用。

事實與理由：

10月13日，被告因生意需要，向他人借款65000元，該筆款由原告及第二被告作為連帶擔保人。然而，由于第一被告并未及時償還本息，導致債權人多次向原告催討。4月份原告迫于壓力，只能承擔連帶責任，全額清償了該筆借款。隨后，原告多次向兩被告追償，但兩被告均不肯歸還，一直拖欠至今。

綜上，原告為維護自身合法權益，依據《民事訴訟法》、《擔保法》之相關規定訴至貴院，望貴院予以支持。

此致

杭州市蕭山區人民法院。

具狀人：

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇九

住所地：石家莊市××路×號。

法定代表人：李××，系該公司經理。

電話：××××××。

被告：邢臺××公司。

住所地：邢臺市××路×號。

法定代表人：王××，系該公司經理。

電話：××××××。

1、依法解除合同，被告返還原告價款100000元;。

2、判令被告依法賠償給原告造成的經濟損失××元。

3、訴訟費用由被告承擔。

原、被告于20xx年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經濟損失。

此致

××人民法院。

具狀人：石家莊市××公司。

×年×月×日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十

身份證號碼：xx。

住所地：xx。

被告：上海xx有限公司。

住所地：xx。

法定代表人：xx。

聯系地址：xx。

一、請求判令被告向原告償還借款本金人民幣70萬元；

三、本案訴訟費由被告承擔。

20xx年12月17日，被告由于經營需要向原告借款人民幣65萬元整，約定月利率為1.5%，為方便結算，雙方同時約定：利息從20xx年1月1日起算，至20xx年12月31日截止，利息結算時間為20xx年春節前，以后以此類推。

原告當日即通過銀行轉賬形式向被告支付人民幣65萬元整，20xx年1月26日(20xx年春節前幾天)，被告通過銀行轉賬形式向原告支付20xx月1日至20xx月31日期間的利息117000元；20xx年2月xx日(20xx年春節前幾天)，被告通過銀行轉賬形式向原告支付20xx年1月1日至20xx年12月31日期間的利息67000元，同時，被告以資金周轉困難為由，稱無法及時支付該期間另外5萬元利息，并承諾將該5萬元金額作為借款本金，加之原65萬元借款本金，同時向原告出具合計人民幣70萬元的收據，并約定自20xx月1日起，月利率為2%。

其后，原告因急需用錢，多次與被告協商、發函，要求返還借款及相應利息，但被告都嚴辭拒絕，原告無奈，只好向貴院提起訴訟，貴院于20xx年9月xx日作出判決，以還款期限未到為由，駁回原告的訴請，并同時認定，原告可在還款期限屆滿后通過合法途徑再行主張。

現被告仍拒絕還款，原告只好再行起訴。

原告認為，被告拒絕向原告返還借款本金70萬元，應立即返還，并按約定支付利息168000元【具體算法如下：700000×2%×12=168000元(注：暫計至20xx年12月底，并實際支付至付款之日)】。

在此，原告懇請貴院支持原告的全部訴訟請求。

此致

上海市xx人民法院。

具狀人：

二〇xx年一月五日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十一

原告：石家莊市××公司。

住所地：石家莊市××路×號。

法定代表人：李××，系該公司經理。

電話：××××××。

被告：邢臺××公司。

住所地：邢臺市××路×號。

法定代表人：王××，系該公司經理。

電話：××××××。

訴訟請求。

1、依法解除合同，被告返還原告價款100000元;。

2、判令被告依法賠償給原告造成的經濟損失××元。

3、訴訟費用由被告承擔。

事實和理由。

原、被告于訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經濟損失。

此致

××人民法院。

具狀人：石家莊市××公司。

×年×月×日。

法定代表人：王××。

住所地：××市××鎮××路。

請求事項：

1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。

3本案所有訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：

原告與被告經常有業務往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。4月，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次繼續向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。

綜上所述，原告認為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關系。原告已經如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權益。為了維護原告的合法權益。根據我國有關法律的相關規定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。

此致

××市人民法院。

具狀人：xxx。

xx年xx月xx日。

上訴人費xx。

被上訴人xx。

上訴人費傳虎因與被上訴人企業承包合同糾紛一案，不服清湖縣人民法院4月28日作出的清民二初字第00143號民事判決，提起上訴。

上訴請求。

一、撤銷清湖縣人民法院(2014)當清二初字第00143號民事判決;。

二、發回重審或駁回被上訴人林沐的訴訟請求。

事實與理由。

一、認定案由和法律關系錯誤。

上訴雙方及毛兵、王長城、戚國發5人雖然曾于8月5日簽定了“股東合作協議”，約定共同設立環球文化娛樂有限公司，但公司并未設立。1月19日，上訴人費傳虎注冊成立了個體工商戶清湖縣環球娛樂會所。因此，清湖縣環球娛樂會所外觀為個體工商戶，但5人之間有合作的意思表示。原審確定的案由為企業承包經營合同糾紛，但根據法律不論是個體工商戶還是個人合伙，都不屬于企業，如1991年民事訴訟法第二百零六條第二款“不是法人的企業、個體工商戶、農村承包經營戶、個人合伙，不適用本章規定”中就可以看出，企業與個體工商戶、個人合伙是并列的`概念，原判決認為：“本案系為企業承包經營合同糾紛”，是錯誤認定了法律關系的性質，屬于適用法律錯誤。

二、費傳虎與林沐、毛兵、王長城、戚國發之間的法律關系依法應當認定為民間借貸關系。

月30日，5人訂立《承包經營合同》，約定自清湖縣環球娛樂會所開業之日20元月15日起，由上訴人承包經營。同時約定林沐、毛兵、王長城、戚國發應在開業前3日內，將每人200萬元的投資款全部打入上訴人指定的賬戶。值得注意的是，截至約定的承包期開始之日，清湖縣環球娛樂會所并沒有注冊成立，5人均未取得經營權。原審認定“案涉《承包經營合同》的發包對象是林沐等四人擁有的‘清湖縣環球娛樂會所’經營權份額”，是無本之木、無源之水。清湖縣環球娛樂會所是上訴人費傳虎于2012年1月19日注冊成立的個體工商戶，自始是由上訴人自主經營、自負盈虧，其經營權與林沐等四人沒有任何關系。

民法通則第四條規定：民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。第三十條規定：個人合伙是指兩個以上公民按照協議，各自提供資金、實物、技術等，合伙經營、共同勞動。《承包經營合同》約定“乙方承包期內，有權自主經營并且自負盈虧”，“乙方承包期內，所產生的一切債權債務與甲方無涉，由乙方獨立承擔”，說明被上訴人等四人只出資，不參與經營、不共負盈虧，與合伙的法律規定相悖，屬于名為合伙、實為借貸的關系。被上訴人主張承包費沒有事實和法律依據，原審法院依法可以告知被上訴人按民間借貸關系變更訴訟請求，或駁回其訴訟請求，而不應當支付其錯誤的訴請。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十二

住址：***。

被告：***第二鋼窗廠。

負責人：***職務：廠長。

住址：***。

訴訟請求。

2、本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由。

6月30日，原告與被告在平等自愿的基礎上，經友好協商簽定了場地和房屋租賃合同，雙方約定合同期自191月1日起至年12月30日止，租賃費為每年76275元，并約定租金每半年交納一次，下半年租金在六月底前交清。合同生效后，被告于20前欠交租金133504.75元，和各欠交租金76275元，累計欠交租金286054.75元。根據合同約定：單方違約由違約方賠償總租賃額50%的違約金，因此被告應當支付38137.5元的.違約金(即總租賃額76275元的50%計38137.5元)。

以上款項經原告多次催要，但被告一直拖延不交，為了維護原告的合法權益不受損害，現向貴院提起訴訟，請求法院支持原告的訴訟請求。

證據和證據來源、證人姓名和住址。

此致

***人民法院。

附：本訴狀副本1份。

起訴人：***。

20*月*日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十三

原告：xx***科技有限公司，住址：……，法定代表人：……。

被告：xx****科技有限公司，住址：……，法定代表人……。

訴訟請求：

1、請求判決撤銷原、被告分別于20xx年5月24日、20xx年7月20日簽訂的兩份《銷售合同》，并責令被告退還已收的332250元貨款。

2、請求判決確認被告嚴重違約，并承擔938587.50元的違約責任。

3、判令被告承擔本案訴訟費。

事實和理由：

原告與被告于20xx年5月24日簽訂了一份總金額為24.45萬元的《銷售合同》(合同編號：100524)，約定被告向原告供應單價為25000元、品牌為“三星”、規格與型號為460aa04-v的46寸液晶拼接屏8臺(1366*768分辨率，360w/單元低功耗，50000小時使用壽命)。20xx年7月20日原告、被告雙方又簽訂了一份總金額為12萬元的《銷售合同》(合同編號：lft100720)，約定被告向原告供應單價為25000元、品牌為“三星”、規格與型號為460aa04-v的46寸液晶拼接屏4臺(1366*768分辨率，360w/單元低功耗，50000小時使用壽命)。上述兩份《銷售合同》文本除合同總價不同外，其他條款完全一致。在該兩份銷售合同第六條“質量標準”第1款中均約定“乙方保證本合同貨物為原生產廠家生產的從未使用過的新設備，其規格、技術條件滿足產品說明書的規定。”在該兩份銷售合同第十條“違約及責任界定”第1款中均約定：“未按合同約定條款履行職責視為違約。由違約導致工程延期的一方應賠付對方違約金，違約金金額計算方式為：合同工程總額的0.5%/每日計*延期天數。”上述合同還約定由被告負責設備的安裝和調試。在該兩份銷售合同附件《售后服務承諾書》中，被告承諾：其提供的液晶拼接屏有如下特點：“1、全系列產品均是采用三星液晶拼接屏，其中40寸以上均采用三星全球領先的did液晶屏。……”

20xx年7月16日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏8臺，被告在隨附的《設備簽收單》中標明該產品名稱為“46寸液晶拼接屏”，規格與型號為“460aa04-v”，原告工作人員對送貨數量予以確認。20xx年7月23日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏4臺，被告在其隨附的《設備簽收單》中標明該產品名稱為“46寸液晶拼接屏”，規格與型號為“lti460aa04-v”，原告工作人員對送貨數量予以確認。因被告針對兩批貨物提供的《設備簽收單》中均沒有“品牌”一欄，原告工作人員收貨時未核對該設備品牌。20xx年8月被告將該設備移交給原告，但未提供設備檢測報告和合格證，也未提供工程竣工驗收報告。

合同簽訂后，原告按約分批支付了上述貨款，截止20xx年1月28日，原告向被告支付貨款共計人民幣332250元(占兩份合同總金額的91.2%)，但被告共計僅開具了50000元的發票。余款32250元，因被告沒有開具發票，且未履行維保義務，故原告未予以支付。

該批設備自投入使用以來，使用僅十幾次，累計不足三十個小時，但問題不斷，與被告承諾的.使用壽命50000小時相差懸殊。20xx年11月21日，原告工作人員就上述設備情況進行現場查驗，發現被告提供的液晶拼接屏背面標簽所示型號為pd46n3，但撕開該標簽后卻發現其覆蓋處還有一層設備型號標簽，顯示該液晶拼接屏的真實型號為pd46n2。經查核，兩標簽顯示該兩個型號均為三星品牌，pd46n3液晶拼接屏的市場單價約為24000元，而pd46n2液晶拼接屏的市場單價約為8500元。故此我們認為：

一、被告以次充好，存在欺詐的故意，原告請求撤銷上述兩份《銷售合同》，并要求被告退還已收合同款332250元。

承前所述，被告在銷售合同和承諾書中皆約定/承諾其產品為三星品牌，且質量上乘(1366*768分辨率，360w/單元低功耗，50000小時使用壽命)，原告基于其陳述和承諾與被告簽訂了上述兩份銷售合同。被告應按約提供型號為460aa04-v、價值25000元/臺的三星品牌液晶拼接屏，而交貨時貨物表面顯示的型號是三星pd46n3。被告為了獲得巨額不法利益，故意以“pd46n3”標簽掩蓋該設備真實標簽(“pd46n2”)，且實際交貨貨物單價遠遠低于應交付貨物單價。從被告故意隱瞞所交設備的品牌規格型號的事實可以斷定：被告簽訂合同時就有偷梁換柱、以次充好、蓄謀欺詐的故意，從而使原告在違背真實意思的情況下與被告簽訂了合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十四條之規定，被告以欺詐的手段使原告在違背真實意思的情況下訂立了上述銷售合同，原告有權請求撤銷上述兩個銷售合同，要求被告退還原告已支付款項人民幣332250元(大寫：人民幣叁拾叁萬貳仟貳佰伍拾元整)。

二、基于被告偷梁換柱、以次充好，交貨不符，嚴重違約的事實，原告要求被告承擔938587.5元的違約責任。

如前所述，被告應交付單價為25000元的貨物，而實際交付貨物單價僅8500元，交貨不符部分的貨款占到兩份合同標的總額的82.3%，從而導致合同目的無法實現，明顯屬于嚴重違約。

上述《銷售合同》文本是被告提供的格式條款合同，根據《合同法》第四十條，“提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的，該條款無效”。同時，根據《合同法》第一百五十八條之規定，“當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間內將標的物的數量或者質量不符合約定的情形通知出賣人。……出賣人知道或者應當知道提供的標的物不符合約定的，買受人不受前兩款規定的通知時間的限制。”由于被告在出賣液晶拼接屏時故意掩蓋其真實型號，即被告交貨時已明知其所提供標的物不符合約定，所以，原告在上述貨物的使用壽命期內皆有權提起質量異議和交貨不符的異議。原告于20xx年11月21日發現被告交貨不符的情形后立即于當月28日函告被告，要求予以說明，但被告拒絕接洽，也不予函復。兩份銷售合同皆約定：被告收到首付款后10個工作日交付符合約定的貨物。原告于20xx年7月22日按照兩個合同的約定，分別支付了122250元和60000元的首付款，被告應依約最遲于20xx年8月1日交付符合約定的貨物，但交付不符合約定，且至今沒有更換符合約定的貨物，至今(20xx年12月28日)逾期交貨已達515天，故應承擔交貨不符的違約責任。根據《中華人民共和國合同法》第一百零七條：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。”故此原告要求被告根據上述兩份《銷售合同》第十條：“未按合同約定條款履行職責視為違約。……違約金金額計算方式為：合同總金額的0.5%/每日*延期交付天數。”要求被告承擔延期交貨違約金938587.5元(=364500元*0.5%/天*515天)。

綜上，為維護原告的合法權益，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第108條訴至貴院，請依法支持原告的訴訟請求。

此致

xx市****人民法院。

具狀人：xx***科技有限公司。

代理人：江蘇姑蘇律師事務所吳xx律師。

20xx年12月28日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十四

原告：xx，女，1987年、月、日生，漢族;身份證號：500、、、0、、;身份證地址：重慶市、、區、、路、、號、、單元、、;現住址：廣州市、、區、、路、、街、、號、、;聯系電話：020-8、、、1。

代理人：xx，廣東xx律師事務所律師，地址：xx;郵編：xx;手機：xx;電話：xx;傳真：xx。

被告：廣州市、、、有限公司;法定代表人：劉、、;注冊44、、、7;地址：廣州市、、區、、路、街、、號之、、;電話：138、、、。

訴訟請求。

1、依法解除原被告于x年11月5日簽訂的商鋪租賃協議;。

2、依法判決被告支付原告解除合同違約金人民幣42400.30元;。

3、依法判決被告退還原告的押金人民幣7912元;。

4、依法判決被告支付原告店鋪的裝修費用人民幣2元;。

5、依法判決被告承擔原告因訴訟而支出的公證費、律師費;。

6、本案的訴訟費用由被告承擔。

事實與理由。

一、原告同被告在年11月5日訂立了商鋪租賃合同，該合同詳細的約定了雙方的權利和義務;12月1日，被告制定了《、、、商業城管理規則》，并認為是雙方租賃合同的組成部分。可是，令原告忍無可忍的是，被告根本沒有履行合同的承諾，而且一再地故意刁難原告，想方設法迫使原告自動放棄商鋪經營：

1、年9月1日被告的、、商業城一期正式開業，占地470個平方，共有40多家參與商鋪經營，開業時整個商業城商鋪全是滿的，都在正常的經營。但是從3月份開始，由于被告的經營管理不善，而且租金高，大概有20家店鋪棄鋪走了。205月份，被告以重新裝修，重新招租等為接口，想6月份讓租戶全部歇業，但是被告拒不支付租戶的賠償。同時，租戶認為被告裝修只是幌子，目的是逼走大家，因此，堅決不同意，為此被告該方案擱淺。其實，從這一時刻開始，被告就已經埋下了要趕走原告等人的可怕想法。并一直在尋求機會實施報復。

2、從年9月份開業到08年6月，被告商場由原來的40多家到現在剩余17家(含臨檔)，期間斷斷續續的有租戶棄鋪，而商場也稱一直在做招商工作，不但一家都沒招到，反而越來越多空鋪。由于被告商場的管理不善，原告等租戶多次提出許多改善建議，但商場始終不作為。并在5月提出商場重新裝修方案，6月歇業一個月的通知，并要原告等租戶將自己店內的貨物打包搬走。原告認為歇業不妥并不能解決根本問題，并多次與商場協商，均不果，為此，年6月4日原告等租戶到、、區信訪辦信訪，希望協調與商場之間的矛盾，把商場經營好，、、區信訪辦于6月5日轉至、、街道進行協調。

3、更令原告不可接受的是，被告在不提供良好商業經營環境，致使起商場嚴重空置，已經不具備最基本的商業氛圍，這與被告在《、、商業城管理規則》的第十條明顯不符!該規則視為租賃合同的組成部分，被告明顯違約!

4、在其他租戶搬走后，被告的商場嚴重空置，然而，被告突然改變了合同約定的按面積分攤水電費的做法，要求原告與其他租戶(共三人)承擔被告全部商場的水電分攤費。相比較而言，原告比原來分攤的水電費多了好幾倍!原告不可能接收被告的做法：年8月3日，被告管理處發了8月份的租金7月份水電分攤的單，因分攤與以住不同，原告等檔主找被告商場協商。因為在原告從租賃該場地開始，截止年6月份的公攤水電費都是按面積計算的，雙方的合同也是這么約定的。可是，在被告發給原告7月份的公用水電分攤中，是上個月的幾倍!被告由于自己經營不善，不會管理致使其他租戶走人造成商場嚴重空置的后果，不能由原告承擔。同時，被告還應就此向原告承擔損失：原告訂立租賃合同的目的是實現商業經營，原告繳納的租金是較高的，被告應提供等價的商業經營條件和營業服務，可是，在年7月份，原本40多家商戶的商場，只剩下5家在經營，且商場把空檔的燈及空調全關，以致讓消費者覺得此商場呈半倒閉狀態，令原告與其他剩下的檔主無法正常經營。同時，被告貼出拍賣公告，路人走過看見都認為這里不久后就會被查封、倒閉。

但是，對于公攤水電費一事，雙方最終協商無果，為此，年8月6日(8：30-10：30)檔主向、、街道有關人員求助，反映08年8月5日被告違約的相關情況，街道辦事處人員要求先了解雙方情況后再協商解決，.原告及其他檔主提交了相關合同、身份證復印件。經街道協商管理處負責人說按以往分攤的收。被告覺得自己理屈，接受了街道辦的方案。

5、年8月11日-17日期間，被告關閉了商場的空調，已嚴重影響原告及其他檔主的正常經營，檔主要求管理處能提供維修空調電話給檔主找人修理，遭管理處負責人拒絕：

6、更令人氣憤的是，年8月14日，被告竟然將已經空置的商鋪以10元出租給經營同類商品的租客!在原告繳納高額的租金的情況下，被告卻已超低的價格出租給其他租戶，為此，致使整個商場秩序混亂，品味低劣。原告和同類商品在一個商場經營，但是原告繳納的租金卻是其他租戶的幾十甚至幾百倍!原告的心理是非常難受的!被告的這種行為不但違法，更違背雙方合同的約定。

7、年月日，被告商場給d檔女裝二萬三，協商離開。進一步孤立原告等剩下的三戶租戶。被告商場開始停開空調。

8、被告為了讓原告主動走人，采取不收取租金的辦法逼原告走人。可是，原告為此而付出了巨大的投入，在被告不賠償的情況下，原告不可能走人。年月日下午2:00左右，原告到被告辦公室交納10月份的租金，可被告拒絕收取租金，被告堅持要原告先交罰款，然后才能交10月的租金。原告希望先交租金，然后再一起核實有爭議的時間(也就是罰款的證據真實性)，可被告再次拒絕收取原告的租金，并不再與原告做任何的討論和協商。因為每月5日是最后的交租金日，原告被迫無奈，最后只好由原告的父親向110求助，以證明被告不收取租金的事實。〈報警回執：〈、、(08)019、、、〉，處理民警警號：025、、、、〉10月6日，原告將上述事情告知、、街道，要求協商解決。在街道辦人員的調解過程中，被告最后要求原告必須寫下保證書，否則不收取租金，并且稱：“如不服氣，可以到法院告啊!”原告為了能繼續經營，被迫寫下保證書，被告才收取了原告10月份的租金。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十五

法定代表人：_________________，系_________。

復議請求。

請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號，并責令被申請人依法重新作出處理決定。

事實及理由。

申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案，第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后，在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下，草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定)，申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號，該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚，證據不確鑿，內容不適當為由，撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日，被申請人作出《__________鄉人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同，已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的，被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此，申請人對被申請人作出的6號處理決定不服，現依法申請行政復議。

從法律依據上，_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知，申請人家(戶主_________，系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時，《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況，但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上，申請人家多年來進行了管理、看護，予防止被他人侵占。_________年，第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子，_________年申請人發現后，采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現本案爭議，原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等，第三人見爭議土地將來可能增值較大，便采取訴訟、行政確權等手段，企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中，_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地，曾某華系土地發包時組長)及書證等可以證實。

被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時，承包有野狗洞土地，并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地，完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載，_________________荒山一片)的關鍵事實，更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中，提到第三人陳某某的1.71畝，冊上載明：_________________東西北抵溝，南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖，爭議地四至界限應為：東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對，均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地，既然是承包地，為何又要開墾荒地”一節，被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視，并在本案中即時給予糾正。

被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖，申請人是在收到處理決定后才得知，無法判斷被申請人是否組織過現場指界。如果被申請人組織現場指界，為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人，無論是_________還是_________，兩家在爭議地附近無土地，無法判斷爭議地狀況。另外，被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父)，那就說本案主體有不適格之處，在處理時卻未予重視。

綜上所述，被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據不足，處理決定內容明顯不當，處理結果損害了申請人的合法權益。據此，申請人根據《中華人民共和國行政復議法》第9條的規定，特申請行政復議，望復議機關支持申請人的復議請求，撤銷被申請人作出的本案6號處理決定，責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!

此致

__________縣人民政府。

申請人：_________________。

_________年_________月_________日。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十六

地址：北京市海淀區******。

被告：***性別：男民族：漢，出生日期：19**年*月*日

身份證號碼：******************電話：130**********。

地址：北京市海淀區******。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十七

原告：***，住所地：***，法定代表人：***。

訴訟請求：

1、請求法院判令被告于之前搬出租賃房屋;。

(計算方式：從1月1日計算至起訴之日205月26日共145天，建筑面積共。

30.6平方米，日租金5元/平方米，按合同第十條約定按五倍租金計算違約金，145天*30.6平方米*5元/平方米*5倍=110925元)。

3、請求法院判令被告支付從年月日至年月日止的水電費共計8933.4元;。

4、本案的訴訟費用全部由被告承擔。

事實和理由：

原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》約定原告將**路478號共30.6平方米的房屋出租給被告租金每日5元/平方米租期從201月1日至年12月31日。在合同即將到期前的2013年10月22日原告向被告送達書面通知要求被告做好搬遷準備工作被告親自簽收了通知。2013年12月26日原告再次對被告送達了書面通知要求被告于年1月24日前搬出租賃房屋。此后原告又于2014年1月23日和2月13日分別兩次書面通知被告要求盡快搬出租賃房屋但被告均拒絕予以配合。

依租賃合同第十條第二項約定，租賃期滿，乙方逾期不歸還租賃物，則每逾期一天應向甲方支付逾期歸還前日租金五倍的違約金，暫計算至起訴之日為110925元。被告尚拖欠水電費8933.4元，應一并支付。原告認為，被告逾期拒絕搬遷的行為已構成違約，故訴至貴院，請求依法支持原告的訴訟請求。

此致

**區人民法院。

具狀人：****。

民事起訴狀裝修合同糾紛（通用18篇）篇十八

原告:王××,男,住×市×區×街×號,電話:×。

被告:張××,男,住×市×區×街×號,電話:×。

訴訟請求。

1、依法判決被告支付原告租金60307.7元及利息（暫計至12月,共6個月）.

2、依法判決被告支付原告違約金3元.

3、依法判決原告不返還被告保證金32000元.

4、本案所有訴訟費由被告承擔.

事實與理由。

1月29日,原告與被告簽訂了一份房屋租賃合同,合同約定租賃期限從202月5日至2月5日,月租金16000元,每月5日前交付當月的租金.被告向原告支付兩個月租金32000元作為保證金,若被告拖延交租超過5天,原告有權解除合同并沒收保證金.合同同時約定若一方違約,則應向另一方支付違約金32000元.合同簽訂后,原告體諒被告的困難,曾多次減租給與被告方便,但是被告從年10月開始拖欠原告租金共計60307.7元.原告向被告多次催交租金未果后,為了維護自己的合法權益,原告于6月8日向被告發出律師函函告被告支付租金,但是,被告至今依然沒有支付拖欠的租金.被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權益.為了維護原告的合法權益,原告只好訴至法院,請求法院依法判決.

××市人民法院。

具狀人:。

今日熱點。