裝修合同應當符合法律規定和行業標準，確保合同的合法性和有效性。閱讀一些裝修合同范文可以讓我們更清楚地了解合同的一般結構和常用條款，為我們的裝修合同起到參考作用。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇一

根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況。

1、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2、裝飾施工地點：__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____。

其中：

材料費：______，人工費：______。

管理費：______，設計費：______。

垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____。

其他費用：______。

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。

二、關于材料供__________的約定：

1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備，__________為符合設計要求的合格產品，并__________按時供__________到現場，乙方__________辦理驗收手續。如甲方供__________的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方__________及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均__________用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供__________的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，__________禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關于工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方__________予賠償。

6、工程驗收。

甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方__________予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7、工程竣工：乙方__________提前三天通知甲方驗收，甲方__________自接到通知____日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方__________承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關于工程價款及結算的約定：

1、工程款付款方式列下表：

2、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3、工程保修期________年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4、雙方款項往來，均__________出具收據，施工結束須開具發票。

六、其它事項。

1、甲方工作：

(1)甲方__________在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部__________或部分__________房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相__________審批手續，并承擔有關費用。

2、乙方工作：

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方__________予認可。如更換人員，乙方__________及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付違約金。

2、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

八、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向____省建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。

九、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，__________經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，__________按合同總價款5%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、其它約定：

十一、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方：

乙方：

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇二

申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯系電話：_________________。

被申請人（一審被告，二審上訴人）：____________________云南電網__________局：_________________，住所地：_________________，統一社會信用代碼：_________________，聯系電話：_________________。

負責人：王__________，該局局長。

被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖__________，性別，出生日期：_________________，民族：_________________，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯系電話：_________________。

被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通__________公司：_________________，住所地：_________________，統一社會信用代碼：_________________，聯系電話：_________________。

法定代表人：李__________，該公司執行董事。

申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規定，向貴院申請再審。

1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。

2.改判申請再審人不承擔責任。

3.本案訴訟費用由被申請人承擔。

申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規定，具體理由如下：

原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊，對承攬人具有選任不當的過錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。

首先，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規定的建筑施工資質。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊，并無對承攬人選任不當的過錯。

其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業資質等級的依據，但并未明確規定未取得資質企業不得進行裝飾裝修工程施工。

再次，《建筑法》第四十九條規定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。

此外，參考最高人民法院（20xx）民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案朱__________及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質，不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業資質等級的依據，但并未明確規定未取得資質企業不得進行裝飾裝修工程施工，且該規定系部門規章，不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規定應認定為無效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。

綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。

此致

__________高級人民法院。

申請人：_________________。

__________年___月___日。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇三

依照《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該______________________裝修施工合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

一、工程概況：

1、工程地點：_______。

2、工程內容：室內設計和裝修施工。

3、工程造價：______________元(大寫)。

二、協議內容：

1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號_____________室裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

2、甲方支付首期款_______元。

3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：

4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。

本協議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協議書一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。

全權授權代表：_______。

___年___月___日。

全權授權代表：_______。

___年___月___日。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇四

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋裝修，訂立本協議，以共同恪守。

一、工程地點：__縣華宇小區g幢401室。

二、形式結構：單層式三室兩廳一廚兩衛。

三、工程工期：開工之日算起一個半月(45天)。

四、承包方式：

乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見附表1：甲方提供裝飾裝修材料明細表。附表2：乙方提供裝飾裝修材料明細表)。

五、工程項目：

1、乙方負責5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，兩個衛生間墻面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨。瓷磚由甲方提供，其余材料由乙方提供。

2、乙方負責電路水路改造：

3、乙方負責集成吊頂：廚房，兩個衛生間。

4、包三個水管。

5、乙方負責客廳頂部打石膏條，客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。

6、墻面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方負責。

7、乙方負責安裝衛生間門兩扇、燈、潔具，材料由甲方提供。

8、裝修完成后由乙方負責清理打掃。

9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案，商量確定，未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

六、材料、設備的供應。

1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管。

2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、質量、計量標準及數量相符。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

七、質量標準。

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

八、工程造價。

甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。

九、工程款按以下方式支付：

(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款。

(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，如果裝修出現質量問題，乙方應該免費為甲方排查，否則，退還受損金額!

十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇五

按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規定》和其它法律、法規，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

1.1、工程名稱：______________。

1.2、工程地點：______________。

1.3、承包范圍：______________。

1.4、承包方式：______________。

1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，于______年____月____日竣工。

1.6、工程質量：______________。

2.1、開工前____天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2、指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3、委托______監理公司進行工程監理，監理公司任命______為監理工程師。其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方____份。

2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部問辦理相應審批手續。

2.6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2、指派______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。

3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算）。工期相應順延。

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（jgj73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（gbj30-88）等國家制定的施工及驗收現范為質量評定驗收標準。

5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

6.1、雙方商定本合同價款采用第____種：

（1）固定價格。

（2）固定價格加____%包干風險系數計算。包干風險包括____________內容。

（3）以可調價格:按照深圳市有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

撥款分____次進行，撥款____%金額。

6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在____天內，結清尾款。

7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

7.2、凡由乙方采購的村料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

9.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____%支付滯納金。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9.5、甲方未辦理裝修的任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

9.6、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

9.7、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

發包人：____________承包人：____________。

法人代表：__________法人代表：__________。

_______年____月____日_______年____月____日。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇六

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第一條工程概況。

1.1工程名稱：_________。

1.2工程地點：_________。

1.3承包范圍：_________。

1.4承包方式：_________。

1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月_________日竣工。

1.6工程質量：_________。

1.7合同價款(人民幣大寫)：_________。

第二條甲方工作。

2.1開工前_________天，向乙方提供經確認的施工圖紙做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。

2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

第三條乙方工作。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條關于工期的約定。

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

第五條關于工程質量及驗收的約定。

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔得驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條關于工程價款及結算的約定。

6.1雙方商定本合同價款采用第_________種：

(1)固定價格。

(2)固定價格加_________%包干風險系數計算。包干風險包括內容。

(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

6.2本合同生效后，甲方分_________次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_________天內，結清尾款。

第七條關于材料供應的約定。

7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關安全生產和防火的約定。

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條獎勵和違約責任。

9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________%支付滯納金。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方_________元，作為獎勵。

9.3乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方_________元，作為獎勵。.

9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9.5甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

9.6未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙主方負責并承擔損失。

9.7未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.8因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十條爭議或糾紛處理。

10.1本合同在履期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

第十一條其他約定。

_________。

第十二條附則。

12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

12.2本合同正本_________份，雙方各執_________份。副本_________份，甲方執_________份，乙方執_________份。

12.3本合同履行完成后自動終止。

12.4附件。

(1)施工圖紙或作法說明。

(2)工程項目一覽表。

(3)工程預算書。

(4)甲方提供貨物清單。

(5)會議紀要。

(6)設計變更。

(7)其他。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

法定代表人(簽)：_________法定代表人(簽)：_________。

代理人(簽)：_________代理人(簽)：_________。

單位地址：_________單位地址：_________。

電話：_________電話：_________。

傳真：_________傳真：_________。

郵編：_________郵編：_________。

開戶銀行：_________開戶銀行：_________。

戶名：_________戶名：_________。

賬號：_________賬號：_________。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇七

為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、杭州市人民政府令第141號《杭州市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

2.裝飾施工地點：_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。

3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建筑面積_____平方米。

4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。

5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。

6.本工程由_____設計。

7.工期：工程期限_____天，從_____年_____月_____日開工，至_____年_____月_____日竣工。

1.總價款：_____(大寫)元(其中：設計費__元，管理費(_____%)元，稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。年月日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;年月日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;年月日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后_____日內一次付清。

1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。

2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。

4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇八

甲方：

乙方：

本著“自愿互利、真誠合作”的原則，為明確工程施工內容和雙方責任，甲乙雙方根據本程的具體情況和施工環境的特點，經雙方商定，達成以下合同條文，供雙方共同遵守：

一、工程概況。

1、工程名稱：室內裝修工程。

2、工程地點：

3、工程范圍：室內裝修，水工工程。

4、承包范圍：包工。

5、施工工期：本工程自__年__月__日開工，至__年__月__日。

二、承包造價及工程量：

各項造價詳見工程報價清單，工程量按最終實際工程量結算。

三、施工要求及驗收約定：

1、乙方在施工過程中，按照圖紙施工；

2、不得浪費材料，一經發現按實際價格的二倍從工程款中扣除；

3、甲方材料出倉并經乙方簽領后由乙方負責保管；

5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞，其損壞材料按實際價格從工程款中扣除；

6、如果因甲方提供的材料及設備不合格而影響工程質量，從而造成返工的費用由甲方承擔。

四、付款方式：

按實際工程量進度的付款，工程款完成后十五天付清總工程款。

五、雙方責任：

1、甲方的責任：協助乙方現場施工，并及時提供施工材料給乙方施工使用；

2、乙方的責任：安全施工，施工途中避免一切安全事故，發生工傷事故或造成第三方損失，由乙方自行承擔一切后果責任，與甲方無關。

六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協商解決。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

八、合同從雙方簽字之日起生效。

甲方代表：

乙方代表：

日期：

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇九

工程發包方（甲方）：

工程承包方（乙方）：

按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第一條工程概況。

1.1工程名稱。

1.2工程地點：

1.3承包范圍：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

1.6工程質量：

1.7合同價款（人民幣大寫）：

第二條甲方工作。

2.1開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方份。

2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

第三條乙方工作。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條關于工期的約定。

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

第五條關于工程質量及驗收的約定。

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條關于工程價款及結算的約定。

6.1雙方商定本合同價款采用第種：

（1）固定價格。

（2）固定價格加％包干風險系數計算。包干風險包括內容。

（3）可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

6.2本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內，結清尾款。

第七條關于材料供應的約定。

7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關安全生產和防火的約定。

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條獎勵和違約責任。

9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9.5甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

9.6未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

9.7未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.8因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十條爭議或糾紛處理。

10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

第十一條其它約定。

第十二條附則。

12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

12.2本合同正式兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

12.3本合同履行完成后自動終止。

12.4附件。

（1）施工圖紙或作法說明。

（2）工程項目一覽表。

（3）工程預算書。

（4）甲方提供貨物清單。

（5）會議紀要。

（6）設計變更。

（7）其他。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代表人：

單位地址：單位地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

郵碼：郵碼：

開戶銀行：開戶銀行：

戶名：戶名：

帳號：帳號：

年月日年月日。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十

出租方：(下稱甲方)。

承租方：(下稱乙方)。

甲乙雙方依照國家經濟合同法和省市有關房屋管理法規，在租賃期內，為明確雙方的權利和義務，經協商簽訂如下協議，共同遵守。

一、租賃物業位置：位于佛山市_x路_x號。

二、租賃物業用途：對該物業改造成多功能綜合性商務酒店進行經營。

三、租賃物業面積和范圍：該幢大樓的x至x層，建筑面積為__平方米。包括不計租金的首層大堂和整幛大樓運作服務的設施設備(包括現有的水電設施、消防設施等)及設施設備用房、外墻立面、樓頂等都是租賃物業的組成部分。

四、租賃期限：該物業的租賃期限為20_年(即從__年_月_日至__年_月_日止)。

五、租金計算和支付方式：

1、租金按_元/計，月租金為人民幣__元整。

2、租金按每五年為一期，每期遞增2%。

3、租金按每半年度繳納一次，乙方于每年的x月x日和x月x日前將租金交納給甲方。

六、改造裝飾期間的租金計收辦法：

1、本合同簽訂后甲方將物業交付乙方進行改造和裝飾。改造裝飾期限為一年，改造裝飾期內甲方不計收租金。

2、改造裝飾期滿后的6個月內作為乙方的試業期，試業期內甲方按正常租金的50%計收乙方的租金。

七、對物業改造裝飾的約定：

乙方在不改變大樓總體結構和使用安全的前提下對租賃物業作局部的改造，以達到大樓立而亮麗美觀、內部裝飾典雅豪華舒適，配套設施設備布局合理、使用方便安全。甲方同意乙方以下改造裝飾方案。

1、重新改造大樓的外立面，將現有的外墻磚鏟除，用外墻漆裝飾外立面，同時修建空調主機位隱藏于外墻立面中。

2、增加大樓的消防配套設施。

八、物業改造裝飾的造價和投入辦法：

改造裝飾的造價人民幣__萬元(包括鋁窗改造、外立面改造、增加消防設施等費用)，該費用全部由乙方籌資投入。

九、租賃亂物業的經營管理模式：

1、甲方只出租物業給乙方，由乙方立自主守法經營，按時向甲方繳納租金。

2、甲方不參與乙方的經營管理，不承擔經營的盈虧風險，不參與分享乙方的經營收益。

十、雙方權利與義務：

1、甲方只提供物業的出租，對乙方經營該物業所產生的法律、經濟和治安、消防等責任問題不負連帶責任，但甲方應配合乙方做好上述工作。

2、甲方保證，在本合同簽訂之前，甲方擁有該出租物業的產權未出現任何債權債務糾紛，未向任何人轉讓、或設定抵押，未被查封或其他限制甲方經營、使用權利的情形。租賃期間，因甲方出租的物業權屬問題或甲方其他原因與第三方產生行的、經濟的和法律的糾紛致使乙方不能正常經營、使用該物業的、則視為甲方違約。

3、租賃期間，乙方擁有該租賃物業的使用權、經營權和轉租權(乙方可將部分租賃物業轉租，但不能將全部租賃物業或分割后全部轉租)。

4、乙方須按時繳交租金，逾期繳納則按應付租金額每日扣罰滯納金，逾期超過一年未交租金的剛視為乙方違約。

5、租賃期內，如因市規劃建設需要，甲方收回物業的，乙方應服從。但有關拆遷^v^門支付給甲方的補償費，應按甲方建設該大樓的投入與乙方改造裝飾的投入的比例分配補償費。甲方除此之外的其它任何之事由而提前收回特定的均視為甲方違約。

6、乙方應按府有關規定解決好環境衛生和治安、消防等有關社會問題，并承擔相關費用。

7、租賃期滿，乙方投入的經營設施設備等固定資產歸甲方所有。如甲方繼續出租上述物業的，在同等條件下，乙方享有優先租賃權。

8、本合同雙方簽署生效后，甲方將該大樓的相關資料包括全套建筑圖紙、產權證復印件等資料交乙方。

9、甲方應配合和協助乙方辦理有關經營手續(包括用章、用產權證等)，相關費用由乙方負責。

10、租賃期間，大樓的供水、供電、消防、電梯等設施設備由乙方管理。甲方辦公時使用的水電可設分表計費，水耗、電耗按使用是的比例同雙方分攤。甲方使用乙方其它設施設備的，視情況應向乙方交納相關費用。

十一、違約責任。

1、如甲方違約，由有資質的資產評估機構評估出乙方改造裝飾租賃物業和購置附屬設施設備的投入總值后20_年租賃期限進行折舊分攤，甲方雙倍賠償乙方未分攤部分的投入總值。

2、如乙方違約，剛甲方有權收回該物業，乙方在租賃物業上的投入全歸甲方所有。

十二、爭議解決方法。

因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成，提請佛山市仲裁機構仲裁。

十三、其他約定。

1、在租賃期間，如遇不可抗力(包括設施設備運行出現的奮理不善的故障或意外引發的災害)造成租賃物業受修，如乙方提出修復繼續經營的，則物業結構部分的受損由甲方負責修復(或乙方負責修復，費用由甲方負擔)，經營的設施設備部分則由乙方修復。同時甲方并視乙方損失程度和修復難度，適當免除乙方維修期間的租金;乙方放棄恢復經營的，雙方無條件終止合同，由此造成的損失各自承擔。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商后簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

3、本合同一式四份，雙方各執二份，本合同中的附件，是合同的組成部分，與本合同具同等的法律地位，合同自簽訂之日生效。

出租方：承租方：

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十一

甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合裝修工程具體情況，雙方達成如下協議：

1、工程名稱：________________。

2、工程地點：________________。

4、乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款、

5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料進場的第二天計）

3、對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜、

4、按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料、

3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護、

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、

1、因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償：

a、不能按期、按時供水電：

b、不能保證每天有8小時工作時間（含加班時間）：

c、不能按期提供自購的材料、設備：

d、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：

e、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：

f、非乙方造成的其它不可預見的原因、

2、乙方責任。

a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔：

b、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方免費維修：

c、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：

d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償、

e、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責、

2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金、

甲方（公章）：_________。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________。

法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十二

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

（1）______室，計______平方米；

（2）______廳，計______平方米；

（3）______廚房，計______平方米；

（4）______衛生間，計______平方米；

（5）______陽臺，計______平方米；

（6）________過道，計______平方米；

3、其他（注明部位）____________，計________平方米。

總計：施工面積____________平方米。

4、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

6、工程開工日期：______年______月______日

7、工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

工程價款（金額大寫）___________________元，詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元；

2、人工費__________元；

3、設計費__________元；

4、施工清運費__________元；

5、搬卸費__________元；

6、管理費__________元；

7、稅金（3.41%）___________元；

8、其他費用（注明內容）______________元。

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2、工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、質量檢查監督部門：上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

5、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

6、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%；當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）

付款百分比

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

甲方付清工程價款，詳見《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。

4、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

1、工程質量驗收，詳見《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

（1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

（2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

（3）如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

（1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

（2）指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

（3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

（4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

（5）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁；——人民法院提起訴訟。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方（業主）：（簽章）________乙方：（簽章）________

住所地址：________ 企業地址：________

郵政編碼：________ 郵政編碼：________

工作單位：________ 法人代表：________

委托代理人：________ 委托代理人：________

電話：________ 電話：________

簽約地址：________ 簽約日期：________

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十三

甲方：__________(以下稱甲方)。

乙方：__________(以下稱乙方)。

經甲乙雙方友好協商，賓館客房、大堂裝修達成協議如下：

1、甲方責任：甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工，報建手續，外界關系由甲方負責，水電到施工場地費用由甲方負責。

2、乙方責任：乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準，所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工，甲乙雙方協商認可大堂報價后方可施工。

3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元，本報價不含稅)。

4、安全責任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現場由乙方管理，甲方協助，所有大小安全事故一切責任由乙方負責，與甲方無關，甲方不承擔任何經濟責任。

5、付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方沒按期完工每天罰款__________元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內預留5%作為保證金，如沒有質量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。

6、承包協議書甲乙雙方各式一份簽字生效。

甲方：

乙方：

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十四

乙方（承包人）：_______。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：

1、工程名稱：__________。

2、工程地點：__________。

3、工程承包方式：雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式。

1、開工前5天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），為承包人進場做好準備工作。

2、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

3、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

1、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

2、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

4、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

5、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

6、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1、工程期限____________天，開工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。

3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

（1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的；

（2）經雙方同意的工程量變化和設計變更；

（3）經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的'工期拖延或試驗時間浪費；

（4）經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

1、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并辦理驗收移交手續。

3、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。

4、工程未驗收的，甲方不得先行使用。

1、合同生效后，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

支付次數_________支付階段或時間_______支付金額。

第二次_________工程驗收后三天，支付余下工程全款約____________元。

2、雙方同意工程的結算方法為固定價格，本工程總價款為____________元進行結算：

3、特別費用的約定：

（1）施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

（2）物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4、工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

1、施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

3、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________支付乙方延期付款違約金。

4、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。

5、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

6、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

協商無效的，可提交人民法院訴訟。

1、本合同條款及合同附表；。

2、施工圖紙及做法說明；

1、本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。

2、本合同履行完成后自動終止。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十五

依照《___建筑法》及相關法律法規的規定，結合本工程的裝飾施工法則，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。經甲乙雙方協商洽談。就有關工程的裝飾事項達成如下協議：

一、工程概況。

1、工程地點：______。

2、工程內容及做法，詳見雙方確認的工程預算表。

3、承包方式：雙方商定采取包工包料的方式，不包含部分以預算表清單為準。

4、工程期限：工程期限為_________天，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

5、工程造價計算方式：______。

本合同總造價為大寫：______元（元）。

6、付款方式：

（1）乙方工程施工隊進入甲方施工現場施工首付大寫：______元（元）。

（2）當工程施工進入總工程量的二分之一時，甲方再付乙方大寫：______元（元）。

（3）當工程施工進入總工程量的90%時，甲方再付乙方大寫：______元（元）。

（4）當乙方工程施工隊完成全部總工程量時，甲方驗收合格后，甲方再付乙方全部工程款大寫：______元（元）。

二、工程設計項目：

由乙方無償提供甲方。

三、雙方應盡的責任及義務。

1、甲方的責任及義務。

（1）開工前，甲方為乙方施工創造條件，騰空房間，清除影響工程的障礙物，部分滯留物件，甲方采取保護措施。

（2）提供施工期間的水源、電源并承擔相應的費用。

（3）協調施工隊與鄰里間的關系。

（4）協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理工作。

2、乙方的責任及義務。

負責對現場設施和工程成品的保護。

四、工程變更。

1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后方能進行該項目的施工。

五、工程驗收。

甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

六、工程延誤：

對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延。

七、工程量變化和設計變更：

甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

八、違約責任。

合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的10%作為違約金，支付給對方。

九、工程保修。

工程完工后，乙方要負責甲方對整個工程的調試和營運，若出現問題，乙方必須無條件進行維修和更換。

十、合同簽訂方式。

本合同以及附件一式兩份，甲乙雙方各持一份。

____乙方：______。

代表人：______代表人：______。

代表人身份證號：______代表人身份證號：______。

電話或手機：______電話或手機：______。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十六

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

現就乙方承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成余下條款：

工程名稱：

工程地點：

承包范圍：

承包方式：

工期要求：12月8日前必須全部完成。

1、甲方設立該工程的項目部作為工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方提供臨時水電。

1、乙方為駐地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的`應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、乙方應自備施工所需工具。

4、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、質量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排，保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理，甲方可安排他人另行完成，費用由乙方承擔。

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(gb-50210、gb50303-2002、gb50242-2002、gb50327-2001等)作為本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、本工程質保期為貳年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

5、如出現質量問題，甲方通知后，乙方應在收到通知后24小時內到現場進行維修。

1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

1、結算方式：根據現場完成面積計算及結算。

2、合同價格：

3、本價格包含人工費、稅票、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

4、付款方式：

(1)開工后7日內，甲方按乙方進場施工人數每天發放35元生活費，每周發放一次。

(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款，生活費從進度款中減除。

(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后，甲方付總工程量結算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。

(4)余款5%，在貳年保修期滿后結清(無息支付)。

1、甲方負責同業主聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時用電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在結算款中扣減。

3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。

1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物業部門的規章制度，以及對外面現場和安全生產的要求。

3、乙方須應該遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的，由乙方負責。

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。

3、乙方須給進場施工人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方賠償，而且甲方有權單方面終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效，履行完畢后終止。

甲方：__________。

乙方：__________。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十七

甲方：__________(以下稱甲方)。

乙方：__________(以下稱乙方)。

經甲乙雙方友好協商，賓館客房、大堂裝修達成協議如下：

1、甲方責任：甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工，報建手續，外界關系由甲方負責，水電到施工場地費用由甲方負責。

2、乙方責任：乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準，所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工，甲乙雙方協商認可大堂報價后方可施工。

3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元，本報價不含稅)。

4、安全責任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現場由乙方管理，甲方協助，所有大小安全事故一切責任由乙方負責，與甲方無關，甲方不承擔任何經濟責任。

5、付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方沒按期完工每天罰款__________元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內預留5%作為保證金，如沒有質量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。

6、承包協議書甲乙雙方各式一份簽字生效。

甲方簽字：__________。

身份證號碼：__________。

電話：__________。

__________年__________月__________日。

乙方簽字：__________。

身份證號碼：__________。

電話：__________。

__________年__________月__________日。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十八

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：________________________。

1.2工程承包方式：承包人包工、包料。

1.3工程期限____天，開工日期____年___月___日，竣工日期_____年___月___日。

1.4合同價款：本合同工程暫定造價為(大寫)_________________________。

第二條工程結算方式。

工程結算造價編制以《____年_____省建筑裝飾工程預算定額》及____年____月《_____省工程造價信息》為依據，不能直接套用定額及信息價的，應提前通知甲方，由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結算。

發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙貳份，發包人、承包人各壹份(詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)。

第四條發包人義務。

4.1開工前7天，為承包人入場施工創造條件。

4.2提供施工期間的水源、電源。

4.3派置______為甲方代表協調現場施工監理。

4.4參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條承包人義務。

5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

5.3乙方在施工中發生的安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。

5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，施工人員和設備必須在7天內撤離施工現場。

5.5乙方應對該單位工程的產品負責，應做好設備、器材的防盜、防竊及產品保護工作至驗收交付甲方時為止。

5.6乙方派項目經理_______負責現場施工工作。

第六條工程變更。

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第七條材料的提供。

第八條工期延誤。

8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更。

(2)不可抗力。

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第九條質量標準。

雙方約定本工程施工質量標準：《建筑裝飾施工質量驗收規程》以及相關的驗收標準。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十條工程驗收和保修。

10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收;承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，驗收合格后應填寫工程驗收單。

10.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人接到驗收通知后七天內組織驗收，經相關部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續。

10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

第十一條工程款支付方式。

11.1雙方約定按以下方式支付工程款：

(1)開工前按暫定價的20%預付施工備料款_____元。

(2)工程進度至50%時再付_____元。

(3)工程進度至80%時再付_____元。

(4)工程竣工驗收后10天內付______元。

(5)工程竣工結算后留5%作為工程質量保證金，余款7天內一次性付清。

11.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后___日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

11.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

第十二條違約責任。

12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

12.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

12.3因一方原因，造成合同無法繼續發行時，該方應及時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

12.4發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金______元。

12.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十三條合同爭議的解決方式。

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

第十五條附則。

15.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

15.2本合同簽訂后工程不得轉包。

15.3本合同一式肆份，雙方各執貳份。

15.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人(簽字)___________承包人(蓋章)___________。

法定代表人_______________法定代表人_______________。

委托代理人_______________委托代理人_______________。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇十九

承接方(乙方)：_______。

工程項目：甲乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝璜。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)以便共同遵守。

1、工程地址：______________。

2、居室規定，房型_______室_______廳_______廚。

(1)_______室，計_______平方米;。

(2)_______廳，計_______平方米;。

(3)_______廚房，計_______平方米;。

(4)_______衛生間，計_______。

(5)_______陽臺，計_______平方米;。

(6)_______過道，計_______平方米。

(7)其他(注明部位)_______，計_______平方米。總計：施工面積_______平方米。

3、施工內容：______________。

4、委托方式：______________。

5、工程開工日期：_______日

6、工程竣工日期：_______日

7、工程總天數：_______天。

工程價款(金額大寫)_______元。

1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%，當工期進度過半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工費的40%剩余10%尾款待甲方對工程竣工竣工驗收后結算，甲方在應付日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結算工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人，增減項目的價款，當場結清。

1、工程質量驗收，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收，雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

合同經甲乙雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同的總價款的10%付違約金，并辦理終止合同手續。

1、本合同和合同附件雙方蓋章、簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件，補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執一份。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇二十

乙方（承包方）：_________________。

簽訂地址：___________________。

簽訂日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________。

按照《中華人民共和國合同法》的有關，規定結合本工程實際情況，甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經協商達成如下合同。

1．工程地點：___________________________。

2．工程內容：

（1）房屋間數：__________________________；

（2）建筑面積：__________________________；

（3）裝飾項目、內容：______________________；

（4）規格：詳見甲方簽名認定的裝飾設計施工圖紙（略）。

3．工程委托方式（下述三種方式選擇一種，甲方或乙方供料的，應填寫材料清單，雙方簽名確認）：

（1）乙方包工包料；

（2）乙方包工，甲乙雙方各自部分包料；

（3）乙方包工，甲方負責全部供料。

4．工程圖紙提供方式：甲方應于開工前提供已確認的圖紙____份給乙方作為施工依據。如圖紙變更或不符，雙方再進行協商修改，重新確認。

1．雙方商定，本工程總價款為人民幣_____元整（大寫：___）。

2．付款方式。

（1）合同一經簽訂，甲方即應付_____％的首期款_____元；

（5）工程進度與付款進度發生不同步的矛盾時，甲方應按實際完成工程量進度付款；

（6）雙方可以補充合同形式協商其他付款方式；

（8）甲方未按合同規定預付工程進度款的，每逾期一天按逾期價款額的_____％支付給乙方。

1．工程使用主要材料的品種、規格、名稱，須經雙方簽字認可。

2．工程驗收標準。

（1）中華人民共和國行業標準____________________；

（2）國家質量監督檢疫總局制定的________________；

（3）甲乙雙方約定標準：_____________________。

3．工程因質量問題的鑒定費用、調解費用及因此造成的損失由責任方承擔。

1．乙方須嚴格按照國家有關價格規定，對合同中所用的材料、產品、設備一律實行明碼標價，明碼的價格作為本結算的最終價格，不受市場價格波動影響。

2．甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供式樣、色調和規格的樣品或樣本。

3．甲方負責采購供應的材料、產品、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，并按誤工期處罰。材料經乙方驗收發現不符合質量要求，要及時與甲方聯系，驗收后由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

1．工程期限____天。

（1）開工日期：____年____月____日；

（2）竣工日期：____年____月____日。

2．如果因乙方原因而延遲完工，每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方；如果因甲方原因而延遲完工，每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方，違約金總額不超過人工費總額。

3．以下原因不能視為乙方延誤工期：

（1）工程設計變更和工程量變化；

（2）甲方未按時支付工程款；

（3）不可抗力；

（4）其他非乙方原因造成的停工。

4．由甲方自行挑選材料，產品、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延。由乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5．暫停施工。

（2）甲方在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后_____小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程，乙方實施甲方處理意見后，可提出復工要求，甲方應及時給予答復，由甲方承擔損失和費用，并相應順延工期。停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方不及時作答復，施工無法進行，乙方可認為甲方部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

6．施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用。如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

7．施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

1．隱蔽工程的質量驗收。

（1）隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護裝置、水管、家用中央空調；

（2）乙方根據合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收，乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加，須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求，但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求，又不參加驗收，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。

（3）如驗收不合格，乙方在限定時間內整改后重新驗收，如工程符合規范要求，驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字，可視為甲方已經同意，乙方可繼續進行施工。

2．工程竣工質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方通知甲方進行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結算和移交手續。

3．乙方應在竣工驗收的_____天前通知甲方，甲方應在_____天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄驗收權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方如自行搬進入住，視為驗收合格。

4．甲方如不能在乙方指定時限內驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

1．乙方在裝修施工質量范圍內承擔保修責任，在正常使用條件下，住宅室內裝修裝修工程保修期限為_____年；有防水要求的廚房、衛生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2．保修期內，乙方應在接到修理通知后_____天內派人修理。

3．保修期的保修內容均采用修復形式。

4．保修期內因使用不當和非裝潢的外力原因所造成的損壞，不屬于保修范圍，維修的材料和人工費均由甲方自行負責。

1．合同經雙方簽字生效后，任何一方需變更合同內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充合同，補充合同與本合同具有相同法律效力。

2．合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______％作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行賠償。

3．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協約，可視為本合同解除。

4．甲方沒有及時給予確認簽證，不按合同約定支付款項或履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因違約導致增加的費用和從支付之日起計算的應支付款項的利息）,并相應順延工期，按合同條款約定支付違約金，賠償因違約給乙方造成的損失。

5．乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計要求，或發生其他使合同無法履行的行為。乙方應承擔違約責任，按約定向甲方支付違約金，賠償因違約給甲方造成的損失。

1．合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決，或憑本合同向裝修協會或消費者協會投訴，請求協調處理。

2．當事人不愿通過協商、調解解決、或協商，調解解決不成時，可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。

1．本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效，雙方依合同約定嚴格執行合同條款內容。

2．本合同（包括補充合同）一式_____份，甲、乙雙方各執_____份，具有與同等法律效力。

出租房裝修施工合同（匯總21篇）篇二十一

根據《___合同法》及其他有關法律和行政法規，為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協商就門店裝修事宜達成一致，簽訂合同并共同遵守履行。

第一條：門店概況。

2、門面實際面積：_______平方米。

5、委托方式：__________________。

6、工程開工日期：______年______月______日

7、竣工日期：______年______月______日

第二條：工程價款。

雙方商定，本工程的價款為人民幣_________元（大寫____________元）。

第三條：質量要求。

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應。

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式。

1、合同一經簽訂，甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%；當工期進度過半（______年______月______日），甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。

2、支付方式為下列第_______種形式。

（1）現金支付。

（2）以銀行轉賬方式支付費用。

開戶行：__________________________________。

戶名：____________________________________。

銀行賬號：________________________________。

（3）其他：_______________________________。

第六條：工程工期。

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的_____%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方。

2、由乙方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由乙方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

第七條：工程驗收。

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行工程驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在_____天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

第八條：違約責任。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第九條其他約定。

1、本合同條款如與國家法律、法規、政策相悖時，以國家、法規、政策為準。

第十條：爭議解決。

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。協商不成向____________人民法院起訴。

第十一條：合同生效及補充。

1、本合同經甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份，其中甲方執________份，乙方執________份，具有同等效力。

2、對于本合同未盡事宜，雙方可隨時簽訂補充協議或以附件的形式對本合同中的有關問題作出補充、說明、解釋。本合同的補充協議和附件為其不可分的部分，與本合同具有同等法律效力。