施工合同是建筑工程順利進行的必備文件，它規定了工程的技術要求和質量標準。以下是一些常見施工合同規定的示例，供大家借鑒和學習。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇一

合同編號:甲方（發包單位）：江蘇xx公司乙方（承包單位）：無錫xx公司根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就鋼構雨篷加工與安裝事項協商一致，簽訂本專業分包合同，雙方共同遵照執行。

1.工程名稱：住宅小區一期工程（17樓）。

2.工程地點：安徽____市紅十字會醫院南邊。

3.工程結構：框剪結構。

4.承包內容：小區單元門的鋼構雨篷加工與安裝。

二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包質量、包竣工驗收。

三、材料要求：

1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工，并且必須達到國家標準要求。

2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。

四、工藝要求：鋼結構連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致，面漆顏色以選樣為準。

五、加工、制作形式：按照圖紙加工安裝，乙方根據實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.

六、結算方式：

1、950元2，該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。

2、最后以竣工實際面積結算并提供正式稅務發票。

3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結算，雨棚主鋼構安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%，全部安裝費的5%為質保金，________年后無質量問題全額無息返還。

1、工期：合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。

2、暫停施工：甲方應以書面形式要求乙方停止施工，提出書面處理意見，乙方整改后以書面形式提出復工要求。

3、工期延誤：以下原因造成的工期延誤，經甲方代表確認后，可考慮工期順延：

（1）施工現場未能達到開工條件；

（2）其它工種施工施工交叉而影響施工。

（3）發生重大設計變更，造成工程量增加或返工發生的天數。

（4）人力不可抗拒的因素而延誤工期。

八、質量標準符合以下有關鋼結構規范：

（3）質量要求：使用的原材料符合國標及圖紙要求。

十、雙方義務：甲方義務：

（1）配合乙方協調設計單位確保圖紙無誤。

（2）甲方負責提供施工現場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務：

（1）乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等，所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監理及施工所需的有關技術資料，檢驗資料和檢驗報告，報驗資料等等。

（2）乙方現場施工人員服從甲方及有關單位的管理。

（3）及時接受并完成監理單位提出的整改意見。十。

乙方：無錫xx公司甲方代表（簽名）：

乙方代表（簽名）：甲方法人代表或授權人（簽名）。

乙方法人代表或授權人（簽名）：地址：

地址：電話：

電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇二

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

經甲乙雙方平等協商，現甲方將_________科技有限公司網絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任，特簽訂本合同，以資雙方信守執行。

_________科技有限公司網絡及布線工程。

_________工業制造城。

網絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網絡設備安裝調試、標簽識別。

見附件1，技術方案見附件2。

合同總工期為：60個工作日。

1、工程總價(含稅)：人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。

2、本工程總價包干，工程造價不因國家政策、市場因素、商業風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。

乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。

1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日，甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。

乙方開工后3個工作日內，甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。

3、乙方施工完畢后，甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內，且在乙方開出正式發票后，甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。

4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息，自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題，且乙方全面、適當履行質保義務，期滿后支付乙方。

付款賬號：

開戶銀行：

銀行帳號：

地址：

甲方責任。

1)負責檢查工程進度、質量，及時按照相關規范組織工程驗收工作。

2)配合現場協調工作。

3)按照合同約定支付工程款項。

乙方責任。

1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃，經審定蓋章后，送甲方審核，做好各項施工準備工作，施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。

2)施工過程中，乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書，如對設計圖紙/要求有異議須變更時，應取得甲方及設計單位的同意，取得甲方書面認可后，方可進行施工。

3)乙方在施工期間，如有技術問題或需甲方解決的問題時，必須書面上報甲方，否則，甲方不予答復。

4)乙方在施工期間，必須加強施工管理。落實一切安全措施，確保安全施工，在施工過程中，如發生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故，均由乙方負責。如乙方沒有按規定落實各項安全措施，甲方有權責令停止工程的進行。

網絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后，技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中，甲方按技術方案標準驗收。

1、從工程驗收合格之日起算，工程的質保期期為1年，從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內，因工程質量所產生的問題，乙方應免費修復。

2、乙方服務響應時間：緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求，乙方維護人員必須在維護請求發出后的5個工作日內上門響應。

3、乙方應向甲方提供技術支持，并根據甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。

4、質保期滿后，甲方有權要求乙方繼續擔此工程維護工作，乙方僅收取材料費用。

1、乙方未按約定的時間完工的，每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的，甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的，總工期將往后順延。

2、甲方延期付款超過7個工作日的，每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的，付款時間將往后順延。

3、因一方違約導致合同解除的，違約方應支付合同總價20%的違約金，違約金不足以彌補損失的，違約方仍應承擔損失賠償責任。

當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發生爭議，應協商解決，協商不成，任何一方可向深圳市南山區人民法院提起訴訟。

本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

1、甲方指派專人作為本合同的執行者，由其負責本合同履行的行為。

2、乙方指派_________作為本合同的執行者，指派_________作為本合同工程施工的執行者。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇三

發包方（甲方）：貴陽金輝電力實業總公司。

承包方（乙方）：貴州省遵義市正業電氣安裝工程有限責任公司。

第一條合同依據。

本合同的法律依據是_《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

第二條工程名稱、地點和范圍及內容。

一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、工程地點:清鎮寒坡嶺110kv變電所內。

三、工程范圍及內容:。

1：清鎮寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2：清鎮寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。

第三條承包方式。

本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。

第四條雙方協作事項。

甲方負責：

一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

乙方負責：

一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

第五條違約責任。

按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

第六條發生經濟糾紛處理方式。

如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

第七條施工工期。

本工程年月日前完工。

第八條工程承包方式。

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第九條安全責任。

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

第十條工程造價。

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（），本工程包工包料按實結算。

第十一條合同份數。

本合同正本2份，雙方各執正1份。

第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

甲方：（公章）乙方：

負責人：（簽章）負責人：（簽章）。

日期：年月日日期：年月日

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇四

甲方：

乙方：

身份證號碼：

甲方承建的農田機械道路及河道工程，需使用挖掘機等機械作業，乙方就近有機械，經甲乙雙方協商就挖掘機使用等相關事項達成如下協議：

1、工程地點：

2、作業內容：根據甲方需要挖掘機所能從事的作業。

3、機械型號：60型挖掘機。

4、計量方式：按實際工程進行計量，精確到分鐘，計時時間以及機械進入甲方指定地點，并指令開始工作時，甲方指定專人計量時間(說明：無論夜間或加班使用機構計量方式不變)。

5、計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數，單價為_______/小時(合同期單價不再調整)。

6、付款方式：經甲方及甲方相關人員驗收合格后一次性付清。

7、安全責任：乙方應加強安全檢查及防范工作，凡發生一切安全事故(包括車輛本身安全、駕乘人員安全對他人造成安全、開往或退出工地安全等)均由乙方負責(包括法律或經濟責任)。

8、駕乘人員食宿自理，機械設備自行保管。

9、本協議一式二份，雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇五

甲方：

乙方：

為確保哈爾濱公路主樞紐道外客運站項目按期開工，甲方委托乙方承擔本工程項目基坑降水工程，為工程基礎土方開挖及基礎施工做準備。現雙方在平等自愿的原則基礎上就該工程事宜達成如下協議：

8.0米。

四、工程造價的確定根據招標文件以中標價格確定工程造價70.66萬元（人民幣）；工程造價包括基坑降水工程費23.1萬元、辦理基坑降水手續費47.56萬元；上述工程造價在工期要求時間內一次包死。

五、工程決算及付款方式：付款方式：施工降水設施完成后甲方支付乙方工程款工程總價90%；基坑降水要求工期結束后，乙方基坑降水達到要求標準，甲方將尾款一次性支付乙方。

六、雙方責任。

1、乙方中標后，乙方負責辦理基坑降水手續。

2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水費用由甲方負責。

5、乙方應確保在總包單位基礎施工期間，作好維護及監測工作，與總包單位作好配合；

6、乙方應作好現場文明施工工作；

七、其他：本協議具有法律效力，雙方嚴格遵守。如果發生合同糾紛，雙方可向____市仲裁委員會申請仲裁。本協議壹式陸份，甲乙雙方各執兩份，建設單位兩份。

甲方：

法人代表：

授權委托人：____。

日期：________年____月____日

乙方：黑龍江xx公司法人代表：

授權委托人：____。

日期：________年____月____日

建設單位主管部門意見：建設單位（章）。

經辦人：________年____月____日。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇六

我單位擬新建xx大廈室內裝修工程，為確保工程質量、安全，提高經濟效益，本著公開、公正、公平競爭的原則，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關規定，并報經市計委批準，該工程項目擬采用公開招標形式招標，擇優選定施工隊伍。現將該項目的招標條件及投標要求說明如下：

1、工程名稱：xx大廈室內裝修。

2、建設地點：xx路1。

3、計劃投資1700.00萬元，投資性質：單位自籌，已到位資金1700.00萬元。

4、功能布局：詳見業主提供的裝修設計施工圖。

5、工程類別整棟裝飾工程。

詳見業主提供的裝修設計施工圖（含燈飾、衛生潔具及相應管線）。

1、本工程根據《招標投標法》等有關規定，按中標價、投標工期、投標質量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關規定由建設方與施工單位簽訂合同，采取包工、包料、包工期、包質量的承包方式。

2、取費標準。

2-1、土建工程：按現行定額及其配套的取費標準，材料預算價格執行x建價〔20xx〕08號文；取費標準執行湘建〔1999〕價字第296號文；人工調整暫調系數按x建定〔20xx〕第09號文進行調整，列入稅前報價；施工現場安全、文明施工及職業衛生增加費執行郴建定〔20xx〕第011號文。

2-2、安裝工程（含水電安裝、采暖通風、管線敷設）：按現行定額取費，材料預算價格按現行市場價執行。

2-3、裝飾裝修工程：按現行定額取費，材料預算價格執行x建價〔20xx〕第08號文，取費標準執行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關配套文件規定執行。

1、本工程報價不含勞保統籌基金（開標前，建設方按有關規定預繳勞保基金，開標后按實際規模核算，多退少補并納入總造價）。

四、主要材料供應及質量要求：材料的采購由業主和乙方共同考察后，經業主和監理同意后方可使用。

本工程施工工期（日歷天數）參照國家現行工期定額、結合業主實際情況確定為xxx天；投標人可根據自己的實際情況自行確定投標工期。

按國家現行施工驗收規范規程和質量標準施工，工程質量必須符合工程設計和現行規范要求。竣工時，經當地質量監督部門核定，質量等級必須達到優良標準。

1、中標人不得將工程轉包；如發現有轉包行為，由建管部門按規定予以查處，建設單位報經市招標辦批準，有權從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。

2、嚴格按國家的有關規定和《合同法》的有關要求簽訂建設工程施工承包合同。

3、工程結算：本工程以中標價作為工程價款結算的依據；增減部分（即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量），以及合同工期內因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動，應予以調整。

本工程結算委托xxxxx審定。

4、工程價款的撥付：本工程在施工合同簽訂后、開工前10天，按中標價的10%預付工程備料款；其后，每月按上月實際完成的建安工作量的60％撥付。

工程款（含備料款、進度款）撥至中標價的60%時，停止撥付；其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求，工程結算后兩年內付清。

5、違約責任和獎罰辦法：

5-1、本工程實行優質優價，工程竣工驗收評定為優良工程的，按中標價的2%獎勵；質量等級未達到中標承諾的，按中標價的2%處罰。

5-2、本工程要求按中標工期完工；每提前或推遲一天交付使用，按中標價的萬分之二予以獎罰。

5-3、本工程如因建設方延誤工期，每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。

1、投標人在獲取招標書的同時應按規定向招標人交納投標保證金xxx萬元。

2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同，以保證投標人一旦中標，即按招標文件的有關規定簽約并完成其中標工程；對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕，其投標保證金不予退還。

2-1、履約擔保形式：現金擔保。

2-2、擔保額度：采用現金方式，其履約擔保額度為xxxx萬元，投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。

2-3、履約擔保有效期：投標擔保的有效期為其中標工程經認可的竣工工期。

3、工程現場勘察和招標答疑：

3-1、本工程于20xx年xx月xx日16：00時，在市交易中心召開發標會，并組織工程現場勘察。

3-2、本工程于20xx年xx月xx日09：00時，在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見，而后由招標人會同設計單位書面答復。

4、投標報價的取值：

投標報價的上限值為xxxx.00萬元；

投標報價的下限值為xxxx.00萬元。

5、投標書的編制、密封和投送。

5-1、投標書包括商務標書和技術標書。

5-2、商務標書的內容包括：

經理部組成人員明細表；以及其它需要說明的文件和證明材料。

5-2-2、商務標b：投標報價、承諾表。

將以上資料裝訂成冊，一式貳份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。

5-3、技術標書主要是施工組織設計；本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份；其要求如下：

5-3-1、技術標書中的章節編排按如下順序和要求制作：

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇七

發包人（全稱）：

承包人（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本協議。

承包范圍：

三、合同工期：

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日歷天數天。

四、質量標準。

五、合同價款：

金額（大寫）：元（人民幣）。

六、發包人向承包人承諾按協議約定的期限和方式支付協議價款及其他應當支付款項。

七、協議生效。

協議訂立時間：年月日。

協議訂立地點：

本協議雙方約定生效，本協議生效后承包方和發包人各持一份。

發包人：（公章）承包人：（公章）。

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

年月日年月日。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇八

發包方（以下稱甲方）：

法定代表人：

身份證號碼：

承包方（以下稱乙方）：

法定代表人：

身份證號碼：

依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合________省有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商，達成一致，形成本補充協議。

2、工程地點：

計劃竣工日期：____年____月____日。

工期總日歷天數：____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）。

2、付款方式：按原合同相關條款執行。

補充協議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執行。

嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。

乙方對承包范圍工程質量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。

1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

2、本協議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。

3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。

本合同自_________________________生效。

本合同一式____份，均具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。

發包人：（公章）。

法定代表人或其委托代理人：（簽字）。

組織機構代碼：

地址：

郵政編碼：

電話：

傳真：

電子信箱：

開戶銀行：

賬號：

承包人：（公章）。

法定代表人或其委托代理人：（簽字）。

組織機構代碼：

地址：

郵政編碼：

電話：

傳真：

電子信箱：

開戶銀行：

賬號：

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇九

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。

1、項目名稱：

2、座落地點：

3、材料說明：詳見報價清單。

2.1承包方式：乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工，向甲方交付勞務成果。

2.2具體的承包范圍如下：

本工程屬交鑰匙工程，乙方應按時完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。

嚴格執行現行有效且的電梯安裝驗收規范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。

3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工，保證質量。

4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場，實施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。

4.2在履約過程中，如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的，經甲、乙雙方協商同意，可對工期進行調整。

5.1本工程的包干總價(含稅)為：

5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。

6.1xxx付款方式。

7.1甲方指定項目代表為。

7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方，由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實施。

7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的，有及時下發《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利；有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。

7.4協調業主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。

7.5按時向乙方支付合同款項。

7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。

7.7施工過程中，甲方有監督按照圖紙施工的權力。

7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續及政府有關部門的驗收手續，相關費用乙方負責。

8.1乙方指定的項目代表為：________。

8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。

8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質，并保證其資質的真實性、合法性、有效性。

8.4乙方在安裝工程開始前，須根據工程規范編制設計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應得到甲方確認。

8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應作好施工原始記錄。

8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。

8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。

8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經濟責任。

8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。

8.10安裝期間轎廂內加設保護板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。

8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續前的所有保管工作。如發生損壞，乙方自費予以修復。

8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定，辦理有關手續，因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。

8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工，保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現場施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。

8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續。

8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規定提交正式的竣工結算報告，經過甲方審定后作為確定結算款的依據。

8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續，以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。

9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規范要求和工程質量要求，相關規定如下：

9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。

9.1.2對乙方所采購的與設計和規范要求不符的材料，甲方代表有權拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規范和質量要求的材料，并承擔由此發生的費用，工期不予順延。

9.2若乙方提供的材料未經甲方驗貨，乙方不得擅自開工。否則，應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應承擔相應的責任。

10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時，乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行此后工程施工。驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權要求剝離或開孔，乙方應進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應承擔有關費用，且工期不得順延。

10.2竣工驗收：本工程完成安裝調試后，乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格，故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的，乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。

10.3如果在驗收中產生糾紛，由工程所在地質量監督檢查部門核驗為準。

11.1甲方如不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。

11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金，若乙方逾期竣工超過三十天的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。

11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。

11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓，違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。

11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后，乙方應在甲方發出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作，包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。

11.6未經甲方書面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。

12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案。

12.2甲乙雙方在履行合同中發生爭議的，除雙方協議停止施工外，乙方都應繼續履行合同，保持施工連續，并在任何情況下，均須保護已完工程。

12.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

12.4當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。

13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

13.2本合同未盡事宜，可另行協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，每份均具有同等法律效力。

雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯系電話為有效的聯系方式，若聯系方式發生變更，應及時以書面形式通知對方，未以書面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯系方式發送有關通知、文件，即視為該有關通知、文件送達對方。

甲方聯系人：聯系電話：通信地址：

乙方聯系人：聯系電話：通信地址：

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

____年____月____日____年____月____日。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇十

甲方：

乙方：

應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。

二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。

三、新增工程量：

詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。

四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。

五、付款方式：按原合同執行。

六、其它：施工合同補充協議1、本協議其它內容仍按原合同執行。

2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。

法定代表人：法定代表人：

簽約日期：年月日

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇十一

依照《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，通過協商簽訂本合同。

(一)工程名稱：_______________________________。

(二)工程地點：_____________________。

安全維護及整改。

工程造價為：____________元整。

5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)。

5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規程和規范。

5.2.2本工程適用的地點標準、規程必須符合湖南省標準規程。

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-2017)，《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價方法》，2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。

8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還，保修金不計利息。

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)________。

法定代表人(簽字)_________。

_________年____月____日。

乙方(公章)_________。

法定代表人(簽字)_________。

_________年____月____日。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇十二

甲方（全稱）：

乙方（全稱）：

本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年 ____月 ____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同” ）中的定義相同。 鑒于： 甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。

一、協議內容變更部分為：

1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應保證乙方土方總運量，不低于 方。

2、因甲方原因導致車輛停工，每天補償車輛誤工費500元。

具體包括：

4、甲方保證施工工地內有人發貨、驗收，因甲方工作不到位造 成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經濟損失的由甲方按乙方實際生產的經濟損失向乙方進行賠償。

3、付款方式及價格按原有施工合同條款執行。如有新標段，價格另 議。

二、本協議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。 除本協議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應完全繼續有效。 本協議與原施工合同有相互沖突時，以本協議為準。

三、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方： （公章）

（公章） 法定代表人或委托代理人

法定代表人或委托代理人

________年____月____日________年____月____日

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇十三

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程承包方式：包工包料。

4、工程概況：建筑面積1227。

2.00平方米。

二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。

五、質量要求按國家建設部行業標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

六、付款方式。

1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的。

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的。

4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。

七、雙方責任。

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)。

3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。甲方單位名稱：乙方單位名稱:(蓋公章)(蓋公章)法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：年____月____日________年____月____日委任單位：____________施工單位：____________就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

一、工程名稱：___________________________。

二、工程地點：________________________。

三、工程項目內容：________________________。

四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。

六、付款方式。

1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)。

七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

八、工程施工。

1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

4.乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

九、工程質量。

1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

4.裝飾工程質量保修________年。

一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇十四

甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）經甲乙雙方協商，甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，現就該工程相關事宜經雙方協商并達成如下條款，共同遵守。

1.2工程地點：

1.4工程期限：甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工，時間暫定為20xx年月日，本工程工期為天，以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。

承包方式為包工包料。經甲、乙雙方協商，本工程合同總價約萬元包干（大寫整），雙方按此包干價進行結算。

1、乙方按照公路工程施工規范及設計要求進行施工，工程質量。

等級為合格。

2、若雙方對工程質量有爭議，共同商情公路工程質量鑒定機構進行質量鑒定。鑒定費用由質量爭議有過錯的一方承擔。

3、本工程質量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質量問題，由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復，由甲方承擔費用，乙方可協助配合甲方進行返工及修復。

1、負責施工中的協調工作，確保施工的連續性。

2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協調工作。

3、提供良好的施工作業環境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協調工作，配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現場。

4、組織業主單位、相關部門人員及時驗收。

5、按照合同約定按期足額支付工程款。

6、負責交付后的成品保護。

1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的路線、施工現場的作業要求。

2、嚴格按照公路工程施工技術規范和設計要求施工，確保工程質量合格。

3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料，砼路面檢測由乙方負責，費用由乙方承擔。

4、向甲方提供施工進度情況，接受甲方的檢查和抽檢。

5、遵守當地有關部門相關施工時間、施工現場作業規范要求，嚴格管理乙方施工現場人員，做到文明施工。

6、在施工過程中按操作規程安全文明施工，若因乙方在施工期間出現安全事故及造成的人身損害和財產損失，應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失（包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用）的，應由乙方賠償。

7、按合同約定收取工程款。

1、按照本合同約定的期限，及時組織并完成工程施工。

2、如因連續中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因導致乙方不能正常施工的，工程順延。

乙方按合同內容施工完畢并驗收合格后15日內，甲方支付乙方的全部工程款。質保期為一年，質保期中出現質量問題由乙方修復。

1、工程施工完成后5日內，乙方應及時通知甲方，甲方須組織相關部門及人員進行驗收。

2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內無正當理由不組。

織驗收，在該工程無任何質量問題的前提下，視同本工程已驗收合格。雙方在15日內須辦理完善工程結算手續。

3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內，雙方應辦理完善工程結算。

1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。

2、一方有其他違約行為的，除承擔上述約定的違約責任外，另向守約方支付違約金5萬元。

1、在履行合同中雙方有爭議，應友好協商。協商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同經雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執三份，具有同等效益。雙方結清賬務后，本合同自動失效。

以下無正文。

甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：或：或：

委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：

開戶銀行：

賬號：

簽訂時間：傳真：開戶銀行：賬號：年月日。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇十五

（以下簡稱甲方）發包方：

（以下簡稱乙方）承包方：

一、甲方責任1、負責三通一平，場地須保證樁機作業的條件及順利進出場。

2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理，乙方概不負責．。

3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。

4、施壓由甲方負責，協調各相關單位之間和周邊的關系。

二、乙方責任1、乙方根據地質資料及現場出現異常，應及時通知監理及甲方等待處理。2、施工作業時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。

3、乙方工程完工后，負責向申方提供現場打樁記錄。

三、工程款的支付。

1、此工程為包工包料，打樁單價c-300215;75a樁，單價為。

元米，如需配送8米以下（含8米）短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發票。

2、如需送樁，只計取送樁費30元米計算。

3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。

4、進場付10萬元，打完20米付清80%，樁打完全部付清。

5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔，乙方協助施壓、測壓。

6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。

四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發生的糾紛，雙方可通過協商或協調解決，協商或協調不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

六、本合同甲、乙雙方簽字生效。

甲方：電話：乙方：電話：________年____月____日。

最新盤龍區工程施工合同（模板16篇）篇十六

在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念。

在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。

1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”

解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”

第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。

《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。

指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。