在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

2023年管網測量合同圖片高清大全篇一

法定代表人或負責人：_________

服務方（以下稱乙方）_________

法定代表人或負責人：_________

第一條 項目名稱

_________.

第二條 服務內容、方式和要求

1.服務內容：

_________.

2.方式：

_________.

3.要求：

_________.

第三條 工作條件：

_________.

第四條 報酬及其支付方式：

1.本項目報酬（服務費或培訓費）_________元。

服務方完成專業技術工作，解決技術問題需要的經費，由_________方負擔。

2.本項目中介方活動經費為：_________元，由_________方負擔。中介方的報酬為：_________元，由_________方支付。

3.支付方式為如下第_________種：

（2）合同履行完成后（驗收合格之日起）_________日內甲方向乙方支付全部報酬余額。

（3）其它方式：_________.

第五條 聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第六條 甲方的主要義務

_________.

3.按約向乙方支付報酬，乙方開戶銀行帳戶為_________.

4.協助乙方完成下列配合事項：

_________.

第七條 乙方的主要義務

2.依照下列技術經濟指標完成技術服務工作：_________；

第八條 保密條款

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第九條 技術成果收益歸屬

在履行本合同中，乙方利用甲方提供的技術資料和工作條件完成的新的技術成果，屬于乙方所有。（注：當事人還可以有其他不同的約定）

第十條 甲方的違約責任

1.甲方未按照合同約定提供有關技術資料、數據、樣品和工作條件，影響工作質量和進度的，應當如數支付報酬。逾期二個月不提供約定的物質技術條件，乙方有權解除合同，甲方應當支付數額為報酬總額_________%的違約金。

2.甲方遲延支付報酬，應當支付數額為報酬總額_________%的違約金，逾期二個月不支付報酬或者違約金的，應當交還工作成果，補交報酬，支付數額為報酬總額_________%的違約金。

3.甲方遲延接受工作成果的，應支付數額為報酬總額_________%的違約金和保管費。逾期二個月不領取工作成果的，乙方有權變賣、處理工作成果，從獲得的收益中扣除報酬、違約金和保管費后，剩余部分返還甲方，所獲得的收益不足抵償報酬、違約金和保管費的，有權請求甲方賠償損失。

第十一條 乙方的違約責任

1.擅自不履行合同，應當免收報酬并支付數額為報酬總額_________%的違約金。

2.未按約定的期限完成工作的，應支付數額為報酬總額_________的違約金。

5.在工作期間，發現委托方提供的物品有受損的危險，未按約定期限通知委托方，應對由此造成的損失承擔責任。

6.違反合同約定、擅自將有關技術資料、數據、樣品或工作成果引用，發表或提供給第三人，應支付數額為報酬總額_________%的違約金。

7.對甲方交付的樣品，材料及技術資料保管不善，造成滅失、短少、變質、污染或者損壞的，應賠償損失。

第十二條 驗收標準和方法

1.驗收時間：_________；

2.驗收地點：_________；

3.驗收標準：本合同約定的各項技術指標；

4.驗收方法：由甲方組織有關同行業專業技術人員驗收，寫出驗收報告；

5.驗_____用由_________方負擔。

第十三條 保證期為_________（年/月）在保證期內發現服務質量缺陷的，乙方應當負責返工或者采取補救措施。但因甲方使用、保管不當引起的'問題除外。

第十四條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十五條 通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________.

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十六條 爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第十七條 解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十八條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十九條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

委托方（蓋章）_________ 服務方（蓋章）_________

負責人（簽字）_________ 負責人（簽字）_________

開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

帳號：_________ 帳號：_________

地址：_________ 地址：_________

負責人（簽字）_________ 負責人（簽字）_________

開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

帳號：_________ 帳號：_________

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

責任編輯：winema

2023年管網測量合同圖片高清大全篇二

委托代理人：

統一社會信用代碼：

住所地址：

承包方(以下簡稱乙方)：

統一社會信用代碼：

法定代表人：

委托代理人：

注冊地址：

依照《_____》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在*等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條工程概況

工程地點：___市____區(縣)____路____號____樓____室。

住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____*方米。

工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

(3)乙方包工、甲方包全部材料

總價款：___元，大寫(人民幣)：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。(詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方簽字確認，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

工程內容及做法(見附表：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方同意立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

第三條材料供應

按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收，以雙方代表簽字為準。

第四條工程質量

本工程執行____(填建筑裝飾工程技術規程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準）。

本工程由___方設計施工方案。

甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定并簽字確認。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_______部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條工程驗收

本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表：工程保修單)。

第六條工程款支付方式

雙方約定按下列第___種方式支付工程款：

(3)竣工驗收后___日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款。

(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

*竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條有關安全生產和防火約定

第八條工程監理

本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理?？偙O理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：

甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條乙方駐工地代表

乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。

乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。

乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條甲方工作

甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條乙方工作

嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

指派___為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表：裝飾裝修工程變更單)。

第十四條工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。

因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十五條違約責任

由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。

甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

第十六條合同的變更和解除

合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

第十七條垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內)。

第十八條聲明及保證

甲方：

甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條保密

第二十條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、*行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條通知

根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

各方通訊地址如下：

甲方：________________________________________________________________。

乙方：_________________________________________________________________。

一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條爭議的處理

本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交________委員會_____;(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第二十四條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條合同效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月___日至____年___月__日。

2.本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力;合同副本___份，送____留存一份。

3.合同附件為本合同的組成部分。

合同簽訂地點：________省______市_______區/縣

（以下無正文）

甲方(蓋章)：

委托代理人(簽字)：

_______年____月____日

簽訂地點：

乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

______年____月____日

2023年管網測量合同圖片高清大全篇三

乙方(承租方)：

簽訂地點：

簽訂時間： _____年____月____日

根據《^v^合同法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等互利、合作共贏的基礎上，就甲方場地及設施租賃給乙方使用的事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條：租賃標的物

1、租賃標的物的位置位于 ;

2、租賃標的物包括。

第二條：租賃期限

租賃期限：暫定年。自 _____年____月____日起至 _____年____月____日止。其中免租期限為：自_____年____月____日起至_____年____月____日止(期間供乙方進行設備改造及其他相關作業)。

第三條：租賃用途

乙方所用的租賃標的物用于。

第四條：租金

1、合同簽訂后，支付預付款萬元，此預付款為首年租金的一部分;

4、租金支付方式為銀行轉賬。

第五條：甲方的權利和義務

1、甲方有監督乙方履行合同的權力;

3、甲方對出租標的物必須擁有所有權，且無任何糾紛;

4、在租賃期間內，乙方在對租賃物進行改造中，甲方需全力配合;

5、有權協助各級行政管理機關對乙方進行監督檢查;

6、甲方有保障租賃標的物所需水、電、暖等正常使用的義務;

7、除有明確規定外，甲方不得干涉乙方的正常經營活動。

第六條：乙方的權利和義務

1、乙方有監督甲方履行合同的權利;

3、在租賃期間產生的水、電、暖等費用由乙方承擔;

5、租賃期間，防火安全、綜合治理及安全、保衛等工作，乙方應執行當地有關部門的的規定，并承擔全部責任。

第七條：合同終止

合同在履行期間，遇到下列情形之一時，經雙方協商一致可以解除合同：

(2)合同在履行期間發生了不可抗力的因素，如：地震等;

(3)雙方協商一致的其他情形。

第八條：違約責任

甲方未按照合同規定執行致使乙方不能正常生產的，應減收相應的租金，乙方有權利要求甲方繼續履行合同或者解除合同，并要求甲方賠償相應的損失。

第九條：免責條款

因不可抗力的因素(如：地震等)或其他不可歸責的原因，使租賃標的物無法復原繼續使用的，本合同自動解除，甲方應在原因產生當天起15日內退還甲方本年度未產生租金，雙方互不承擔責任。

第十條：續租約定

2、租賃期滿乙方如無違約行為的，則享受在同等條件下擁有優先租賃權，如果乙方無意再續租，應在租賃期滿前30日書面通知甲方。

第十一條：租賃標的物交還

2、租賃期滿或者合同提前終止后，乙方30日內未完成其所屬物清理或拒不交還標的物的，甲方有權采取必要措施予以收回，由此造成的損失由乙方承擔。

第十二條：爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由有關部門調解，協商或調解不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十三條：合同生效時間

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式六份，甲乙雙方各三份，具有同等法律效力。

第十四條：附則

本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議，本合同的補充協議為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

2023年管網測量合同圖片高清大全篇四

承攬方（乙方）：

根據《^v^合同法》《^v^測繪法》和有關法律法規，經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同。

測繪范圍（包括測區地點、面積，測區地理位置等）

測繪內容（包括測繪項目和工作量等）

執行技術標準：

1、自本合同簽訂之日起________日內向乙方提交有關資料和提出技術要求。

2、自接到乙方編制的技術設計書之日起________日內完成技術設計書的審定工作。

3、應當負責保證乙方的測繪隊伍順利進入現場工作，并對乙方進場人員的工作、生活提供必要的條件。

1、自收到甲方的有關資料和技術要求之日起，根據甲方的有關資料和技術要求于________日內完成技術設計書的編制，并交甲方審定。

2、自收到甲方對技術設計書同意實施的審定意見之日起________日內組織測繪隊伍進場作業。

3、乙方應當根據技術設計書要求按合同工期確保測繪項目完成。

全部成果應于________年________月________日前交甲方驗收。

乙方應當于全部成果交付前五日內通知甲方，甲方應自接到通知之日起________日內完成驗收。

對乙方測繪成果的所有權、使用權和著作權歸屬的約定：

________________________________________________。

測繪工程費支付日期和方式

1、自合同簽訂之日起________日內甲方向乙方支付定金人民幣________元。

2、_____年________月________日前甲方向乙方支付工程價款人民幣________元。

3、_____年________月________日前再向乙方支付工程價款人民幣________元。

4、自測繪成果驗收合格之日起________日內甲方應向乙方結清全部工程總價款的余款。

自測繪工程費全部結清之日起____日內，乙方向甲方交付成果（見下表）

1、合同簽訂后，乙方未進入現場工作前由于工程停止而終止合同時，甲方無權請求返還定金；乙方已進入現場工作，完成的工作量在50%以內時，甲方應支付工程總價款的50%；完成工作量超過50%時，則甲方應支付工程總價款的100%。

2、甲方未給乙方提供必要的工作條件而造成停、窩工時，甲方應付給乙方停、窩工費，停、窩工費按合同約定的平均工日產值計算，同時工期順延。

3、甲方未按期支付乙方工程費，應按延誤天數和當時銀行貸款利率，向乙方支付違約金。

4、對于乙方提供的圖紙等資料以及屬于乙方的測繪成果，甲方有義務保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的項目，否則乙方有權對因此造成的損失追究責任。

1、合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。

2、乙方未能按合同規定的日期提交測繪成果時，應向甲方償付拖期損失費，每天的拖期損失費按本合同約定的工程總價款的1%計算。

3、乙方提供的測繪成果質量不合格，乙方應負責無償給予重測或采取補救措施，以達到質量要求。因測繪成果質量不符合合同約定的要求（而又非甲方提供的圖紙資料原因所致）造成后果時，乙方應對因此造成的直接損失負賠償責任，并承擔相應的法律責任（由于甲方提供的圖紙資料原因產生的責任由甲方自己負責）。

4、對于甲方提供的圖紙和技術資料以及屬于甲方的測繪成果，乙方有義務保密，不得向第三方轉讓，否則，甲方有權對因此造成的損失追究責任。

由于不可抗力，致使合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。

本合同執行過程中的未盡事宜，雙方應本著實事求是友好協商的態度加以解決。雙方協商一致的，簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。

因合同執行過程中雙方發生糾紛，可由雙方協商解決或由雙方主管部門調解，若達不成協議，雙方同意就本合同產生的糾紛向________仲裁委員會申請仲裁。當事人雙方不在合同中約定仲裁機構的，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。

1、本合同由雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。全部成果交接完畢和測繪工程費結算完成后，本合同終止。

2、本合同一式________份，甲、乙方各執________份。

委托方單位名稱（蓋章）

法定代表人：

或委托代理人（簽字）：

承攬方單位名稱（蓋章）

法定代表人：

或委托代理人（簽字）：

合同訂立時間： 年 月 日

2023年管網測量合同圖片高清大全篇五

1、乙方在簽訂合同后，施工隊負責廠家技術員的食宿。

2、乙方在甲方規定工期內沒有完成任務，超期一天，結算時扣除工程總價的5%作為罰款。

3、甲乙雙方自簽約之日起，如單方違約，支付對方違約金為總造價的10% 。

4、因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

5、本合同一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力。

簽署時間：年 月 日

法定代表人或授權代表（簽字）：

法定代表人或授權代表（簽字）：

2023年管網測量合同圖片高清大全篇六

承包班組(全稱)：

根據《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合同事項協商一致，訂立本合同。

工程名稱：

工程概況：

分包工作范圍內容：

承包班組根據工程所需向發包人提供作業人員共_____名。

開工日期：

完工日期：

按鋼筋配筋單數量確定承包價

發包人應于每月確認并共同履行書面結算手續。

工程交工后

合同價款的支付

合同價款分期支付：___。

安全施工：發包人、承包班組必須貫徹執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。

重大傷亡及其他安全事故處理：

發生重大傷亡及其他安全事故，承發包雙方就采取緊急措施防止事態擴大并全力組織搶救傷者，保護事故現場，如因搶救傷者必須移動現場設備，須作出書面記錄或拍照。

對本工程的安全生產標準，雙方約定如下：

工程質量應達到設計圖紙要求約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府驗收規范、標準之間有差異或不一致，承包班組應在取得發包人書面認可后，以質量要求較高者為施工依據。

承包班組必須按照國家規定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規范、標準之間有差異或不一致，承包班組應在取得發包人書面認可后，以質量要求較高者為施工依據。

對本工程的質量標準，文明施工標準，雙方約定如下：

由承包班組自備的工具須其自行帶入現場，由發包人提供的機械設備、防護用具由發包人采購并供應到施工現場。

承包班組應遵守和執行發包人材料機具領用規定，對領用的材料、機具要與發包人共同清點、履行書面領、還手續，對借用的發包人的工具，要嚴格按操作規程使用，加強維修保養。

對工程材料機具的使用、維護和材料的使用規定作為本合同附件(四)。

負責組織施工檢查、驗收，監督承包班組的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事條。

負責本工程中各工種，工序間的協調與配合，承包班組在安全、質量、工期場容等方面發現有違反合同約定內容的，發包人應書面提出整改意見，督促承包班組進行整改。

負責組織工程的驗收工作。

承包班組對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工作年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲，并有身份證明的合法公民。

承包班組需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工作證號碼及身份證號碼)，作為本合同附件(三)。

承包班組必須按施工圖紙及說明施工，如有合理化建議應征得發包人同意，并辦理書面洽商變更手續后方可改動施工。

承包班組確認管理、協調工作。

本合同經雙方法定代表人或委托代表人簽字蓋章后生效。法定代表人應出示身份證明，委托代理人應出示委托證明。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日