合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
最新油漆工程承包合同優秀篇一
需方： (以下簡稱需方)
供方： (以下簡稱供方)
一、 產品品種、數量、交貨期限
2、 按照交貨期限內，交至指定公司倉庫。
3、 供貨周期
3.1樣板和樣漆的交付時間
供方在當天中午前收到需方需要調色的色樣，當天內完成調色并由快遞。貨運或其他方式發出給需方。
3.2批量供貨交付時間
在供方收到需方訂貨通知單起 工作日內，由快遞貨運或其他方式發出給需方，到達時間視路途距離而定，確保在雙方約定的時間內到達。
二、 產品的質量標準
供方供應給需方的涂料，滿足下列標準：
1、 供方所提供的產品符合其他協定標準或相關行業標準
2、 上述各條款不能包容時，如果有公共標準時，則以公共標準為準。
3、 雙方有特殊要求的，協商制定。
三、產品的驗收以及質量問題處理
1、供方向需方交貨時，附帶本批樣板1份。
2、需方收到涂料后，如發現顏色、數量有不符的情況，需方應兩日內書面通知供方。
四、如雙方對產品質量發生異議，以雙方認可的色板封樣和每批涂料小樣為依據，可共同抽樣送國家權威涂料機構評定，并以此結論區分雙方責任。如出現難以判定的質量糾紛時，雙方協商處理，協商不成，同意以國家質量監督機構為鑒定單位，有關質量問題交由該單位檢驗，并以其檢驗報告為依據處理糾紛。
五、價格與貨款支付
1、涂料的價格有供需雙方協商確定，確定后價格表將作為本合同的附件。
2、特殊顏色的價格供需雙方另行商定。
3、價格包括供方運至需方指定地點之前的所有費用。
六、付款與結算
1、對賬
雙方每月 日前核對上個月的供貨數量及貨款金額。核對無誤后雙方在對賬單上簽字并蓋章，供方根據核對蓋章后的對賬單開具發票。
2、結算期限
月結方式，貨到后 天結算付款，如果需方不按協議付款，供方可停止供貨。
3、 結算方式
需方按供方指定的賬號辦理電匯或支付現金匯票、或銀行承兌匯票。
4、 返利
為了雙方長期友好合作，在合同期內，需方嚴格遵守雙方所規定的付款期限給供方付款，供方將按照需方年使用涂料總量的額度給予涂料折返(該使用量不包括需方享受的上年度折返數量等優惠使用量)，折返部分供方將根據需方所需涂料進行返還，折返涂料不開具發票。
5、 合同終止處理
雙方如果不再發生業務往來，需方必須在 日內將所有貨款結清，延期支付貨款按支付延期部分違約金。
七、技術服務
1、第一次訂單：供方原則上必須在需方現場跟蹤，及時溝通生產技術產品質量等信息。
2、需方如發現供方提供的涂料在物性、色差等方面存在問題或因涂料引起的產品質量問題，供方在接到通知 內及時核實并處理。
八、解決糾紛的方式
因履行合同發生的一切爭議，供需雙方應當友好協商解決。如協商后仍不能解決的，則申請仲裁委員會仲裁。
九、其他約定
1、合同執行期內若價格變動，以雙方另立合同附件為準。
2、本合同自 起至 止，合同到期，新合同未簽署前，該合同自動順延。合同有效期內，供需雙方均不得隨意變更或解除合同。
3.本合同簽字蓋章后有效，一式兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新油漆工程承包合同優秀篇二
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
一、在每次定作前，甲方開立具體的委托施工定作單，其一般條款由本協議規定，補充條款在定作單中說明，并經雙方確認簽字或蓋章后生效。
二、委托施工定作單的主要內容為定作的產品名稱、數量、價格、交貨期、定作工時、驗收標準。
五、定作場所由乙方負責，經甲方同意也可置于甲方公司內，生產施工設備由甲方負責提供，生產中設備丟失、被盜、人為損壞由乙方負責。
七、生產工藝由乙方負責，甲方負責定作品的品質檢驗標準和驗收方法，經乙方確認后作為產品的唯一驗收標準。
八、乙方保證且不得將產品轉予第三方，亦不可授權第三方代為施工。
九、乙方所交付的施工好的成品，由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收，產品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，甲方有權要求乙方退、返工。若產品不良屬于甲方提供的.材料造成，或是由于甲方發料錯誤，則由甲方支付返修費用，并以一對一兌換。如屬在生產過程中，由工藝所造成的產品品質問題則由乙方無償返修。
十一、甲方按季度付清乙方施工制作完并且經甲方驗收合格后的施工定作金額，未交付的定作產品定作金額則順延至下一季度結算。
十三、乙方應妥善保管甲方提供的原材料、設備、及其他物品，造成毀損、滅失的，應當償付損失。
十六、本協議一式兩份，經雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
最新油漆工程承包合同優秀篇三
乙方：
一、代理區域
甲方授權乙方作為“ 牌”復合肥， 區域的代理商。
二、價格與提貨
1、提貨價格：
2、提貨地點、時間與方式：建議可由乙方每次提前一段時間書面通知，以便甲方準備。最好是乙方自己到甲方來提貨，乙方自己負責運輸。
3、結算及付款方式：
4、其他約定：
三、甲方權利與義務
1、甲方負責乙方的貨源供應，并確保產品質量。因乙方運輸、貯存不當等原因造成的質量問題由乙方負責。因不可抗力造成的損失由貨物保管方承擔。
2、甲方有權對乙方的銷售區域及銷售量進行監督。
四、乙方權利與義務
1、乙方須在合同簽訂的同時訂貨不少于 噸，并保證在 年 月 日前提貨不少于 噸。全年銷售量不得低于 噸。達到上述標準視為完成任務。
2、乙方有權制定代理區域的產品價格，可在代理區域內發展鄉鎮級經銷商，但應對鄉鎮級經銷商的行為對甲方造成的損害負責。
3、乙方有義務在代理區域內對該產品進行宣傳;該區域內發生的侵害品牌權益的現象應及時通知甲方。
4、乙方只能在限定區域內銷售，不得跨區域銷售。
5、乙方在代理區域內的年銷售量應保持銷量逐年增長。
五、代理期限
共 年， 年 月 日至 年 月 日。
六、違約責任
1、在合同期限內，甲方若發現乙方跨區域銷售，按100元/噸處罰乙方，并有權取消乙方代理權。
2、乙方不得銷售任何假冒偽劣產品，不得以次充好，不得損害甲方的商譽，不得透漏甲方商業秘密，每發生一次乙方應支付??違約金，且甲方有權取消乙方代理權。
3、在約定期限內，乙方未能達到雙方約定的最低提貨量，或全年銷售量未達到合同約定標準，甲方有權取消乙方的代理權。
七、未盡事宜，雙方協商解決。補充協議具有同等法律效力。協商不成，向甲方所在地法院提起訴訟。
八、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲 方： 乙 方：
聯系地址及電話： 聯系地址及電話：
開戶銀行：重慶農村商業銀行石柱支行
開 戶 名：重慶興龍化肥有限公司
帳 號：4501010120xx0004346
簽訂時間： 年 月 日
最新油漆工程承包合同優秀篇四
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
項目：
產品名稱：
規格單位：
數量單價（ 元）：
總價（ 元）：
交貨日期：
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
最新油漆工程承包合同優秀篇五
承包方(以下簡稱乙方)：
加工車間承包合同。
一、承包原則
1、本協議本著利益共享、風險共擔的原則，以承包生產的形式確定發包方、承包方、職工三方的權、責、利的關系，并按協議約定進行利益分配和風險擔當。
二、承包的期限和項目
1、本協議的承包期限為 1 年，即從 20xx 年 2 月 22日至20xx年 12 月 31 日止。
三、利潤分配和風險承擔
1、甲乙雙方利潤分配：甲方利潤為 80 %，乙方利潤為 20 %。
四、甲乙雙方權利與義務
(一) 乙方的權利和義務
1、乙方對主管級以下員工有人事任免權，主管級以上員工有建議權。
(二)甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議的規定向乙方下達生產任務，并監督乙方按時、按質、按量完成，對未完成情況進行相應處罰。
五、承包方內部利益分配
利潤分配項目 分配比例
六、協議的變更、解除或終止
1、本協議生效后即具有法律約束力，甲乙雙方均不得隨意變更或解除。本協議需要變更或解除時，須經雙方協商一致達成新的書面協議，在新的書面協議未達成之前，本協議依然有效。
七、違約責任
1、甲方違反協議規定的，應承擔違約責任，給乙方造成經濟損失的，賠償直接損失，并從甲方利潤中扣除 %作為違約金。
八、 附則
1、 本協議期滿后，如甲方仍須發包時，乙方在履行本協議良好的情況下，甲方應優先考慮由乙方續約。
2、甲、乙任何一方如需續約或終止協議，應于本協議期滿前3個月向對方提出。協議期滿后3個月內甲方應支付乙方在承包期間應享有的利潤。
3、 本協議由甲、乙雙方代表簽字后生效。正本一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方:(簽章) 乙方代表：(簽字)
年 月 日 年 月 日
最新油漆工程承包合同優秀篇六
乙方(承包方)：
第一條：承包方式及要求
1乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。
3乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。
第二條：承包定額及費用
1承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方20xx年必須完成生產合格標磚壹仟萬塊，計價每萬塊為800.00元(大寫捌佰圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。
2乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金伍萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除注每月扣回壹萬伍仟元)
第三條：雙方的責任和義務
1甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。 2甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。
第四條：違約責任及獎罰制度
1乙方必須完成年產量壹仟萬塊標磚，每超過壹百萬塊獎給乙方壹萬元獎金，如每少于一百萬塊則扣除乙方壹萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。 2乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方五千元損失費，相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。
3合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。
4本合同未盡事宜，雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等效力，本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方盡量協商解決，如達不成共識，，可在當地法院訴訟解決。 5補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。
6甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金三萬元。
7本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。
最新油漆工程承包合同優秀篇七
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
定作方：______ 合同編號：
承攬方：______ 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
最新油漆工程承包合同優秀篇八
乙方：
一、 產品名稱、規格、數量、單價
二、 質量要求：質量達到國家標準，如有異議十五日內提出，甲方包退包換。
三、 運輸方式及承擔費用： 公路運輸，甲方承擔運費。
四、 供貨方式及期限：甲方根據乙方的訂購單供貨給乙方，乙方必須把交貨計劃5天前通知給甲方。甲方組織車輛，按乙方要求的日期交貨。
五、 交貨地點、方式：貨物送至乙方指定的廠房。
六、 結算方式：貨到付款。
七、 違約責任：
1.違反本合同的約定，或無故終止合同視為違約。違約方應按合同法的有關規定，承擔違約責任。
2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法：如果任何一方單方面終止合同，應向另一方支付相當于合同總金額百分之二十(20%)的違約金;如果乙方逾期付款，應向甲方按日支付相當于逾期付款部分百分之三(0.3%)的違約金，但最高不超過延遲總價的百分之五(5%)。如果甲方逾期交貨，應向乙方按日支付相當于逾期交貨部分的百分之三(0.3%)的違約金，但不得超過延遲交貨部分的百分之五(5%)。
八.合同終止
甲方或乙方如要提前終止本合同，應提前30天正式書面并電話通知對方，雙方應在結清所有費用及承擔相應責任后本合同才能終止。
九、爭議的解決：若在本合同執行過程中發生爭議，由雙方協商解決;若協商不成，雙方均可向起訴方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同經甲乙雙方簽定蓋章生效。
十一、備注：
1.本合同自雙方簽字蓋章生效，傳真件有效。
2.甲方只保證油漆本身的質量，其他方面的問題如施工方面導致的問題恕不負責。乙方選擇油漆品種時盡可能向甲方或有關權威機構咨詢。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新油漆工程承包合同優秀篇九
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1.制作內容：
主鋼構：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。 材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
最新油漆工程承包合同優秀篇十
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產
十六、項目移交
乙方應在產品驗收后規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束后，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應立即調整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。
十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
第一條：承包方式及要求
1乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。
3乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。
第二條：承包定額及費用
1承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方20xx年必須完成生產合格標磚壹仟萬塊，計價每萬塊為800.00元(大寫捌佰圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。
2乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金伍萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除注每月扣回壹萬伍仟元)
第三條：雙方的責任和義務
1甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。 2甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。
第四條：違約責任及獎罰制度
1乙方必須完成年產量壹仟萬塊標磚，每超過壹百萬塊獎給乙方壹萬元獎金，如每少于一百萬塊則扣除乙方壹萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。 2乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方五千元損失費，相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。
3合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。
4本合同未盡事宜，雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等效力，本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方盡量協商解決，如達不成共識，，可在當地法院訴訟解決。 5補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。
6甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金三萬元。
7本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________