隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
2023年排水人工費多少錢一米 臨時排水管網施工合同匯總篇一
發包方(甲方)：xx市xx電力實業總公司。
承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。
本合同的法律依據是^v^(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。
一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內。
三、 工程范圍及內容:
1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行xx電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發的(關于發布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(xx年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(xx年版);根據xx省電力公司電技經(xx)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。
1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。
2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。
甲方負責：
一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。
乙方負責：
一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
本工程年月日前完工。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整()，本工程包工包料按實結算。
本合同正本2份，雙方各執正1份。
甲 方：(公章) 乙 方：
負責人：(簽章) 負責人：(簽章)
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
2023年排水人工費多少錢一米 臨時排水管網施工合同匯總篇二
乙方：_______________
按照《^v^合同法》，本著平等互利，遵照公平、公正、誠信的原則，經甲乙雙方協商簽訂本合同。
1、工程名稱：
_______市________年___________項目_______標段。
2、施工范圍：
以甲方提供的設計院施工圖紙圈定的范圍為準。
3、工程地址：
________市__________鎮。
4、工程造價：
工程造價采用全包形式，不論挖填土方類別、運距都按________元/m3計算。全包形式包括工程總造價、清理表土、樹根清除、土地翻耕、施工質量、工程安全、協調等費用。
5、工程核算及驗收：
按雙方認可填方總量________萬m3，工程總造價__________萬元。工程驗收由雙方派出人員到現場根據設計圖紙及國家頒發的《土石方工程驗收規范》進行驗收。
6、施工日期：
_____________________。
（一）甲方的權利和義務。
向乙方提供施工提供該工程各類施工圖紙、施工坐標、高程等相關技術資料。作為協調工作。
1、監督乙方進行測量放線。
2、甲方有權力對工程建設中的工程質量，隨時監督和檢查。按時保證該工程的預付款、進度款、結算款以確保工程順利完成。
（二）乙方的權利和義務。
1、嚴格按照甲方的設計及要求進行施工，自覺接受甲方的監督，確保工程質量。因工程質量不符合要求所造成的損失，均有乙方負責。做到文明施工、安全施工，對施工現場進行嚴格管理，嚴禁違章作業，施工過程中所發生的一切不安全事故均由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
1、工程竣工后由甲方組織驗收。
2、嚴格按照設計及施工要求進行驗收，要求達到地面平整、符合要求。
在乙方機械到現場進行施工一段時間后，支付乙方5萬的燃油費。工程竣工后，由甲方組織人員進行驗收，驗收合格后，甲方一次性支付乙方75%工程款，如果未發現質量問題，將剩余20%的工程款全部付給乙方。如有一方違約，按照總工程款的5%的違約金支付給對方。
1、本合同一式兩份。
2、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后，方可生效。
甲方：____________________
乙方：____________________
2023年排水人工費多少錢一米 臨時排水管網施工合同匯總篇三
地 址 ：
乙方(承包人)：
法定代表人 ：
委托代理人 ：
地 址 ：
開戶行 ：
銀行帳號 ：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就*項目室外排水工程承包事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱：*項目
2、工程項目：*項目室外排水工程。
二、工程承包方式和承包范圍：
1、承包方式：包工、包料、包質量、包現場安全文明施工。
2023年排水人工費多少錢一米 臨時排水管網施工合同匯總篇四
乙方：________________
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、合同工期：本工程于20________年____月____日開工，至20________年____月____日竣工，工程期共計__天。
2、施工標準：排水溝底層鋪設厚10㎝的混凝土，水溝兩側分別漿砌大塊磚墻身三層，高72㎝、寬13㎝（含厚1㎝水泥砂漿抹面），排水溝頂層覆蓋長100㎝、厚6㎝、附加含6個的鋼筋混凝土蓋板。
3、施工要求：乙方必須嚴格按照本工程設計圖紙等相關要求和現行的國家、地方頒發的質量驗收規范、標準和規定要求，組織施工，確保工程總體堅實、牢固，砌體砂漿配合比準確，砌縫內砂漿均勻，勾縫密實，水泥砂漿抹面，保證抹面的厚度，砌體內側及溝底表面平整光滑、直順，排水順暢，不得有裂縫、脫落、空鼓現象，整體外觀達到直線段順直、曲線段圓滑，無折點、起伏。
1、工程單價（不含稅及管理費）：大寫：________/平方米，小寫：________/平方米。
2、本工程造價以實際工程量為準，按工程單價據實結算。
3、付款方式：合同簽訂后，施工初期甲方預付部分工程款，工程竣工并驗收合格后付至總價款的98%，預留2%的質量保證金，保修期滿后未出現質量問題，如數退還質量保證金，價款支付為現金支付。
1、甲方：
1）負責對乙方施工質量抽檢和監督，對不合格的材料責成乙方調換，對不符合施工要求和標準的施工段有權要求乙方拆除并重新施工建設，所產生的費用由乙方自行承擔。
2）負責施工地點的社會協調，保持有一個安全的施工環境。
2、乙方：
1）根據設計圖紙和施工標準、要求，做好施工工作。
2）必須嚴格按照本工程的設計圖紙和施工標準、要求進行施工，嚴格實行自檢制度，做到完成一項，合格一項，按合同規定的時間盡量提前完成施工任務。
3）自行采購本工程所需材料，采購的材料必需符合設計、施工標準、要求。
4）清整出的土方應合理堆放，不得隨意亂放，更不得向溝內堆土，待工程結束后，負責將清整出未使用的土方清理到指定地點。
5）在施工期間，必須抓好安全生產工作，施工中發生的一切安全事故自行承擔全部責任。
6）驗收前未經甲方允許，設備不得撤離場地，否則視為違約。
7）在工程驗收合格后將工程決算書編制完畢，并遞交甲方進行審核，確認后形成正式的工程決算書作為價款結算的依據，并提供相應數額的正式發票。
1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。
2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協商，經同意方可使用。若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。
本工程以設計圖紙為依據，按照施工標準和施工要求進行驗收，驗收合格后，進入保修期。
自驗收合格之日起，乙方對施工建設的工程項目，負有保修責任，保修期一年。本工程在交付使用過程中，如發生砌體裂縫或倒塌、抹面脫落、空鼓現象等工程質量問題，由乙方負責維修，維修費用由乙方承擔。
在合同履行過程中，雙方可以根據實際情況，對合同未盡事宜協商解決。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
簽訂時間：________年____月____日
法定代表人：____________
乙方：________________
法定代表人：____________
2023年排水人工費多少錢一米 臨時排水管網施工合同匯總篇五
2021年4月，生態環境部、發改委和國開行聯合印發《關于同意開展生態環境導向的開發（eod）模式試點的通知》，集中梳理天津、河北、內蒙古等20個省（區、市）的36個典型意義試點項目，主要涉及流域治理、生態農業、礦山修復、沙漠治理、“無廢城市”等。
類似地，在綠色金融改革試驗區或其他有條件的區域，也可由政府牽頭建立地方eod模式綠色項目庫，完善績效評估與環境評價，培育并推廣“生態+產業”案例。此類項目建設規模大、涉及產業豐富，因此項目資金需求通常金額較大、期限較長、方案較復雜。需要政府部門、產業園區、企業、銀行等各方的合作，形成良好的溝通機制，共同推動項目高質量開展。
所以應注重一整條產業鏈的實施能力。
eod模式見效周期較長，良好的生態基底構建需要一定的時間才能顯現出來，生態環境的優良性顯現出來后，土地的增值效應才會大大增加；且eod模式下的產業培育和產業導入也需要一定的周期和時間才能顯性化，很難在較短的時間內體現出來。
所以一名合格的eod綜合開發商還應具備強大的融資、開發、變現能力，對于長流程的資金鏈要有充分的管控和操盤能力。
2023年排水人工費多少錢一米 臨時排水管網施工合同匯總篇六
承包方(乙方)：
茲有 雨水管道、污水管道清理及疏通、維修和零星工程的建設，甲方委托乙方施工，依照《^v^合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，并經雙方協商，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、工程概況：
1、 工程名稱：雨水管道、污水管道清理及疏通等工程。
2、 工程地點：
3、 工程內容：
二、合同工期：
根據要求按時完成
三、合同價格：
四、工程質量和施工
1、本工程質量要求合格;
3、乙方施工中所用的材料、規格、品種必須符合設計要求及有關規定。
五、工程付款：
六施工安全：
乙方必須嚴格操作規范施工，并注意人員安全，設置必要的警戒標志，加強對施工人員的安全教育，確保施工安全。如發生安全事故，由乙方負責并承擔全部責任。
七、環境保護：
工程施工過程中乙方做好場地清理工作，保持道路清潔暢通。甲方協調城市管理執法局配合施工。
八、糾紛解決辦法：
雙方協商解決，協商不成向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
九、 附則：
1、 本合同一式四份，甲乙雙方各執二份：
2、 本合同雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效。
發包方：
發包方代表簽字：
承包方：
承包方代表簽字：
鑒證方：
簽訂日期： 年 月 日
2023年排水人工費多少錢一米 臨時排水管網施工合同匯總篇七
甲方：_________
法定代表人：_________
住址：_________
郵編：_________
聯系電話：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
住址：_________
郵編：_________
聯系電話：_________
本農村土地出租排水合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________訂立。
第一條租用地點、面積與用途：
乙方租用甲方租來的_________水庫的_________畝作到生產排水使用。
第二條租用時間與補償金額：
1.租用時間：從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。乙方每年付給甲方補償金_________元（人民幣）。
2.乙方補償給甲方_________年_________月_________日大塘污染死魚損失費_________元。
第三條補償金額與付款方式：
1.乙方每年付給甲方補償金_________元。
2.乙方于_________年_________月_________日前付給甲方_________年大塘污染受損的補償金_________元和_________年補償金_________元（共_________元整），余下的款分兩期支付。第一期于_________年_________月_________日前支付_________元；第二期于_________年_________月_________日前將余款_________元全部付清。
3._________年至_________年的補償金額每年分兩期支付，第一期_________月_________日前支付即_________元，第二期_________月_________日支付_________元。
第四條甲乙雙方的權利與責任
1.乙方給甲方有利補償后，甲方提供大塘_________畝面積給乙方作生產排水使用。
2.甲方可在大塘_________畝面積范圍內進行養殖，但乙方再不負責塘內養殖后果責任。
3.甲方保證乙方生產處理后的水排入大塘內，但乙方的余泥不得排入大塘內，否則由乙方清理。
4.甲方在_________年至_________年的3年內，每年無償提供_________給乙方。
5._________年乙方無償派出鉤機幫助甲方一周的時間挖深魚塘。
第五條協議變更與不可抗拒因素
1.本協議須經甲乙雙方代表簽字蓋章后方能生效，任何單方不得擅自變更協議，如有變更須經甲乙雙方代表商定后加補充協議。
2.如因有國家政策性變化及天災不可抗拒因素所致，乙方應在下一年前三個月通知甲方協商解決。
3.乙方若不按期付清補償金給甲方，尚欠補償金余額，則按銀行同期存款計息補償給甲方。
第六條陳述和保證
1.甲方的陳述和保證。甲方向各方陳述和保證如下：
（1）其是一家依法設立并有效存續的養殖場；
（3）本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。
2.乙方的陳述和保證。乙方向各方陳述和保證如下：
（1）其是一家依法設立并有效存續的工業總公司；
（3）本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。
第七條違約責任
除不可抗力的原因外，任何一方違反本合同，應向對方支付合同約定補償金額_________的違約金。
任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使守約方遭受損失，則守約方有權要求違約方予以賠償。
第八條補充與變更
本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與合同具有相同法律效力。
第九條合同附件
本合同附件包括但不限于：
各方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更協議；
各方的營業執照復印件、及相關的各種法律文件；
任何一方違反本合同附件的有關規定，應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第十條不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十一條爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方當事人各執_________份，其他用于履行相關法律手續。
甲方（簽字）：_________乙方（簽字）：_________