合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩定具有重要意義。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

2023年電器租賃合同模板篇一

需方(以下簡稱乙方)：

經甲乙雙方協商，就乙方向甲方購買節電器產品事宜達成如下協議：

一、購買產品清單：

二、甲方的權利和責任：

甲方有權了解乙方的用電設備的詳細資料。

甲方負責對乙方相關人員進行設備使用操作培訓。

三、乙方的權利和責任：

乙方負責提供甲方需要的各用電設備的詳細資料。

乙方應按本合同規定的條款如期支付貨款給甲方。

四、運輸和安裝：

甲方負責將設備運輸至乙方指定的地點，相關費用由甲方承擔。

如需甲方安裝調試設備，乙方需支付設備的安裝調試材料費，為合同總金額的5%. 如乙方為非上海區域內客戶，則甲方技術服務人員的相關差旅費由乙方承擔。

五、付款方式：

乙方需預付合同總金額的 %，合計 元給甲方。

六、售后服務：

甲方銷售之產品，主機出現故障三年內包換。

甲方銷售之產品，如屬甲方選用其他廠家之產品由甲方系統集成，則按照該廠家的售后服務條款執行。 以上條款若屬乙方使用不當或由不可抗因素造成，則不屬于質保范圍。

甲方銷售之產品實行20xx年保修，質保期后相關維修費用由乙方承擔。

七、違約責任：

甲方產品安裝調試后節電率達不到預期效果，節電率每下降一個百分點，售價也同比例下調。 乙方必須按合同規定條款支付貨款，如拖延不付，甲方有權拆走設備，乙方必須賠付合同金額30% 的違約金給甲方。

八、其它事項：

本合同雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜由雙方協商解決。

本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

九、備注條款：

2023年電器租賃合同模板篇二

甲方法定代表人：_______

甲方地址：_______

乙方：姓名________性別___________

出身日期______年______月______日

戶口所在地____ 省(市)____ 區(縣)________街道(鄉鎮)

乙方為 有限公司在職機械維修人員，甲、乙雙方協商一致，由乙方提供為甲方所屬設備進行維修和定期保養服務。就此事宜，甲、乙雙方自愿簽訂本服務協議，共同遵守本協議所列條款。

第一條 本協議有效期限自______年_______月_______日起至甲方不再需要所屬設備維修工作時止。

第二條 甲方的權利和義務

1、甲方設備出現故障或需要定期保養，甲方負責通知乙方及時到達現場，并提供必要的設備、人員支持和所需備品備件。

2、根據乙方實際工作需要，對所需備品備件計劃審核、采購、保管和領用實行專業歸口管理。

3、根據需要，為乙方發放必要的勞保用品。

4、負責對乙方進行安全生產、勞動紀律及各項規章制度的教育、培訓工作。

5、每月___日前支付乙方上月維修服務費，標準為___元(稅后)/月，具體費用支付額度根據乙方完成任務情況，由倉儲管理部提出考核意見，會知生產加工部后，由人力資源部負責兌現。

6、甲方為乙方購買一份中國人壽保險股份有限公司意外傷害保險，用于乙方在為甲方提供服務過程中發生意外傷害的補償。

第三條 乙方的權力和義務

1、乙方全面負責甲方所屬設備的日常維修和定期保養工作。

2、甲方設備發生故障，乙方應保證在接到通知后___小時之內到達現場進行處理。

3、根據行業規定，定期、按工作標準對甲方所屬設備進行保養。遇有法定節假日，應在休假前對設備進行全面檢查，發現問題及時處理，確保節假日期間設備使用安全。

4、為甲方提供設備的日常維護和保養計劃方案，并負責對相關工作人員進行必要的維護和保養知識的培訓和技術指導。

5、定期提出備品備件的采購計劃。

6、每月第二周星期一，乙方應配合甲方對設備進行專項檢查，對日常維護保養中出現的問題，及時提出改進建議。

7、認真履行工作職責，服從管理和安排。工作過程中嚴格遵守安全操作規程，避免安全事故發生。

8、乙方應遵守國家有關法律法規和企業的各項制度規定，嚴格遵守行業規范，恪守職業道德。

9、在合同期內乙方自身或聘請的工作人員，不得到與甲方相競爭的同行業的工廠和單位從事承包機器設備維修服務，或技術指導和兼職等，乙方自身或聘請的工作人員不得泄露甲方商業機密，不得做損害甲方聲譽和有損甲方形象的行為。甲方如有發現有以上行為的，甲方根據情節輕重可向乙方索賠，嚴重的追究法律責任。

10、愛護公共財產和設施，如因乙方個人原因給甲方造成經濟損失的，應根據后果和責任的大小承擔相應賠償責任。

第四條 其它相關約定

乙方因違反國家、北京市的有關法律、法規及甲方的有關制度，發生事故或過失給他人造成的人身傷害或財產損害，或被有關部門審查或處罰的，均由乙方本人承擔，甲方不負連帶責任和賠償責任。

第五條 有下列情形之一的，甲、乙雙方有權解除本協議：

1、甲方無故拖欠維修服務費用;

2、乙方不能勝任崗位工作，無故完不成工作任務的;

3、乙方無正當理由三次未能按約定時限到場或未按要求履行服務協議的;

5、違反國家、北京市法律法規和企業相關規定等其他情形的。

第六條、本合同在履行期間，甲方生產經營狀況發生變化或因乙方年齡、身體或其它原因影響協議繼續履行時，本協議終止。

第七條 補充規定

1、設備出現故障或需要定期保養，倉儲管理部負責通知乙方和生產加工部調度室，說明故障原因和情況。

2、乙方接到報修通知，未按時限要求及時到達現場，每有一次扣減服務費 元;遇有緊急情況，乙方不能按時達到現場的，甲方有權安排其他維修人員進行現場搶修，維修費用從服務費中相應扣除。

第八條 本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

第九條 本協議一式四份，甲方人力資源部、生產加工部、倉儲管理部、乙雙方各持一份。

甲方 (公章)_______乙方(簽章)_______

2023年電器租賃合同模板篇三

乙方： 維 修 合 同

雙方經過充分協商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。

一、 維修內容及金額：rmb（含稅價）

三、工期：合同簽署后 日內完成維修。

四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發票。

五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。

六、質保：質保期 個月，從最終驗收合格之日起計算。

七、售中售后服務：質保期內出現質量問題由乙方在一周內免費更換。

八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金；因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產生的直接損失。

九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

十、爭議解決：所有因本合同或執行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協商解決，協商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。

十二、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

安徽福臻技研有限公司

甲方代表：乙方代表:

簽訂日期：20xx年12月5日

簽訂地點：安徽省蕪湖市

2023年電器租賃合同模板篇四

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

2023年電器租賃合同模板篇五

需方：（以下簡稱甲方）

供方：（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

質量標準及乙方質量的要求達到乙方企業標準中規定的質量，技術要求且不低于國家標準行業標準。

1、乙方于月（甲方應保證具備施工條件）。

2、甲方在簽定合同后即付總價金額的_______%作為定金，乙方安裝完畢經甲方驗收合格后交付總價金額的%（自送貨日起，因甲方原因不能安裝完畢的，10天內應付清全部貨款）。乙方安裝完畢后，通知甲方，當天進行驗收，如三天內不進行驗收，則視工程驗收合格，后期改動則應付相關費用。

乙方保證所出售之標的具有約定及法律規定之品質，并同意太陽能主機免費包修期為3年（主機包括：太陽能熱水器），配件為期1年（配件包括：輔助加熱器），終生維護（包修期外如出現故障，乙方適當收取人工、材料費）。在包修期內，設備出現質量問題由乙方負責免費維修或更換，乙方在收到甲方通知后，應在24小時內給予維修（具體保修內容見保修卡）。

乙方未能按合同交貨，延遲交貨超過15天（因天氣原因、甲方原因除外），要承擔總貨款3%的`賠償金。甲方未能按期付款，自安裝完畢日起，按所欠款項每日罰款1%。在甲方未付清貨款前，合同中所有設備的所有權歸乙方所有。若甲方未能按上述支付款項，逾期未付款項達15天時，乙方有權中止甲方對該設備的使用，并有權隨時取回作為合同標的的設備，甲方已付款項不退。

如出現下列情況，甲方可解除合同。乙方所提供的設備無法達到合同所約定的質量與性能，或乙方無法在故障出現后修好因設備本身出現的質量問題，甲方可退貨或解除合同。

1、甲方需把電源、冷、熱水源接至設備處，設備如需另做基礎由甲方負責解決。項目現場已安裝設備由甲方負責保護，保護期間如發生損壞、丟失，由甲方負責。設備安裝途中或已完畢，甲方更改安裝位置，需另行支付人工費、材料費，具體按現場商談（最低按____元起）。

2、乙方施工期間自行做好安全防護措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、財產損失的，由乙方承擔一切賠償責任。

甲乙雙方因本合同發生紛爭時，當事人應協商解決，協商不成發生訴訟時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2、本合同自雙方簽定之日起生效，合同如有變更，經雙協商后制成合同附件，雙方代理人簽字或蓋公章后有效。

甲方：乙方：

地址：地址：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

電話：電話：

_______年_______月_______日：

2023年電器租賃合同模板篇六

乙方: ____________________;

為了保護甲乙雙方的合法權益，根據國家有關法律法規規定，在公正、合理、 自愿、平等的條件下，經甲乙雙方友好協商特簽定此品牌合同。

一、合同期限

自 年____月____日起，至____年 月____日止.

二、代理區域

甲方授權乙方為“兆爾”品牌在____________省(直轄市/自治區)____________市(區)____________縣(鄉鎮)的品牌代理商。

三、區域銷售任務

品牌代理期內乙方應按計劃按月份完成年以下所制定的區域銷售任務。

四、供貨價格

具體詳見《兆爾電器20xx年代理商價格表》 。如涉及調整，甲方需及時告知乙方并做出解釋。

五、經營原則

4.乙方連續3個月未達到合同任務目標的80%，即視為乙方不能履行品牌代理商職責和義務。甲方有權縮小乙方經營的品類及區域，乙方不配合的，甲方將以書面方式通知乙方，乙方區域的品牌代理權將自動失效。

5.如乙方提出不再繼續經營，并放棄本區域品牌代理權時，必須以書面形式陳述合理理由并提前一個月通知甲方，甲方按要求收回其區域品牌代理權。對乙方未開箱的兆爾庫存產品按歷史最低進價的70%回收，在乙方退回展柜并拆除有關兆爾標識后將退貨款項付給乙方。

6.乙方在品牌代理過程中，應不定期向甲方提供品牌代理區域內的市場需求、價格信息、同類產品新動向、市場評估及用戶反饋信息等，以便雙方協作，制定新的銷售策略。

7.為穩定市場價格，控制市場傾向，確保乙方利益，甲方應執行統一供貨價;乙方在經營中應嚴格執行甲方制定的統一零售價。若市場原因，甲方有權調整全部產品或部分產品的供貨價格。新產品上市價格由甲方銷售部門另行書通知。按甲方所規定的統一供價執行。

8.各地的燃氣公司、房地產配套、團購及其它工程項目，若因乙方在甲方協助下與之商洽未能合作，甲方有權直接介入。

六、結算方式

1.現金支付，款項結清后發貨;

2.按甲方指定的銀行和賬號轉賬匯款，款項確認后發貨; 詳見合同附件《兆爾電器指定銀行帳戶》。

七、要貨計劃和調換原則

2.乙方調換的商品應符合以下a、b條件，否則甲方不予調換(批量產品質量問題除外)

a.未開箱的不影響第二次銷售的原包裝產品。

b.當期前兩個月內所提的型號、數量產品。

3.乙方需調換的商品按當前實際進價執行，以再提貨沖抵方式辦理，甲方不予支付款項。

八、發貨及運輸

1.乙方每次提貨可采取快捷方式現款匯款甲方，甲方計劃、財務部門嚴格執行款到發貨的原則。

2.若委托甲方送貨，應先付清貨款后甲方方可送貨(甲方除認可乙方當日直接錢貨兩清交付給財務人員的現金外，與甲方業務人員的現金來往視為乙方的單方面個人行為，甲方不對此負責)，此為不可更改的財務原則，乙方不得作延付要求。

九、貨物驗收

1.乙方在收貨時即進行驗收，如發現產品品種、數量及質量不符時，乙方必須在收貨后3個工作日內向甲方書面提出異議，否則視為乙方無異議。

2.乙方保管不當及運輸原因(甲方送貨除外)或乙方委托方保管運輸過程中造成產品破損、碰傷、短少等質量問題則由乙方自行負責。

3.甲方交貨產品不符合乙方所定購有關型號種類時，乙方可要求甲方退貨。

十、售后服務及配件政策

1.乙方取得經銷權后即有義務承擔售后服務責任，售后配件的發放按乙方當前進貨額的1%支持發放，超過額度部分按《兆爾產品零配件價格表》收取費用。

2.公司規定部分主要配件(電機、閥體)可以舊換新不列入配件額度內，但未返還更換的舊配件則在配件額度內扣除。

3.若乙方不履行售后服務責任、義務和權力，乙方則自動喪失經銷權。

十一、其它補充事項

本合同未盡事宜，可由雙方協商制定合同補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

十二、糾紛處理

在本合同執行過程中發生的一切糾紛，由雙方友好協商解決。如雙方協商仍不能解決時，由合肥市法院為第一管轄法院。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲乙雙方在本合同簽字、蓋章后，立即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年電器租賃合同模板篇七

發包方：(簡稱甲方)

承包方： (簡稱乙方)

一、工程名稱和地點：

二、承包范圍和內容：

三、開竣工日期：

工程 年 月 日開工， 月 日竣工，工期 天

四、工程造價及付款辦法 工程總造價 萬元，最后以工程結算為準，工料包干，一包到底，竣工驗收，交付使用。工程款開工時付20%備料款，工程按進度付款，工程竣工驗收合格后，扣除10%質量保證金，余款一次付清，付款以乙方在肅南縣地稅局開據的發票為準。

五、工程質量要求： 合格工程

六、甲、乙雙方責任：

1、甲方負責三通一平，辦理各項開工手續，委派專人進入工地負責分部分項工程的驗收簽證工作，按時撥付工程款。

2、乙方負責工程質量，保證按時，保質保量完工，如出現質量問題負責無償返工維修，聽從甲方管理人員合理安排與要求，做到安全文明施工，一切工地安全由乙方負責，造成質量安全事故由乙方承擔全部責任。 未盡事宜，雙方協商解決，本合同經雙方確認簽字蓋章后生效，雙方應共同信守承諾，出現違約，一切責任由違約方承擔。

2023年電器租賃合同模板篇八

2023年電器租賃合同模板篇九

乙方：_________________________

為明確甲、乙雙方的權利和義務，依據《中華人民共和國協議法》之相關規定，本著互惠互利的原則，經雙方友好協商，簽訂本協議，并共同信守下列條款。

第一條協議的標的

1、產品的名稱、規格、價格、數量及金額：

本協議所確定的產品為甲方自產的系列產品，具體的名稱、規格、價格、數量及金額以甲方的價格表(附件1)或甲方發貨清單為準。

2、產品的技術標準和質量，符合甲方產品質量的企業標準或國家標準。

3、產品的包裝均以甲方出廠標準，包裝物甲方不予以回收，不另計價。

4、本協議確定的計量單位為件，規格見包裝a上的提示或報價表標注。

第二條交貨、驗收方式

1、甲方實行含稅出廠價。

2、乙方收到產品后應及時驗收，若有異議應以書面形式在三天內向甲方提出，并提交貨運原件，以便協助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。

第三條甲方的權利和義務

1、甲方有向乙方提供質量合格產品的義務。

2、甲方有及時、準確的向乙方提供產品相關資料和證件的義務。

3、乙方在保質期內如發現產品質量問題，甲方經查證后，屬甲方責任的，甲方有無償調換、退貨的義務(乙方造成的除外)

第四條乙方的權利和義務

1、乙方應向甲方提供有效的營業執照、衛生許可證、稅務登記證及法定代表人身份證復印件。

2、乙方年銷售任務為________萬元，每月最低________萬元。乙方在銷售期間應按月、季度的銷售計劃進貨。如連續三個月未完成銷售任務的80%或全年未完成銷售任務的80%，甲方有權取消乙方的經銷權。無論是乙方放棄還是甲方取締其經銷權，乙方應無條件保證甲方產品的可持續穩定發展以及配合甲方做好渠道、市場的`交接工作。

3、乙方承諾在甲方產品到達乙方倉庫1月內在建立完善的甲方產品銷售體系。

4、乙方享有甲方提供的促銷商品等支持的權利。

5、甲方提供不超過生產日期60天的產品給乙方，否則乙方有權拒收。

6、乙方有責任配合甲方業務代表不定期到乙方查詢經營及庫存情況。

7、乙方的銷售價格不得低于甲方提供的價格銷售和跨區銷售、否則取消所有返利，并取消銷售甲方產品的資格。

第五條銷售要求及銷售政策

1、為保證甲、乙雙方經營利益和有效銷售甲方的產品，甲方提供元人民幣作為誠信鋪底金，協議到期或終止時乙方必須將誠信鋪底金全額支付給甲方。

2、乙方應在協議有效期內銷售系列產品________萬元。

4、乙方在協議有效期內內完成銷售任務________萬元，甲方按銷售額的返利給乙方。

5、乙方在協議有效期內內完成銷售任務________萬元以上，甲方按銷售額的________返利給乙方。

6、協議有效期內銷售額在________萬元以下則無返利。

7、所有返利都必須是在協議期滿且貨款結清后的次月甲方以產品兌現給乙方。

第六條價格與結算

1、甲方產品的價格以甲方蓋公章的附件1為準，甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格，但應提前一個月通知乙方。新價格調整前已付款則無論甲方價格做任何調整本批貨以原供價為準。

2、結算方式：先款后貨，甲方在收到乙方貨款5日內按乙方指定地點將貨物發出。

3、付款方式：由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現金交與甲方業務人員，否則由此產生的一切不良后果由乙方負責。

第七條爭議解決

因履行本協議發生的爭議，應通過友好協商解決，經協商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴，通過訴訟解決協議爭議。

第八條其他

1、本協議的附件是本協議的有效組成部分具有同等效力;

2、本協議任何條款的變更，雙方必須書面為之;

3、甲方業務代表未經甲方書面傳真確認，不得向乙方借取貨物或現金，不得行使超出協議范圍之外的權力，由此引發的一切責任甲方不予承擔。

4、本協議一式兩份，甲乙雙方簽字(蓋章)生效，雙方各執一份。本協議共——_____頁，涂改或未經合法授權代簽無效。

5、本協議有效期為____________年_________月_______日至____________年_________月_______日。

6、未盡事宜雙方協商處理;

7、補充條款。

2023年電器租賃合同模板篇十

乙方：

雙方經過充分協商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。

一、 維修內容及金額：rmb（含稅價）

三、工期：合同簽署后 日內完成維修。

四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發票。

五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。

六、質保：質保期 個月，從最終驗收合格之日起計算。

七、售中售后服務：質保期內出現質量問題由乙方在一周內免費更換。

八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0。5%向甲方支付違約金；因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產生的直接損失。

九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

十、爭議解決：所有因本合同或執行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協商解決，協商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。

十二、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方代表：乙方代表：

簽訂日期：20xx年12月5日

簽訂地點：