隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,關于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家帶來的合同優秀范文,希望大家可以喜歡。
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇一
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規的規定,本著平等互利的原則,經甲乙雙方協商,甲方將白鶴灘電站工地土石挖運工程承包給乙方施工,現就有關具體事項訂立如下協議,便于甲乙雙方共同遵守執行。
一、工程地點:
四川省寧南縣白鶴灘鎮。
二、工程名稱:
白鶴灘電站左岸導流遂洞出水口邊坡土石方挖運。
三、工程內容:
土石方挖運(包括清挖工作面、施工便道挖運及施工道路整修,在乙方施工范圍內),運距4千米以內,如超過4千米每增運500米運價另算。
四、工程單價:
市場油價變動,本合同油價不變。
五、工程工期:
總工期12個月時間。
六、承包方式:
單項全額承包。挖運所產生的一切費用由乙方承擔,建筑營業稅由甲方承交。
七、工程計算
乙方工程計量以甲方與發包方結算工程量為準。
八、工程款結算
甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支),挖運單項工程完工必須一個月以內辦理工程結算,所有工程款在甲乙雙方工程量結算后一個星期以內付清。
九、其他要求:
2、乙方在施工中要絕對聽從甲方的管理和指揮,嚴格遵守工程施工管理條例和執行安全操作規程施工作業,若有挖運跟不上進度、不聽從甲方正確合理的安排指揮,甲方隨時有權與乙方解除協議并有權要求索賠誤工損失。
3、乙方要確保安全文明施工,嚴格遵守各項管理制度,嚴格執行安全操作規程,一切安全責任由乙方承擔,甲方不承擔任何安全責任。
4、如果乙方違約造成中途退場,必須承擔甲方的相關損失費用。
5、如因甲方的原因耽誤乙方挖運,所產生損失全部由甲方承擔。
6、如發生糾紛,雙方約定由保山市人民法院解決。
十、甲、乙雙方的權利和義務
1、甲方的權利和義務
1)甲方有權對乙方的人員和施工進行全面管理;
2)甲方有權對乙方的違規行為和人員進行處罰;
3)甲方要為乙方創造良好的施工環境、提供必備的施工條件;
4)甲方要按合同及時支付乙方工程款;
2、乙方的權利和義務
1)乙方應嚴格按甲方現場技術人員要求進行施工,確保施工安全質量和進度。
2)乙方要接受甲方的管理,積極配合協調甲方全面推進工程進展;
3)乙方有權要求甲方提供必備的施工條件;
4)乙方有權要求甲方及時按協定支付工程款;
十一、此合同一式三份,甲乙雙方各執一份,一份交辦公室存檔備查。
十二、此合同自簽訂之日起產生法律效力,甲乙雙方不得反悔。
甲方(法定代表人): 乙方(法定代表人):
開戶銀行帳號: 開戶銀行帳號:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇二
乙方:
生產性輔助用房、檢修庫
20xx年xx月xx日———20xx年xx月xx日
鋼筋每平方米40元(包括人工費、鋼筋制作機械、扎絲、焊條、鋼筋對焊和素焊、二次澆筑)、基礎鋼筋制作安裝毎噸500元。
生產性輔助用房和檢修庫設計圖所包攬的主體結構工程.
乙方完工后經由甲方驗收合格,甲方以現金或支票方式按每月完成工程量的80%付款與乙方,剩余20%竣工驗收后一次付清。
(一)、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國家、地方政府的法律法規和甲方校園管理規定和各項規章制度,愛護甲方的公共財物和設施及環境。
(二)、在承包期內,對所需人員的聘用、教育管理制度和對聘用人員的報酬待遇,由乙方自主負責決定。在承包期內乙方及所聘人員所發生的勞務糾紛、工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負責。
(三)、具體職責、任務和要求:
1、嚴格按照設計圖及國家相關質量驗收規范施工作業。
2、乙方對鋼筋制作質量負責。若由于質量問題發生的經濟損失由乙方負責。
3、乙方負責自有作業人員的安全衛士健康問題,嚴格按照國家相關操作規程操作機械,若發現安全隱患應及時上報甲方。因遲報或瞞報造成的經濟損失由乙方負責。
4、乙方務必在合同約定的工期內完成所承包的施工任務,必須在2013年2月8日前完成生產性輔助用房和檢修庫的主體結構工程。
5、在施工工期內,乙方要加強其自有作業人員的安全教育和自我保護意識教育,時刻注意并確保用電用水安全,共同創建優質健康的工作環境,達到安全文明施工。
合同已經雙方認真研究,慎重考慮而達成一致,均必須共同遵守,需要變更、解除或終止,必須經雙方協商并一致同意,未經雙方協商并一致同意不得變更、解除或終止。
(一)、甲方無故不按時向乙方支付承包費用,按承包費的5%向乙方支付滯納金。
(二)、如乙方未按職責、任務和要求履行職責,完成任務,甲方有權要求乙方從新整改,如整改無效,甲方有權按不底于承包費總額的5%扣減當月承包費。
(三)、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備和環境造成損失的,由乙方照價賠償。
(四)、甲、乙雙方任何一方不履行本合同義務或單方面變更、解除或終止的,各自向對方按合同期內承包費總額的20%支付賠償金。
十、未盡事宜:
其它未盡事宜由雙方共同協商,簽定補充條款作為本合同附件,具有同等效力。與國家相關法律、法規相悖的,以國家法律、法規為準。
甲方負責人簽字 : 乙方負責人簽字(印鑒):
(蓋章) 住址:(蓋章) 住址:
身份證件號碼:身份證件號碼:
年 月 日 年 月 日
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇三
乙方:
為了完善圩鎮及土坯房改造點,路面硬化,排污設施,雙方本著協商的原則,依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、工程質量要求:符合國家行業標準。
5、合同價款(人民幣大寫): 元。
(一)甲方
1、負責做好工程所需的征地拆遷,提供施工用地及當地群眾的各項協商工作。
2、指派
3、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
(二)乙方
1、嚴格執行施工規范、安全操作規定,乙方如在施工中違反安全操作規定,導致安全事故發生必須承擔全部責任。
2、指派織施工,按期完成施工任務。
1、本工程工期個月,從月
2、如因乙方原因未能按期完工,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的工程超期違約金。
采用包工的方式
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇四
發包方(甲方):貴陽金輝電力實業總公司。
承包方(乙方):貴州省遵義市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條 合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內容
一、 工程名稱:清鎮寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: 清鎮寒坡嶺110kv變電所內。
三、 工程范圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條 雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第五條 違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條 發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條 施工工期
本工程 年 月 日前完工。
第八條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條 工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十一條 合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方:(公章) 乙 方:
負責人:(簽章) 負責人:(簽章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇五
法定代表人:____________職務:____________
拆遷戶(以下簡稱乙方):________
法定代表人:____________職務:____________
根據________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于__ _____,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金____元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方):____________(公章)
代表人:_____________________________
____年__月__日
拆遷戶(乙方):____________(蓋章)
代表人:___________________________
____年__月__日
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇六
承包方:______________
根據《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱________________;
2.工程地點________________;
3.工程計劃批準單位及文號______________;
4.工程范圍和內容:全部工程建筑面積______平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條 工程期限
1.本工程合同總工期為___天(日歷天從開工之日算起)。
2.本工程開工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
3.如遇下列情況,經發包方現場監理工程師或工程師代表簽證后,工期作相應順延,并用書面形式確定順延期限。
(1)發包方在合同規定開工日期前__天,不能交承包方施工場地、進場道路、施工用水,或電源未按規定接通,影響承包方進場施工者。
(2)明確由發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品等未能按雙方認定的時間進場,或進場的材料、設備、成品或半成品等向承包方交驗時發現有缺陷,需要修配、改、代、換而耽誤施工進度者。
(3)不屬包干系數范圍內的重大設計變更;提供的工程地質資料不準,使基礎超深;施工方法與設計規定不符而增加工程量影響進度者。
(4)在施工中因停水、停電連續影響8小時以上者。
(5)發包方現場監理工程師或工程師代表無故拖延辦理簽證手續而影響下一工序施工者。
(6)未按合同規定撥付預付款、工程進度款、代購材料價差款而影響施工進度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度者。
第三條 工程合同總價
1.本工程合同總價為人民幣______元。
2.如遇下列情況,合同總價作相應調整:
(1)合同總價內經雙方確認的暫估價變化;
(3)重大設計發生變更;
(4)基礎超過設計深度;
(6)其它。
第四條 材料、設備供應
1.本工程所需的全部建筑材料、構配件、設備等物資的供應方法,經雙方協商按附件第__辦理。
2.材料、設備供應范圍的劃分和檢驗:
(1)進口特殊材料、有色金屬統配、部管物資和二、三類電機產品,由發包方組織供應到現場或指定地點。如在規定交貨地點之外交貨,其發生的超運距運費和其他費用由發包方負責。
(2)成套設備和專用設備,由發包方負責招標、定貨、供應和商品檢驗后交付承包方。對提前到貨的設備應由發包方設庫保存,安裝時交付承包方妥善保管,不得挪用,丟失或損壞。
(3)本工程所需材料、設備除在“發包方供應的材料、設備明細表”明確由發包方供應外,其余材料均由承包方組織供應。
(4)所有材料設備、成品、半成品均應附有合格證,都要檢查驗收,簽交物資驗收合格單方可進場,已進場的物資未經發包方許可簽署出場證書,不得運出場外。
(5)已進場的物資,若發現有不合格者,供料一方必須迅速將其運出場外。
(6)具有合格證書的建筑材料、設備,任何一方如有異議要求檢驗時,可以重新檢驗,檢驗后如屬合格產品,其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔;如屬不合格產品,檢驗費用由供料一方負擔。
(7)沒有合格證書,且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等,雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果,由責任一方負責。
(8)任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設備和構配件于本工程的,都要簽證記錄在案,由此引起的一切后果由強迫一方負責。
3.材料價差及實物價格的結算。
(1)發包方提交的主要材料指標,由承包方采購供貨的,應根據指標的性質、發生的政策性調價等,以建筑安裝材料預算價格為依據,逐項計算出原價價差或預算價差,均由發包方負責補差。此價差未包括在本合同承包造價之內的,不得列入工程直接費。
(2)發包方提供的主要材料實物,按發包方提供實物時建筑安裝材料價格結算價款。
(3)除發包方供應的材料、設備外,發包方指定廠家、品種讓承包方購買和供應其所指定的材料、設備的,其價款按實結算。
(4)發包方委托承包方代購的材料、設備,按雙方商定的價格,由承包方收取代購款包干使用,發包方應于本合同簽訂后一天內一次付清。
(5)發包方提供的材料、設備的指標或實物,必須是本合同工程用的材料和設備,規格品種與實際需要不相符時,由承包方協助進行調劑串換使用,由發包方給付承包方勞務費___元(或承包方不收取勞務費)。
(6)發包方供應的`木材、成材指標或實物、硬雜木均按有關規定辦理,其量差、價差由發包方承擔。
第五條 工程質量和檢查驗收
1.承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工,并接受發包方現場監理工程師或工程師代表的監督檢查。
2.發包方聘用的現場監理工程師或工程師代表,必須以書面通知承包方其姓名、身份、所承擔的任務。
3.承包方確定的施工現場負責人及技術負責人、專門技術人員及管理人員,必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔的工作通知監理工程師或工程師代表。
4.承包方應按工程進度,及時提供關于工程質量的技術資料,如材料、設備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經過設計單位和發包方同意并簽證后,方可使用。
5.隱蔽工程由承包方自檢后,填寫《隱蔽工程驗收單》通知現場監理工程師或工程師代表檢查驗收,監理工程師接到通知后__小時內應到現場檢驗,認可簽證后,方可進行下一工序施工。監理工程師未接的檢查驗收,承包方經質量檢查部門檢驗確認合格后,即可隱蔽繼續施工,發包方應予承認并辦理檢驗合格手續。如提出異議,經復查合格者,其費用由發包方負責;不合格者,由承包方負責,因此而造成工期損失由責任方負責。
6.電氣照明、通風、水暖、衛生工程和機電安裝工程竣工后,必須按照
(1)______;(2)______;(3)______
等有關規定進行技術檢驗。屬于單體試車,由承包方負責進行。無論由誰負責試車,雙方均應相互配合,共同進行。
試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術勞務費用等,由發包方提供。其費用包括在定額內的,由承包方負擔;定額中未包括的,由發包方負擔。
7.設備安裝工程,由承包方會同發包方將已完工程(設備基礎)向安裝單位辦理中間交工手續,并作為竣工驗收的依據。
8.工程竣工驗收,應以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
9.工程竣工后,承包方按規定整理提供完整的技術檔案資料,并發出竣工通知書,經雙方協商確定驗收時間,由發包方組織有關單位進行竣工驗收。
驗收合格后,雙方簽署交工驗收證書,并將工程移交給發包方管理,如發包方拖延接收,其保管費用和造成的損失由發包方承擔。
交工驗收中如發現有不符質量要求,需要返工的工程,應分清責任。屬施工原因造成的,按雙方驗收時商定的時間,由承包方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。
10.已竣工未驗收工程,在交工前由承包方負責保管,發包方不得動用,若發包方已經使用,即視同交驗。由于承包方原因,應交工驗收而不交不驗的工程,除按拖延工期條款處理外,并賠償因此而造成的經濟損失。
11.工程交工驗收后,土建工程保修期為1年,采暖工程為一個采暖期,水電保修期為半年。保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發包方。
由施工造成的工程質量問題,發包方應書面通知承包方并約定時間進行修理。在保修期內承包方拒不修理時,發包方可動用預留保修款請人修理,超支部分應由承包方負擔。
第六條 施工設計變更
1.發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,均為施工的有效依據,發包方、承包方均不得擅自修改。
2.施工圖的重大修改變更,必須經原批準、設計單位同意,并于修改前__天辦理設計修改議定單。設計修改議定單經發包方簽證后,承包方才予實施。議定單和修改圖紙發出份數與施工圖份數相同,并作為合同的補充文件。
3.當修改圖紙屬于設計錯誤、設備變更、建筑面積(容積)增加、結構改變、標準過高、工藝變化、地質條件與設計不符實際時,其增加的費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料、構配件積壓的實際損失)由責任方負責并調整合同造價。
4.承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計的合理化建議,經發包方、設計單位或有關技術部門同意后實施,其節約的價值按國家有關規定分配。
(3)設計圖紙和說明文件中未標明的施工條件發生了預料不到的特殊困難等。
確認的事實必須在限期內解決。不能如期解決而造成停工的,工期損失由發包方承擔。
第七條 雙方負責事項
1.發包方
(8)審核承包方工程進度月報,及時向承包方支付工程進度款;
(11)組織對工程的竣工驗收,并按合同規定日期配合承包方辦好決算工作,及時了結工程財務和工程尾款。
2.承包方
(3)按雙方商定的分工范圍,做好材料和設備的采購、供應和管理;
(7)提供竣工驗收技術資料,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收;
(8)在合同規定的保修期內,對屬于承包方負責的工作質量問題,負責無償修理。
第八條 工程價款的支付與結算
1.本合同簽訂后__日內,發包方支付不少于合同總價的(或當年投資的)__%的預付款,計人民幣___萬元。
2.發包方收到承包方工程進度月報后,必須在__日內按核實的工程進度支付工程進度款,工程進度款支付達到總合同總價的__%時,逐步按比例開始扣回預付款(或抵作工程進度款)。
3.工程進度款支付達到合同總價款的__%時,不再按進度付款。辦完工驗收后__天內支付__%的價款,留__%的價款存入建設銀行,待保修期滿后連本息一次支付給承包方。
4.如發包方拖欠工程進度款或尾款,應按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
5.確因發包方拖欠工程款、代購材料差款而影響工程進度、造成承包方的停、窩工損失的,應由發包方承擔。
6.本工程造價結算方式按下列情況辦理:
(1)以審查后的施工圖預算加變更簽證進行結算;
(5)招標工程按中標價款結算,中標范圍以外的工程費用,另按__等有關規定結算。
7.承包方在單項工程竣工驗收后__天內,將竣工結算文件送交發包方和經辦的銀行審查,發包方在接到結算文件__天內審查完畢,如到期未提出異議,即由經辦的銀行審定后撥款給承包方。
第九條 違約責任與獎勵規定
1.承包方的責任
(1)工程質量不符合合同規定的,負責無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同總價的__%償付逾期違約金。
(2)工程交付時間不符合規定,按合同總價的__%償付逾期違約金。
2.承包方的責任
(1)未能按照承包合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失。
(2)工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的停工,應采取措施彌補或減少損失,同時,賠償承包方由此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
(3)工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由發包方承擔責任。
(4)超過合同規定日期驗收,按合同總價的__%償付逾期違約金。
3.發包方有提前工期要求的,可以實行提前竣工獎,按照合同工期,每提前一天由發包方按合同總價的__%獎給承包方。
優良工程每平方米獎__元。
第十條 爭議的解決方式
合同執行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,如雙方屬于同一部門時,由上級主管部門調解;調解不成,或雙方不屬于同一個部門的,任何一方均可向工商局經濟合同_____委員會申請_____,也可直接向人民法院起訴。
第十一條 特殊條款
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定特殊條款。
第十二條 附則
其它本合同未言明事項,一律按《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定執行。
本合同經雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗,結清工程尾款,保修期滿后自然失效。
本合同正本__份,其中發包方執__份,承包方執__份,副本__份,分別報送業務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇七
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計管理條例》等有關法律、法規規定,結合本次工程實際情況,經甲乙雙方協商,達成一致意見,簽訂本合同。
(一)工程名稱: ** 水塔拆除工程。
(二)工程地點:
(三)工程范圍:
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交給甲方;
3、清理因拆除水塔所產生的全部垃圾(運到指定地點)。
(四)施工方式:人工作業拆除。
(五)工程施工期間:20xx年 月 日20xx年 月 日,共 天。
(一)工程總價:人民幣 元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一處時,甲方給付乙方合同總價款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完畢并將垃圾清理干凈后經甲方驗收合格的在十個工作日以內無息付清。
(一)甲方權利及義務
1、清理工程施工范圍內的財物;
3、為乙方的施工提供電源,保證乙方的用電;
4、乙方人員的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的權利和義務
2、乙方必須具有符合國家規范要求的施工資質;
3、在施工中,必須按照國家頒發的施工規范和要求進行;
5、乙方在施工前必須注意對周圍建筑物、暖氣管道及其他設施進行保護,因施工造成損壞,乙方負責賠償。
7、乙方不得將工程分包、轉包,保證按時保質完工。
完工驗收以國家頒發的驗收規范、甲方的要求為標準。
乙方必須在規定的時間內完工,每逾期一日支付給甲方工程總價款1%的違約金,超過十天的甲方有權單方解除合同并要求乙方承擔合同總價款30%的違約金。
在合同履行過程中發生爭議的,雙方協商解決,協商不成的由*人民法院管轄。
3、未盡事宜,以雙方書面補充協議為準。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
建設工程施工合同補充協議 工程合同篇八
一、施工范圍。 使用挖掘機挖掘土方。
二、承包方式。 乙方以包工包料、包質量、包工期、包安全、包風險系數的方式負責挖掘工作。
三、施工期限 施工時間以項目簽單為準,乙方必須在施工期限內按甲方的要求保質保量完成。如按時未完成施工任務,甲方將不支付任何費用。
四、承包費用。 工程計費:
五、付款方式 乙方在要求的時間內保質保量完成工程任務,乙方工程完工后經甲方驗收合格后憑發票結算工程款,經甲方驗收人員驗收合格后按進度支付工程款,付款比例為50%。
五、權利和義務
1、乙方自行負責設備的保管、維修、保養、輔油及其相應費用。
2、乙方操作人員要必須按挖掘技術要求的進行挖掘操作。
六、安全責任。 乙方應及時為操作人員購買相關保險,乙方必須按正確的操作方法進行施工,確保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故,由乙方自行負責,甲方概不負責。 本合同一式二份,甲乙雙方各執壹份。每份均具同等法律效力,雙方簽字蓋章之日生效。
甲 方:
代 表 人:
蓋xx:____日期:________年____月日
乙 方:
代 表 人:
蓋xx: ____日期:________年____月____日