優秀的建筑不僅要滿足功能需求,還要與周圍環境和諧相融,能夠提升人們的生活質量。在這里我們收集了一些具有創新和獨特性的建筑設計,供大家參考和欣賞。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇一
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建設工程施工合同》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議。
建設面積:約3000平方米(按實計算)。
承包范圍:土建、水電部分。
承包方式:包工包料。
2、開竣工日期
本工程于xxxx年xx月xx日開工,于xxxx年xx月xx日前(個晴天)全部竣工。
每平方880元。
1、圖紙,甲方在開工前向乙主提供完好的施工圖紙,含水、電、衛、地質勘探資料。
2、雙方駐工地代表、甲方代表處理屬于甲方的日常工作,檢查監督工程量及處理一切民事糾紛。乙方代表負責屬于乙方的日常工作,雙方緊密合作,搞好文明施工。
3、因甲方手續、界址、四鄰糾紛等問題而造成乙方停工的,甲方承擔乙方經濟損失50萬元。
協調和處理工程所在地居民的矛盾,開工前3日做好施工現場的“三通一平”工作(即電通、水通、路通、場地平整,將水準點座標制點以書面形式交給乙方,并進行現場交驗。組織乙方和設計單位進行圖紙會審,設計交底,保證在月日前主道路鋪設好)。
乙方在施工過程中,堅持“百年大計,質量第一”的方針,在施工過程中,如發生一切安全質量事故,由乙方全權負責處理,與甲方無關。
1、付款方式。主體結束付總價20%,如出售達30%,一次性結清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付給乙方工程款,則新建樓房由乙方負責出售,出售價按一層每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四層每平方900元,五層每平方米800元。甲方保證不收售樓款,乙方全部工程款收回后,樓房由甲方負責出售。
如有一方違約,罰款30萬元。
甲方:
見證人:
乙方:
xxxx年xx日xx月。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇二
發包方:_____(以下簡稱甲方)。
承包方:_____(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》經雙方協商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條工程項目。
1.工程名稱:_____。
2.工程地點:_____。
3.工程編號:_____。
4.工程范圍和內容:全部工程建筑面積_____平方米。
5.工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣___元,其中:人工費___元____(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條工程期限。
1.開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本合同工程開竣工
日期如下:
全部工程自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。
2.施工前各項準備工作,雙方應根據工程協議書中第三條規定,分別負責按照完成。
3.在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協議,并報有關部門備案。
(1)由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;。
(2)因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續施工者;。
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求,而被迫停工不能順利施工者。
第三條物資供應。
1.全部工程所需的物資按下列第()項供應方式辦理。
(1)特殊材料、統配、部管材料及統配、部管的機電產品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
(2)統配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用,特殊材料及統配、部管的機電產品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
(3)包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
(4)其他方式:________。
2.由甲方負責供應的材料和設備的品種、規格、數量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。
3.成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成立設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協議。
甲方:日期:
乙方:日期:
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇三
甲方:____________(以下簡稱甲方)。
乙方:____________(以下簡稱企業乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:____________。
2、工程地點:____________。
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積12272平方米。
二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:____________元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
五、質量要求按國家建設部行業標準g73―91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于企業乙方責任的,企業乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后,甲方即付給企業乙方工程款總造價的____________。
2、工程進展一半時,甲方即付給企業乙方工程款總造價的____________。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給企業乙方工程款總造價的____________。
4、企業乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、企業乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)。
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或企業乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:____________。
乙方單位名稱:____________。
法人代表:____________。
法人代表:____________。
委托代理人:____________。
委托代理人:____________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇四
依據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經甲、乙雙方協商,特訂立本合同。
該工程位于()磚混五層樓房,基礎為鈴筏形基礎;一、二層為現澆板,其余樓層為預制板,構造柱,圈梁,木瓦屋面等。
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
按甲方提供施工圖,乙方負責所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內容。外墻正立面貼外墻磚,其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛生間,廚房,樓梯踏步所有貼墻地磚。
1:價格:140元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協商解決。
2:基礎竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整,內外粉刷完工后付款__0元整,春節前無質量問題余款一次性付清,(如有質量問題返工達標后,另外賠材料)。
工期從___年6月28日到___年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員,電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
以上合同望雙方遵守各自責任,本合同一式二份,自簽字日期生效。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
日期:_______年__月__日
日期:_______年__月__日
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇五
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況。
1.3承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月。
1.6工程質量:達到國家質量評定合格標準。
1.7合同價款:。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作。
2.1開工前天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作。
3.1遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
3.2施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。但有證據證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
第四條、關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內完工,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條、關于工程質量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的'檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方沒有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,
5.5由于乙方原因影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
第六條、關于工程價款及結算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內,結清第次應付款項。
第七條、有關安全生產和防火的約定。
7.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
7.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第八條、違約責任。
8.1乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
8.3未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
8.4乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
8.5未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
8.6因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第九條、爭議或糾紛處理。
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條、附則。
10.1本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;。
11.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執貳份;。
11.3本合同履行完成后自動終止;。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇六
按照雙方平等自愿協商的原則,乙方自愿承包甲方新農村房屋修建工程,具體協定如下:
一、承包方式:乙方負責該工程包工包料。
二、承包價格:2149元/平方米。
三、付款方式:開工前預付總工程款的30%,正負零起來支付到總工程款的50%,主體封頂后支付到總工程款的80%,在工程驗收合格后支付到總工程款的97%,剩余3%的工程款做為該工程的質量保證金。6個月后房屋無修建質量問題后,一次性付清剩余工程款。
四、甲方的責任。
1、負責提供修建場地,保證三通;通路、通水及通電。
2、負責按工期檢查工程進度并修建工程全過程監督和指導,有義務糾正乙方不符合要求的施工行為。
3、保證乙方施工中資金供應,做好村民與乙方的協調工作,如因資金不到位或村民阻擋造成的誤工由甲方承擔全部責任及經濟損失。
五、乙方責任。
1、嚴格按照甲方房屋設計圖紙規定的施工,自覺接受甲方監督和指導,未經甲方許可,不得隨意變更施工內容和降低施工質量要求。
2、施工期間乙方應合理使用材料并嚴把工程質量關,所有施工內容必須達到合格標準,如出現施工疏忽和質量問題,乙方必須承擔全部責任,并負責由此造成的全部經濟損失。
3、施工期間乙方應充分注意安全,如出現不安全事故,甲方概不。
負責。
六、具體施工內容和質量要求。
1、施工內容:新農村居住房屋,所有房屋主體墻均為“二四墻”,具體結構為框架結構。
2、所有墻面全部由水泥砂漿毛墻毛地。
3、所有墻體磚面平整,灰漿填充實在,墻體垂直誤差不超過3公分,粉刷后墻面平整誤差不超過3公分。
4、屋面做防水處理。
在施工中必須安裝好線管和上下水管,水管安裝規范,接頭密封,并做好電路。
5、門窗口預留標準,留有銜接點。
6、其他未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,自簽訂之日起生效。
甲方:_______乙方:_______。
代表人:_______代表人:_______。
__年_月_日。
__年_月_日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇七
根據國家規定,乙方為進行基本建設所需貸款,經甲方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條乙方根據批準的年度基本建設計劃,向甲方借款人民幣(大寫)_________元,用于_________建設工程。預計分季用款:
一季度_________元;。
二季度_________元;。
三季度_________元;。
四季度_________元。
第二條借款用途:購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條貸款利息,按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的,從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款,從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動,本合同貸款利率根據政策相應調整。
第四條甲方提供的貸款,乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止,全部還清。上述還款期限,如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整,需要延長或縮短時,雙方通過協商計算,調整還款年限,并簽訂補充文本。
第五條貸款還本付息的資金來源,雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償:
1.基本建設收入;。
2.新增固定資產的基本折舊基金;。
3.固定資產稅;。
4.利潤。
乙方還款超過合同期限,還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協議作為合同附件。
第七條貸款到期,乙方如不能按期償還,由擔保人代為償還,擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還,甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條乙方在本合同規定的貸款總額內,根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃,送甲方審查,甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內,按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款,甲方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的,應按規定減收利息。
第十條聲明及保證。
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知。
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理。
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
第十五條解釋。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
法人代表(簽字):___________法人代表(簽字):___________。
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇八
發包方:____________(以下簡稱甲方)。
承包方:____________(以下簡稱乙方)。
甲方與乙方于______年______月______日已簽訂秀美夏涼生態家園示范村房屋工程合同,為了確保工程質量和進度,在已簽訂的合同不完善條款中,增補新的條款,經雙方多次協商,達成增補條款如下,雙方共同遵守執行。
一、甲方所抵給乙方銷售的房屋從前排一號起按順序抽簽,由甲方安排給乙方銷售。
二、原簽訂合同中檢測費問題:鋼材、水泥乙方必須按甲方規定的品牌施工(指定品牌、華新水泥、鄂鋼鋼材),其所征檢測費由甲方承擔,如乙方自行更換品牌,其所征檢測費由乙方自行承擔乙方不承擔其它費稅。
三、保險費:乙方必須從簽訂合同之日,進施工現場前,無條件的買足職工保險費(所買費用乙方自行承擔)。
四、甲方所抵給乙方銷售的`房屋,乙方一年內沒銷售完,在乙方愿意情況下,甲方按550元/平方米收回并現金支付給乙方。
五、乙方的建筑的資質由甲方提供,但乙方必須承擔費用5000元整。
六、以上補充合同一式三份,甲、乙方各執一份,簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇九
乙方:__________________。
現經甲、乙雙方反復協商,就廣西_____縣幼師1#樓砌磚一達成如下協議:
一。甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工,單價按砌磚的墻面平方計算,每平方米13。7元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架,二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。
二。結算方式:_________________每砌完一層樓的磚可結算一次,按一層的`總款結60%,每砌完三層并清完樓層可結算二層的總款90%,其余待全部砌完驗收合格后十天內全部付清。
三。質量及進度均按____________公司的要求為準。
四。乙方進場后要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時,甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。
五、安全生產。乙方要確保安全生產,要按安全規范進行施工,杜絕一切安全事故的發生地。如發生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的____%罰款。
六、砌磚工程合同的范本一式兩份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并驗收合格及結清工程款后自然失效。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十
依照《中華人民共和國勞動法》,《建筑法》,《建筑工程施工合同》文本及其其他有關法律,行政法規:遵循平等自愿,公平和誠實信用的原則。甲方現將本工程的施工勞動承包給乙方施工。為明確雙方的權利和義務,確保工程質量,工期和安全施工,經雙方協商簽如下協議條款,以共同遵守。
1、工程名稱;_________。
2、承包范圍;內墻抹灰。
3、計算方式;按實際發生面積/平方米計算;
找口不除口,雙面計算。
4、等級;合格。
(一)甲方的權利和義務。
1、現場向乙方提供具備施工條件的施工區域。
2、負責整個施工現場的管理工作,有監督權,糾正乙方人員的違規,違章行為,對不服從管理的有權責令其停止作業,情節嚴重的清理出場。
3、負責技術管理工作及時對工程質量、進度、安全生產、文明施工的監督,檢查和驗收。
1、必須嚴格按照施工圖紙和國家施工驗收規范施工,確保分部分項質量目標達到要求等級,如出現不合格項目,負責翻工材料費用;因乙方工程質量達不到預訂的質量標準,乙方應承擔甲方與業主間簽訂的總承包合同相應的'違約責任。
2、乙方按工期約定時間每完成一項分項工程,及時通知甲方人員,經甲方檢查確認后報業主及現場監理驗收簽證合格后方可進入下道工序施工,每項驗收乙方人員必須參加,以便及時整改相應缺陷并承擔質量責任。
3、嚴格按照業主及工程監理提出的各項要求進行施工,接受其現場管理。
4、認真配合甲方辦理工程交工驗收工作。
5、承擔工程承包范圍內的全部費用,承擔安全管理的全部費用。不得拖欠勞務工資。
6、除業主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中斷施工,否則不與辦理結算。
7、凡乙方施工項目,保修內出現的問題。乙方必須在接到通知二日內及時維修,否則甲方有權動用其保修金請他人修理。
1、甲方負責共用的建筑材料應及時到位,不影響施工。
2、乙方必須按甲方指定區域進行原材料加工制作。并教育其勞務人員愛護甲方所供材料,不得損壞浪費,一經發現,根據情節嚴重,處100—500元罰款。
3、乙方必須服從質量,安全,文明施工,臨時用電等各環節的管理規定,接受現場人員合理處罰。
1、乙方應遵守工程建設安全生產有關規定,嚴格按照安全標準組織施工,承擔由自身安全管理不力照成的責任和因此發生的費用。
2、為確保安全生產,乙方必須設專人負責安全工作,對施工人員安全教育,加強安全措施和設施的防護管理,接受業主及上級主管部門的安全檢查和對安全生產情況作出的處罰。
3、乙方施工人員在抹灰工程施工時不得隨意架外亂扔東西,以免對架下人員照成傷害。落地灰應及時清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面應垂直,平整,應抹壓不少于兩遍以防出現裂縫。如不執行甲方有權給予處罰。
4、嚴格按照操作規程施工,禁止違章施工作業。嚴禁酒后施工,杜絕一切安全事故的發生,施工過程中發生任何安全事故,一切損失均由乙方全部承擔,甲方概不負責。
按施工進度,以面結算,按兩次撥款,工程完工后,付至總費用的90%,剩余的10驗收后10日內付清。
1、乙方必須服從甲方的管理和指揮,否者甲方有權終止合同,另行更換他人施工,其進度撥款只付款的60%。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
3、未盡事宜雙方協商解決。
_________年_________月_________日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十一
乙方:____公司(以下簡稱甲方)擬委托(以下簡稱乙方)安裝辦公樓亮化輪廓燈,為明確責任,保證質量,經雙方協商,特簽訂本協議。
一、規格:材質采用104顆粒非透明外管黃色、白色護欄管對其辦公大樓進行亮化,主線路采用國標6平方防老化線,支線分別采用4平方、2.5平方國標銅線。另在新樓二三層窗戶下安裝彩色燈管。
二、工程造價為58586元,后附預算明細及安裝圖,完工后由甲方后按實際測量結果及明細價格進行結算。
八、本協議一式二份,甲乙雙方簽字后具有法律效應。
甲方:______農業委員會(章)。
負責人簽字:______。
乙方:____公司(章)。
開戶行:_____。
賬號:_______。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十二
發包單位:(簡稱)甲方:
承包人:(簡稱)乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》、《勞動法》的相關規定,結合本工程的具體情況,甲方同意將____工程以勞務方式承包給乙方,經甲乙雙方共同協商一致,特約定以下協議條款以便共同遵守執行。
結構形式:框架結構。
合同價款:____元,大寫(____元整)。
1.主體范圍:混凝土澆筑工程、鋼筋工程、模板工程、砌筑工程、腳手架工程、抹灰工程、樓地面、屋面、散水、樓梯、坡道;水電安裝、預埋、預留洞、硬化地面等工程。
2.機械工具:攪拌機、調直機、切斷機、彎曲機、電焊機、小型工具等。
3.材料:甲方負責鋼筋、混凝土、磚、砂石、水泥、爐渣等用于工程實體材料;乙方負責腳手架、模板、木方以及綁線、鐵釘、植筋膠等消耗材料。
4.土方;鋼結構;門窗;涂料大白;防水;內保溫由甲方另行分包;如需進行專業分包工程由甲方另行分包。
詳見附表。
開竣工日期:____年____月____日至____年____月____日。
1.滿足設計要求及施工操作規程,質量標準合格。
2.確保每道工序質量檢驗交接,并做好隱蔽工程施工。
3.工程的主體結構施工應符合國家質量驗收規范和評定標準要求。
1.嚴格執行建筑工程安全施工操作規程及各項規章制度。
2.自行做好人員進場的安全教育工作,并提出明確安全要求落實到每個人身上,保證人身安全可靠,特殊工種持證上崗。
3.如施工中違反安全操作規定,發生傷亡事故責任自負、費用自理。
1.施工中清包方必須按省市相關文明施工要求組織施工。
2.施工中一定要做到文明施工,做到工完料凈場地清。
3.施工中對落地灰各種廢料要做到隨施工隨清理,不得發生浪費現象。
1.雙方所使用的材料必須按照設計和規范的要求采購并提供產品合格證。
2.使用的材料種類、規格、型號、使用的部位必須符合設計圖紙要求,甲方監理、總包方有權檢查,如查出與設計不符嚴禁使用,損失自負。
3.所使用材料按定額消耗量計算,超出部分清包方自負。
4.甲乙雙方所進場材料要求雙方共同進行驗收,材料要求符合設計和規范標準,并由乙方查收入庫保管。
1.服從總包方的統一管理指揮,按總包方編制的施工組織計劃及工程進度計劃組織施工。
2.按要求配齊該項目相關管理人員并持證上崗。
3.遵守總包方制定的現場管理規章制度,遵紀守法合法經營。
4.與總包方密切配合,確保工程施工順利進行。
5.雙方必須履行遵守施工現場各自的責任義務,并做好文明施工工作。
1、甲方責任:
(1)單項工程向乙方提供?套完整圖紙,并進行圖紙紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)根據工程內容、特點,甲方應做好安全技術交底,并有交底書面材料,雙方各執一份。
(3)負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,并對工程質量嚴格把關,對不合格工程禁令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(4)給乙方配備現場施工用電、用水(紅線以內)及提供工人住宿區,費用甲方負責。
(5)保證原材料及時無誤地供應到現場。
(6)保證按時給乙方撥付工程款。
(7)負責工程檔案編制整理。
(8)設專職安全員,負責整個工程施工的安全管理,并做好安全內業資料。
2、乙方責任:
(1)組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工,主要負責人保證吃住在現場。
(2)上報施工隊的人員名單,包括資質及各種上崗證件,保證農忙季節不停工。
(3)乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規章制度,不得和主管部門及有關職能部門發生的頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)嚴格執行特種工種持證上崗。
(5)嚴格規范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
(7)按國家及地方相關規定,保修期內,乙方無條件地對本工程出現的問題進行維修。
1.按工程進度付款,由于工期較短,工程主體(砌筑和抹灰)完成驗收合格后一次性按完成產值90%支付(其中包括30%的房產)。
2.工程完工驗收合格后,次年甲方向乙方支付剩余5%工程款。
1.本合同簽訂后雙方簽字加蓋雙方公章之日起生效,工程完工驗收符合要求結清工程款后終止。
2.本合同如發生糾紛時,當事人雙方應協商解決,協商不成可向所在工程所在地合同仲裁委員會申請或向人民法院起訴。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十三
甲方和乙方經協商,就乙方為甲方提供非訴法律服務一事,達成如下協議:
一、甲方為盤活位于青島市__________區__________路_______________號資產,對外尋找合作方,并與合作方談判磋商以達成合作。在此過程中,甲方委托乙方為甲方提供法律咨詢等非訴法律服務。為此,乙方指派_______________律師全程參與甲方上述項目并提供法律服務。具體工作范圍包括:
1、提供法律咨詢服務;。
2、為項目合作進行交易結構設計;。
3、參與項目相關商務談判;。
4、草擬、修訂項目所需的法律文書;。
5、協助甲方對項目合作進行流程管理。
二、受委托人的權限:參與甲方與合作方的商務談判。
三、法律服務費用。
甲方應交付乙方律師費人民幣_________萬元整,該費用在合同簽訂后_______個工作日內支付。上述律師費不包含乙方律師為甲方提供法律服務需到________________以外出差所產生的差旅費等,該差旅費等由甲方承擔,憑合法發票報銷。
四、受委托人的權限始于本合同簽訂之日,止于甲方與合作方達成合作之日,或甲方經與多位合作方磋商談判但達不成一致,甲方決定自己開發盤活該房產之日。
五、甲方必須如實向乙方律師陳述案件事實,提供相應的證據,不得對乙方編造、隱瞞事實真相,否則,乙方將終止法律服務,并不退還已收的律師費,如由此而致乙方對第三者承擔責任的,乙方有權向甲方追償。
六、乙方收款賬戶。
七、本合同自雙方蓋章之日起生效。一式二份,具有同等法律效力。
甲方:_______________乙方:_______________。
戶名:_______________山東__________律師事務所。
開戶行:_______________。
賬號:_______________。
時間:_____________________。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十四
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
1.3承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自___年___月__日開工,于年月。
1.6工程質量:達到國家質量評定合格標準。
1.7合同價款:價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
2.1開工前天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
3.1遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
3.2施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。但有證據證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內完工,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方沒有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,
5.5由于乙方原因影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內,結清第次應付款項。
7.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
7.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
8.1乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
8.3未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
8.4乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
8.5未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
8.6因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
10.1本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;。
11.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執貳份;。
11.3本合同履行完成后自動終止;。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
___年___月__日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十五
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》之規定,經甲乙雙方協商,訂立以下各條,共同遵照履行:
一、甲方委托乙方并指定____________律師、____________律師為甲方_________行政訴訟案的第_____________審訴訟代理人。
乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據。乙方接受委托后,發現甲方捏造事實、弄虛作假,有權中止代理,依約所收費用不予退還。四、如乙方無故終止履行協議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
五、甲方委托乙方代理權限:
六、根據《律師業務收費管理辦法及收費標準》的規定,甲方于協議簽訂之日起向乙方支付代理費__________元;涉及財產關系的案件,甲方向乙方支付費用__________元。支付方式和期限如下:
七、本協議有效期限,自簽訂之日起至本案審結止(判決、裁定或撤銷訴訟)。八、本協議未盡事宜,或一方要求變更本協議條款,需另行協議。甲方:乙方:______________律師事務所法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽訂時間:年月日。
簽訂地點:
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協議范本。
2.訴訟委托代理合同。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十六
1、請求判令被告支付原告股權轉讓款_________元;。
2、請求判令被告支付原告逾期付款利息_________元;。
3、本案全部訴訟費用由被告支付。
事實與理由。
_________年原告與被告及_________三人合伙出資經營宏遠商務賓館,約定原告出資_________萬元,被告出資_________萬元,_________出資_________萬元,原告實際出資_________元,賓館由被告全權負責經營管理,原告、_________兩人不參與經營管理,只參與分紅。期間_________退出合伙,被告購買其所有股權。_________年_________月_________日原告退出合伙,與被告簽訂《股份轉讓協議》,協議約定原告退出合伙,原告將自己所持的_________賓館股份以_________元全部轉讓給被告,股份轉讓金由被告于_________年_________月_________日開始支付,在_________年_________月_________日支付_________萬元,余款在_________年_________月_________日前全部付清。然而協議簽訂后被告僅支付元_________萬元,原告多次催促被告要求其支付余款,但是被告始終未予支付。鑒于以上事實,被告的行為已經違反雙方簽訂的協議,嚴重侵害了原告的合法權益,故原告依據《民訴法》第108條之規定,向貴院提出如上訴訟請求,望貴院依法秉公處理,判如所請。
此致
__________人民法院。
具狀人:______________。
_____年_____月_____日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十七
乙方:______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
乙方:_______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
甲方與債權債務糾紛一案,委托乙方代理,雙方遵照平等、自愿、公平、互利的原則,經協商達成以下協議,共同遵守。
第一條、甲方因經濟困難,本案訴訟費、差旅費、協調費等相關費用,全由乙方承擔。
第二條、本案追回款額,甲、乙雙方按比例提成。
甲方為_______%,乙方為_______%.
第三條、甲方必須積極及時提供本案全部證據,如實介紹情況,不得提供假證、偽證。
第四條、乙方負責本案一、二審訴訟直至執行完畢全部代理。
乙方為全權代理,即代為承認、變更、和解、上訴、執行。
第五條、本合同的變更和修改,必須雙方協商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及終止合同。甲方中止合同,應承擔按比例提成罰金;乙方中止合同,甲方可拒絕支付任何費用。
第六條、追回的款項,匯入由乙方指定的帳號,乙方按比例及時支付給甲方,不得借故拖延。
第七條、本合同自雙方簽字之日生效,至本案終結終止。
第八條、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________。
代表人:_______________代表人:_______________。
日期:_______________日期:_______________
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十八
原告:_________________霍某,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________李某,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求:_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________。
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
佛山市南海區人民法院。
具狀人:_________________霍某。
_____________年__________月__________日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇十九
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國律師法》等有關法律的規定,甲乙雙方按照誠實信用原則,就雙方于年月日簽訂的關于原告付元平的案件的《民事委托代理合同》,協商一致作出補充,訂立本補充合同,以茲共同遵守。
第一條委托代理事項。
乙方接受甲方委托,委派律師在下列三案件中擔任甲方的委托代理人:
1、案由:意外傷害保險合同糾紛,
2、甲方委托乙方代理上述案件的一審、二審、發回重審以及對重審判決提起的上訴審等階段。
第二條委托代理權限。
(詳見授權委托書)。
第三條甲方的義務。
3、甲方應當按時、足額向乙方支付律師代理費和辦案經費;。
5、乙方律師提供的法律意見、建議、方案以及對于訴訟結果的預測僅供甲方參考,甲方有責任對委托事項作出獨立的判斷、決策。
第四條乙方的義務。
2、乙方律師應當勤勉、盡責地完成第一條所列委托代理事項;。
7、乙方對甲方業務應當單獨建檔,應當保存完整的工作記錄,對涉及甲方的原始證據、法律文件和財物應當妥善保管,并在結案后按照規定辦理書面交接手續。
第五條律師代理費和辦案經費。
本案律師代理費采取基礎代理費加風險代理費的方式收取。關于基礎代理費的約定:甲方應支付乙方基礎代理費人民幣元。其中甲方已支付乙方基礎代理費人民幣元,剩余基礎代理費人民幣___元,甲方應于收到乙方提供的上述所有案件的完整的書面應訴方案后支付乙方,該代理費用為乙方代為案件出具法律意見,代為協助調查、取證,代為提出管轄權異議,代為閱卷、出具答辯意見,代為參加庭審,依甲方授權代為調解、和解。
關于風險代理費的約定:若法院的終審判決書/裁決書或調解書/和解書認定甲方應承擔的賠償責任較上述三起案件原告主張的賠償責任降低,降低部分為減損部分,則按減損部分10%的比例核定風險代理費,總代理費(包括基礎代理費用)以人民幣元為限,甲方應于收到上述所有案件的生效的終審判決書/裁決書或調解書/和解書后十個工作日內支付風險代理費;反之,甲方則不予支付本部分的代理費。
乙方律師在代理過程中發生的調查、交通、食宿以及其他實際支出的辦案費用由甲方負擔。
第六條違約責任。
甲方無正當理由不支付律師代理費和/或辦案經費,或者無故終止合同,乙方有權要求甲方賠償損失,支付未付的律師代理費、實際支出的辦案經費以及相應利息。
甲方不得以如下非正當理由要求乙方退回律師代理費:
1、甲方單方面又委托其他律師事務所的律師代理的;。
2、乙方完成委托代理事項后,甲方以乙方收費過高為由要求退費的;。
3、乙方律師已經為出庭作好準備,而甲方或者對方撤訴的;。
4、其他非因乙方或者乙方律師的原因,甲方無故終止合同的。
乙方無正當理由不提供第一條約定的法律服務或者違反第四條約定的義務,甲方有權要求乙方退還部分或者全部已付的律師代理費和/或辦案經費。
乙方律師因自身工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失,或者違反第四條第5-7項規定的義務之一的,乙方應向甲方承擔賠償責任;但乙方律師理解的案件事實和適用法律與判決書或其他法院文書不一致時,不能以此認定乙方律師有失誤。
第七條合同的解除。
甲乙雙方經協商同意,可以變更或者解除本合同。
甲方有下列情形之一的,乙方有權解除合同:
1、甲方的委托事項違反法律或者違反律師執業規范的;。
2、甲方有捏造事實、偽造證據或者隱瞞重要情節等情形的;。
3、甲方逾期10日仍不向乙方支付律師代理費和/或辦案經費的。
乙方有下列情形之一的,甲方有權解除合同:
1、未經甲方同意,擅自更換代理律師的;。
2、因乙方律師工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失的;。
3、違反第四條第5-6項規定的義務之一的。
第八條通知和送達。
甲乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、資料,均以本合同所列明的地址、傳真送達,一方如果遷址或者變更電話,應當書面通知對方。
第九條爭議的解決。
甲乙雙方如果發生爭議,協商解決,如協商不成,由乙方人民法院管轄。
第十條合同的生效。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,由甲乙雙方代表簽字并加蓋公章,自合同簽訂之日起生效,至乙方完成甲方所委托的代理事項為止。
甲方:代表:
乙方:代表:
時間:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇二十
甲方因___________行政訴訟一案,委托乙方的律師出庭代理。
經雙方協議,訂立以下各條款,共同遵照履行:
一、乙方接受甲方的委托,指派____________律師為甲方__________行政訴訟案的第_______審訴訟代理人。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據。
乙方接受委托后,發現甲方捏造事實、弄虛作假,有權終止代理,依約所收費用不予退還。
四、如乙方無故終止履行協議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
五、甲方委托乙方代理權限:____________________。
六、根據相關律師業務收費收費標準的規定,甲方于協議簽訂之日起向乙方支付代理費_______(大寫_______)元人民幣;涉及財產關系的案件,甲方向乙方支付費用________________(大寫_______)元人民幣。
支付方式:__________。
支付期限:__________。
七、爭議的處理。
1.本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
(1)提交________仲裁委員會仲裁。
(2)依法向________人民法院起訴。
八、本協議有效期限,自簽訂之日起至本案審結止(判決、裁定或撤銷訴訟)。
九、本協議未盡事宜,或一方要求變更本協議條款,需另行協議。
甲方:____________________乙方:__________。
律師事務所法定代表人(簽章):_______法定代表人(簽章):_______。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇二十一
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國律師法》等有關法律的規定,甲乙雙方按照誠實信用原則,就雙方于年月日簽訂的關于原告付元平的案件的《民事委托代理合同》,協商一致作出補充,訂立本補充合同,以茲共同遵守。
第一條委托代理事項。
乙方接受甲方委托,委派律師在下列三案件中擔任甲方的委托代理人:
1、案由:意外傷害保險合同糾紛,
2、甲方委托乙方代理上述案件的一審、二審、發回重審以及對重審判決提起的上訴審等階段。
第二條委托代理權限。
(詳見授權委托書)。
第三條甲方的義務。
3、甲方應當按時、足額向乙方支付律師代理費和辦案經費;。
5、乙方律師提供的法律意見、建議、方案以及對于訴訟結果的預測僅供甲方參考,甲方有責任對委托事項作出獨立的判斷、決策。
第四條乙方的義務。
2、乙方律師應當勤勉、盡責地完成第一條所列委托代理事項;。
7、乙方對甲方業務應當單獨建檔,應當保存完整的工作記錄,對涉及甲方的原始證據、法律文件和財物應當妥善保管,并在結案后按照規定辦理書面交接手續。
第五條律師代理費和辦案經費。
本案律師代理費采取基礎代理費加風險代理費的方式收取。關于基礎代理費的約定:甲方應支付乙方基礎代理費人民幣元。其中甲方已支付乙方基礎代理費人民幣元,剩余基礎代理費人民幣___元,甲方應于收到乙方提供的上述所有案件的完整的書面應訴方案后支付乙方,該代理費用為乙方代為案件出具法律意見,代為協助調查、取證,代為提出管轄權異議,代為閱卷、出具答辯意見,代為參加庭審,依甲方授權代為調解、和解。
關于風險代理費的約定:若法院的終審判決書/裁決書或調解書/和解書認定甲方應承擔的賠償責任較上述三起案件原告主張的賠償責任降低,降低部分為減損部分,則按減損部分10%的比例核定風險代理費,總代理費(包括基礎代理費用)以人民幣元為限,甲方應于收到上述所有案件的生效的終審判決書/裁決書或調解書/和解書后十個工作日內支付風險代理費;反之,甲方則不予支付本部分的代理費。
乙方律師在代理過程中發生的調查、交通、食宿以及其他實際支出的辦案費用由甲方負擔。
第六條違約責任。
甲方無正當理由不支付律師代理費和/或辦案經費,或者無故終止合同,乙方有權要求甲方賠償損失,支付未付的律師代理費、實際支出的辦案經費以及相應利息。
甲方不得以如下非正當理由要求乙方退回律師代理費:
1、甲方單方面又委托其他律師事務所的律師代理的;。
2、乙方完成委托代理事項后,甲方以乙方收費過高為由要求退費的;。
3、乙方律師已經為出庭作好準備,而甲方或者對方撤訴的;。
4、其他非因乙方或者乙方律師的原因,甲方無故終止合同的。
乙方無正當理由不提供第一條約定的法律服務或者違反第四條約定的義務,甲方有權要求乙方退還部分或者全部已付的律師代理費和/或辦案經費。
乙方律師因自身工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失,或者違反第四條第5-7項規定的義務之一的,乙方應向甲方承擔賠償責任;但乙方律師理解的案件事實和適用法律與判決書或其他法院文書不一致時,不能以此認定乙方律師有失誤。
第七條合同的解除。
甲乙雙方經協商同意,可以變更或者解除本合同。
甲方有下列情形之一的,乙方有權解除合同:
1、甲方的委托事項違反法律或者違反律師執業規范的;。
2、甲方有捏造事實、偽造證據或者隱瞞重要情節等情形的;。
3、甲方逾期10日仍不向乙方支付律師代理費和/或辦案經費的。
乙方有下列情形之一的,甲方有權解除合同:
1、未經甲方同意,擅自更換代理律師的;。
2、因乙方律師工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失的;。
3、違反第四條第5-6項規定的義務之一的。
第八條通知和送達。
甲乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、資料,均以本合同所列明的地址、傳真送達,一方如果遷址或者變更電話,應當書面通知對方。
第九條爭議的解決。
甲乙雙方如果發生爭議,協商解決,如協商不成,由乙方人民法院管轄。
第十條合同的生效。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,由甲乙雙方代表簽字并加蓋公章,自合同簽訂之日起生效,至乙方完成甲方所委托的代理事項為止。
甲方:代表:
乙方:代表:
時間:
看過訴訟風險代理合同的人還看了:
1.民事風險代理合同。
2.律師風險代理合同模版。
4.簽訂了風險代理合同可以反悔。
5.聘請律師風險代理的注意事項。
6.委托律師代理合同范本。
7.委托律師代理合同優秀模板。
9.委托律師代理合同。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇二十二
訴訟委托代理合同。
甲方因一案,自愿委托乙方律師擔任審的訴訟代理人,并訂立以下協議:
一、甲方同意乙方根據案件的'需要指派律師擔任甲方訴訟代理人。代理權限在授權委托書中載明。
二、根據省物價局、省司法廳**價118號文規定,甲方向乙方繳納代理費。
元人民幣。另向承辦律師支付辦案雜費元,城區外旅差費及伙食費由甲方另行負擔。
三、乙方律師必須恪守職業道德、勤勉盡責,在委托權限和律師職責范圍內維護甲方合法權益,為甲方保守秘密。
四、甲方負責向承辦律師敘述真實案情、提供相關證據。乙方接受委托后,因甲方對本案有虛構事實、隱瞞真相行為的,其法律后果由甲方承擔,依約所收代理費不予退還。
五、甲方委托乙方代理事務的工作內容限于:1、提供法律咨詢;2、幫助訴訟策劃;3、草擬訴訟文書;4、收集、整理證據材料;5、出庭參加庭審活動;6、提交書面代理意見。
六、如乙方以本合同約定和法律規定之外的理由中途解除合同,代理費全部退還;若甲方以本合同約定和法律規定之外的理由解除合同,代理費不予退還。
七、如遇乙方律師因特殊因由(包括本人疾患、家庭災變,與他案開庭時間重合等)無法按時出庭,乙方可申請法庭延期開庭,或指派其他律師出庭履行職責,雙方原約定之代理費額度不作變更。
八、委托代理合同簽訂后,若乙方律師參與委托事項庭外和解、訴訟內調解、一方撤訴,雙方約定之代理費不予退還。
九、雙方約定代理權限為:(具體詳見授權委托書)。
十、本合同一式二份,由甲乙雙方各執一份,從雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同條款業經甲方充分閱讀并理解。
十一、本合同有效期限從簽訂本合同之日起至本審審結終止.
甲方:乙方:
二00年月日。
工程建筑合同訴訟(優秀23篇)篇二十三
______________(以下簡稱甲方)因糾紛一案,委托_______律師事務所(以下簡稱乙方)的律師出庭代理,經雙方協議,訂立下列各條,共同遵照履行。
一、乙方接受甲方的委托,指派、律師為甲方與_______糾紛案的第_______審代理人。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據。乙方接受委托后,發現甲方捏造事實、弄虛作假,有權終止代理,依約所收費用不予退還。
四、如乙方無故終止履行協議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
七、本協議有效期限,應自簽訂之日起至本案審結終止(判決、調解、案外和解及撤銷訴訟)。
八、如一方要求變更協議條款,需要行協議。
甲方:_________________________。
代表人:_______________________。
乙方:_______________律師事務所。
法定代表人:___________________。
地址:_________________________。
電話:_________________________。
簽訂時間:_______年____月____日。
簽訂地點:_____________________。
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協議范本。
2.非訴訟委托代理合同范本。