承攬的過程需要雙方充分溝通和協商，以確保雙方的期望一致。承攬工作需要具備一定的專業知識和技能，希望大家能夠努力學習和提升。

加工承攬協議書大全（19篇）篇一

委托方：____________(以下簡稱甲方)。

受委托方：____________(以下簡稱乙方)。

甲方委托乙方加工，根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名。

規格。

單位。

數量。

備注。

第二條加工成品質量要求：________________。(加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)。

第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點：

1、交(提)訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交(提)訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：

第九條運輸辦法及費用負擔：

第十條結算方式及期限：

第十一條其他：

1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條乙方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的.，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

5、不能交付訂作物或不能完。

成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%-30%幅度)或酬金總額的________%(20%-60%幅度)違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任：

1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

甲方：________________。

乙方：________________。

加工承攬協議書大全（19篇）篇二

甲方：

法定代表人：

乙方：

身份證號：

鑒于：

乙方在甲方任職過程中，甲方向乙方提供的任何非公開的、專有的和具有保密資料及信息(含甲方產品加工等信息)，屬于本合同協議保密的內容。

乙方應承擔嚴格的保密義務。

風險提示：用人單位有權采取措施保護商業秘密，但在訂立保密協議時應注意不能侵犯勞動者的合法權利——勞動者有擇業的自由，但在行使權利時同樣不得損害用人單位的商業秘密。

保密協議跟其它協議一樣，首先必須遵循公平、平等原則，才具有法律效力，否則該協議無效。

雙方就以上保密內容達成如下協議：

第一條秘密信息。

本協議所稱秘密信息包括：技術信息、專有技術、經營信息和甲方公司中列為絕密、機級的各項文件。

乙方對此商業秘密承擔保密義務。

第二條保密期限及費用。

風險提示：很多企業通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年，這樣的約定會給員工造成誤解——即離職后過了2至3年后，可公開或使用商業秘密了，這樣的約定是不可取的。

因此，企業應區別約定，對商業秘密的保密期限應約定保密期限做為“直至該保密信息通過正常途徑進入公知領域”為止，而不做具體的年限約定;對于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。

雙方同意本協議規定的保密期限為自本協議簽署之日起至雙方勞動關系終止或解除后年內有效。

在保密期限內甲方要給乙方一定的保密費用。

第三條乙方的義務和責任。

1、乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定;。

2、乙方不得向任何單位和個人泄露甲方的任何資料信息;。

3、乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利。

第四條違約責任。

風險提示：根據民法典規定，除了員工違反培訓服務期約定或違反競業限制義務兩種情形之外，企業不得與員工約定由員工承擔違約金的條款。

因此，保密協議中不得約定員工泄露企業商業秘密時應當支付違約金，只能要求員工賠償由此給企業造成的損失。

乙方違反協議，造成甲方重大經濟損失，應賠償甲方所受全部損失，并按甲方有關制度處理;并支付甲方違約金____元。

第五條爭議解決。

1、因履行本協議發生的勞動爭議，雙方應以協商為主，如果無法協商解決，則由爭議一方或雙方向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第六條其他。

協議雙方簽字生效;未盡事宜由雙方另行具文，與本合同書具有同等效力。

甲方(蓋章)：

_____年_____月_____日。

乙方(簽字)：

_____年_____月_____日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇三

受托方：______________。

標的、數量、價款：

1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

2.質量要求：應提供蓋有鮮章的`出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據《_____》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)。

委托方：____________公司。

__年__月__日。

受托方：______________。

__年__月__日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇四

電話：________________________。

定作方：________________________。

電話：________________________。

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品。

第二條加工成品質量要求。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量。

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金。

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法。

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點。

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第十條轉包。

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;。

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括：

(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十二條承攬方的違約責任。

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任。

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

1、向_________機關申請_________;。

2、向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_______份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：____________________。

代表人：____________________。

__________年________月________日。

承攬方：____________________。

代表人：____________________。

__________年________月________日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇五

根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國產品質量法》，甲乙雙方本著平等共利、合作共贏的原則，經過友好協商，按以下條款簽訂本產品加工合同。以便雙方共同遵守。

第一條關于產品及產品要求、生產周期。

1.1本合同產品為英語聽力筆電路板。產品具體參數bom表詳見附件1，附件1雙方簽字蓋章生效。

批量生產周期為________個自然日(30k以內)。

第二條產品質量及驗收方法。

2.1乙方須向甲方提供該產品的質量認證證書，乙方確保產品與甲方提供的樣品參數及質量要求完全一致，產品質量做到無毒、無害、無味并符合國家行業標準。

2.2合同簽訂后乙方向甲方提供最終封樣電路板六塊。

2.3產品完成發貨后，乙方通知甲方收驗貨，甲方驗貨時如發現不良品，乙方應及時做好更換工作;運輸中產生的貨物破損、變形等問題，甲方應及時將數字報于乙方，乙方應無條件退換貨。

無異議，可視為甲方已驗收入庫。

2.5在產品的裝配過程中，如出現不良品、殘次品等問題，由乙方進行維修及換貨處理。

2.6在產品的使用過程中，終端用戶使用時提出的不良品、殘次品等問題，甲乙雙方確認屬實后，乙方應進行換貨處理;終端用戶使用時出現大面積產品質量等問題，由乙方負責。

2.7該產品的質保周期為一年，如出現非人為損壞、故障等由乙方進行維修更換。

第三條訂貨方式、交貨方式、包裝標準和交貨周期。

3.1具體單次訂貨數量以甲方簽字蓋章的電傳訂貨單為準，乙方收到訂貨單后，簽字蓋章并電傳給甲方，為單次訂貨成立。

3.2甲方指定單次具體交貨地點，運費由乙方承擔。甲方驗收入庫后向乙方提供產品驗收入庫單(入庫單作為最終結算憑證)。

3.3甲方對該產品的運貨包裝無明確要求，在不損壞產品的前提下，包裝箱尺寸與方式由乙方自行確定，后期若甲方提出包裝標準要求的，甲乙雙方協商解決或另行簽訂補充協議。

4.1該產品的產品單價為__________元。

4.2如甲方需開具增值稅普通發票，乙方應無條件開具，開具點位為開具數額的________%。

4.3該產品的付款方式為：雙方確認訂貨單無誤后_______個工作日內甲方給乙方預付貨款的30%;全部到貨經甲方確認無誤后甲方在________個工作日內給乙方付貨款的70%。

4.4由原材料漲跌等原因引起的價格波動，甲乙雙方可友好協商解決或簽訂補充協議。

第五條違約責任條款。

5.1甲方違約責任。

5.1.1如甲方未按本合同規定向乙方按時付款，每拖延一天需按貨款的2‰賠付給乙方作為違約金。

5.1.2甲方無故終止合同，須承擔責任和因此給乙方造成的損失。

5.2乙方違約責任。

5.2.1乙方不能按合同規定時間交貨，每延遲一天需按本合同貨款的2‰賠付給甲方作為違約金，如乙方有意拖延交貨日期，導致甲方直接或間接經濟損失，乙方須承擔全部責任。

5.2.2乙方交付貨物不符合合同約定的質量標準，經抽驗不合格的，甲方有權拒收貨物并要求乙方在規定時間內重做并交付。如再次交付后仍達不到質量要求的，甲方有權終止與乙方的合作，乙方須承擔違約責任和因此給甲方造成的一切損失。

第六條解決合同糾紛方式。

仲裁費用由敗訴方承擔。

第七條其他事項。

7.1雙方對本合同的所有條款內容負有保密義務。

7.2本合同未盡事宜，雙方經過協商可另行簽訂補充協議，補充協議經雙方簽字蓋章生效。

7.3本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，享有同等法律效力。

本合同有效期為__________年________月至__________年________月，本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。若合作期滿雙方有意繼續合作，可續簽合同。

甲方：__________________公司。

乙方：_______________________。

加工承攬協議書大全（19篇）篇六

甲方(定作方)：

代理人：

地址：

聯系電話：

乙方(承攬方)：

代理人：

地址：

聯系電話：

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________(地點)玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

一、品種、規格、數量、單價：

玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。

交貨地點：

運輸方式、費用：

1)由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

二、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式：

1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

2)_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.

四、結算及付款方式：

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

五、違約責任：

1)雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

2)如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

六、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

七、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

八、保質期及保修。

1、保質期為二年(驗收之日起)。

2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

甲方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日。

乙方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇七

定作方：_________。

定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點：

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的.方法計算。

第十一條其他：

1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(蓋章)：_________。

代表人(簽)：_________。

地址：_________。

電話：_________。

開戶銀行：_________。

帳號：_________。

_________年____月____日。

承攬方(蓋章)：_________。

代表人(簽)：_________。

地址：_________。

電話：_________。

開戶銀行：_________。

帳號：_________。

_________年____月____日。

文檔為doc格式。

加工承攬協議書大全（19篇）篇八

簽訂地點：____________________。

承攬方：____________________。

簽訂時間：____________________。

一、加工標的。

交貨地點及期限。

交期：___________。

出口國：___________。

___________合計人民幣(大寫)按實際金額結算單價含線稅封箱帶。

二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)。

面料.里料一等按定單數量到位按實際排單耗。

三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和sn/t1649的標準驗收。

五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。

九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

十一、付款方式：內部結算。

十二、其他約定事項：

1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

十五、未盡事項雙方協議解決。

定做方：____________________。

代表人：____________________。

承攬方：____________________。

代表人：____________________。

_____年_____月_____日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇九

定作方：__________________________(以下簡稱甲方)。

承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)。

風險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下，根據《民法典》的規定，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同!

依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

一、工程概況：

_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。

二、加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

風險告知：上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求，經雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應的違約責任，亦不可以以該批次產品可替代使用為由。

三、重量結算依據：

根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

四、甲方工作：

1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

3、甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的'目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。

4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。

7、成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

五、乙方工作：

1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。

六、設計變更：

1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

七、產品質量要求：

1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》的規定。

2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》__________中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》的規定。

3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》中的規定。

八、鋼筋原材復試及資料：

1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

3、根據《建筑工程資料管理規程》規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

九、合同價款及付款方式：

1、合同價款：

(1)本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

(2)三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。

(3)鋼筋機械連接頭__________元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

(4)鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

(5)合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

(6)本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

(7)驗貨地點：__________________________。

甲方：__________。

__年__月__日。

乙方：__________。

__年__月__日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十

地址：______________。

聯系電話：______________。

乙方(承攬方)：______________。

地址：______________。

聯系電話：______________。

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定，就___________(地點)玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

一、品種、規格、數量、單價：

玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。

交貨地點：______________。

運輸方式、費用：______________。

1)由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

二、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式：

1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

2)_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.

六、結算及付款方式：

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

七、違約責任：

1)雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

2)如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

八、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質期及保修。

1、保質期為二年(驗收之日起)。

2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

甲方：______________。

代表：______________。

賬號：______________。

戶行：______________。

___________年___月___日。

乙方：______________。

代表：______________。

賬號：______________。

戶行：______________。

___________年___月___日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十一

住所：_____________。

聯系電話：_____________。

統一社會信用代碼：_____________。

乙方(承攬方)：_____________。

住所：_____________。

聯系電話：_____________。

統一社會信用代碼：_____________。

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互利的原則，依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定，就(地點)玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

一、品種、規格、數量、單價。

玻璃品種：_____________，規格：_____________，數量：_____________，單價：_____________。

二、運輸方式、費用。

1.由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責。

2.產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編碼統一貼在白玻面，以便區分。

三、交貨地點和期限。

1.交貨地點：_____________。

2.合同簽訂后，乙方收到甲方訂單后____日內供貨，補片玻璃應在____日內完成。

四、驗收方式。

1.玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應當及時予以檢驗，若有異議應在日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

2.玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準。

五、結算及付款方式。

甲方根據玻璃保修期簽給乙方一張支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

六、違約責任。

1.雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付延期貨物價款的____%作為違約金。

2.如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

七、爭議解決。

本合同履行中的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，合同爭議雙方均有權向人民法院起訴。

八、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。本合同項目結束后合同自行解除。

九、保質期及保修。

1.保質期為____年(自驗收之日起)。

2.保修期為年，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，并承擔保修期內產品所附有的其他責任。

委托代理人：_____________。

開戶銀行：_____________。

賬號：_____________法定代表人：_____________。

委托代理人：_____________。

開戶銀行：_____________。

賬號：_____________。

______年____月____日______年____月____日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十二

訂立合同雙方：

承攬方：___縣木具廠以下簡稱甲方。

定作方：______縣百貨公司以下簡稱乙方。

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品。

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于_________日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：______________日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款__________元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任。

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任。

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于_____________日經公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：_____縣木具廠(蓋章)。

代表人：(簽名)。

地址：

電話：

開戶銀行：_______縣支行七都鎮營業所。

帳號：_____________。

乙方：_______縣百貨公司。

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：_________縣支行。

帳號：_____________。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十三

此協議于____年__月__日由以下兩方簽訂：

委托方：____有限公司。

地址：__(郵編：______)。

電話：(__)______。

傳真：(__)______。

銀行：____________。

銀行戶頭號碼：______。

增值稅號碼：______。

(以下稱“委托方”)。

加工方：____有限公司。

地址：____(郵編：____)。

電話：(__)____。

傳真：(__)____。

銀行：____________。

銀行戶頭號碼：____________。

(以下稱“加工方)。

委托方和加工方合稱為“雙方”。

委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

(1)委托方希望根據下列條件委托加工方_____茶產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。

(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工_____產品，有關產品將按本協議規定完成。

(3)委托方為____產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

(5)加工方在收悉訂單后，必須在一個星期內以傳真書面向委托方確認訂單。

(6)除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

(8)加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。

原材料及包裝材料安排。

(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

加工費。

(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

(11)委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

(12)委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

技術及工藝。

(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：

a產品含有非配方所含的其他物質;。

b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;。

付款條件。

(14)首次加工費，委托方在產品生產完成10日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內向委托方開具增值稅發票。

有關知識產權、專利及商標的侵權責任。

(16)非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

雙方責任。

(17)加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。

協議終止。

(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

(20)協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

協議期限。

(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

委托方：________加工方：________。

代表人簽字：________代表人簽字：________。

代表人姓名：________代表人姓名：________。

____有限公司(蓋章)：____有限公司(蓋章)：

____年__月__日____年__月__日。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十四

法定代表人：_________________。

營業執照證號：_________________。

乙方：_________________。

身份證號碼：_________________。

合同編號：_________________。

合同簽訂及履行地：_________________。

鑒于乙方受聘于或服務于甲方,在職或服務期間乙方有從甲方獲得商業秘密的機會,有利用甲方物質技術資料進行創作的機會,有獲得及增進知識、經驗、技能的機會;甲方給乙方的勞動支付了工資、獎金、提成、獎勵等報酬;乙方明白乙方對甲方著作權的侵犯或泄漏甲方商業秘密會對甲方造成極大損害。為保護甲方的著作權及商業秘密,維護甲方及乙方共同的長遠利益,雙方自愿約定如下。

一、作品或成果的知識產權歸屬約定。

(一)作品或成果的范圍：包括技術研究成果、學術作品、工程設計、產品設計圖紙及其說明、音像作品、美術、計算機軟件等。

(二)作品或成果歸屬約定：自乙方進入甲方至離開甲方期間,出于本職或甲方任務,利用過甲方物質技術資料等資源而產生的,或非出于本職而提交給甲方采用的，或乙方離開甲方一年內創造的與原企業本職或與原企業任務有關的作品或成果,其著作權、專利申請權及相關權利均屬甲方所有,乙方不再提出異議。雙方另有約定的從約定,但以書面形式方為有效。

二、保密約定。

(一)保密的原則與范圍：乙方對在職或服務期間因工作信任關系獲得的或取得的信息負有保密義務,非經甲方書面同意,不泄露與使用該信息。保密義務延伸至乙方在職或服務終止之后。這些信息包括甲方及其關聯公司的財務數據、銷售計劃、技術文件、軟件、供銷渠道、客戶資料以及計劃、措施等一切與甲方業務有關的內容。

(二)對署名權、名譽權的特別約定：鑒于甲方出于對商業秘密的保護需要可能對作者姓名保密或某些成果或作品的作者認定較為復雜,對著作權、專利申請權及相關權利屬于甲方的作品,乙方自愿接受甲方對署名權、名譽權的處置,除非在進行該成果或作品創作前向甲方要求過署名權、名譽權并取得甲方書面許可。無書面許可的視為乙方未要求過署名權及名譽權。

(三)防止發表公開措施：對含有甲方商業秘密或含有與甲方有利害關系的單位或個人商業秘密的作品,如乙方為了發表論文、文章、評定成果、職稱等需要在有限范圍內公開作品或大范圍公開作品的,應先取得甲方的書面認可。甚至這些信息可能全部或部分是乙方本人在工作期間直接或間接取得的成果。

(四)間接侵權與保密措施：不使他人獲得、使用這些信息,不直接或間接地勸誘或幫助他人勸誘企業內掌握商業秘密的員工離開企業;保證遵守甲方為保護知識產權制訂的相關制度與規章,認真執行保密措施;發現他人有侵犯甲方商業秘密的行為,有責任向甲方或美的集團科技與知識產權部報告;當乙方結束在甲方的工作時,應及時將所有與甲方經營活動有關的文件、記錄或材料交給甲方指定的人員,不得帶離甲方或泄漏給第三方。

三、違約責任與爭議處理。

(一)對以上的未顯著標明違約金的任何違約行為,違約員工都應承擔_____元的違約金并繼續履約。

(二)如有本協議未盡事宜,以國家法規及甲方規章、慣例為準。如發生爭議,雙方協商不成,以司法程序在甲方所在地解決。

甲方：_________________乙方：_________________。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十五

根據《中華人民共和國民法典》，在平等互惠、互相支持、共同發展的基礎上，(以下簡稱甲方)，(以下簡稱乙方)共同簽定本協議。

本合同為甲乙雙方簽定的協議，由乙方向甲方提供物料加工服務。在本合同各項條件約束下，甲方向乙方發放《采購訂單》，明確具體的物料名稱、規格型號、顏色、數量、單價及送貨時間和地點等。

二、價格結算和支付方式。

1、價格結算和支付方式：在本協議各項條件約束下，按照《采購訂單》進行合同款的結算和支付，貨幣單位是人民幣。

2、方的開票資料和乙方的賬戶名稱、開戶銀行、銀行帳號應在付款前十個工作日以加蓋財務專用章的書面文件的形式通知對方。

三、責任和義務。

1、甲方的責任和義務：

1、甲方應盡量在供貨周期前定貨，以免乙方過于趕貨。

2、甲方提供所要加工物料盡可能詳盡的技術要求、圖紙和樣品。

3、甲方在乙方遇到技術(更多精彩文章來自“秘書不求人”)難題時，應盡量提供支持。

2、乙方的責任和義務。

1、甲方對其在乙方加工的物料擁有知識產權，乙方只在執行甲方的《采購訂單》過程中享有一般使用權。

2、甲方對在乙方處所開模具擁有所有權給。

3、乙方不得以任何方式向任何第三方泄露、出售、出租、轉讓、許可使用或共享甲方的知識產權和模具。

4、乙方在任何情況下不得自己或給第三方生產或仿制甲方提供的產品。

5、乙方對在簽定和履行本協議過程中從甲方獲知的商業秘密負有保密責任。商業秘密是指雙方就項目首次接觸后，甲方提供給乙方的任何技術和商業信息。

6、乙方必須按時向甲方提供合乎甲方技術要求的產品。

四、違約責任。

1、甲方違約責任：

付款違約金：因甲方原因不能按合同規定及時付款，則每延遲一個月(不足一個月，按一個月計算)，甲方應按該次付款總額的0.1%向乙方支付違約金。

2、乙方違約責任。

1、如由于乙方交貨質量和未按期交貨給甲方，甲方有索賠的損失的概論利。

2、如乙方違反本協議的相關責任，利用甲方圖紙或模具為自己或第三方生產相關或相似產品的，乙方向甲方賠償因此給甲方造成損失，包括但不僅限于因甲方客戶索賠等產生的全部的實際經濟損失。

五、原材料的提供辦法。

用乙方原料完成工作的乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

用甲方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

六、謙政協議。

為確保甲、乙雙方公平、公正交易，供銷價格合理，同時為加強雙方工作人員廉潔自津行為，反對不正當競爭，雙方自愿達成如下協議。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十六

甲方:。

乙方:。

根據上有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協商達成一致，訂立本合同。

一、工程名稱：農產品加工配送中心項目(包括辦公樓、冷庫、加工車間及附屬設施，具體內容以雙方確認的工程圖紙為準。)。

二、工程地點：城區工業集聚區。

三、承包方式：包工包料(包括建筑材料、人工、機械設備、工具用具、周轉材料、對焊接頭及安全文明設施)。

四、承包范圍。

1、施工圖紙范圍內自機械挖土人工配合清土破樁頭開始到竣工驗收(包括門窗、柔性防水、外墻保溫、內外墻涂料、消防安裝);并包含為完成承包工程所必須進行的其他性輔助工作(如預留孔、預留埋管、上下水工程、暖氣管道、建筑垃圾清理及廢料的粉碎與使用、材料堆放與試塊的制作)。

2、現場臨建的搭拆。

3、小型材料：扎絲、鐵釘、膠帶、焊條、鐵絲，墊塊支撐、雙面膠等。

五、開工日期：年月日。竣工日期：年月日。

六、工程面積及價款：

1、辦公樓共____層，總建筑面積平方米。

2、其它建筑面積計算方法按工程圖和現行建筑面積計算規則執行。

3、本工程包工包料，執行大包價：每平方米元。

七、付款方式。

工程竣工驗收合格后，甲方于年月底付清乙方的全部工程款(乙方須提供正式建筑業發票)。

八、雙方責任：

1、甲方責任：

(1)、每個單體工程向乙方提供叁套完整圖紙，并進行圖紙交流，如有變更應在第一時間通知乙方，避免造成不必要損失。

(2)、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令乙方期限整改。

(3)、給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水。

(4)、為乙方施工提供方便條件，以便保證各種材料物資順利供應到現場(鋼材、商品砼、水泥、大沙、石子、磚等)。

(5)、保證按時給乙方撥付工程款。

2、乙方責任：

(1)、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術人員，配備專職人員負責現場協調及會議的出席，安全文明施工，主要負責人保證吃住在現場。

(2)、向甲方上報施工隊的人員名單，包括資質及各種上崗證件，保證農忙季節不停工。

(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格遵守工地的一切規章制度，不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。

(4)、嚴格執行特種工種持證上崗，如：塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。

(5)、嚴格規范施工，保證每個分項分部工程符合標準，凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔，并且因工程不達標造成的返工、誤工等一切損失由乙方承擔。

(6)、因乙方設備、技術或人員原因導致甲方材料損失，由乙方承擔賠償責任。

(7)、施工中注意安全施工，如發生大小事故，全部由乙方承擔。

(8)、嚴格按合同工期完成，每拖延一天罰款1000元。

九、安全合同內容：

1、雙方必須自覺遵守、執行建設部《建筑施工安全檢查標準》，以及有關的各項規范，自覺遵守當地政府、有關安全施工的各項規定和行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規、規范標準及各項規定，切實保障施工人員的安全與健康。

2、乙方應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職、兼職的安全員，應有各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制、定期安全檢查制度、安全教育制度等。

3、乙方必須嚴格遵守有關安全生產法規、制度和規程，并按經濟合同有關條款加強自身管理，承擔安全施工及監管的主體責任。因工作疏忽或措施不力造成安全事故時，由責任方承擔事故責任和一切損失。

十、現場文明施工及其人員行為的管理：

1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規定，必須符合公司現場標準化布置的要求，按公司的規定執行。

2、乙方應采取一切合理的措施，防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自己負責。

3、乙方工人和管理人員要舉止文明，行為規范，遵章守紀，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁滋事。

4、現場必須做到節約用料及隨用隨清，否則加倍罰款。

十一、合同有效期：

自年月日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的全部施工內容及工程款付清后自動廢止。本合同書條款雙方必須嚴格執行，如出現違反本合同條款的情況，由責任方承擔一切經濟損失。

十二、附則：

1、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，如協商解決不成，可到當地法院仲裁。

2、本合同一式三份，由甲乙雙方各執兩份，本合同經雙方簽字蓋章后生效。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十七

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

1、計量單位：_____________。

2、數量：_____________。

成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的39;資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

1、加工單價：______________。

2、總金額(元)：______________。

內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。

1、交貨地：_____________。

2、產品的交(提)貨期限：______________。

1、驗收期間：______________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。

5、根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項;。

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

1、甲方的違約責任。

(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任。

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的'，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(8)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

1、本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。

2、合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

甲方：______________乙方：______________。

加工承攬協議書大全（19篇）篇十八

定作人：______

簽訂地點：_________

承攬人：______

簽訂時間：__年__月__日

第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限

第五條承攬人使用的材料由____人提供。

第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。

第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十三條合同爭議的`解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：_______________________________________________________________________________________________________________定作人：

甲方：

乙方：

日期：

加工承攬協議書大全（19篇）篇十九

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

四、驗收標準和方法：_________________________。

五、結算方式：_________________________。

六、違約責任：除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________。

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________。

_______年______月_____日。

承攬方：________________。

_______年______月_____日。