公司是一種組織機構,它需要有明確的組織結構和分工,以實現高效的管理和運營。以下是一些關于公司戰略和創新的最新研究成果,希望對大家的決策和思考有所幫助。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇一
發包方(以下簡稱甲方)
單位地址:武漢市洪山區洪山街紅旗欣居商業街d4—106a
施工負責人:陳今龍聯系電話:18107219613
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續交接第二天起計算)
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
1.5工程款和工程預算表:
(1)工程款:本合同工程造價金額(詳細見工程預算表):
(2)工程預算表應當與材料質量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業部門辦理開工手續,支付所有相關費用并交納物業部門收取的所有押金。
2.4遵守物業管理部門的各項規章制度。
2.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。
2.6參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預算表》,本合同書,以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴格執行施工規范、安全操作規范、防水規定、質量標準,按期、保質完成合同約定的工程內容。
3.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定;
(1)無有關房屋管理部門和物業管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面載荷,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內上、下水管道的暢通和衛生間的清潔。
(5)保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
3.3應甲方要求,如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規范、設計書,參考價格等有關資料以便查閱。
3.4負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同協商變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件一《工程預算表》,雙方簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增建項目的價款,當場結清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費用由甲方承擔,工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延;由于乙方施工造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.6在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知后三日內組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清尾款,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質量方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為三年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第九條 附則
9.1本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應該本著公平原則協商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字):
年月
(蓋章):年月 乙方 日日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇二
住址:_________________民族:_________________。
身份證號碼:_________________。
一、勞動合同期限。
合同履行期限為自______年____月____日起,至______年____月____日止,其中試用期為個月(自______年____月____日起,至______年____月____日止)。
二、工作內容。
1、乙方工作崗位為業務員,按甲方公司指定負責具體的銷售業務。
2、雙方有關崗位聘用、解聘等事項按有關規定辦理。
三、雙方責任和義務。
1、甲方應根據國家有關勞動保護、安全生產的法規制度,采取有效措施,為乙方提供良好的勞動環境和工作條件,加強對職工的安全、衛生和勞動保護。
2、甲方根據生產和工作需要,對職工提供必要的專業技術培訓和業務進修條件,并進行業務學習等。
3、乙方上崗后應按照甲方的生產和工作要求,掌握本崗位的工作技能,按質按量地完成各項規定的生產和工作任務,并接受甲方職能部門的有關考核。
4、乙方在合同期內,應樹有良好的職業道德和精神風貌,維護企業聲譽,愛護集體財產。
5、乙方不得以任何形式私自回扣、截留、挪用、侵占公司的業務款,否則將依法追究其法律責任。
6、公司所有業務款項均由公司辦公室會計人員收取并開正式收據或者打入公司專用賬號,乙方不得以任何形式私自收取,造成經濟損失的追究其法律責任。
7、乙方在業務銷售過程中,不得私自壓價或抬高價格,不得同其他客戶、第三方串通、隱瞞、欺騙等一切有損甲方利益的行為,一經發現,即予開除,造成經濟損失的追究其法律責任。
8、乙方發生任何不安全事故、違紀違法等活動,甲方不承擔任何責任,甲方可協助相關部門處理。
四、用工性質:_________________(全職或兼職)。
五、勞動報酬。
甲方實行本企業的內部工資分配形式并根據“按勞分配”的原則,按照崗位的勞動技能高低、工作責任大小、勞動強度和勞動條件優劣情況,確定乙方的勞動報酬,并隨著生產經營發展和經濟效益增長情況,逐步提高乙方勞動報酬和有關福利待遇。
1、業務員工資=底薪+業務提成。
2、底薪計算方法:_________________業務員工底薪為元,月末未簽單者無底薪。
3、業務提成計算方法:_________________。
要求底薪者按照:_________________的比率計提成;不要求底薪者按照:_________________的比率計提成。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇三
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經買賣雙方共同協商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關事宜達成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元, rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經雙方簽訂,買方即付總貨款的 __________%(計rmb__________元)。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付,買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預付款次日起__________天內。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務,賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔責任。
八、付款方式:1、銀行轉帳或現金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現金:買方支付現金時,由賣方出具現金收據。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現象發生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進行協商并書面確認,還應承擔因此造成的經濟損失。
十、合同履行期間若發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應繼續履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協商解決。
買方: 賣方:
帳號: 帳號:
開戶行: 開戶行:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇四
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您!
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神,按《合同法》有關條款規定,經雙方友好協商,就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協議:
一、合作材料:“xxxx”
二、合作期限為xxxx年,自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式(詳見附件一):
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議,建立合作關系;
2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議;
四、產品價格:
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權,并在調整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結算方式(詳見附件二):
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發生材料量和終端用戶訂單價格結算,而后甲方及時將結算情況回執乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關手續。
六、甲方權利、義務:
1、權利:
(2)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償;
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權向乙方提出索賠;
(5)如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權追究乙方的法律責任。
2、義務:
(2)甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準;
(4)甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務,保修期為一年,自安裝之日起算,甲方在其所供產品保修期內出現質量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務
1、權利:
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作;
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規定標準產品,有權向甲方提出索賠;
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定,提出賠償。
2、義務:
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品;
(2)乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜;
(5)乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除:
1、本協議規定終止之日前30日,雙方協商續約事宜;
2、本協議規定終止之日后沒有續簽的,本協議自動解除;
3、本協議有效期內,經甲乙雙方協商同意解除,本協議自動解除;
4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行,本協議自動解除。
九、其他條款:
3、本協議附件為本協議不可分割部分,與本協議具有同等法律效力;
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
授權代表: 授權代表:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
日期: 日期:
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇五
甲方:甲方代表:
乙方:
文化程度:性別:
住址:民族:
出生日期:年月日電話:
身份證號碼:
根據《_勞動法》,本著平等自愿、協商一致的原則,經雙方協商,乙方被甲方聘用為(專、兼)職業務員。為了保障甲乙雙方的合法權益,特制定協議如下:
合同履行期限為自年月月日止,其中試用期為個月(自年月日起,至年月日止)。
1、乙方工作崗位為業務員,按甲方公司指定負責具體的銷售業務。
2、雙方有關崗位聘用、解聘等事項按有關規定辦理。
1、甲方應根據國家有關勞動保護、安全生產的法規制度,采取有效措施,為乙方提供良好的勞動環境和工作條件,加強對職工的安全、衛生和勞動保護。
2、甲方根據生產和工作需要,對職工提供必要的專業技術培訓和業務進修條件,并進行業務學習等。
3、乙方上崗后應按照甲方的生產和工作要求,掌握本崗位的工作技能,按質按量地完成各項規定的生產和工作任務,并接受甲方職能部門的有關考核。
4、乙方在合同期內,應樹有良好的職業道德和精神風貌,維護企業聲譽,愛護集體財產。
5、乙方不得以任何形式私自回扣、截留、挪用、侵占公司的業務款,否則將依法追究其法律責任。
6、公司所有業務款項均由公司辦公室會計人員收取并開正式收據或者打入公司專用賬號,乙方不得以任何形式私自收取,造成經濟損失的追究其法律責任。
7、乙方在業務銷售過程中,不得私自壓價或抬高價格,不得同其他客戶、第三方串通、隱瞞、欺騙等一切有損甲方利益的行為,一經發現,即予開除,造成經濟損失的追究其法律責任。
8、乙方發生任何不安全事故、違紀違法等活動,甲方不承擔任何責任,甲方可協助相關部門處理。
(全職或兼職)。
甲方實行本企業的內部工資分配形式并根據按勞分配的原則,按照崗位的勞動技能高低、工作責任大小、勞動強度和勞動條件優劣情況,確定乙方的勞動報酬,并隨著生產經營發展和經濟效益增長情況,逐步提高乙方勞動報酬和有關福利待遇。
1、業務員工資=底薪+業務提成。
2、底薪計算方法:業務員工底薪為。
3、業務提成計算方法:
要求底薪者按照:10%~15%的比率計提成不要求底薪者按照:20%~30%的比率計提成。
4、乙方在生產或工作中有突出貢獻或特殊成績的,甲方可給予必要的精神鼓勵和物質鼓勵或晉級工資。
全職業務員需在每天早上八點到公司簽到,然后去開發客戶和維護客戶,根據工作需要安排工作的不得故意請假。如在上班期間發現業務員不在工作崗位給予相應處罰。
1、訂立本合同所依據的法律、行政法規、規章發生變化,本合同應變更相關內容。
2、訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化,致使本合同無法履行的,經甲乙雙方協商同意,可以變更本合同相關內容。
3、經甲乙雙方協商一致,本合同可以解除。
4、乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
(1)在試用期間,被證明不符合錄用條件的。
(2)嚴重違反勞動紀律或甲方規章制度的。
(3)嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的。
(4)被依法追究刑事責任的。
5、有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,但應提前10日以書面形式通知乙方:
(2)乙方不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的。
6、本合同期限屆滿,勞動合同即終止。甲乙雙方經協商同意,可以續訂勞動合同。
1、乙方違反本合同約定的條件解除勞動合同或違反商業秘密的保守事項,給甲方造成經濟損失的,應按損失的程度依法承擔賠償責任。
2、乙方解除本合同的,凡由甲方出資培訓和招接收的人員,應向甲方償付培訓費和招接收費。
一方要求仲裁的,向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對裁決結果不滿意的,可以向人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜,以法律的相關規定予以執行。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
聲明:本合同最終解釋權歸公司所有。
甲方:乙方:(簽字)。
甲方代表:
簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇六
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方共同協商,甲方決定將工程委托乙方施工,現就有關事項簽訂本裝飾裝飾用工合同,具體條款如下:
一、工程名稱:
二、工期 天完工:從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質量標準
按甲方的規定要求為準。
四、安全責任
1)乙方在施工期間,施工人員安全事故,由乙方全權承擔一切費用,甲方不負任何責任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后,進場施工15天后,甲方預付給乙方工程款20000元整(人民幣)。
六、其他具體規定
1)因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場。
2)施工期間,甲方提供房門鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1)本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂,裝飾用工合同一式兩份,甲方執一份,乙方執一份。本裝飾用工合同經甲、乙雙方簽字、蓋章(手印)后生效。
2)附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3)裝飾用工合同履行完后自動終止,簽訂后期服務協議。
甲方(簽字):甲方簽章(手印):
乙方(簽字):乙方簽章(手印):
簽約地點:
甲方聯系方式:
乙方聯系方式:
年 月 日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇七
經甲、乙雙方友好協商,就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議:
1、 甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、 甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目,20xx年工程量不得低于___________萬元,以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明,并向乙方進行交底,須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協議簽訂之日起______日內向甲方交納定金__________元作為履約保證,乙方提出終止合作時甲方應于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權要求甲方協助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、 乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因業主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
7.1工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行;
8.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
10.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協議,須提前10天通知對方。合作協議終止時,甲方應于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約,除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應違約責任。
本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。其它未盡事宜,按照相關法律、法規的有關規定執行或雙方另訂補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協議產生的糾紛,應友好協商解決,協商不成提請當地仲裁機構仲裁,仲裁不成的,可向當地法院提起訴訟。
自 ___________ 年 _____月______日, 至 __________ 年_____月_____日。
甲方(簽章):乙方(簽章):
日期:__________ 年 _____月______日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇八
原告上海上豐船務工程有限公司,住所地上海市浦東新區三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務,被告接收。后被告給付原告部分加工費,尚欠原告加工費461 371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費461 371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日)并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據予以證明:加工合同、送貨單、結算單、發票接收單、明細。
被告辯稱:對于鋁型材加工費無異議,但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系,原告應當另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定,原告按照2元每塊結算沒有依據,被告同意按照0。2元每塊計算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310 000元,此部分被告暫不提起反訴。
經本院庭審質證,本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯性、合法性予以確認,對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認,對其關聯性部分確認,對于其中原告據以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認,對于發票接收單、明細的真實性、合法性予以確認,對于其關聯性不予確認。
經審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進度滾動付款,最后一批產品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108 034個,原告最后一次供貨時間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實,有原告提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為:原、被告自愿建立的定作合同關系,系雙方真實意思表示,且不違背法律及行政法規的規定,應為合法有效,雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格,無證據表明原、被告雙方曾對此進行約定,對于原告提出的按照2元每塊計算的主張,因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可,亦未能按照法律規定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見,本院予以確認。據此,被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此,被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日,按照合同約定,其應當在最后一批產品出廠前付清所有余款,其至今未付構成違約,依法應當承擔繼續給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元,賠償逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失,其余部分證據不足,本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的,應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元,由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元,于判決生效之日起七日內交納。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,交納相應上訴案件受理費,上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴案件受理費的,按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇九
甲方(用人單位):法定代表人(委托代理人):
乙方(勞動者)姓名:。
甲方因業務擴展需要,招(雇)乙方為本公司職工。
第一條合同期限本合同期從__年月日起至__年月日止,1年。
其中試用期從__年月日起至年月日止,共個月。
第二條工作任務甲方安排乙方從事工作。
乙方同意按甲方工作需要,在崗位,承擔任務,擔任工種。
乙方應完成崗位所規定的數量指標和質量指標:
第三條工作安全、衛生條件。
1.甲方必須執行國家有關勞動安全與衛生的法規標準,采取勞動保護措施,改善勞動條件,建立安全工作規章制度,保證安全生工作和職工健康。
2甲方不得安排未成年工(16歲以下)不宜從事的工種。
第四條勞動管理。
1.甲方必須嚴格執行勞動政策和有關勞動管理的法律規定,并根據國家有關規定建立、健全勞動制度及各項規章。
2.甲方有監督乙方遵章守紀、安全工作、職業道德及工作任務完成情況的權利。
3.乙方應嚴格遵守公司紀律和規章制度,不得把公司的各種機密和與公司利益有關的文件泄露給他人,若發現并對本公司已造成客戶流失經濟損失的,應根據后果及責任大小給予賠償。
工作中應服從甲方管理,積極完成所從事的工作。
第五條工作時間和勞動報酬。
1.甲方應實行每日8小時工作制每月有薪假為3天,因工作需要確需延長工作時間的,經雙方協調而定。
2.甲方應當每月按期給乙方發放工資(特技殊情況除外);每月10號為發薪日。
3.甲方應當根據公司的工程發展及乙方的業績優異程度、工作效率、在公司的表現程度逐步提高乙方的工資水平。
(具體工資調整為:(1)文員:每月元;注:若有業務引進即加上本月提成。
(2)設計師:每月20__元加上本月所設計的業務提成。
(3)業務員:若是新員工每月600元加提成,3個月試用期,試用期間如果有業績的即在原來的底薪上加200元,并升為正式員工:工資為800元加本月業務提成,但每月要保證有一個業務來往。
)注:以上工資的調整和最終解釋權屬本公司的法定代表人。
(1)此保險的保險對象:凡公司事業單位的在職人員,身體健康,能正常工作或正常勞動的,都可以作為被保險人,由其所在單位(鵬躍裝飾公司)向保險公司集體辦理投保手續。
(2)保險期限為一年,自起保日的零時起到期滿日的二十四時止。
期滿時,另辦續保手續。
(3)保險金額最低為壹仟元,最高為五仟元。
在此限度內,一個單位選定一個保險金額。
保險金額一經確定,中途不得變更。
(4)保險責任,本保險為定期意外傷害保險。
被保險人在保險單有效期間,因意外傷害事故以致死亡或殘廢的,保險公司按下列各款規定給付全部或部分保險金額。
因意外傷害事故以致死亡的,給付保險金額全數。
因意外傷害事故以致又目永久完全失明或兩肢永遠完全殘廢:或一目永久完全失明同時一肢永久完全殘廢的,給付保險金額全數。
因意外傷害事故以致一目永久完全失明或一肢永久完全殘廢的,給付保險金額半數。
因意外傷害事故造成本條二、三兩款以外的傷害以致永久完全喪失勞動能力、身體機能,或永久喪失部分勞動能力、身體機能的,按照喪失程度給付全部或部分保險額。
(5)被保險人在保險單有效期間,不論由于一次或連續發生意外傷害事故,保險公司均按第四條的規定給付保險金。
但給付的累計總數不能超過保險金額全數。
給付金額累計總數達到保險金額全數時,保險效力即行終止。
(6)除外責任由于下列原因所致被保險人的死亡或殘廢,保險公司不負給付保險金的責任:.被保險人的自殺或犯罪行為;.被保險人或其受益人的故意或詐騙行為;.戰爭或軍事行動;.被保險人因疾病死亡或殘廢。
(7)在保險單有效期間,投保單位(鵬躍裝飾公司)如因人員變動,需要加保或退保,或因被保險人要求變更受益人,應填寫變動通知單一式三份,送交保險公司據以簽發批單,作為保險單的附件第十一條在保險單有效期間,投保單位如因人員變動,需要加保或退保,或因被保險人要求變更受益人,應填寫變動通知單一式三份,送交保險公司據以簽發批單,作為保險單的附件。
(8)被保險人中途離職,不論已否辦理批改手續,均自離職之日起喪失保險效力,保險公司應退還已繳的未到保險費。
而且員工離開公司辭職以后無論發生怎樣的人生意外,都與本公司無關。
(9)被保險人或受益人在申請給付保險金過程中如有欺詐行為,保險人除追回已給付的保險金外,有權向被保險人或受益人追償因調查核實過程中所造成的經濟損失。
第七條合同的變更、解除、終止和續訂。
1.甲方因轉產、調整經營項目,或者由于情況變化,經甲乙雙方協商同意,可以變更合同的相關內容。
2.在下列情況下,甲方可以解除合同:
(1)乙方在試用期內經發現不符合用工條件的;。
(2)乙方患病或非因工負傷,醫療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;。
(3)參照國務院《國營企業辭退違紀職工暫行規定》,乙方屬于應予辭退的;。
(4)甲方歇業、宣告破產,或者瀕臨破產處于法定整頓期間的。
3.在下列情況下,乙方可以解除合同:
(1)甲方違反國家規定,無安全防護設施,勞動安全、衛生條件惡劣,嚴重危害乙方身體健康的;(2)甲方無力或不按照本合同規定支付乙方勞動報酬的;4.合同期限屆滿,應即終止執行。
第八條本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(用人單位):
乙方:
時間:
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十
甲方(用人單位):
乙方(勞動者):
本合同期從______年____月___日起至______年___月___日止,____年。其中試用期從______年____月___日起至_____年____月_____日止,共____個月。
甲方安排乙方從事____________工作。
乙方同意按甲方工作需要,在____________崗位,承擔____________任務,擔任____________工種。乙方應完成崗位所規定的數量指標和質量指標:
1、甲方必須執行國家有關勞動安全與衛生的法規標準,采取勞動保護措施,改善勞動條件,建立安全工作規章制度,保證安全生工作和職工健康。
2、甲方不得安排未成年工(16歲以下)不宜從事的工種。
1、甲方必須嚴格執行勞動政策和有關勞動管理的法律規定,并根據國家有關規定建立、健全勞動制度及各項規章。
2、甲方有監督乙方遵章守紀、安全工作、職業道德及工作任務完成情況的權利。
3、乙方應嚴格遵守公司紀律和規章制度,不得把公司的各種機密和與公司利益有關的文件泄露給他人,若發現并對本公司已造成客戶流失經濟損失的,應根據后果及責任大小給予賠償。工作中應服從甲方管理,積極完成所從事的工作。
1、甲方應實行每日8小時工作制每月有薪假為4天,因工作需要確需延長工作時間的,經雙方協調而定。
2、甲方每月按期給乙方發放工資;每月______號為發薪日。
(1)業務員:若是新員工每月______元加提成,_____個月試用期,試用期間如果有業績的即在原來的底薪上加______元,并升為正式員工:工資為_____元加本月業務提成,但每月要保證有一個業務來往。(注:以上工資的調整和最終解釋權屬本公司的法定代表人)。
1、甲方因轉產、調整經營項目,或者由于情況變化,經甲乙雙方協商同意,可以變更合同的相關內容。
2、在下列情況下,甲方可以解除合同:
(1)乙方在試用期內經發現不符合用工條件的;
(2)乙方患病或非因工負傷,醫療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;
(3)參照_《國營企業辭退違紀職工暫行規定》,乙方屬于應予辭退的;
(4)甲方歇業、宣告破產,或者瀕臨破產處于法定整頓期間的。
3、在下列情況下,乙方可以解除合同:
(2)甲方無力或不按照本合同規定支付乙方勞動報酬的;
4、合同期限屆滿,應即終止執行。由于經營、工作需要,甲乙雙方協商同意,可以續訂合同。
甲乙雙方任何一方違反合合同,給對方造成經濟損失的,應根據后果及責任大小給予賠償(賠償金額5000—10000元人民幣不等)。
甲乙雙方發生勞動爭議后,應先行協商解決。協商不能解決的,可在法定申訴時效內向有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
日期:
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十一
甲方(公司主管簽字):
乙方(應聘業務員簽字):
本著“平等自愿、協商一致”的原則,經雙方協商,乙方被甲方聘用為(專、兼)職業務員。為了保障甲乙雙方的合法權益,特制定協議如下:
一、乙方應嚴格遵守甲方制定的各項有關規定(若應聘為兼職業務員,甲方的上班時間、簽到制度及有關和兼職業務員不兼容的制度不對乙方而論),不得做出有損于甲方形象和經濟效益的事情。
二、甲方負責提供本公司業務往來的商品價位,乙方要在甲方規定的價位浮動范圍之內對外進行業務往來(如該價位有變更,甲方應及時通知乙方)。
三、乙方在甲方商品的業務往來中,甲方按(銷售額、純利潤)的__%作為提成在月工資結算時支付給乙方。
四、乙方在業務往來中,從甲方供貨的款項,由乙方負責收回入帳;乙方對外的業務往來,有技術或維護方面的,由甲方提供。
五、乙方(兼職業務員)需帶甲方商品對外聯系業務的,要辦理商品出庫手續,并支付同商品價格等額的押金。如辦理入庫退款手續,時限不得超過7天。
六、乙方對外的業務往來需用甲方名義簽訂合同的,必須經過甲方同意,否則視為無效。
七、乙方每周向甲方匯報自己的業務開展情況,以作為甲方下一步市場業務開展的參考。以上協議經雙方簽字后生效。
本協議一式三份,甲、乙雙方各一份,公司存檔一份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十二
20____年____月____日甲、乙雙方根據《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規章和政策規定,在平等自愿、協商一致的基礎上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
1、勞動合同類型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個月。
(二)無固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務完成時即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內___個月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內容。
2.1根據甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔任_______職務,乙方具體工作內容按照甲方的崗位職責要求執行。
2.2甲方因生產經營需要可以調整乙方的工作崗位,乙方若無正當理由,應當服從甲方的工作安排。
2.3乙方應按照甲方的要求,按時完成規定的工作量,達到規定的質量標準,并愛護設備及所使用的工具。
3.勞動報酬和保險福利待遇。
3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執行。
3.1.1月薪工資制:乙方月工資標準為人民幣_______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費按甲方的有關規章制度執行。
3.1.2提成工資制:以實際業績數計算,乙方工資標準為人民幣_______元/每月支付,基本工資____________元,若無達成每月任務將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據企業的經營狀況和依法制定的工資分配辦法調整乙方工。
3.4甲乙雙方按國家和當地人民政府關于社會保險的有關規定交納職工社會保險費用前提需在公司工作滿一年者。當雙方解除、終止勞動合同后,按有關規定轉移。。
4.勞動時間。
4.1甲方實行國家法定的標準工作時間制度,具體工作時間由甲方根據生產經營需要安排,乙方應當服從,雙方以后另有約定的按補充協議或規章制度執行。
4.2甲方按照國家的規定安排乙方休息休假。
5.勞動保護和勞動條件。
甲方應根據法律、法規的規定,為乙方提供符合國家規定的勞動安全衛生條件、必要的勞動保護用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環境下從事生產(工作)。甲方的勞動條件惡劣,嚴重違反勞動安全衛生標準的,乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動紀律。
6.2甲方的商業秘密包括:
6.2.1公司程序性文件,包括操作規程和作業指導文件。
6.2.2技術資料,包括實物的照片、技術圖紙、技術數據、技術指標。
6.2.3公司經營計劃及指標,包括財務及運營數據。
6.2.4市場狀況,包括業務網絡、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應商資料、倉庫進料及成品數據。
6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網絡中的各種資料。
7.技術成果和非技術成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發的產品、發展的客戶等技術成果和非技術成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發的技術和產品,能夠申請專利的,申請權歸屬甲方。
8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經甲、乙雙方協商同意,本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后,經甲乙雙方協商,可以續訂勞動合同,續訂的勞動合同期限、工作內容等由雙方協商確定。勞動合同期滿,沒有辦理終止勞動合同手續,而存在事實的勞動關系,視為延續過去合同,延續合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節之一,甲方可以解聘乙方:
8.3.1在試用期間,被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數連續3天或一年累計7天以上。
8.3.3泄露甲方商業秘密,給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴重違反勞動紀律、規章制度或嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作,經過培訓或者調整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動合同訂立時依據的客觀情況發生重大變化致使勞動合同無法履行,經當事人協商不能就變更勞動合同達成協議的。
9.雙方協商約定的其他內容。
9.1本合同未盡事宜,等甲乙雙方另行簽訂補充協議。甲乙雙方依法簽訂的各項補充協商,是本合同的有效附件,與本合同具有同等的法律效力,補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
9.2本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動合同涂改的部分、未經合法授權代簽,無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據。
9.4簽訂本合同前,乙方已閱讀過本合同內容及合同中所涉及的相關規章制度并同意受期約束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十三
買方:
賣方:
經買賣雙方共同協商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關事宜達成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計rmb__________元)賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付,買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預付款次日起__________天內。
五、貨物的運輸費用由____________________負責。貨物的.安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務,賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔責任。
八、付款方式:1、銀行轉帳或現金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現金:買方支付現金時,由賣方出具現金收據。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現象發生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進行協商并書面確認,還應承擔因此造成的經濟損失。
十、合同履行期間若發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應繼續履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協商解決。
買方:
代表:
日期:
賣方:
代表:
日期:
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十四
甲方:代表:地址:電話:
乙方:代表:地址:電話:風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內容,相應的協議條款可能大不相同。
本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等,修改或重新擬定條款。
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神,按《民法典》有關條款規定,經雙方友好協商,就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協議:
一、合作材料甲乙雙方共同合作的材料為:______。
二、合作期限合作期限為________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、合作方式風險提示:
應明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時,應明確各自的權益份額,否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議,建立合作關系。
2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議。
四、產品價格
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統一供貨價、材料現行市場最低限價及市場標價。
2、乙方必須嚴格執行甲方的價格制度,不得低于甲方材料現行市場最低限價銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負。
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權,并在調整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的價格提供給乙方。
五、結算方式主材款由甲方直接與終端用戶按實際發生材料量和終端用戶訂單價格結算,而后甲方及時將結算情況回執乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關手續。
六、甲方權利、義務風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據實際情況進行擬定。
1、對于乙方違反甲方價格政策及結算制度的行為,甲方有權向乙方提出警告,直至終止協議。
2、對于乙方擅自違約的行為,甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償。
3、對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權向乙方提出索賠。
4、對于乙方攻擊、貶低甲方產品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權要求乙方做出合理解釋,情形嚴重的,終止合作協議。造成甲方損失的,甲方有權追究乙方的法律責任。
5、如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權追究乙方的法律責任。
6、甲方應向乙方提供營業執照復印件、產品目錄、產品說明書、技術標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料。
7、甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準。
8、甲方在產品裝卸、運輸及安裝過程中,應遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業環境的要求。
9、甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務,保修期為________年,自安裝之日起算,甲方在其所供產品保修期內出現質量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務
1、乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作。
2、乙方對甲方提供的不符合國家規定標準產品,有權向甲方提出索賠。
3、乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定,提出賠償。
4、乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品。
5、乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜。
6、乙方按終端用戶需求,應提前______天向甲方或甲方授權裝飾公司會員店訂購所需產品,按甲方制定的標準文本進行填寫,注明所訂產品的名稱、規格、數量、交貨時間、地點、聯系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于______元人民幣)等。
7、乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除
1、本協議規定終止之日前____日,雙方協商續約事宜。
2、本協議規定終止之日后沒有續簽的,本協議自動解除。
3、本協議有效期內,經甲乙雙方協商同意解除,本協議自動解除。
4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行,本協議自動解除。
九、保密原則風險提示:
應約定保密及競業禁止義務,特別是針對項目所涉及的技術、客戶資源,以免出現合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權益的活動。 乙方和甲方均有義務履行保密義務,未經對方同意,不得向任何第三方披露或透露有關本協議內容項目下的任何信息。
十、其他條款
1、本協議未盡事宜,雙方可協商解決,簽署補充協議作為附件。補充協議經雙方簽字、蓋章后與本協議具有同等法律效力。
2、凡因執行本協議過程中發生的爭議,友好協商解決。如經協商不能解決時,可提交______區人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本合同一式______份,甲乙雙方各執______份,甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
乙方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十五
需方:(以下簡稱甲方)。
供方:(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據中華人民共和國合同法,經營法,經雙方協商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
一、合同內容:
所提供材料的品名、品牌、規格、型號、數量及單價等相關信息。
二、質量要求(乙方需提供的產品符合下列質量要求):
1、乙方必須提供全新的材料(含零部件,配件等),表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權屬清楚,付產品合格證書及檢測報告,不得侵害他人的知識產權。
2、材料必須符合或優于國家規定的“裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的其他質量要求,技術指標與出廠標準,做到外觀整潔,標識清楚。
3、乙方對其產品包修,包修期為年,在包修期內出現產品質量問題,乙方應負責三包(包修、包換、包退),所產生的費用由乙方自行承擔。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產品質量出現問題,甲方同時有權解除合同,并追究其經濟責任、另選供貨商。其他質量、要求。
三、交貨時間與地點:
1、乙方負責將材料運送至約定地點,承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔風險責任,甲方在交貨地點對數量、外觀檢查后驗收,對材料質量不符合或規格不符的,有違合同原則的產品甲方有權拒收,并由乙方承擔因此而產生的經濟費用和一切損失。
2、交貨時間:
3、交貨地點:
四、付款方式:
1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后,要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%,余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內憑發票一次結清。
2、國家稅收應由乙方自行負責(材料應交稅收)。
五、雙方違約責任:
甲方責任:
1、甲方如中途變更材料品種、規格、型號、質量或包裝,應提前天通知乙方,經乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意,乙方同意退材料的,應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規定收材料,產品質量不符合國家標準行業規定及合同約定的'情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天,應按延期付款總額的_____%計算支付給乙方,或按銀行同期利率支付,作為延期付款違約金。
乙方責任:
1、材料品種、規格、質量不符合本合同約定時,乙方應在24小時內負責包修、包退、包換并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產品在包修、包退、包換一次后仍然出現質量問題,則甲方有權解除合同,同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。
2、乙方應在合同約定的時間及地點交材料,如果乙方逾期交材料,應爭得甲方同意,然則每逾期一日,乙方應按總材料款的_____%計算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因材料逾期天數過多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產生的一切損失及相關費用。
六、免費條款:
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,在取得有關機構證明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承擔違約責任。
七、合同爭議解決方式:
本合同一式兩份,在執行本合同中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方應協商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調解協商,調解不成的可由當地人民法院或當地仲裁機構仲裁解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協議解決,并簽訂補充協議,且有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十六
甲方:
乙方:?性別:年齡:身份證號:
住址:
合同,明確雙方的權利、義務,并共同遵守履行。
合同期限,自年月日起,至年月日止。
(一)甲方全面負責施工工程,制定施工工程計劃、方案、進度、質量、安全、文明施工,對工程施工進行監督、檢查及管理。
(二)乙方應當遵守甲方的規章制度,應按甲方的要求,按時完成規定的工作數量,達到規定的質量標準。
(三)甲方提供裝修材料,乙方自備工具。
(四)乙方應當提高自身的勞動技能,提高安全意識,嚴格遵守勞動安全制度,嚴禁違章作業,防止勞動過程中的事故,減少職業危害。
(五)施工過程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按時完工或者工程未達到規定的質量標準,由乙方承擔由此對甲方造成的損失及相關費用。
(六)施工過程中,由于乙方的操作過失,造成裝修材料損壞的,應由乙方賠償甲方的材料損失。
(七)施工過程中,由于乙方的過失或者違章作業,造成自身傷亡或者他人傷亡的,由乙方承擔責任。
(八)甲方因生產、工作需要,經與乙方協商同意,可安排乙方加班加點。
(九)乙方因事不能上班的,必須向甲方請假,并經過甲方同意。
(一)勞動報酬按乙方工作工程量支付,單價以雙方協商價格為準,
(二)工程全部合格完工后三周內,甲方一次性付清乙方工程款。施工過程中,乙方如需用錢,可依借貸方式向甲方借款并附借條。
(一)本合同期限屆滿即終止。如雙方協商同意,可以續訂合同。
(二)如甲方因生產經營情況變化,調整生產任務,或者乙方因個人原因要求變更本合同條款,經合同雙方協商同意,可以變更勞動合同的相關內容,并由雙方簽字。
(三)如甲方訂立勞動合同時所依據的客觀情況發生重大變化,致使原合同無法履行,經當事人雙方協商不能就變更勞動合同達成協議的,甲方可以解除勞動合同。
(四)有下列情形之一的,勞動合同即告終止:
1.乙方已達到法定退休年齡的;
2.乙方死亡;
3.乙方被批準自費出國留學或出境定居的;
4.甲方被依法撤銷、解散、歇業、關閉、宣告破產;
5.本勞動合同約定的終止條件已經出現。
(五)本合同經甲、乙雙方協商一致可以解除。
(六)有下列情形之一的,甲方可解除勞動合同:
1.乙方嚴重違反勞動紀律及甲方依法制定的規章制度的;
2.乙方嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
3.乙方的行為按照國家的法律、法規規定被追究刑事責任或送勞動教養的。
4.乙方不能勝任工作;
6.甲方破產或瀕臨破產處于法定整頓期間,確需按有關規定裁減人員的。
(一)一方違反合同,承擔違約責任。給對方造成直接經濟損失的,應當根據后果或責任大小,予以適當賠償。
(二)勞動合同期未滿,又不符合雙方可以解除勞動合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動合同條件,在未經對方同意而解除勞動合同的一方,按實際造成的損失賠償。
(三)乙方對在合同期間得到的有關甲方公司的商業信息進行保密,不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露,給甲方造成損失的,應該承擔賠償責任。
(一)雙方履行本合同如發生爭議,應協商解決。
(二)在爭議解決過程中,雙方都應繼續履行合同,保持施工連續,并保護好已完工程。
第七條其他。
(一)經協商一致,雙方可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的,以補充、修改后的內容為準。
(三)本合同一式兩份,雙方各執一份。
(四)本合同經雙方簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽名或蓋章):
簽訂日期:____年___月___日
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十七
甲方:
乙方:
為了更好地促進甲、乙雙方業務的開展,進一步規范市場,甲,乙雙方依照《中華人民共和國經濟合同法》的相關規定;甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神,經雙方友好協商,就甲方向乙方采購裝飾裝修材料以下簡稱材料,合作經營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協議:
一、甲、乙雙方合作品牌:
二、合作期限為年,自________年___月___日起至______年___月_____日止。
三、合作方式:
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議,建立合作關系;。
四、產品價格:
3、甲、乙雙方如有特殊客戶要下浮售價,必須經過雙方負責人協商并作出書面意見方可按比例扣除雙方應得返利,否則按正常成交價返利。
4、乙方促銷產品需提前3天以書面形式通知甲方。
五、送貨,補貨、退貨制度。
六、結算方式。
七、甲方權利、義務:
1、權利:
(1)甲方可以指定下屬分公司(分店)與乙方指定的專賣店進行合作;。
(2)甲方對乙方提供的不符合國家規定標準產品,有權向乙方提出索賠;。
(3)甲方對乙方不能按合同及時供貨的可以按合同法的約定,提出賠償。
(4)甲方有權利要求乙方及時返還甲方應得的返利。
(5)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權向乙方提出補償;。
2、義務:
(1)甲方積極向終端用戶介紹、推薦乙方的產品;。
(2)甲方積極協調乙方與終端用戶的主材供需事宜;。
八、乙方權利、義務。
1、權利:
(2)對于甲方擅自違約的行為,乙方有權向甲方提出補償;。
(3)對于甲方蓄意擾亂乙方銷售市場的行為,乙方有權向甲方提出索賠;。
2、義務:
(2)乙方有義務給甲方提供產品相關知識的培訓;。
(3)乙方向甲方提供產品須符合國家相關標準;。
九、合同的解除:
1、本協議規定終止之日前30日,雙方協商續約事宜;。
2、本協議規定終止之日后沒有續簽的,本協議自動解除;。
3、本協議有效期內,經甲乙雙方協商同意解除,本協議自動解除;。
4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行,本協議自動解除。
十、其他條款:
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十八
甲方:
乙方:華潤漆黃石服務中心。
(以下簡稱甲方、乙方)。
為了保障雙方權益,維護良好的業務合作關系,在平等互利的基礎上,經雙方協商同意,特簽訂以下協議:
1.乙方應以雙方確認的產品種類和價格及時、準確地給甲方供貨;
2.乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內,應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用,二次或再次補貨按照當地行情收取上樓費。
3.由甲方指定代表人,對乙方送貨產品的數量、金額、付款期限等項內容得以確認后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業務憑據。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更,應及時知會乙方,否則一切后果由甲方負責。
4.經雙方協定,以現款(批結)付款方式:賬期不超過天,每月日前應將當期貨款結清。
甲方需在付款期限內,以現金或有效支票形式結清到期貨款,屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據進行結帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權利。
5.在雙方合作的過程中,若發現甲方有低價傾銷的行為,則乙方有權解除合同,停止供貨及服務。
6.甲方在使用乙方提供的產品時,若出現產品質量問題,乙方將在收到通知后24小時內上門處理。甲方有義務防止損失的擴大,對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權不負任何責任。甲方必須配合乙方到現場調查處理,經問題明確后雙方協商解決。如確屬產品質量問題,乙方將補償補償其直接損失,但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8.乙方為甲方提供專項服務內容包括如下項目:。
(1)免費提供指定產品首次工地配送服務;
(3)免費提供乳膠漆墻面a類淺色調色服務;
(4)免費提供黃石市城區內遮蔽及無氣噴涂服務;
(5)免費提供所經營產品的相關技術資料,技術咨詢及技術服務;
9.在協議期限內,貨品價格是經雙方確認并簽字后各執一份,如果遇上游原材料價格調整,應提前通知甲方,經雙方協商確定后,執行新的協議價格,同時終止原協議價格。
10.其他事宜:
11.為了保障甲、乙方的合法權益,在協議期滿時有未盡事或發生糾紛應通過友好方式協商解決,不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12.本協議作為法津依據一式兩份,甲、乙方雙方各執一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13.組成本協議的文件包含供貨價格表、指定授權人委托書、營業執照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)。
乙方:華潤漆黃石服務中心地址:黃石市黃石港區黃石大道1030號(農行隔壁)。
代表人:(單位簽章)。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇十九
住所地址:____________。
聯系電話:__________。
手機號:_______。
乙方:
單位名稱:
地址:
服務電話:
設計負責人:________。
聯系電話:____________。
手機:
按照《中華人民共和國經濟合同法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務:
工程地址:__________。
(一)本工程的設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經過甲乙雙方商定設計收費為元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。
(二)付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二)平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)。
7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)。
6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現場需施工墻面的立面圖。
(三)剖面圖。
1、應標明材質、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
(四)水電施工圖。
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內完成全套施工圖。
(一)甲方責任。
2、按照約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;
(二)乙方。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走施工圖紙。
(一)本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費者委員會申請調解;
二、向有管轄權的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇二十
甲方:
乙方:身份證號碼:甲乙雙方根據國家有關法律、法規規定,按照自愿、平等、協商一致的原則,簽訂本合同。
一、合同期限1、合同有效期:自________年____月____日至________年____月____日止,其中試用期自________年____月____日至________年____月____日止,合同期滿聘用關系自然終止。
2、聘用合同期滿前一個月,經雙方協商同意,可以續訂聘用合同。
3、本合同期滿后,任何一方認為不再續訂聘用合同的,應在合同期滿前一個月書面通知對方。
二、工作性質和考核指標。
乙方同意按甲方工作需要,在崗位工作,完成該崗位承擔的各項工作任務。
三、工作時間和勞動報酬。
1、甲方應實行每日8小時工作制每月有薪假為3天,因工作需要確需延長工作時間的,經雙方協調而定。
2、甲方應當每月按期給乙方發放工資(特殊情況除外),每月10號為發薪日。
3、能按照公司的工作日按時上下班,不遲到、不早退、不曠工的員工,公司將給予每月每人200元滿勤獎。
四、甲方的權利和義務。
(一)甲方的權利。
1、依照國家的有關規定和甲方的規章制度對乙方行使管理權。
2、具有下列情形之一的,甲方可以隨時通知乙方解除勞動合同,不受提前三十天通知的限制:
(1)在試用期內發現乙方不符合聘用條件的;。
(2)乙方嚴重違反甲方工作責任制或甲方規章制度的;。
(3)乙方嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;。
(4)乙方被依法追究刑事責任的;。
(5)不勝任現職工作,又不接受其它安排的。
3、具有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但應當提前三十天以書面形式通知乙方:
(2)乙方不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的;。
4.乙方受聘期間,因違法、違紀或其它不當行為,給甲方造成損失的,甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。
(二)甲方的義務。
1、遵守國家的法律、法規、政策,尊重職工的主人翁地位,創造有利于職工發揮積極性和創造性的企業環境。
2、負責對乙方進行政治思想、職業道德、專業技術、企業管理知識、遵紀守法和規章制度的教育與培訓。
3、乙方具有下列情形之一,甲方不得解除勞動合同:
(1)乙方患職業病或因工負傷并被確認喪失勞動能力的;。
(2)患病或者負傷,在規定的醫療期內的;。
(3)乙方為女職工,在孕期、產期、哺乳期內的;。
(4)法律、法規規定的其他情形。
五、乙方的權利和義務。
(一)乙方的權利。
1、在合同期間乙方享有參與企業民主管理,獲得政治榮譽和物質鼓勵的權利。
2、有權享受國家和本企業規定的勞動保護、勞動保險、福利待遇。
3、因疾病治療需要,有申請延長醫療期的權利。
4、有下列情形之一的,乙方可以隨時通知甲方解除聘用合同:
(1)在試用期內甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方工作的;。
(2)甲方未按聘用合同約定支付勞動報酬或者提供工作條件的。
(二)乙方的義務。
1.必須按時、按質、按量地完成約定的工作任務或工作指標,并接受甲方的考核。
2.自覺保護甲方的形象和利益,不得實施有損甲方形象和利益的言行。
3.必須以甲方工作人員名義開展業務,并服從甲方統一管理。
4.乙方因其它事由單方提前解除勞動合同,應提前三十日以書面形式通知甲方,并承擔相應法律責任。
六、違反和解除聘用合同的經濟補償。
1、經聘用合同當事人協商一致,由甲方解除聘用合同的(不包括在見習期),甲方應根據乙方在本單位工作年限,每滿一年發給相當于一個月工資的經濟補償,最多不超過十二個月。
2、乙方不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位仍不能勝任工作,由甲方解除聘用合同的,甲方應按其在本單位工作年限,工作時間每滿一年,發給相當于一個月工資的經濟補償金,最多不超過十二個月。
3、聘用合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化,致使已簽訂的合同無法履行,經當事人協商不能就變更合同達成協議,由甲方解除聘用合同的,甲方按受聘方員在本單位工作年限,工作時間每滿一年發給相當一個月工資的經濟補償金。
4、聘用合同履行期間,乙方要求解除聘用合同的,應按不滿聘用合同規定的期限,支付當月基本工資作為的違約金給甲方。
5、乙方因甲方未按照聘用合同的約定支付工作報酬而通知甲方解除聘用合同的,甲方應按合同約定結算并解除聘用合同的同時支付欠發的工作報酬。
七、本合同條款如與國家法律、法規相抵觸時,以國家法律、法規為準。
八、本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇二十一
甲方:證件號:
乙方:證件號:
甲方(浩穎裝飾有限責任公司)因工作需要,雇請乙方。經雙方自愿協商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月,試用期間工資為xxx元(其中生活費,房租,水電費由乙方自負)。
乙方同意服從甲方的工作需要:在崗位,承擔工作任務。
甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度,乙方應自覺遵守國家的法律,法規和本單位制定的各項規章制度,服從管理,積極做好工作。甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度,因工作需要,有時要進休息換班,乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執行本市中等工資標準規定,保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月,試用期滿根據乙方所從事的工作表現在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發放工資,(逾期未發工資的,從超過發薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方)。
1、退職費,凡在本單位連續鑒定用工合同,合同期滿后,視工作年限發一次性退職費,滿三年的發給人民幣800元,滿五年的發給人民幣1500元,滿八年的發給人民工幣20xx元,滿十年的發給人民幣3500元。
2、探親休假,凡在本單位連續工作時間達到兩年以上者,分別可享受探親假待遇,休假其間發給基本工資,路費自理。工作滿兩年可享受七天假期,滿三年可享受十天假期,滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動教養、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律,經教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
(5)甲方連續二個月不支付乙方工資的。
(6)有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。
(7)律法規定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的,應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產經營,技術條件等客觀情況發生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負傷的醫療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當月工資。
根據《中華人民共和國勞動法》,甲乙雙方經平等協商同意,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
甲方:
電話:
乙方:
電話:
20xx年xx月xx日。
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇二十二
聯系電話:__________。
手機號:_______。
乙方:
單位名稱:
地址:
服務電話:
設計負責人:________。
聯系電話:____________。
手機:
按照《中華人民共和國經濟合同法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務:
工程地址:__________。
(一)本工程的設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經過甲乙雙方商定設計收費為元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。
(二)付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
(一)乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二)平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出)。
7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)。
6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現場需施工墻面的立面圖。
(三)剖面圖。
1、應標明材質、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
(四)水電施工圖。
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內完成全套施工圖。
(一)甲方責任。
2、按照約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;
(二)乙方。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走施工圖紙。
(一)本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費者委員會申請調解;
二、向有管轄權的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);
3、設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
裝飾公司業務合同(匯總23篇)篇二十三
承包人(乙方)________________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協議:
第一條工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2、工程地點:__________________________________.
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人托承包人設計施工圖紙,設計費(寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)
施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作
1、開工前天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條關于工期
1.工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;
(4)經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關于材料供應和保管
1.任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
2.對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3.材料和設備進場后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收
2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5.驗收時,工程項目合格率達到____________%時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及筏程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
____________________________________________________________________.
8.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條關于工程價款及結算
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________.
2.雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算:
(1)固定價格,本工程總價款為____________元;
(2)單價不變,按實際數量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b.瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
e.其他按項項目按項計算;
f.其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g.估價項目測量后再具體報價;
h.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買,經甲方同意可以調整。
3.特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經列明稅費的,由乙方負責繳交。
(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發包人接到資料后天內未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則
1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。
3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6.因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對合同的執行發生爭議,應友好協商解決:協商無效的,可提交人民訴訟。
第十二條附則
1.本合同一式兩份,雙方個執一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。