在進行裝修工程之前,雙方需要簽署一份裝修合同,以確保權(quán)益。這里為大家整理了一些常見的裝修合同范文,供大家參考。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇一
甲方:
乙方:
本著“自愿互利、真誠合作”的原則,為明確工程施工內(nèi)容和雙方責任,甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點,經(jīng)雙方商定,達成以下合同條文,供雙方共同遵守:
一、工程概況。
1、工程名稱:室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點:
3、工程范圍:室內(nèi)裝修,水工工程。
4、承包范圍:包工。
5、施工工期:本工程自__年__月__日開工,至__年__月__日。
二、承包造價及工程量:
各項造價詳見工程報價清單,工程量按最終實際工程量結(jié)算。
三、施工要求及驗收約定:
1、乙方在施工過程中,按照圖紙施工;
2、不得浪費材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除;
3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領(lǐng)后由乙方負責保管;
5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞,其損壞材料按實際價格從工程款中扣除;
6、如果因甲方提供的材料及設(shè)備不合格而影響工程質(zhì)量,從而造成返工的費用由甲方承擔。
四、付款方式:
按實際工程量進度的付款,工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責任:
1、甲方的責任:協(xié)助乙方現(xiàn)場施工,并及時提供施工材料給乙方施工使用;
2、乙方的責任:安全施工,施工途中避免一切安全事故,發(fā)生工傷事故或造成第三方損失,由乙方自行承擔一切后果責任,與甲方無關(guān)。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇二
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
1、工程名稱:________________。
2、工程地點:________________。
4、乙方按工程總造價收取6%管理費,計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)
3、對工程質(zhì)量,進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護、
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延,并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償:
a、不能按期、按時供水電:
b、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間):
c、不能按期提供自購的材料、設(shè)備:
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:
e、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費:
f、非乙方造成的其它不可預見的原因、
2、乙方責任。
a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔:
b、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責任的質(zhì)量問題,乙方免費維修:
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害,責任由乙方負責:
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責、
2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金、
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇三
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱:_________。
1.2工程地點:_________。
1.3承包范圍:_________。
1.4承包方式:_________。
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程質(zhì)量:_________。
1.7合同價款(人民幣大寫):_________。
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應(yīng)承擔得驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_________天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。.
9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙主方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條其他約定。
_________。
第十二條附則。
12.1本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本_________份,雙方各執(zhí)_________份。副本_________份,甲方執(zhí)_________份,乙方執(zhí)_________份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項目一覽表。
(3)工程預算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會議紀要。
(6)設(shè)計變更。
(7)其他。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________。
代理人(簽):_________代理人(簽):_________。
單位地址:_________單位地址:_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
郵編:_________郵編:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
戶名:_________戶名:_________。
賬號:_________賬號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇四
簽定時間:__________________。
甲方(業(yè)主):__________________。
乙方(承包方):__________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況:__________________。
1.1工程施工地點:__________________。
1.2工程戶型:__________________。
1.3工程裝飾裝修面積:__________________。
(a)乙方包工、包全部材料(大包)。
(b)乙方包工、包部分材料主材甲方提供(半包)。
1.5合同總工期________日(以實際工作日計算);。
開工日期________年________月________日;
竣工日期________年________月________日。
1.6合同總價款:__________________。
金額小寫(人民幣):__________________。
金額大寫:__________________。
二、雙方工作:__________________。
2.1甲方工作。
2.1.1開工前,同乙方進行現(xiàn)場交底??辗课?,清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施,雙方書面確認。
2.1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
2.1.3向乙方無償提供施工需用的水、電、暖等設(shè)備,并說明使用注意事項,同物業(yè)辦理好房屋裝修手續(xù),繳納物業(yè)押金,協(xié)調(diào)做好小區(qū)內(nèi)垃圾清理等工作,并承擔相應(yīng)費用。在開工前到竣工后協(xié)調(diào)并辦理施工中第三方手續(xù),并承擔相應(yīng)的各項費用。
2.1.4參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程及中期驗收、竣工驗收。
《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的`姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。(監(jiān)理工程師需提供資格證)。
隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
在室內(nèi)鋪帖一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載(一層無地下建筑除外)。
破壞廚房、衛(wèi)生間地面防水層和拆改暖氣、燃氣等管道設(shè)施。
強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
2.1.7凡必須涉及2.1.6款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)持有房屋管理部門批準文件。
2.2乙方工作。
2.2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。如甲方自行設(shè)計的,需提供全套設(shè)計方案及施工圖紙,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.2.2乙方指派(設(shè)計師)、(質(zhì)檢員)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有暖氣、燃氣等管道設(shè)施。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
2.2.5乙方負責提供施工中乙方所涉及材料的環(huán)保及質(zhì)量認證證書等相關(guān)資料。
2.2.6乙方在開工前到竣工后的施工過程中協(xié)助甲方辦理各項第三方手續(xù),但不承擔任何費用。
2.2.7甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)當尊重其民族風俗習慣。
三、工期:__________________。
3.1工期延誤。
甲方不按時足額支付工程款(包括預收水電款、主材代購款、首期款、中期款等)。
甲方不能按約定提供開工條件。
工程變更和工程量變化。
甲供材料或應(yīng)由甲方選擇或確認的材料未按期完成。
甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
3.1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9?,甲方?yīng)補償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方________元。
3.1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。
四、工程價款支付:__________________。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計________元;工程量進度達_______%(完成水及部分電路隱蔽工程、吊頂骨架、門套、窗套及木制白茬制品基本制安完成;廚、衛(wèi)、臺墻地磚進場并開始施工)或工期過半,甲方再支付總價款的_____________%,計________元;竣工驗收合格當日內(nèi),甲方支付總價款的________%,計________元。甲方未按時付款,應(yīng)支付給乙方所欠款額每日__________%的滯納金。
五、材料供應(yīng):__________________。
5.1雙方材料約定。
雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并持有有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確定不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
5.2甲方供應(yīng)材料。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價款賠償給甲方,并承擔由此造成的損失。
5.3乙方采購的材料。
5.3.1乙方采購的材料、設(shè)備,必須按設(shè)計說明及預算書中雙方約定的品牌、規(guī)格、型號、等級、顏色等購買,材料到施工現(xiàn)場未施工前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量及環(huán)保標準共同驗收,并由甲方書面確認。
5.3.2乙方采購的材料、設(shè)備與雙方確認的材料設(shè)備表不符,未經(jīng)甲方同意不得使用。
5.4無文字約定的材料,甲方均在施工現(xiàn)場驗收。有文字約定的材料或甲供材料,乙方按約定品牌、規(guī)格、價格等購貨。
六、工程變更:
6.1在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,并簽定變更單乙方才可進行該項目施工。凡私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方全權(quán)負責,乙方對此項目不負任何責任,并不負保修責任,甲方還因支付乙方由此發(fā)生的施工及材料費用。如給乙方造成重大損失的,甲方還應(yīng)負責全部賠償。
6.2變更增項的超過合同總造價_________%的經(jīng)確認后,甲方應(yīng)預先支付給乙方全部增項價款;變更增項未超過合同總造價________%的經(jīng)確認后,甲方應(yīng)在支付乙方當期工程款時一并支付。變更減項的經(jīng)確認后,甲方在當次支付工程款時,返還減項部分價款的__________%,扣除_______%價款作為乙方的管理費(由于乙方設(shè)計或施工不合理發(fā)生變更減項的部分除外)。
6.3由于甲方中途減項,若此項目乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔。
七、質(zhì)量與驗收:__________________。
7.1工程質(zhì)量。
7.1.1工程以乙方施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更、質(zhì)檢標準為依據(jù)。如標準與《天津市住宅裝飾裝修工程技術(shù)標準》(db-29-35-20__)發(fā)生沖突時,以此標準為依據(jù)。
7.1.2乙方應(yīng)認真按照約定質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應(yīng)按原約定的要求返工、修改,并承擔由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。
7.1.4在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時,應(yīng)當申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證;認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
7.2竣工驗收與保修。
7.2.1工程完工后,乙方應(yīng)當通知甲方驗收并向甲方提交工程驗收通知單,水電驗收時進行施工現(xiàn)場線路實景拍照,進行施工現(xiàn)場線路記錄存檔,繪制水電竣工圖制作光盤提供客戶。如甲方不在驗收通知單上簽字,則以乙方的驗收通知單上填寫日期為通知日期。甲方自接到通知后按約定日期如期驗收并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過三日的視為竣工驗收已被確認。驗收合格日以乙方通知甲方驗收后的第三日為準。如甲方在乙方完工或接近完工時,甲方未辦理竣工結(jié)算手續(xù),甲方未經(jīng)乙方同意以任何方式使乙方不能再進入施工現(xiàn)場,則視為驗收合格,驗收合格日為乙方不能進入現(xiàn)場日為準。
7.2.2竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂"解決竣工驗收遺留問題協(xié)議"(作為工程竣工驗收單附件)后,亦可先行入住。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_______五年、終身維修。
7.2.4保修項目分類。
乙方購買的所有材料及現(xiàn)場制安的工程項目乙方全部保修。如吊頂、隔墻、現(xiàn)場制做家具,水、電管路、漆類等。
乙方購買的成品現(xiàn)場安裝的工程項目(如成品門、燈具、開關(guān)面板、成品櫥柜、潔具、廚具等)屬于制造商全保項目,乙方負責在工程結(jié)束時,乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉(zhuǎn)交給甲方,如發(fā)生質(zhì)量問題,甲方直接與制造商聯(lián)系保修,乙方負責全力配合甲方監(jiān)督制造商對該項目進行保修。保修期限以制造商承諾保修時間為準。
乙方負責購買的電器、設(shè)備(如空調(diào)、煤氣灶、按摩浴缸、淋浴房、電器總控開關(guān)、漏電保安器、熱水器、凈水器等),工程結(jié)束時,乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉(zhuǎn)交給甲方,甲方直接與制造商聯(lián)系保修事宜、乙方全力協(xié)助、保修期限以制造商承諾保修時間為準。
甲供材料,乙方施工項目,不屬乙方保修項目。
7.2.5工程竣工驗收合格后,各類款項全部結(jié)算完畢,乙方向甲方提供工程保修卡,保修內(nèi)容以保修卡為準,各類款項沒有結(jié)算完,乙方不提供工程保修卡。如甲方拒絕結(jié)算,乙方不負責此項工程保修。
八、工程結(jié)算:
8.1甲、乙雙方于約定驗收日前三日內(nèi)進行結(jié)算工作。工程竣工驗收合格當日,甲方在施工現(xiàn)場將剩余工程尾款支付給乙方。雙方結(jié)算工作完成后,乙方撤場,將工程移交甲方。
8.2所有結(jié)算項目以雙方合同預算書內(nèi)項目及雙方簽定的變更簽證單為準。
8.3如有增項,增項金額按乙方預算書價計算。
8.4工程驗收合格,結(jié)算工作不能順利完成,乙方保留現(xiàn)場繼續(xù)駐留權(quán)利,至雙方結(jié)算工作完成。在此期間,造成的任何損失由甲方承擔。
九、安全和防火:
9.1由于甲方原因(如私自指揮工人違規(guī)操作、私自與工人達成施工協(xié)議等)造成的安全事故,甲方承擔一切損失。
9.2由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
十、違約責任:
10.1甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令和確認,不按合同約定履行自己的義務(wù),或其它使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔違約責任。乙方不能履行合同,或因自身原因中途撤場不再履行合同,乙方應(yīng)承但違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的___________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金(含水、電預收款)。
10.2若由于甲方違約,若此時乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔,并且甲方按房屋的銷售面積支付乙方設(shè)計費,費用為每平方米人民幣二十元正(設(shè)計費包含度尺費)。
10.3一切未經(jīng)雙方預算書內(nèi)文字確定的口頭承諾或口頭要求均不屬于有效的合同條款,乙方有權(quán)不予執(zhí)行該內(nèi)容(此條款同樣適用于設(shè)計﹑工藝做法﹑項目變更等方面)。雙方無約定的施工做法均按乙方標準做法施工。
十一、設(shè)計成果的版權(quán):
11.1屬乙方設(shè)計的工程,設(shè)計成果歸乙方。乙方可以對該工程完工成品,施工過程及甲方入住后已有家具,陳x物的成品進行拍攝電視、錄象、照片,并且乙方有權(quán)在各種電視臺、電臺、媒體、雜志等進行廣告、學術(shù)發(fā)表。
11.2甲方不得未經(jīng)乙方同意與施工隊直接就裝飾工程的合作、中介、委派等活動進行洽談、實施,如有發(fā)生,乙方有權(quán)與甲方終止本合同的執(zhí)行且不承擔由此產(chǎn)生的后果、損失。另甲方已在乙方的未發(fā)生施工項目的資金,乙方有權(quán)扣留作為合同終止的補償,現(xiàn)場未施工材料歸乙方所有。
11.3雙方不得將對方設(shè)計提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的設(shè)計及施工項目。
十二、合同爭議解決方式:
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥的向天津市人民法院起訴解決。
十三、其它約定:
十四、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十五、組成本合同的文件包括:
15.1本合同條款及合同附件;。
15.2附件一(工程預算書及輔料清單);。
15.3附件二(水電改造協(xié)議及水電工藝做法說明);。
15.4附件三(主材材料代購協(xié)議及主材明細表);。
15.5附件四(效果圖及設(shè)計方案);。
15.6附件五(施工圖紙及水電路圖);。
15.7施工中的施工文擋;。
15.8竣工保修卡;。
15.9雙方有關(guān)本工程洽商的其它書面協(xié)議;。
15.10補充規(guī)定。
十六、其他:
16.1本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、簽證、公證)后生效。
16.2本合同在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款及知識產(chǎn)權(quán)條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關(guān)保修條款終止,但維修及有關(guān)設(shè)計版權(quán)條款仍然有效。
業(yè)主:__________________(簽章)承包方:__________________(公章)。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇五
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費:______,人工費:______。
管理費:______,設(shè)計費:______。
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____。
其他費用:______。
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設(shè)備,__________為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并__________按時供__________到現(xiàn)場,乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,__________按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方__________予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方__________承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔有關(guān)費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方__________予認可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,__________經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇六
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱:______________。
1.2、工程地點:______________。
1.3、承包范圍:______________。
1.4、承包方式:______________。
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量:______________。
2.1、開工前____天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部問辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)。工期相應(yīng)順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應(yīng)承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內(nèi)容。
(3)以可調(diào)價格:按照深圳市有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內(nèi),結(jié)清尾款。
7.1、本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應(yīng)支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇七
出租方:(下稱甲方)。
承租方:(下稱乙方)。
甲乙雙方依照國家經(jīng)濟合同法和省市有關(guān)房屋管理法規(guī),在租賃期內(nèi),為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)協(xié)商簽訂如下協(xié)議,共同遵守。
一、租賃物業(yè)位置:位于佛山市_x路_x號。
二、租賃物業(yè)用途:對該物業(yè)改造成多功能綜合性商務(wù)酒店進行經(jīng)營。
三、租賃物業(yè)面積和范圍:該幢大樓的x至x層,建筑面積為__平方米。包括不計租金的首層大堂和整幛大樓運作服務(wù)的設(shè)施設(shè)備(包括現(xiàn)有的水電設(shè)施、消防設(shè)施等)及設(shè)施設(shè)備用房、外墻立面、樓頂?shù)榷际亲赓U物業(yè)的組成部分。
四、租賃期限:該物業(yè)的租賃期限為20_年(即從__年_月_日至__年_月_日止)。
五、租金計算和支付方式:
1、租金按_元/計,月租金為人民幣__元整。
2、租金按每五年為一期,每期遞增2%。
3、租金按每半年度繳納一次,乙方于每年的x月x日和x月x日前將租金交納給甲方。
六、改造裝飾期間的租金計收辦法:
1、本合同簽訂后甲方將物業(yè)交付乙方進行改造和裝飾。改造裝飾期限為一年,改造裝飾期內(nèi)甲方不計收租金。
2、改造裝飾期滿后的6個月內(nèi)作為乙方的試業(yè)期,試業(yè)期內(nèi)甲方按正常租金的50%計收乙方的租金。
七、對物業(yè)改造裝飾的約定:
乙方在不改變大樓總體結(jié)構(gòu)和使用安全的前提下對租賃物業(yè)作局部的改造,以達到大樓立而亮麗美觀、內(nèi)部裝飾典雅豪華舒適,配套設(shè)施設(shè)備布局合理、使用方便安全。甲方同意乙方以下改造裝飾方案。
1、重新改造大樓的外立面,將現(xiàn)有的外墻磚鏟除,用外墻漆裝飾外立面,同時修建空調(diào)主機位隱藏于外墻立面中。
2、增加大樓的消防配套設(shè)施。
八、物業(yè)改造裝飾的造價和投入辦法:
改造裝飾的造價人民幣__萬元(包括鋁窗改造、外立面改造、增加消防設(shè)施等費用),該費用全部由乙方籌資投入。
九、租賃亂物業(yè)的經(jīng)營管理模式:
1、甲方只出租物業(yè)給乙方,由乙方立自主守法經(jīng)營,按時向甲方繳納租金。
2、甲方不參與乙方的經(jīng)營管理,不承擔經(jīng)營的盈虧風險,不參與分享乙方的經(jīng)營收益。
十、雙方權(quán)利與義務(wù):
1、甲方只提供物業(yè)的出租,對乙方經(jīng)營該物業(yè)所產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟和治安、消防等責任問題不負連帶責任,但甲方應(yīng)配合乙方做好上述工作。
2、甲方保證,在本合同簽訂之前,甲方擁有該出租物業(yè)的產(chǎn)權(quán)未出現(xiàn)任何債權(quán)債務(wù)糾紛,未向任何人轉(zhuǎn)讓、或設(shè)定抵押,未被查封或其他限制甲方經(jīng)營、使用權(quán)利的情形。租賃期間,因甲方出租的物業(yè)權(quán)屬問題或甲方其他原因與第三方產(chǎn)生行的、經(jīng)濟的和法律的糾紛致使乙方不能正常經(jīng)營、使用該物業(yè)的、則視為甲方違約。
3、租賃期間,乙方擁有該租賃物業(yè)的使用權(quán)、經(jīng)營權(quán)和轉(zhuǎn)租權(quán)(乙方可將部分租賃物業(yè)轉(zhuǎn)租,但不能將全部租賃物業(yè)或分割后全部轉(zhuǎn)租)。
4、乙方須按時繳交租金,逾期繳納則按應(yīng)付租金額每日扣罰滯納金,逾期超過一年未交租金的剛視為乙方違約。
5、租賃期內(nèi),如因市規(guī)劃建設(shè)需要,甲方收回物業(yè)的,乙方應(yīng)服從。但有關(guān)拆遷^v^門支付給甲方的補償費,應(yīng)按甲方建設(shè)該大樓的投入與乙方改造裝飾的投入的比例分配補償費。甲方除此之外的其它任何之事由而提前收回特定的均視為甲方違約。
6、乙方應(yīng)按府有關(guān)規(guī)定解決好環(huán)境衛(wèi)生和治安、消防等有關(guān)社會問題,并承擔相關(guān)費用。
7、租賃期滿,乙方投入的經(jīng)營設(shè)施設(shè)備等固定資產(chǎn)歸甲方所有。如甲方繼續(xù)出租上述物業(yè)的,在同等條件下,乙方享有優(yōu)先租賃權(quán)。
8、本合同雙方簽署生效后,甲方將該大樓的相關(guān)資料包括全套建筑圖紙、產(chǎn)權(quán)證復印件等資料交乙方。
9、甲方應(yīng)配合和協(xié)助乙方辦理有關(guān)經(jīng)營手續(xù)(包括用章、用產(chǎn)權(quán)證等),相關(guān)費用由乙方負責。
10、租賃期間,大樓的供水、供電、消防、電梯等設(shè)施設(shè)備由乙方管理。甲方辦公時使用的水電可設(shè)分表計費,水耗、電耗按使用是的比例同雙方分攤。甲方使用乙方其它設(shè)施設(shè)備的,視情況應(yīng)向乙方交納相關(guān)費用。
十一、違約責任。
1、如甲方違約,由有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估出乙方改造裝飾租賃物業(yè)和購置附屬設(shè)施設(shè)備的投入總值后20_年租賃期限進行折舊分攤,甲方雙倍賠償乙方未分攤部分的投入總值。
2、如乙方違約,剛甲方有權(quán)收回該物業(yè),乙方在租賃物業(yè)上的投入全歸甲方所有。
十二、爭議解決方法。
因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,提請佛山市仲裁機構(gòu)仲裁。
十三、其他約定。
1、在租賃期間,如遇不可抗力(包括設(shè)施設(shè)備運行出現(xiàn)的奮理不善的故障或意外引發(fā)的災害)造成租賃物業(yè)受修,如乙方提出修復繼續(xù)經(jīng)營的,則物業(yè)結(jié)構(gòu)部分的受損由甲方負責修復(或乙方負責修復,費用由甲方負擔),經(jīng)營的設(shè)施設(shè)備部分則由乙方修復。同時甲方并視乙方損失程度和修復難度,適當免除乙方維修期間的租金;乙方放棄恢復經(jīng)營的,雙方無條件終止合同,由此造成的損失各自承擔。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
3、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,本合同中的附件,是合同的組成部分,與本合同具同等的法律地位,合同自簽訂之日生效。
出租方:承租方:
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇八
工程發(fā)包方(甲方):
工程承包方(乙方):
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱。
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價款(人民幣大寫):
第二條甲方工作。
2.1開工前天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300--88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應(yīng)承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第十一條其它約定。
第十二條附則。
12.1本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項目一覽表。
(3)工程預算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會議紀要。
(6)設(shè)計變更。
(7)其他。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代表人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
年月日年月日。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇九
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:__縣華宇小區(qū)g幢401室。
二、形式結(jié)構(gòu):單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)。
三、工程工期:開工之日算起一個半月(45天)。
四、承包方式:
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表1:甲方提供裝飾裝修材料明細表。附表2:乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
五、工程項目:
1、乙方負責5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設(shè)瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,兩個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨。瓷磚由甲方提供,其余材料由乙方提供。
2、乙方負責電路水路改造:
3、乙方負責集成吊頂:廚房,兩個衛(wèi)生間。
4、包三個水管。
5、乙方負責客廳頂部打石膏條,客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆,甲方提供漆材料,其余由乙方負責。
7、乙方負責安裝衛(wèi)生間門兩扇、燈、潔具,材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負責清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,商量確定,未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
六、材料、設(shè)備的供應(yīng)。
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
七、質(zhì)量標準。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責無償返工維修。
八、工程造價。
甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付:
(三)竣工驗收后三日內(nèi),甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,如果裝修出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)該免費為甲方排查,否則,退還受損金額!
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負責人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當認定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權(quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十一
業(yè)主方:(以下簡稱甲方)。
施工方:(以下縮寫乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本合同承包工程事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程總面積:
二、工程內(nèi)容:
_________。
三、承包方式:
本工程按發(fā)包展開施工總承包,主材由甲方提供更多,油漆及配件由乙方負責管理。
四、合同工期:
1、本工程合約工期為天,動工工期從年月日至年月日,按日歷天數(shù)。
2、本工程因人力不可抗拒的自然災害或甲方原因致使施工不能正常進行同意順延工期。
五、工程施工質(zhì)量和環(huán)評:
1、照施工圖紙、工程技術(shù)要求、經(jīng)甲方確認的施工技術(shù)方案組織施工。
2、施工過程中甲、乙雙方溝通交流后按進度分段環(huán)評。
六、甲方責任:
1、動工前,甲方應(yīng)付乙方展開施工技術(shù)交底,幫助乙方放線定位。
2、甲方應(yīng)委派相關(guān)負責人對工程質(zhì)量、數(shù)量確認。
3、當甲方須要展開圖紙更改和實行技術(shù)處置措施時,應(yīng)當以通知單書面通知乙方。
4、乙方負責協(xié)調(diào)好施工周邊關(guān)系,確保材料,機械設(shè)備進出場及施工的`順利進行。
七、乙方責任:
1、乙方不能將本工程轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)立即取消乙方的承包資格,因此造成的一切損失由乙方全部承擔。
2、乙方應(yīng)當嚴苛按施工圖紙及技術(shù)建議非政府施工,工程質(zhì)量必須達至施工規(guī)范和設(shè)計建議。
八、工程總造價:元人民幣(大寫:)。
九、退款方式:
1、合同簽定后,乙方進場施工達到總工程量50%時,甲方付元人民幣進度款乙方。
2、工程完工后,甲方環(huán)評合格兩周內(nèi)繳付至合約總金額的95%。
3、余款5%作為工程的質(zhì)保金,在半年質(zhì)保期滿,10個工作日內(nèi)付清工程余款。
十、償付行政處罰:
1、乙方施工總工期必須在月日晚前未能完工,甲方有權(quán)扣除乙方工程款一萬元。
2、乙方按時完工及環(huán)評合格后,甲方15天內(nèi)付清乙方工程余款。延后一天索賠甲方元,以此類推。
3、竣工日期為本工程竣工驗收通過的日期,此后半年為保修期。
十一、其他事項:
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、合同甲乙雙方在合同同期如發(fā)生糾紛,可協(xié)商解決或提交河源市法院裁決,或向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各抱持兩份,蓋章蓋章后生效。
甲方:_________(蓋章)乙方:_________(蓋章)。
年月日年月日。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十二
根據(jù)《___合同法》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī),為進一步明確甲乙雙方的責任、權(quán)利、義務(wù),保障雙方的利益,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方通過友好協(xié)商就門店裝修事宜達成一致,簽訂合同并共同遵守履行。
第一條:門店概況。
2、門面實際面積:_______平方米。
5、委托方式:__________________。
6、工程開工日期:______年______月______日
7、竣工日期:______年______月______日
第二條:工程價款。
雙方商定,本工程的價款為人民幣_________元(大寫____________元)。
第三條:質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
2、支付方式為下列第_______種形式。
(1)現(xiàn)金支付。
(2)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費用。
開戶行:__________________________________。
戶名:____________________________________。
銀行賬號:________________________________。
(3)其他:_______________________________。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的_____%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方。
2、由乙方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由乙方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行工程驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
第八條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第九條其他約定。
1、本合同條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時,以國家、法規(guī)、政策為準。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成向____________人民法院起訴。
第十一條:合同生效及補充。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份,其中甲方執(zhí)________份,乙方執(zhí)________份,具有同等效力。
2、對于本合同未盡事宜,雙方可隨時簽訂補充協(xié)議或以附件的形式對本合同中的有關(guān)問題作出補充、說明、解釋。本合同的補充協(xié)議和附件為其不可分的部分,與本合同具有同等法律效力。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十三
依照《___建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的裝飾施工法則,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商洽談。就有關(guān)工程的裝飾事項達成如下協(xié)議:
一、工程概況。
1、工程地點:______。
2、工程內(nèi)容及做法,詳見雙方確認的工程預算表。
3、承包方式:雙方商定采取包工包料的方式,不包含部分以預算表清單為準。
4、工程期限:工程期限為_________天,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
5、工程造價計算方式:______。
本合同總造價為大寫:______元(元)。
6、付款方式:
(1)乙方工程施工隊進入甲方施工現(xiàn)場施工首付大寫:______元(元)。
(2)當工程施工進入總工程量的二分之一時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(3)當工程施工進入總工程量的90%時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(4)當乙方工程施工隊完成全部總工程量時,甲方驗收合格后,甲方再付乙方全部工程款大寫:______元(元)。
二、工程設(shè)計項目:
由乙方無償提供甲方。
三、雙方應(yīng)盡的責任及義務(wù)。
1、甲方的責任及義務(wù)。
(1)開工前,甲方為乙方施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響工程的障礙物,部分滯留物件,甲方采取保護措施。
(2)提供施工期間的水源、電源并承擔相應(yīng)的費用。
(3)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里間的關(guān)系。
(4)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作。
2、乙方的責任及義務(wù)。
負責對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護。
四、工程變更。
1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后方能進行該項目的施工。
五、工程驗收。
甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,并另簽補充合同。
六、工程延誤:
對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應(yīng)順延。
七、工程量變化和設(shè)計變更:
甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
八、違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價的10%作為違約金,支付給對方。
九、工程保修。
工程完工后,乙方要負責甲方對整個工程的調(diào)試和營運,若出現(xiàn)問題,乙方必須無條件進行維修和更換。
十、合同簽訂方式。
本合同以及附件一式兩份,甲乙雙方各持一份。
____乙方:______。
代表人:______代表人:______。
代表人身份證號:______代表人身份證號:______。
電話或手機:______電話或手機:______。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十四
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成余下條款:
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:
工期要求:12月8日前必須全部完成。
1、甲方設(shè)立該工程的項目部作為工地代表,負責履行本合同的相關(guān)事宜,全面負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
1、乙方為駐地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內(nèi)的`應(yīng)盡職責,按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、乙方應(yīng)自備施工所需工具。
4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術(shù)、進度、質(zhì)量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費用由乙方承擔。
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(gb-50210、gb50303-2002、gb50242-2002、gb50327-2001等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為貳年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責任。
5、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知后,乙方應(yīng)在收到通知后24小時內(nèi)到現(xiàn)場進行維修。
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
1、結(jié)算方式:根據(jù)現(xiàn)場完成面積計算及結(jié)算。
2、合同價格:
3、本價格包含人工費、稅票、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
4、付款方式:
(1)開工后7日內(nèi),甲方按乙方進場施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費,每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款,生活費從進度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后,甲方付總工程量結(jié)算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%,在貳年保修期滿后結(jié)清(無息支付)。
1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時用電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在結(jié)算款中扣減。
3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度,以及對外面現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須應(yīng)該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負責。
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴禁乙方將本項目再次分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進場施工人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方賠償,而且甲方有權(quán)單方面終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。
甲方:__________。
乙方:__________。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十五
乙方(承包方):_________________。
簽訂地址:___________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān),規(guī)定結(jié)合本工程實際情況,甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經(jīng)協(xié)商達成如下合同。
1.工程地點:___________________________。
2.工程內(nèi)容:
(1)房屋間數(shù):__________________________;
(2)建筑面積:__________________________;
(3)裝飾項目、內(nèi)容:______________________;
(4)規(guī)格:詳見甲方簽名認定的裝飾設(shè)計施工圖紙(略)。
3.工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應(yīng)填寫材料清單,雙方簽名確認):
(1)乙方包工包料;
(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
(3)乙方包工,甲方負責全部供料。
4.工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉?yīng)于開工前提供已確認的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進行協(xié)商修改,重新確認。
1.雙方商定,本工程總價款為人民幣_____元整(大寫:___)。
2.付款方式。
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付_____%的首期款_____元;
(5)工程進度與付款進度發(fā)生不同步的矛盾時,甲方應(yīng)按實際完成工程量進度付款;
(6)雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式;
(8)甲方未按合同規(guī)定預付工程進度款的,每逾期一天按逾期價款額的_____%支付給乙方。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經(jīng)雙方簽字認可。
2.工程驗收標準。
(1)中華人民共和國行業(yè)標準____________________;
(2)國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的________________;
(3)甲乙雙方約定標準:_____________________。
3.工程因質(zhì)量問題的鑒定費用、調(diào)解費用及因此造成的損失由責任方承擔。
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格規(guī)定,對合同中所用的材料、產(chǎn)品、設(shè)備一律實行明碼標價,明碼的價格作為本結(jié)算的最終價格,不受市場價格波動影響。
2.甲方或設(shè)計單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
3.甲方負責采購供應(yīng)的材料、產(chǎn)品、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,要及時與甲方聯(lián)系,驗收后由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
1.工程期限____天。
(1)開工日期:____年____月____日;
(2)竣工日期:____年____月____日。
2.如果因乙方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方;如果因甲方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方,違約金總額不超過人工費總額。
3.以下原因不能視為乙方延誤工期:
(1)工程設(shè)計變更和工程量變化;
(2)甲方未按時支付工程款;
(3)不可抗力;
(4)其他非乙方原因造成的停工。
4.由甲方自行挑選材料,產(chǎn)品、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.暫停施工。
(2)甲方在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后_____小時內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程,乙方實施甲方處理意見后,可提出復工要求,甲方應(yīng)及時給予答復,由甲方承擔損失和費用,并相應(yīng)順延工期。停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復,施工無法進行,乙方可認為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
6.施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1.隱蔽工程的質(zhì)量驗收。
(1)隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護裝置、水管、家用中央空調(diào);
(2)乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收,乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加,須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求,但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應(yīng)承認驗收記錄。
(3)如驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)整改后重新驗收,如工程符合規(guī)范要求,驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)同意,乙方可繼續(xù)進行施工。
2.工程竣工質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方通知甲方進行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
3.乙方應(yīng)在竣工驗收的_____天前通知甲方,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄驗收權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方如自行搬進入住,視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
1.乙方在裝修施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔保修責任,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝修裝修工程保修期限為_____年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內(nèi)裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到修理通知后_____天內(nèi)派人修理。
3.保修期的保修內(nèi)容均采用修復形式。
4.保修期內(nèi)因使用不當和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費均由甲方自行負責。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充合同,補充合同與本合同具有相同法律效力。
2.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行賠償。
3.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
4.甲方?jīng)]有及時給予確認簽證,不按合同約定支付款項或履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔違約責任(包括支付因違約導致增加的費用和從支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息),并相應(yīng)順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
5.乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到設(shè)計要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應(yīng)承擔違約責任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
1.合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同向裝修協(xié)會或消費者協(xié)會投訴,請求協(xié)調(diào)處理。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商,調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
2.本合同(包括補充合同)一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有與同等法律效力。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十六
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依據(jù)【民法典】以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的'具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權(quán)力、義務(wù)和責任,就乙方承攬甲方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內(nèi)容:貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結(jié)算單價:
1、工程造價按600*600地面磚每平方米15元,地腳線每米3元,樓梯踏步每步40元包括三角,衛(wèi)生間每個800元,公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元,廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%,剩余工程款驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質(zhì)量標準:按有關(guān)規(guī)定和本合同規(guī)定。經(jīng)甲方和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗,工程質(zhì)量達到合格標準。
3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)定,甲方可要求乙方停工。
四、安全責任。
1、乙方必須加強施工人員安全管理,在施工過程中必須嚴格按照安全規(guī)范施工,如出現(xiàn)安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任。
1、甲方責任:
2、乙方責任:
服從甲方現(xiàn)場質(zhì)量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內(nèi)容并交付使用,如出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,經(jīng)檢查后是乙方技術(shù)問題,乙方應(yīng)負全責。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十七
甲方:__________(以下稱甲方)。
乙方:__________(以下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,賓館客房、大堂裝修達成協(xié)議如下:
1、甲方責任:甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工,報建手續(xù),外界關(guān)系由甲方負責,水電到施工場地費用由甲方負責。
2、乙方責任:乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工,單價按每間客房、廁所計算,客房、廁所按報價單附件為準,所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工,甲乙雙方協(xié)商認可大堂報價后方可施工。
3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元,本報價不含稅)。
4、安全責任:在施工期間,此項裝修施工過程中,現(xiàn)場由乙方管理,甲方協(xié)助,所有大小安全事故一切責任由乙方負責,與甲方無關(guān),甲方不承擔任何經(jīng)濟責任。
5、付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動資金,其余工程款按工程量付款,工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元,在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內(nèi)預留5%作為保證金,如沒有質(zhì)量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質(zhì)量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字:__________。
身份證號碼:__________。
電話:__________。
__________年__________月__________日。
乙方簽字:__________。
身份證號碼:__________。
電話:__________。
__________年__________月__________日。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十八
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
承包人(以下簡稱乙方):。
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:____。
工程地點:_____________。
二、承包范圍。
外墻空口實算__________元每平米,包括:______________。
三、工程工期。
開工日期:______________
竣工日期:______________
注:____由甲方提供的材料、設(shè)備,因質(zhì)量、規(guī)格等不合格而影響工程質(zhì)量、工期,其返工費由甲方承擔;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量標準。
1、工程以施工圖紙、工藝說明、設(shè)計變更為依據(jù)。
2、乙方應(yīng)認真按照約定的技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查。如工程質(zhì)量達不到約定條件的,乙方應(yīng)全權(quán)負責并應(yīng)予以修改。
五、工程量。
按實際施工面積計算。
六、付款方式:____。
按工程進度付款。
七、施工期間發(fā)生安全事故甲方概不負責,由乙方自行承擔。
八、本合同共二份甲乙雙方各一份。
本合同雙方約定自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:____(公章)乙方:____(簽字)。
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇十九
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協(xié)商一致的原則雙方就有關(guān)事項達成以下協(xié)議:
第1條總包工程概況:
1.1工程名稱:_________________。
1.2工程地點:_________________。
1.3整體工程開竣工日期:
第2條本分包合同承包范圍:按人工報價清單的工程項。
第3條承包方式:清包工(包工不包料)。
第4條合同工期:
4.1本項目施工期:_________________年_________________月_________________日止。
4.2根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃,乙方應(yīng)嚴格按施工進度計劃施工,保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工,任一區(qū)段工作的延誤都應(yīng)被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價:按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。
5.2工程量計算原則:實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天_________________元結(jié)算(八小時制)。
第6條分項工程質(zhì)量要求:
6.1分項工程質(zhì)量達到國家驗收規(guī)范及建設(shè)方的驗收標準要求(建設(shè)方的驗收標準要求,作為合同的符件2)。
第7條甲方責任:
7.1分項工程開始施工前,甲方負責組織圖紙技術(shù)交底,審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協(xié)調(diào)本分包合同范圍內(nèi)分項工程施工與其它工序施工之間的關(guān)系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關(guān)工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工,辦理驗收手續(xù)。
第8條乙方責任:
8.1按合同約定及甲方要求的`時間準時進場;
8.2按設(shè)計質(zhì)量要求編制施工方案,根據(jù)甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經(jīng)甲方和監(jiān)理單位同意后方可進行大面積施工。
8.5明確工地負責人,并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負責分包工程的成品保護工作,并保證不損壞其它施工方的已完項目,如有損壞,乙方自費予以修復。
8.7乙方如果施工中途故意停工,影響工程施工進度,甲方有權(quán)解除合同,并不支費已完成工程量的所余工程款,并追究其法律責任。
8.8乙方如果中途自動退場的,甲方有權(quán)扣除乙方所有工程款,并保留對其追查法律責任的權(quán)力。
8.9分包方負責施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機)及所用的電線、地拖線等,并保證所用工具性能良好,符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。
8.10遵守甲方現(xiàn)場關(guān)于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定,造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現(xiàn)場衛(wèi)生,否則每次罰款100元;
8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工,如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤,甲方有權(quán)按500元/天處罰。
第9條工程質(zhì)量與驗收:
9.1甲乙雙方根據(jù)建設(shè)方工程質(zhì)量評定標準和施工技術(shù)驗收規(guī)范進行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質(zhì)量的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,如乙方施工的工程未能達到建設(shè)方工程質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范,應(yīng)進行返工、修改并承擔返工修改的費用,工期不予順延。
9.3在分包施工中,乙方應(yīng)服從甲方發(fā)出的任何工作指令,因甲方指令或其它非乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量事故責任及經(jīng)濟支出或因甲方指令引起的合同外經(jīng)濟支出,均由甲方承擔。
第10條工程款支付:
10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。
10.3保修期兩年??⒐そY(jié)算時留5%保修金,保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。
第11條違約:
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準,不履行合同約定的有關(guān)責任,應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切違約責任。
11.2乙方施工質(zhì)量達不到建設(shè)方工程質(zhì)量要求、不履行合同約定的有關(guān)責任,應(yīng)承擔由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第12條安全及文明施工:
12.1乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,對其施工人員進行安全教育及安全交底,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關(guān)費用。
發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
在有毒有害環(huán)境中施工,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定自備相應(yīng)的防護措施,費用由乙方自行承擔。
12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作,配備專職安全員,對操作工人的安全生產(chǎn)負責。
12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經(jīng)檢驗合格,并符合國家有關(guān)規(guī)定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標準的各類機械設(shè)備及生產(chǎn)機具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行負責,并承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失。第13條工期、質(zhì)量約定:
13.1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應(yīng)向甲方交納1000元,乙方不預繳納的,甲方有權(quán)利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔,并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質(zhì)量不符合建設(shè)方的規(guī)定或質(zhì)量驗收達不到約定質(zhì)量標準,乙方應(yīng)按甲方的要求進行拆除、剝離及重做,并承擔因此發(fā)生的所有經(jīng)濟支出以及因此給甲方帶來的經(jīng)濟損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;
15.2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容,工程款結(jié)算后即告終止。
第15條合同份數(shù)。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章):_________________。
甲方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
乙方(蓋章):_________________。
乙方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
日期:_________________
2023年出租房裝修施工合同(通用20篇)篇二十
甲方:__________(以下稱甲方)。
乙方:__________(以下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,賓館客房、大堂裝修達成協(xié)議如下:
1、甲方責任:甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工,報建手續(xù),外界關(guān)系由甲方負責,水電到施工場地費用由甲方負責。
2、乙方責任:乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工,單價按每間客房、廁所計算,客房、廁所按報價單附件為準,所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工,甲乙雙方協(xié)商認可大堂報價后方可施工。
3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元,本報價不含稅)。
4、安全責任:在施工期間,此項裝修施工過程中,現(xiàn)場由乙方管理,甲方協(xié)助,所有大小安全事故一切責任由乙方負責,與甲方無關(guān),甲方不承擔任何經(jīng)濟責任。
5、付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動資金,其余工程款按工程量付款,工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元,在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內(nèi)預留5%作為保證金,如沒有質(zhì)量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質(zhì)量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方:
乙方: