作為一種商業行為，承攬的過程需要雙方進行有效的溝通和協商。接下來，我們將為大家分享一些承攬的實際案例，以幫助大家更好地理解并運用承攬的技巧。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇一

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：

(1)工程名稱樓梯扶手、玻璃護欄、排窗。

(2)工程地點臥云路與天都路交叉口。

(3)承包范圍：包工包料。

(4)尺寸規格：詳見圖紙附表。

二、質量要求技術標準。

嚴格按照圖紙和甲方要求施工。

三、工程價款。

(1)樓梯扶手每米130元;。

(2)玻璃護欄每米270元;。

(3)排窗每米270元;。

(4)決算是按實際數量計算。

四、付款方式。

(1)按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。

(2)外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

(3)整個工程全部結束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。

(4)驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。

(5)質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

五、合同爭議和解快辦法。

(1)乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。

(2)如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。

(3)因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。

(4)及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。

六、其它約定。

(1)甲方提供制作規格和圖紙一份，并向乙方進行現場交底;。

(2)甲方無償提供場地和電源。

(3)乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。

(4)乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。

七、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質保金外，全部費用結算后終止。

八、本合同一式兩份，雙方各執一份。

九、合同訂立時間。

甲方：

法定代表人：

電話：

xx年xx月xx日。

乙方：

法定代表人：

電話：

xx年xx月xx日。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇二

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任。

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價：3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇三

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任。

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價：3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇四

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任。

1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米。

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：乙方：

簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇五

根據〈_____〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

1、工程地址：_______________。

2、承包方式：采取包工包料的方式。

3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。

第二條甲方責任，權利和義務。

1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

第三條乙方責任、權利和義務。

1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

第四條工程項目。

1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________。

3、上海雙雄銅門廠，單價_______________。

4、隱形防盜網，單價_______________。

5、推拉門：單價_______________。

7、衛浴門，_______________元/條。

8、室內門，_______________元/條。

9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m。

第五條工程質量及驗收。

1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

第六條付款方式。

合同總金額：(大寫)_______________元。

(小寫)。

1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

余下5%作為保證金6個月后再支付。

第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;。

甲方：_______________乙方：_______________。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇六

甲、乙雙方經過協商，確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據“中華人民共和國民法典”和“建筑安裝工程承包合同條款”及國家工商行政管理局的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方共同確認，簽訂本協議，雙方共同遵守。

一、工程概況：_________________。

1.工程名稱：_________________。

2.工程地點：_________________。

3.范圍和內容：_________________鋁合金窗工程的設計、加工、運輸、安裝。

4.合同價款：_________________元。

5.工作量及單價(見價格表及報價說明)。

6.開工日期：_________________年月日

7.結算辦法：_________________按甲乙雙方共同確認的二次設計加工圖實際洞口面積計算。

二、設計依據：_________________。

1.甲方應向乙方提供下列建筑圖。

a、門窗大樣圖;b、平面圖;c、立面圖;d、剖面圖。

2.乙方進行二次設計的依據是上述圖紙和技術文件及國家的有關規范標準。

三、材料選定：_________________詳見報價說明。

四、工程進度：_________________。

1.乙方于年月日進入施工現場，工期為工作日。(注：_________________工期以乙方收到預付款之日起計算)。

2.因下列情況之一者，乙方工期相應順延。

a：_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進度款。

b：_________________甲方在合同簽訂后，未能向乙方提供圖紙。

c：_________________因停用升降設。

甲方(蓋章)___________。

乙方(簽章)___________。

____年_____月_____日。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇七

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

一、工程概況1.工程名稱：

2.工程地點：

3.承包范圍：

4.承包方式：包工、包料、包費用

5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

6.工程質量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)

二、合同單價和付款方式

1.合同單價：

2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。

4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

三、技術要求和質量標準

四、違約責任和安全責任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

五、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修。本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。

甲方：乙方：

甲方駐工地代表：

_____年___月____日

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇八

定作方：____有限公司，法定代表人：___營業地址：____3號。

承攬方：___，男，漢族，_________年_________月_________日生，住址：___。電話：_______。

簽訂地：__市__鎮。

簽訂時間：______。

一、項目名稱。

任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱：___公司位于___3號廠區內的包括但不限于新建飯堂、廠區墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。

合同價金：_________00元整(大寫：貳拾?f圓)，不含稅，此價格為包干價。

二、項目的內容及質量技術要求。

按標準和定作人的現場要求。

三、驗收標準、方法和期限。

墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足標準。具體以雙方另行協商為準。

四、結算方式及期限。

合同簽訂三日內支付總價金的20%;工程完工并驗收后支付剩余款項。

五、質保及違約責任。

主體工程質保壹年，從驗收通過后起算。

一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。

六、解決合同糾紛的方式。

雙方遇爭議盡量友好協商解決，協商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。

七、雙方協商的其它條款。

本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

定作方：______承攬方：______。

代表人：______。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇九

甲方在__________鎮__________村新農村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約__________米__________米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現場（配電箱后的線路由乙方負責）。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。

乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。

按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為__________元，含安全文明施工措施費及購買農村建房_____費。（施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水）。

乙方進場開工_________天后甲方付款__________元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__________元，完成第二層付款__________元，完成第三層付款__________元，屋面完工后付款__________元，工程全部完工，經驗收合格后付至__________元，余款__________元作為保修金待_____個月后，經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷，付清余款。

甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，安全文明施工及購買農村建房_____，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節約材料，并做好材料保管，不得丟失。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

工程總工期為_____個月，從_____月____號乙方進場施工開始算起，乙方必須在__________年_____月底前完成承包范圍內的全部工程，最遲不能拖延到_____月____日，如超過_____月____日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料，應_____天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

甲方簽字（章）：__________。

乙方簽字（章）：__________。

________年_____月_____日。

________年_____月_____日。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇十

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬_________米，高_________米的廣告位廣告布安裝，時間為______年______月______日。

1、甲方提供工程結構中所需的`材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

1、乙方承包單價：_________元整(人民幣)/_________平方米。

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇十一

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品。

第二條加工成品質量要求。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量。

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法。

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金。

價款或酬金按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法。

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點。

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：_________________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔。

第十條結算方式及期限。

第十一條其他約定。

第十二條承攬方的違約責任。

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等)，應當向定作方償付違約金__________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__________%(10%～30%)或酬金總額的.__________%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任。

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的__________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

1.向仲裁機關申請仲裁;。

2.向人民法院起訴。

本合同自__________年__________月__________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__________份，交________________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：_________________。

代表人：_________________。

__________年__________月__________日。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇十二

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程的有關事宜，達成如下條款：

1、施工地點：小區號樓單元室。

2、住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：。

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

4、施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6、為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

4、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

5、房屋裝修竣工后，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

2、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

______年____月____日。

乙方簽字：

______年____月____日。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇十三

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包協議條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

2.工程地點：

3.承包范圍：

4.承包方式：包工、包料、包費用。

5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

6.工程質量：本工程為合格工程。

二、協議單價和付款方式。

1.協議單價：

2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。協議價款一經確定，不作任何調整。

3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至協議價款的__%;工程竣工驗收合格后付至協議價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。

4.該項目協議約定的款項由有限公司按照本協議約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

四、違約責任和安全責任。

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方協議價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔協議價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

五、爭議或糾紛處理。

1.本協議在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本協議在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修。

本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

七、本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本協議經雙方簽字和蓋章后生效。本協議一式_____份，甲方執_____份，乙方_____執份。

甲方：乙方：

簽字：簽字:。

電話：電話：

甲方駐工地代表：

電話：

_____年___月____日。

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇十四

委托單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

付款時間

付款百分比

金額

合同簽訂后開工前二至五天

50%

施工完成交付驗收后兩日內

40%

竣工驗收一個月后

10%

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

乙方負責并承擔責任。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

代表人：代表人：

日期：日期：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

土方工程承攬合同

承攬合同與建設工程合同的區別

建設工程承攬施工合同范本

模具承攬合同

承攬合同樣本

承攬合同答辯狀

【精】承攬合同范本

承攬合同范本【熱門】

【熱】承攬合同范本

承攬合同范本【精】

工程承攬的合同匯編大全（15篇）篇十五

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

承包人包工、包料;。

承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;。

承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;。

發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發包人支付.

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。

工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的`以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

付款時間。

付款百分比。

金額。

合同簽訂后開工前二至五天。

50%。

施工完成交付驗收后兩日內。

40%。

竣工驗收一個月后。

10%。

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方：_____________。

代表人：_____________。

代表人：_____________。

日期：_____________

日期：_____________

地址：_____________。

地址：_____________。

電話：_____________。

電話：_____________。

傳真：_____________。

傳真：_____________。