建設工程的開展對于國家經濟發展和社會進步至關重要，是一個復雜而龐大的系統工程。以下是小編為大家整理的建設工程案例分析，供大家參考和學習。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇一

依照《_經濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議：

1、工程名稱：_________________________；

2、工程地點：_________________________；

3、工程內容及承包范圍：祥見附表1。

4、承包方式：包工包料，依照合同單價和甲方代表簽證的實際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。

于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。

滿足設計圖紙要求。

工程預算總造價：____________________________________________________________。

1、甲方責任：

（1）乙方進場施工的一切有關手續均由甲方負責辦理好，施工期間如有需要甲方出面協調解決的事項，由甲方負責協調解決。

（2）甲方應協調好工地的其他施工單位，盡快清理施工場地，確保施工順利進展。

（3）負責向乙方支付工程費用。

2、乙方責任：

（1）乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質、保量施工。

（2）乙方必須遵守甲方工地規章制度，服從甲方管理。

（3）乙方必須最好安全生產工作，若違章作業發生安全事故，由乙方承擔全部責任。

（4）乙方必須按合同工期完工。

對以下原因竣工日期推遲延誤，經甲方代表確認工期相應順延。

1、工程量變化或設計變更。

2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。

3、乙方原因經甲方代表同意順延的其他情況。

工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產品合格證，甲方5天內應組織有關部門進行竣工驗收、辦理有關簽證手續。

1、工程預算造價：依照合同單價（附表1）和實際完成工程量結算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。

2、付款方式：

（1）合同簽訂之后，乙方進場施工2天內，甲方預付工程款金額為。

（2）工程竣工驗收合格之日起，一個月內一次性結清工程余款。

1、若乙方逾期交付使用，則按合同價的_____%天向甲方支付違約金，甲方有權從待付款中扣除。

2、若由于乙方原因無法按時按量完工交付使用，致使甲方受到業主處罰的，由乙方承擔責任，甲方有權單方面終止合同。

3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。

4、如一方違約，按合同總價的_____%支付給對方。

5、本合同經雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經雙方友好協商解決，如補充協議，補充協議與本合同同等效力。

九、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，均具有同等效力。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇二

發包人(甲方)：

承包人(乙方)：

本合同依據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規，經雙方協商，本著友好合作原則，達成如下分包合同：

一、承包范圍：

二、承包方式：

三、質量標準：

四、工期：

本工程自年月日開工至年月日完工，工期為天。

五、收費標準及支付方式：

1、經雙方協議，本工程總量為米，收費標準為，共計：(大寫：)。

2、合同總價依據實際完成工程量進行結算。

3、付款方式：

六、變更及工程費用調整：

1、本工程進行中，發包人對本工程與技術要求提出變更時，發包人應在變更前天內發出書面通知。承包人接到變更后天內予以確認。

2、變更后及承包增加施工費用，發包方按市場價予以調整。

七、發包責任：

1、發包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。

2、開工前，發包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續，及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題，并承擔相應費用。

八、承包方責任：

1、承包人按本合同所規定的時間完成本工程的工作內容。

2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工，確保施工質量。

3、施工中如發現問題應及時匯報，并提出相應的處理方案，經發包方確認后進行施工。

4、負責好現場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作，并如實及時提交發包方，如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質量問題，承包方應負責補救并承擔相應責任，情況嚴重時，發包方有權向承包方追償相應損失。

5、遵守國家及北京市有關施工管理規定，服從現場指揮與領導。

九、違約責任：

甲方或乙方不能按照本協議條款約定履行各自的各項責任及發生與本合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任。

十、材料與設備。

1、發包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責，并經雙方驗收合格后方可使用。

2、若造成窩工、誤工所造成的損失，責任是甲方的由甲方負責，是乙方的由乙方負責。

十一、報告、成果、質量檢查與驗收。

1、發包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。

2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。

3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后，通知發包方進行檢查與驗收，經發包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格，承包人負責在規定的時間內必須進行修補。

十二、本合同未盡事宜，經雙方協商后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

十三、其它約定事項：

本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效，發包人、承包人履行完成合同所規定的義務后終止。

本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇三

建設單位：_________(以下簡稱甲方)。

建筑單位：_________(以下簡稱乙方)。

經雙方協商就馬集中學工程問題簽訂如下合同：

一、工程地點：馬集中學。

三、承包方式：

四、開工日期：

五、竣工日期：

六、工程造價：

七、支付辦法：竣工驗收合格后全部付清。

八、甲乙雙方職責。

(一)甲方。

1、現場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現場平整。

2、協助乙方疏通當地有關關系。

3、確保資金按進度到位。

(二)乙方。

1、按甲方要求施工，確保工程質量。

2、確保工期，工期為_________天。

3、教育職工文明施工。

4、做好安全生產，安全事故由乙方自行負責。

九、其他未盡事宜，雙方協商后，以補辦的文字手續為準，其補充的條款具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇四

甲方：（以下簡稱甲方）。

乙方：（以下簡稱乙方）。

身份證：

為了確保工程順利完成，充分發揮技術力量，加強內部統一管理，落實任務和責任，甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方，為了落實各自權利和義務，全力配合按期完工，經甲、乙雙方共同協商，達成如下協議，望共同遵守，嚴格執行。

一、工作范圍及內容。

1、建筑竣工資料（渝建竣表格、檢驗批表格）和監理報驗資料的填寫和整理。（建筑竣工資料包含：基礎、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負責收集整理歸檔）。

2、負責收集并整理各種材料的合格證、質保書等保證資料。

3、負責填報各種材料的復檢和試件的檢測委托單，收集各報告。

4、負責所有建竣資料的裝訂，費用由乙方負責，并移交檔案室。

5、工程承包建筑面積約：8.8萬平方米(最終以竣工結算面積為準）。

二、質量要求：

20xx）、《工程建設標準強制性條文》以及其他標準、規范來填寫和整理資料，保證所做資料全部合格，并能順利移交檔案館和建設單位。

三、工期：

根據該工程的施工進度計劃，乙方應配合甲方，合理安排人員，按時按質完成工作任務，工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出，超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。

四、單價及付款方式：

甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式：每個月支付6000元。在工程預驗收后付足乙方承包費的85%，余15%在檔案移交后三日之內付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據。

五、甲方應負的責任和義務：

1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本，相應的圖紙會審、技術變更核定及設計變更通知單等資料。完工后，向乙方提供完整的竣工圖四套。

2負責檢測所試驗費用和檔案館人員到現場檢查、驗收時的其他費用，負責提供送樣車輛。

3提供辦公室給乙方，并配置辦公桌、文件柜，電腦。向乙方提供免費食宿。

4配合乙方相關工作。

六、乙方應負的責任和義務。

1做好工作范圍的本職工作，并協助甲方做好相關工作。

2負責協調檔案館的聯系，保證工作順利進行。

3負責檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關配套資料夾板，后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。

4按工程進度編寫技術檔案，按工程進度送檢材料，反應出的試驗資料真實，數量完整，并符合設計和有關規范要求。

5資料整潔，字跡清楚，簽字完整齊全。

6確保該工程檔案資料達到合格，并提交四套完整竣工檔案資料。

7負責本工程的取樣送檢，當出現不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進行處理。

8負責配合建設、監理、質檢、實驗室等各單位的工作，配合甲方及建委相關部門的檢查驗收工作。

9乙方應配備2人以上（含2人）的資料人員，乙方可根據工程需要適當進行增減，但必須征得甲方同意。甲方認為應增加資料人員時，乙方應及時增加。否則，甲方有權找人替代，替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。

七、其它及違約處理。

1未經過甲方同意，乙方不得私自更換資料人員。否則，甲方按20xx元/次處以乙方違約金。

2施工期間，乙方資料人員應服從甲方的現場管理。如有不服從者，按200元/人/次對乙方進行處罰。

3因質檢、建設、監理、甲方等相關部門在施工期間檢查乙方資。

料不合格時，乙方應無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格，甲方有權解除合同，且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后，乙方應按規定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格，甲方所欠資料款全部不予支付。

八、未盡事項，雙方按照公平、合理、互利的原則，協商處理或簽補充協議。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，工程完工，付清全款后本協議自動失效。

甲方（簽章）乙方（簽章）。

協議簽訂時間年月日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇五

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程名稱__________；

工程地點__________；

工程規模__________；

工程投資__________；

第二條委托方根據本合同規定填寫建設工程勘察設計委托書。（見附表一、二）。

第三條勘察設計費取費的依據和取費標準，按國家規定執行。

勘察設計費的撥付辦法，自合同生效后__天內，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設計費，不足部分委托方應在__天內一次結清（或訂為分若干次結清）。

勘察任務的定金為勘察費的30％，設計任務的定金為估算設計費的20％。本工程的勘察費為__元估算設計費為__元。

委托方不履行合同的，無權要求返還定金；承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。

第四條委托方的義務。

1、委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料和可靠性負責。提供資料的內容、技術要求及期限見附表三。

2、在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件。

3、委托方配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段，應吸收承擔有關設計任務的承包參加。

4、按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。

5、維護承包方的勘察成果和設計文件，不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。

第五條承包方的義務。

1、承包方應在__年__月__日前提交有關勘察成果和設計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質量，以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。

2、初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。

3、設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工，進行設計技術交底，解決施工過程中有關設計的問題，負責設計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業項目和復雜的民用工程應派現場設計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商（另附協議）。

第六條違約責任。

1、因勘察設計質量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續完善勘察設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下：

2、因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。

3、承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。

4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下：

5、因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重任設計，應另行增加勘察設計費用。

6、委托方超過合同規定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設計費的5‰計算。

第七條爭議的解決方式。

合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，雙方屬于一個部門的由上級主管部門調解；調解不成，或雙方不屬于同一個部門的，合同雙方任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。

第八條經雙方協商一致，增加補充下列__項條款（沒有增補以“空白”記入）。

第九條附則。

本合同未言明事項，一律按《中華人同共和國經濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。

本合同附件：《建筑工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各執1份；副本__份，分別報送業務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。

委托方（蓋章）：

承包方（蓋章）：

鑒（公）證意見：

地址：

地址：

經辦人：

法定代表人（簽名）：

法定代表人（簽名）：

鑒（公）證機關（章）。

委托代理人（簽名）：

委托代理人（簽名）：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：

帳號：

電話：

電話：

電掛：

電掛：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽約時間年月日簽約地點___________。

有效期限年月日至年月日。

附表一：

委托方委托承包方進行__________________________設計工作。

工程設計項目表。

項目名稱建設性質投資（萬元）規模建筑層數結構設計內容。

附表二：

工程、地質勘察委托書。

場地位置。

設計單位。

要察。

求資。

提料。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇六

鑒于_________________（投標人名稱）已于_________年____月____日（日期）提交了建設（合同名稱）____________________________的投標書（以下稱投標書）。

風險提示：投標保證金。

投標人要按招標文件要求，將投標保證金按規定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據在開標前到指定地點開據保證金收據。

各投標人在繳納投標保證金時，須憑銀行出具的進賬單回執聯到指定地點開具保證金收據。每個項目的投標保證金形式是根據招標文件的要求而定。

投標人須從企業工商注冊所在地的基本賬戶以轉賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標保證金（現金方式交納除外）。

根據本文件，茲宣布，我行______________（以下稱銀行）向業主立約擔保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。

銀行名稱（蓋章）。

_________年____月____日。

本保證義務的條件是：

（a）如果投標人在投標書中規定的投標書有效期內撤回投標書；

或（b）如果投標人在投標書有效期內接到業主所發的中標通知書后；

（1）未能或拒絕根據投標須知的規定，按要求簽署合同協議書；

或（2）未能或拒絕接投標須知的規定，提供法的保證金。

我行保證在收到業主第一次書面要求后，即對業主支付上述款額，無須業主出具任何證明，只需在其書面要求中說明條件是在此要求業主將注意到索款是由于出現了上述條件中的一種或兩種，并具體說明情況。本保證書在投標須知規定的有效期或在該日期前已延長的投標書有效期后30天（會第30天）內有效。延長投標書有效期無須通知銀行，任何索款要求應在上述日期前交到銀行。

日期：_________年____月____日

銀行名稱：________________。

蓋章：________________。

證人簽字：________________。

證人所在單位及地址：________________。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇七

甲方因施工需要與乙方建立勞務關系，雙方遵循平等自愿、協商一致的原則，明確甲、乙雙方權利和義務的協議，訂立本勞務合同：

南寧市青秀區大水坡至官已坡道路大中修工程，原舊路為水泥混凝土路面，全線舊水泥路面已出現局部破壞嚴重，須進行局部翻修。

1、工程名稱：____________工程。

2、工程地址：____________。

單項砼工種自備機械勞務承包。

乙方嚴格按照甲方施工要求，自備發電機，攪拌機，上料鏟車，運輸車輛，斗車，水泵，模板等工具，進行攪拌，運輸，支拆模，澆筑，收光等工作。

嚴格按砼質量驗收標準執行。

（1）質量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼，嚴禁出現爛根、蜂窩、麻面、汽泡，杜絕出現砼漏振、爛腳等。

（2）砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設計規范（tgd40—20）執行。

（3）如出現上述質量問題時，乙方無條件承擔所有的處理工作并根據實際情況賠償甲方損失。

（4）進度：乙方無論在任何條件下施工作業時必須保證勞動力，若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。

1、現場：進入施工現場所有人員必須戴好安全帽，系上帽帶。衣著整潔，不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現場。

2、安全教育：

（1）乙方進場人員必須在3天內準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊，交給甲方一份以備查詢。

（2）乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經過培訓及業務孰練的人員才能上崗，違章作業的后果自負。

（3）在施工期間因工地不安全的環境造成的安全事故，由甲方承擔正規醫院就醫的所有醫療費（憑正規醫院發票報銷），誤工費、護理費、生活費、營養費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔，甲方不承擔任何費用。

（4）在施工期間不得惹事、打架、偷盜，發現一次根據情節輕重進行經濟處罰。情節嚴重的移交司法機關。

（5）租房：在施工現場有條件情況下將集中住宿統一管理。

（6）文明施工：在所有的工作范圍內必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線，非械面人員不得從事機械操作，不得違章指揮，發生事故由乙方自行負責。

乙方按甲方要求時間進場，先期費用由乙方自行解決，工程進行15天后可向甲方支付生活費，待工程完工驗收后，結清全部款項。

1、本合同與項目管理條例同時生效。

2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，一經簽字立即生效至工程款付清后自動失效。

3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產的，責任由乙方全部承擔。中途無故退場的，退場費將由乙方自行承擔，甲方只付給乙方工程款的70%。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇八

發包單位：____________________（甲方）。

承包人：____________________（乙方）。

根據_經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

工程名稱：九龍明珠d標段。

工程地點：____________________。

工程內容：____________________。

含如下內容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。

工程總價：按下室占地面積×18元（此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調差）。

1、合同使用標準：gbj7—89、jgj94—94。

2、適用法律：_經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例。

1、公布工地各項管理制度，對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。

2、按照合同條款按時按量支付工程款。

3、如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規定的施工任務，或發生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的，由乙方負責賠償。

4、負責加強安全管理、完善安全規章制度，做好安全設防。

5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務（或整改內容）的`，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協議；中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。

1、乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作，至該工作內容全部完成為止，

2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。

3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，并按完成的50%結算。

4、乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具（包括空壓機）。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。

工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據。

合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。

甲乙雙方各執2份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇九

聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中，如果我方有幸中標，非常感謝評委及建設單位的信任，在該項目建設和施工過程中，我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外，并對工程售后服務做出如下承諾：

6、現場響應：

6.3發生緊急搶修事故的，我方在接到通知后，確保做到立即到達事故現場;。

6.4對于涉及安全的質量問題，按照《建筑工程質量管理條例》的規定，做到立即報告，及時采取防范措施。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十

發包人：

勘察人：

發包人委托勘察人承擔任務。根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程勘察質量，經發包人，勘察人協商一致，簽定本合同，共同遵守。

1.2工程建設地點：

1.3工程規模、特征：

1.4工程勘察任務委托書、日期：____年__月__日

1.5工程勘察任務（內容）與技術要求：

1.6承接方式：投標。

1.7預計勘察工作量：

2.1提供本工程批準文件（復印件），遺跡用地（附紅線范圍），施工、勘察許可等批件（復印件）。

2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。

2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。

2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料（如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等）及具體位置分布圖。

2.5發包人不能提供上述資料，由勘察人收集。

勘察人負責向發包人提交勘察成果資料《勘察報告》十份。

4.1開工及提交勘察成果資料的時間。

4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工，____年__月__日提交勘察成果資料。

4.1.2勘察工作有效期限以發包人下達的開工通知書或合同規定的時間為準，如遇特殊情況（設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等）時，工期順延。

4.2收費標準及付費方式。

4.2.1本工程勘察費用單價為：元/米。勘察工作為固定單價合同，按實際完成并經雙方確認的工作量結算。

4.2.2本工程勘察費預算為元（大寫）：元整。勘察任務完成，提交勘察成果資料，雙方確認后30天內發包人一次付清全部勘察費用。

5.1發包人責任。

5.1.1發包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求，并按第二條規定提供文件資料。

5.1.2發包人應及時為勘察人提供勘察現場的基本工作條件并解決勘察現場出現的問題。

5.1.3發包人為勘察人的工作人員提供水電源，水電費用由勘察人自行承擔。

5.1.4發包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數據、特殊工藝（方法）、專利技術和合理化建議等，未經勘察人同意，發包人不得向第三人轉讓或用于本合同外的項目。

5.1.5配合勘察人進行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認。

5.1.6合同有關條款規定和補充協議中發包人應負的其他責任。

5.2勘察人責任。

5.2.1勘察人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察，按本合同規定的時間提交質量合格的勘察成果資料，并對其負責。

5.2.2由于勘察人提供的勘測成果資料質量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格；若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用；或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金由發包人、勘察人商定為實際損失的100%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設計，報發包人審核。

5.2.4勘察過程中，根據工程的巖土工程條件（或工作現場地形地貌、地質和水文地質條件）及技術規范要求，向發包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見，并辦理正式變更手續。

5.2.5在現場工作的勘察人的人員，應遵守發包人的安全保衛及其他有關的規章制度，承擔其有關資料保密義務。

5.2.6若勘察現場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現場作業時，勘察人應派人負責安全保衛工作，按國家有關規定，對從事危險作業的現場人員進行保健防護，并承擔費用。

5.2.7.勘察人及時組織發包人、監理方對隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認，未經發包人、監理方確認發包人有權拒付工程款。

5.2.8合同有關條款規定和補充協議中勘察人應負的其他責任。

6.1發包人未按合同規定時間（日期）撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

6.2由于勘察人原因未按合同規定時間（日期）提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。

6.3由于勘察人原因造成勘察成果質量不合格，不能滿足技術要求時，其返工勘察費用由勘察人承擔。

本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

其他約定事項：無。

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。

本合同自發包人、勘察人簽字蓋章之日起生效；按規定到省級建設行政主管部門規定的審查部門備案；發包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請簽證。發包人、勘察人履行完合同規定的義務后，本合同終止。

本合同一式柒份，發包人伍份，勘察人貳份。

發包人名稱：勘察人名稱：

（蓋章）（蓋章）。

法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）。

委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）。

住所：住所：

郵政編碼：郵政編碼：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

銀行帳號：銀行帳號：

建設行政主管部門備案：鑒證意見：

（蓋章）（蓋章）。

備案號：經辦人：

備案日期：____年__月__日鑒證日期：____年__月__日

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十一

根據《民法典》相關規定，經甲乙雙方友好協商，達成設備安裝合同壹份，內容如下：

一、工程概況：工程名稱：中央空調系統的安裝調試工程地點：項目工地(號)。

二、合同范圍：本合同范圍：?項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標，乙方應采取挽救措施，并承擔全部責任。甲方需要而合同文件中未提出的技術要求，甲方有權發出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求。招標文件及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。

3.1“合同價格”是指?項目中央空調系統工程，除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表)，從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。

3.2合同價格為固定價，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由于甲方增減工程量引起的價格調整除外。

3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，并由乙方負責運進和運離工程現場。

3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費，甲方協助乙方人員在現場居住的方便，但有關費用由乙方自理。

3.5除非另有規定，乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。

四、付款方式。

4.1合同簽訂后，十天內，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;。

4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場后，甲方支付合同總價30%。

4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。

4.4安裝、調試、驗收合格后，甲方支付合同總價15﹪。

4.5質量保證期結束，無質量問題，甲方付清全部余款。

五、工程工期：根據發包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設備預付款之日起兩個月內，乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。

5.1?乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。

5.2?在合同生效以后，____日內，乙方完成進場前的準備工作，并組織施工人員進場開始施工。

5.3?乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試，協調與消防、裝修的沖突，保證工程順利進行，確保按期完成。

5.4?如工程實際與圖紙設計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經甲方簽字認可，工期順延。

5.5?遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。

6.1?乙方應按國家或國際有關的標準與規范施工。

6.2?安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規定的安裝材料。對于圖紙未規定的安裝材料，應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以后，應達到圖紙設計的功能及使用要求。

6.3?甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量，并作為驗收的依據之一。

七、變更通知。

7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤后將向乙方發出變更通知，但在以下情況中，不得發變更通知。

7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。

7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。

7.2?如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。

八、質保期。

8.1?質保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設備保修________年。

8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為xx公司產品，風機盤管及末端為上海三燕產品。

8.3在質保期內，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。

8.4在質保期內，乙方在接到甲方通知后，2小時內作出反應并指導，24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質保金中扣除。

8.5若質保期內，甲方沒有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。

九、違約責任。

9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。

9.2?若由于甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。

9.3?乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。

十、不可抗力。

10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，并提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復工作，雙方應盡早協商并確定新的交工日期，并由甲方發給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。

10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整。

十一、責任乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發生的損壞，由乙方負責修復。乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。

十二、?合同終止。

12.1雙方應按照合同的規定，全面履行完全合同義務直至合同終止。

12.2?凡出現以下情形，甲方有權通知乙方終止合同：

12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。

12.2.2?當甲方確信乙方已無履約能力時。

12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應立即終止合同執行，但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。

十三、?仲裁。

13.1?本合同適用的法律是《民法典》。

13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協商來解決，若該協商在糾紛開始后不能在15天內通過協商解決，任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知，并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關法律規定執行。

13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協商同意終止合同，否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務。

十四、?合同生效及其他。

14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。

14.2在合同執行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。

14.3合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力，若補充規定與合同不一致時，以簽訂日期在后者為準。

14.4合同由協議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。

14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

十五、其他未盡事項：

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十二

本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。

20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。

本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

二、案件來源。

三、基本案情。

被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。

四、法院審理。

一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

五、與本案及類似案例相關的法規索引。

《中華人民共和國民事訴訟法》。

第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；

（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十三

甲方：

乙方：

甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規的規定，為明確雙方的權利、義務和責任，保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協議：

第一條、工程概況

1、施工名稱： 辦公樓內墻面裝修

2、施工地點：四平市鐵東區開發區大路2499號

第二條、承包范圍：行政辦公樓內墻粉刷。

第三條、工程要求：符合吉林省的有關規定及國家驗收標準。

第四條、合同工期：總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20xx年 9 月 日)

第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律

1、合同使用的語言：漢語。

2、適用法律、法規：中華人民共和國有關法律、法規。

第六條、工地代表

甲方代表：

乙方代表：王永軍

第七條、工程量、合同造價、結算方式：

1、工程量：粉刷面積為 。

2、合同造價：甲方以 固定總價 的標準計算合同價款，共計人民幣(大寫)，小寫： (： ) 元整。

3、付款方式： 工程竣工驗收合格并結算審核后支付至總價的95%，剩余5%做保修金，保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。

3、結算方式： 結算審核后，由施工方出具四平地區稅務部門開具的全額工程類發票，甲方于七日內將工程款的95%，一次性付給乙方。

第八條、甲方工作

1、甲方提供工人的就餐場所，費用由施工方承擔。

2、甲方負責定位基準點、技術交底等技術要求及相關問題，并負責組織工程竣工驗收等。

3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口，并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用，工程用水、用電費用由乙方另行繳納。

4、組織甲、乙雙方工程技術人員進行驗收。

5、負責協調乙方施工現場與相關單位之間的關系。

6、協助乙方接洽政府、地方有關部門對施工現場的各項檢查。

7、監督乙方的安全生產、文明施工，同時為乙方提供施工便利條件，如辦公室、食堂等。

第九條、乙方工作

1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設備。

2、接受甲方的工作指導及工程質量的監督。

3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質量和工期，如發生質量問題，根據損失給予甲方相應賠償，如工程逾期，每日歷天由工程款內扣除工期違約金1000元。

第十條 安全及防護要求

1、施工方須設置專職安全員，負責施工現場安全，作好施工現場安全管理工作。

3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用。

第十一條 技術要求

1、乙方根據工程的具體情況，派駐1名工程師或技術人員對施工進行全過程技術指導。

2、乙方在施工過程中，須按照甲方的技術交底施工，每道工序須按照建筑裝飾施工規范操作。

3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料，不得出現脫落、發霉等現象。

第十二條文明施工

1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關文明施工的規定，不得擾亂建設單位正常秩序。

2、進入現場施工的人員應有禮貌，不得頂撞甲方。

3、使用的生活設施應保持整潔衛生，施工人員不得隨地大小便，不得在廠區內吸煙，由此引起的罰款由責任方承擔。

第十三條違約責任

1、由于一方過失造成合同不能履行時，由過失一方承擔違約責任，如屬雙方過失，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。

2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲、乙雙方應協商解決。

3、當合同雙方發生爭議時，可以通過協商或申請施工合同管理機構有關合同管理部門調解，不愿通過協商調解或調解不成的，可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。

第十四條附則

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方應本著友好合作的精神，另行商定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十四

根據國家建設部、監察部《關于在工程建設中深入開展反腐敗和反對不正當競爭的通知》和中共云南省紀委、監察廳、建設廳《關于在全省建設工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機制的通知》精神，堅決執行《反對不正當競爭法》、《建筑法》、《招標投標法》等有關法律法規和政策，為確保建設工程質量達到國家有關規定、爭優創優、干部廉潔，在簽定工程建設合同的同時，甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方請吃、請玩；不得接受乙方贈送的禮品、禮金和各種有價證券、信用卡及其他支付憑證；不得接受乙方任何好處費及工程回扣;不得向乙方報銷任何由甲方支付的費用；不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品；不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動。

二、甲方工作人員的配偶、子女，不得承包或從事與工程有關的材料供應、工程

分包、工程監理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務等活動；不得向施工方推薦分包單位；不得要求施工方購買合同規定外的材料和設備。

三、甲方人員向乙方索賄，經乙方或其他線索檢舉，被紀檢監察機關立案查處認定的，由此產生的辦案費用由甲方( 索賄方單位或個人 )承擔。不論舉報甲方或乙方賄賂行為的舉報人，經查證屬實，可由查辦案件的機關（單位）依照規定給予獎勵。

四、乙方不得以任何形式邀請甲方人員吃、玩或向甲方贈送禮品、禮金、各種有價證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反，由有關行政主管部門對乙方給予扣減應付工程款的3%-5%，或者中止工程建設合同。并視情節輕重，對乙方決策人和經辦人以及甲方接受人員給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。

五、乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員、中介方人員，被紀檢監察機關或司法機關立案查處的，甲方有權中止工程建設合同。由此給甲方造成的損失以及發生的一切費用均由乙方承擔。可在工程結算款中扣除。

六、甲乙雙方人員贈送、賄賂、接受或索要錢物的行為，如果一方發生，另一方當事人應立即主動報告本單位領導和紀檢監察機關或向檢察機關舉報。對不主動報告情況的有關人員，一經查出，必須視情節輕重給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。

七、凡是未按規定簽定《工程廉政合同》的工程項目，不得辦理工程建設項目施工許可證等相關手續，不得擅自同意或者進行施工（勘察、設計、監理）。違者將由紀檢監察機關追究黨政紀責任，由有關行政主管部門依照有關法律法規進行處罰。

嚴追究責任。

九、工程竣工驗收同期，甲乙雙方要分別向本單位的紀檢監察部門和監證的紀檢監察機關、部門寫出執行《工程廉政合同》的情況總結和相互鑒定報告。未按規定作出報告或紀檢監察機關、部門不同意驗收的工程，不得辦理工程竣工驗收手續。

十、此合同一式四份：甲乙雙方各一份，有關行政主管部門一份，紀檢監察機關、部門一份。

十一、此合同自雙方簽字并經紀檢監察機關、部門簽證后即生效，并由本單位的紀檢監察部門和簽證的紀檢監察機關、部門監督執行。

建設單位（甲方）:（公章） 中標單位（乙方）:（公章）

地址：地址：

建設單位法定代表人： 中標單位法定代表人：

聯系電話： 聯系電話：

建設單位項目法人：中標單位項目法人：

聯系電話： 聯系電話：

本單位紀檢監察部門：（公章）

聯系電話：

紀檢監察機關、部門：（公章）

聯系電話：

年 月 日

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十五

甲方：

乙方：

丙方：

甲方與乙方于 年 月 日簽訂的既有合同正在履行中，現甲、乙、丙三方經協商一致，就合同主體變更及保證條款相關事宜達成以下協議：

1、本協議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。

2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協議所需相關資質和條件，如因其不具備相關資質和條件給甲方造成損失的，由乙丙雙方承擔連帶賠償責任。

3、乙方在本協議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權利和承擔的義務分別由丙方享有和承擔。

4、本協議生效后，丙方按照 “既有合同”的約定享受權利和承擔義務。

5、乙、丙雙方必須做好資料、手續等的交接工作，因合同主體變更所產生的一切費用由乙方承擔。

為了保證丙方按照約定履行義務，本協議生效后，乙方對丙方基于本協議及“既有合同” 對甲方所負的一切債務向甲方提供連帶責任保證。

三、除本協議約定情形外，“既有合同”其他內容不變。

四、因本協議及“既有合同”而引起的糾紛，適用中華人民共和國法律，如果協商解決不成，任何一方均有權提交甲方所在地人民法院法院解決。本協議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執二份。

甲方： 乙方： 丙方：

地址： 地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十六

甲方：

乙方：

根據法律規定甲方應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且甲方應協助乙方辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若甲方因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由甲方承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付乙方合理的利潤。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

工程名稱：______________________________________。

工程地點：______________________________________。

工程內容：______________________________________。

工程立項批準文號：______________________________。

資金來源：______________________________________。

承包范圍：______________________________________。

開工日期：________年______月______日。

風險提示：關于實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

工程經竣工驗收合格的，以乙方提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因甲方原因，未在監理人收到乙方提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，甲方擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

竣工日期：________年______月______日。

合同工期總日歷天數____________天。

1、質量標準：工程質量符合___________________標準。

2、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

3、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

風險提示：工程質量未符合標準的歸責

因甲方原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由甲方承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付乙方合理的利潤。

因乙方原因造成工程質量未達到合同約定標準的，甲方有權要求乙方返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由乙方承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。

1、甲方于________年____月____日支付_______元；

2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿后_______個工作日內付清。

3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規范及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

風險提示：保修責任的起算

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，乙方應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

甲方未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

合同訂立時間：_______年________月_______日。

合同訂立地點：____________________________。

本合同雙方約定______________________后生效。

九、本合同一式_____份，均具有同等法律效力，甲方執_____份，乙方執_____份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

______年_____月_____日

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十七

本合同雙方：

委托單位：

代理單位：

合同簽訂日期： 年 月 日

委托方將的招標事宜委托乙方代理，依據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規的規定，合同雙方經協商一致，簽訂本合同。

一、代理業務的內容、形式：

甲方委托乙方組織建設工程招標活動。

工程概況：

本次招標范圍：施工圖紙內容。

2、招標代理形式：邀請招標

二、工作條件和協作事項：

1、建設工程規劃許可證、建設項目資金來源證明等。

2、委托方提供能夠滿足施工，標價計算要求的施工圖紙及技術資料。

3、乙方代理過程中，遵守國家、地方有關工程建設招標、投標法規，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則，按照有關程序規定進行，接受招標監督管理部門的監督。

4、委托代理人在簽訂本合同時，應出具委托證書。

三、委托期限：

本合同自簽訂之日起執行，中標通知書簽發后自行廢止。

四、費用支付方式及日期：

本工程造價為人民幣(大寫)，收取代理費用合計人民幣______。付款方式為現金或轉帳，全部費用應在中標通知書發出時一次性付清。甲方可根據乙方完成工作情況選擇一次性支付______元或僅支付______元，乙方均無異議。

五、違約責任：

1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;

2、委托方應提供真實可靠的相關資料，及按第四款約定支付代理費用，否則一切責任由委托方自負。

3、雙方在合同執行過程中出現爭議，可協商解決，也可由相關部門進行調解。

4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。

5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，報招標管理機構一份。

六、雙方協議的其他條款

甲方：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

法定代表人：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十八

項目名稱：

委托單位（甲方）：（公章）。

代理單位（乙方）：（公章）。

合同簽訂日期：xx年3月01日

本合同雙方：

委托單位（甲方）：

代理單位（乙方）：

委托方將杭州某花園社區排屋高層建設項目的招標事宜委托乙方代理，依據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規的規定，合同雙方經協商一致，簽訂本合同。

１、甲方委托乙方組織建設工程招標活動。

２、工程概況：

３、本次招標范圍：

（1）招標代理的內容：填寫申請表格，編制招標文件（包括編制資格預審文件）；審查投標人資格；組織投標人踏勘現場和答疑；組織開標、評標、定標；提供招標前期咨詢等業務。

（2）招標代理的形式：

1、建設工程規劃臨時許可證、建設項目資金來源證明等（詳見《辦理建設工程招標投標需提交的資料》清單）。

2、委托方提供能夠滿足施工，標價計算要求的施工圖紙及技術資料；或者經符合資質條件的工程造價咨詢機構編制的建設項目投資預概算。

3、乙方代理過程中，遵守國家、地方有關工程建設招標、投標法規，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則，按照有關程序規定進行，接受招標監督管理部門的監督。

4、委托代理人在簽訂本合同時，應出具委托證書。

本合同自簽訂之日起執行，中標通知書簽發后自行廢止。

1、本工程造價為人民幣_______（大寫），收取代理費用合計人民幣_______（大寫）。付款方式為現金或轉賬，代理費用應在開標前全部付清。代理費用不包含編制標底的費用、資格預審及評標專家費用。（收費標準：按國家計委計價格[xx]1980號）。

2、投標單位購買標書每份工本費計人民幣_______元（大寫），所得歸乙方。

1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約；

2、委托方應提供真實可靠的相關資料，及按第四款第一條約定支付代理費用，否則一切責任由委托方自負。

3、雙方在合同執行過程中出現爭議，可協商解決，也可由相關部門進行調解。

4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。

5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，報招標管理機構一份。

委托方（甲方）：代理方（乙方）：_______工程招標代理有限公司。

法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

單位地址：單位地址：

聯系電話：聯系電話：

郵政編碼：郵政編碼：

開戶銀行：開戶銀行：

銀行帳號：銀行帳號：

簽定日期:xx年03月01日

典型的建設工程合同（模板23篇）篇十九

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：(以下簡稱乙方)裝修公司。

依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

2、工程地點：

3、工程承包方式：包工包料。

4、工程概況：建筑面積平方米。

綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：xx元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。

1、工程開工日期：________年____月____日

2、工程竣工日期：________年____月____日

按國家建設部行業標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的。

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的。

4、乙方剩余工程款作為質保金xx內付清。

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)。

3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

甲方單位名稱：

乙方單位名稱。

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

xx年xx月xx日。

xx年xx月xx日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇二十

合伙人：（以下簡稱甲方）。

性別。

年齡。

身份證號碼。

合伙人：

身份證號碼。

甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。

一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。

二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。

三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。

四、出資方式及比例：甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。

五、盈余分配及債務承擔：

1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。

2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。

六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；

七、項目日常管理。

2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。

3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。

八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。

九、違約責任。

1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。

十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。

合伙人（甲方）：

________年____月____日。

合伙人（乙方）：

________年____月____日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇二十一

本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設工程設計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于：

發包方和設計方于______年______月____日共同簽署了《建設工程設計合同》，雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，就《建設工程設計合同》中未盡事項特訂立以下補充協議：

1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成，以保證工程項目順利進行。

2、因功能改變等原因造成的設計變動，施工圖紙應保證不影響工程正常進行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。

3、鋼結構的二次設計由發包方發包，并由設計方進行審核。

4、設計方須派駐設計代表，保證及時、有效的解決施工過程中的一切設計問題。

5、因出圖時間延誤，施工過程中設計問題解決不及時等原因造成的一切損失，按工程實際發生的費用由設計方負責賠償。

本協議生效后，即成為《建設工程設計合同》不可分割的組成部分，與《建設工程設計合同》具有同等的法律效力。

除本協議中明確所作修改的條款之外，原協議的其余部分應完全繼續有效。

發包方：___________

設計方：___________

____年____月____日

典型的建設工程合同（模板23篇）篇二十二

發包人：_____________。

承包人：_____________。

簽訂日期：_________________

補充協議發包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)。

承包人：_________________(以下簡稱：_________________乙方)。

一、寫明具體補充的內容。

二、如有未盡事宜，雙方另行協商。

三、此協議經雙方簽字蓋章后生效，一式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。

四、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

甲方：_________________。

乙方：_________________(蓋章)(蓋章)。

法人代表或代理人：_________________。

法人代表或代理人：_________________。

_____年_____月_____日。

_____年_____月_____日。

典型的建設工程合同（模板23篇）篇二十三

2、甲方后續將對________________項目裝修工程進行邀請招標，如乙方中標，甲乙雙方將簽訂《________________項目裝修工程施工合同》（以下稱裝修工程施工合同），該裝修工程施工合同將覆蓋題述合同約定的內容及雙方權利義務，雙方承諾按照該裝修工程施工合同的約定行使權利、履行義務、承擔責任。

3、甲乙雙方對本備忘錄負有保密義務，除非按照法律規定有合理必要，未經另一方事先書面同意，任何一方不得就本備忘錄發表任何公開聲明或進行任何披露。

4、本備忘錄經雙方法定代表人或其委托代理人簽字或簽章并加蓋公司合同專用章之日起生效，至后續所簽裝修工程施工合同生效之日終止。

甲方：_________________（簽章）乙方：_________________（簽章）。

地址：_________________地址：_________________。

電話：_________________電話：_________________。

傳真：_________________傳真：_________________。

本合同于20年_____月______日簽訂于_____________市。