承包合同在工程項目中起著關鍵的約束和指導作用,有助于確保項目的成功實施。接下來是一些承包合同的范本和模板,供大家參考和使用。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇一
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定:甲乙雙方就食堂經營事宜經共同協商,達成如下協議:
1、甲方為乙方提供廚房、餐廳、餐具及住宿。水、電、燃料由乙方自行負責。
2、廠房清潔用品由乙方負責添置,費用由乙言支付。
3、承包期:自________年____月____日至________年____月____日。(含試用期一個月)。
一、雙方權利和義務甲方的權利和義務:
1、甲方按照承包合同規定監督乙方依法經營。履行合同,做好指導和協調工作。
2、甲方應對乙方的進菜、配菜、營養搭配、服務水平及衛生情況進行監督,并且有權要求乙方及時整改不良之處。
3、甲方應協助乙方維持食堂治安秩序,并加對結員工的教育。乙方的權利和義務。
1、乙方必須遵守國家和地方有磁的環境和衛生標準,嚴禁腐爛變質的食品,保持菜肴的新鮮和衛生。
2、未經允許,乙方廚房員工不得私自攜帶甲方物品離開,違者將按甲方規章處罰。
3、乙方必須保持形象、做好餐廳內外環境整潔衛生,餐具必須消毒,甲方可隨進檢查,并可要求乙方整改。
4、廚房及餐廳的殘渣和垃圾倒在甲方指定的地方,不得亂倒。
5、乙方要定期清理和疏通廚房的排水溝,廚房、餐廳范圍內外的衛生應由乙方負責。保證衛生整潔。
6、乙方必須每個周未提供下個星期的菜單以供甲方監督。
7、乙方現場工作人員必須持有健康證,并且在工作間穿戴統一服裝。
8、必須嚴格遵守操作規程,正當使用廚房的各項設施,因乙方不當操作成意外事故的,責任由乙方負責。
9、食堂工作人員工資福利均由乙方負責。
10、督促廚房員工遵守甲方公司的規章制度、廚房紀律及廠規廠紀,未經許可不得輕易進入廠方各區。
二、伙食標準早餐____元;中餐____元。標準為____大葷、____素菜。晚餐元,標準為____大葷、____小葷、____素菜。湯、米飯自助。夜宵____元。
三、結算方式。
1、就餐方式實行定餐制。乙方按甲方每天提供實際用餐人數代餐,甲方提前一天提供就餐人數,并以此作為計算每月餐費的憑證(或由乙方提供餐卡,由甲方進行發放并以餐卡作為就餐依據和結帳依據)。
2、乙方墊付伙食費____月,甲、乙雙方每月____日為結帳日甲方收到乙方的票據后在5天內一次性結清乙方的所有有關款項。
四、違約方式。
1、固乙方提供不潔食物造成甲方人員中毒的,經相關部門鑒一,由責任方負責全部責任并承擔相應的法律后果。
2、甲方未按時結清乙方賬款的,應承擔違約金(比照銀行逾期付款處理)。
3、如乙方因違反合同約定,引起員工不滿,甲方有權要求乙方及時整改,如乙方仍不能達到其要求,甲方有權終止合同。
4、任何一方要終止合同都就提前30天通知對方并協商。如未按規定終止合同的,違約方應承擔違約責任。餐廳承包合同(三)甲方:威xx公司后勤中心乙方:甲方以積極提高學生生活質量,更好的服務學生為方針。今為了改善學生生活質量,在雙方的友好協商下,甲方同意將后勤中心(15號樓)二樓餐廳承包給乙方,乙方同意接收承包,并且執行方針及雙方承擔的責任。
(1)甲方于________年____月____日正式將后勤中心二樓餐廳承包給乙方。乙方繳納押金(現金)_________元整。在此期間,乙方不得炒作,不得轉租,合同期半年。合同到期后,乙方提前一個月通知甲方,乙方續租擁有優先權。
(2)乙方加入甲方,應完全執行甲方的管理規定(物業,甲方,宿舍,食堂等相關規章制度,不得給甲方造成名譽,聲譽上的損失,否則,乙方應向甲方賠償損失)。
(3)二樓餐廳主營面食,精美小炒,特色小吃。
(4)乙方在經營品種,價格策略上,甲方保留知情權和監督權。甲方不干涉乙方的經營方式和經營策略,但是要保持餐廳的干凈,衛生和高標準的飯菜質量,優良價格策略,杜絕惡性競爭。
(5)乙方在檔口前不能收現金,私下交易,違規罰款500元。
(6)甲方提取乙方營業額的20%(外賣提取營業額的15%)。
(7)防火,防盜,場地衛生,飯菜衛生。甲方保留監督權,乙方負責第一責任。
(8)甲方有責任幫助乙方改裝水電,電器維修。本協議壹式貳份,雙方各執壹份,經雙方簽字或蓋章之后生效。
簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇二
乙方:
根據中華人民共和國勞動法、合同法及有關條文規定,經甲乙雙方友好協商,甲方聘請乙方為甲方在消防安裝工程施工承包人。工程以施工費包干形式進行合作。為分清甲乙雙方責、權、利的關系,特簽訂以下合作協議,雙方共同嚴格遵守執行。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
5、質量等級:工程質量必須達到合格標準。并滿足甲方與建設方合同約定的質量標準。
6、協議價款:工程承包價款為萬元(大寫:)。
7、承包方式:所有施工費,包施工原始資料,包施工機械設備。
一、甲方的職責和義務:
1、負責工程的合同簽訂工作和開工前的圖紙會審、技術交。
底工作,負責施工中的協調和技術指導。
2、負責支付土建方的配套費用和施工水電費。
3、負責乙方施工進場前的協調工作。
4、負責由于建設方或其他施工的原因,給乙方人員造成傷。
亡或事故的協調工作。
5、指導調試開通工作。組織工程檢測及驗收工作。
6、負責工程所需材料、設備的采購和供應。
7、對工程質量嚴格檢查,對乙方施工中存在的問題提出整。
改要求,并視情節輕重予以處罰。
8、審核、修正工程竣工資料,辦理工程審計結算。
二、乙方的職責和義務:
1、必須自覺遵守甲方有關規章制度,服從公司管理,不得從事違反甲方利益的活動。如有違規違紀行為,按公司有關規定予以處罰。
2、必須按安全操作規程文明施工,杜絕一切事故隱患。
3、按建設方的圖紙及建設方、甲方的進度要求施工。根據其進度要求,編制施工組織方案。
4、負責進出工地材料設備的裝卸工作,負責工地材料設備的二次搬運。
5、嚴把質量關,認真組織施工。嚴格按規范和圖紙施工,確保施工進度和質量。如出現安裝質量問題,其返工的一切費用及造成的其它經濟損失均由乙方承擔。
6、負責參加施工技術交底會、協調會、施工現場會。及時催收工程款。
7、乙方必須為自己聘用人員購買保險,并安排施工人員的住宿。施工過程中所造成的所有傷亡及安全事故,及其它違規、違章、違法行為等,均由乙方負責。
8、在甲方指導下,做好工程的調試開通。配合檢測和驗收。及時辦理交工手續。
9、竣工時提供原始竣工圖紙及竣工資料,配合甲方編制工程結算和完成工程審計、結算。
10項目承包人必須親自主管工地。配合協調工地現場各方之關系。會議、檢測、驗收等必須到場。
11、對進入工地的材料、設備進行質量和資料檢查驗收,并妥善保管。
12、在每月28日前按月及時真實的向公司呈報項目進度報表及下月施工計劃。工程進度以前月26日零時至當月25日24時完成的工程量為準。
13、保證項目施工質量并能一次性通過檢測中心的檢測及消防驗收。
14、負責保修期內的維修任務(保修時間以甲方與建設方所簽合同中所規定的保修期為準,材料、設備由甲方提供)。
三、付款方式:
1、乙方每月28日前向甲方提交經甲方和監理審核的月進度報表。
2、甲方按審核后的月進度報表的定額人工的80%在次月五日前支付乙方費用。
3、甲方按協議付款至協議總價款的80%時即暫停支付乙方款項。
4、工程經消防檢測中心檢測和消防部門驗收合格后二個月內甲方支付至施工費的90%。
5、甲方與業主結算完畢,業主支付甲方的工程款達到業主與甲方合同總額的95%后,甲方在一月內向乙方支付至協議價款的95%。
6、余額5%作為保修金,按甲方與業主合同約定的方式和條件支付。
四、合同價款及調整:
1、本合同為包干價。在項目實施過程中,現場實際工程量累計增減5萬元內(含5萬元),視為協議包干范圍內變更,雙方不調整協議價款。
2、累計變更工程量超過5萬元后,甲方按業主認可的簽證,按相應工程量的12%調整雙方協議價款,(純點工簽證的70%歸乙方)。如項目變更人工用量過多,雙方按實協商。
3、所有的調整后的合同價款均待甲方與業主結算完成后進行計算和支付。
五、雙方約定:
1、乙方在現場施工中必須接受甲方或甲方指定的管理人員的管理和指揮。發生爭執時,也必須保證現場正常的和必須的施工,否則甲方有權對乙方進行處罰直至要求乙方無條件退場。
2、現場材料的節約使用及現場保管,均由乙方負責(材料員由甲方指派,乙方負責管理)。設備材料如有遺失和損壞,必須照價賠償。施工過程中造成不正當損耗和材料消耗超過限額部分由乙方承擔。
4、施工過程中乙方整理好各類施工資料,向甲方提供工程驗收所必備的資料,并協助甲方辦理工程結算。
5、施工中所需要的設備、工具及相關消耗用品均由乙方自備,甲方一概不予提供。
6、如遇施工變更,乙方應及時辦理相關簽證手續,并把相關情況通知甲方。
7、乙方人員配備不齊,施工質量低劣及不服甲方調度等,甲方可中途辭退乙方,另請其它安裝隊伍。辭退時的施工費用按已完工程量扣除罰款后按實結算。
8、未經甲方同意,乙方不得自行停工(包括節假日、農忙等季節),否則將予以處罰,直至更換施工隊伍。
9、甲方如派駐專職材料員,乙方負責材料員工資的20%。
10、協議中未包括的施工內容,經雙方協商后可以簽訂補充協議。
六、違約責任:
1、甲方管理人員隨時有權檢查施工現場的安裝質量和安全施工情況,如發現質量、安全隱患,有權要求乙方返工,乙方不能因此要求工期順延。工期以甲方和建設方所簽合同所規定的合同所規定的合同工期為準。由于乙方施工不力所造成工期每延誤一天,罰款壹仟元,罰款額累計達到壹萬元則中止本協議,扣除乙方剩余的施工款,由甲方另請施工隊。
2、所有安裝工程質量標準均以國家現行的施工與驗收標準為依據。如因質量問題而被甲方勒令返工或導致驗收不能通過,甲方有權終止承包協議,并處以二倍返工費用罰款。
3、因建設單位或其他非乙方的原因造成的返工,乙方可通過甲方向有關方面簽證點工工日或要求補償。
4、乙方不能以任何形式轉包給其他任何一方。否則,甲方有權終止協議,并由乙方支付甲方人民幣貳萬元違約金。
七、以上協議,一式叁份,雙方簽字生效。未盡事宜,雙方共同協商。如有爭議,不能達成共識,可在甲方或乙方所在仲裁部門或法院解決。
甲方(蓋章):
乙方簽字:
主管副總經理簽字:
身份證號碼:
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇三
甲方:
乙方:
甲方因原有住宅年久失修,為居住安全,擬將舊房拆除后,新建磚混結構二層復式樓房一棟。經甲乙雙方協商,同意由乙方承包修建。現就工程承包及施工的有關具體事宜訂立以下合同:
一、工程概況。
工程名稱:215;私人住宅。
工程地點:縣鎮村,甲方原有住宅院內。
工程內容:設計圖以內的所有建筑工程。
建筑面積:共148.8平方米。
承包范圍:包工不包料。
三、合同工期。
開工日期:________年____月____日(農歷____月初一)。
竣工日期:________年____月____日(農歷____月初六)。
合同工期總日歷天數102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元,建筑總面積148.8平方米,合同總價款為人民幣26780元。
付款方式:由甲方分四次付清合同總價款。
第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;。
第二次在主體工程完工后,由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;。
第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作為質量保證金,在工程交工________年后如無重大質量問題,由甲方全部付給乙方。
客戶______(下文稱“甲方”):
本保證人______自愿為__________________(下文稱“乙方”)完全履行其與甲方已經訂立的或者即將訂立的所有合同(包括:家庭居室裝飾裝修工程施工合同、家庭居室裝飾裝修工程施工合同預約協議書、優惠(贈送)補充約定、樣板房價格保值協議書、工程質量錘協議書、家庭居室裝飾裝修工程施工合同附件、環保裝修補充協議等。下文同)項下的全部義務向甲方提供連帶責任保證,特立本擔保書,向甲方保證下列各項:
一、保證范圍:保證乙方完全履行所有合同項下的全部義務,及因不履行或者不完全履行所有合同項下的全部義務應該向甲方退還已經支付的工程預付款本金、合同總價款本金、利息、違約金、損害賠償金、及甲方為實現維護權利的費用等,以及向甲方贈送、安裝的家用電器,和向甲方保證的裝修工程質量、空氣環保質量應該達到國家的相關標準等。二、若乙方在________年____月____日前發生地址變更、經營性質變更、公司倒閉或者公司不存在等情況,不能正常履行合同義務時,則由保證人代乙方把甲方已經支付的1.00(大寫:一萬二千)元工程預付款退付給甲方。
三、如果乙方向甲方承諾贈送、安裝的海爾抽油煙機(型號:_____)、海爾燃氣灶(型號:_____)、海爾熱水器(容量:_____,型號:_____)、海爾全自動滾筒洗衣機(容量:_____,型號:_____)不能兌現,則由保證人代乙方把上述產品向甲方贈送、安裝到戶。
四、如果乙方不按照裝修行業的市場價格和行業規范亂報價、多收費、欺騙、坑蒙、漫天要價、以次充好、以假冒真、偷工減料、惡意拖延工期、裝修質量低劣、環保裝修達不到國家標準等不誠信行為,則由保證人代乙方把工程款本金(“工程款”包括:工程預付款、工程首付款、工程中期款、工程尾款。下文相同)或者40000.00(大寫:四萬)元的合同總價款本金、利息、違約金、損害賠償金、及甲方為實現維護權利的費用等全額賠償支付給甲方。
五、保證責任期間:________年,自甲、乙雙方簽訂主合同之日起計算。
六、本保證為連帶的、無條件的、不可撤銷的、獨立的,本保證的效力不受主合同效力的影響,不因主合同無效而無效。保證人對乙方因主合同無效而應承擔的責任承擔連帶責任。
七、本擔保生效后,主合同的任何條款的更改或者補充,包括同意甲方延期履行,不論是否征得保證人的書面或者口頭同意,保證人均繼續根據本擔保書承擔連帶保證責任。
八、保證人不管今后是否是乙方的員工,均保證乙方履行完成所有合同項下的全部義務或者由保證人代為乙方付清本擔保項下的所有退款本金、利息、違約金、損害賠償金,及甲方為實現維護權利的費用等,或者由保證人代為乙方付清本擔保項下的所有退款本金、利息、違約金、損害賠償金,及甲方為實現維護權利的費用等,以及由保證人代乙方為兌現本擔保項下的所有升級、贈送、安裝的裝修材料、家用電器前,甲方不向乙方追償。
九、本擔保書受甲方所在地法院管轄。
十、本擔保書自簽字按手印之日起生效。
保證人(簽字按手印):
簽發時間:________年____月____日。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇四
《合同法》規定,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
二、承攬合同的特征。
在承攬合同中,提出工作要求,按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果,按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征:
(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。
(2)承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作。
(3)承攬人工作具有獨立性。
承攬合同當事人的權利義務。
承攬合同屬于雙務合同。就是說,合同當事人一方享有的權利意味著對方要承擔相應的義務。所以,此處僅就雙方的義務進行闡述。
1.承攬人的義務。
(1)按照合同約定完成承攬工作的義務。
(2)材料檢驗的義務。
(3)通知和保密的義務。
(4)接受監督檢查和妥善保管工作成果等的義務。
(5)交付符合質量要求工作成果的義務。
2.定作人的義務。
(1)按照約定提供材料和協助承攬人完成工作的義務。
(2)支付報酬的義務。
(3)依法賠償損失的義務。
(4)驗收工作成果的義務。
四、承攬合同的解除。
承攬合同是以當事人之間的信賴關系為基礎,所以在合同履行過程中,一旦這種信賴關系遭到破壞,法律允許當事人解除合同。
1.承攬人的法定解除權。
定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以依法解除合同。
2.定作人的法定解除權。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人可以解除合同。
3.定作人的法定任意解除權。
定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
根據《合同法》“總則”的規定,雙方當事人可以協商解除合同。當事人一方解除合同的,只限于兩種情況:一是發生不可抗力致使合同目的無法實現;二是對方當事人嚴重違約。除此之外,當事人擅自解除合同的,應當承擔違約責任。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇五
甲方:
乙方:
蓬溪縣蓬南鎮《福源名居》項目工程已由甲方總承包,因生產需要,經甲乙雙方友好協商,由乙方提供技術熟練的承建制勞務隊伍及相應的管理班子參與本工程的施工。為了明確雙方的責任和義務,雙方依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》,協商一致,特制定如下合同條款,供雙方共同遵守。
__
__
地上七層,地下一層總建筑面積約4662m2(以峻工后實際面積為準),為磚混結構。
4.1承包方式:設計圖紙中所有結構的包工、包質量、包輔材(綁扎絲,切割片,對焊接,機具等。甲方只提供鋼材)包節約材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2承包范圍:蓬溪縣蓬南鎮《福源名居》項目,從基礎至屋面全部鋼筋制作綁扎安裝。
5.1工程計價結算:本工程按建筑面積每平方米(17元)壹拾柒元計算,包含正負零以下及屋面女兒墻在內。
5.2付款方式:毎月最后一天報核當月實際完成工作量(按已澆砼完畢的成品計算),按70%在7天內支付,全部主體工程完工驗收后7天內進行結算,結算后一個月付清全部余款(寬限期7天)。
6.1甲方根據總工期要求,編制施工總進度計劃。在此基礎上,乙方編制詳細的周計劃,月計劃。如果由于乙方計劃不周,組織不力,技術力量不足,造成工期延誤,使甲方蒙受的損失,甲方保留索賠的權利。若達不到規定進度要求,甲方有權安排其它班組施工,所干工作量從乙方結算中扣除給其它班組。
6.2工期要求:按甲方總進度計劃流水線施工,只準提前,不得拖延。
此協議一式二份,甲乙各執一份雙方簽字生效。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇六
1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規定的優先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。
2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的'復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業的重要組成部分,而且其根據的法律也是根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律。
綜上,既然裝飾裝修工程屬于建設工程,那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同,就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。
附上述復函:
(2004)民一他字第14號
福建省高級人民法院:
你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產開發有限公司、福州綠葉房產代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經研究,答復如下:
裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優先受償權的規定,但裝修裝飾工程的發包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優先受償。
此復。
xxxx年xx月xx日
答復意見及理由:
最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優先受償權的規定,但裝修裝飾工程的發包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優先受償。
理由如下:
第一,裝修裝飾工程本質上屬于建設工程,應當適用《合同法》第286條關于優先受償權的規定。
國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產管理條例》第2條第2款規定:“本條例所稱建設工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。
國家技術監督局發布的《國民經濟行業分類與代碼》國家標準,建筑業按從事工程建設的不同專業劃分為“土木工程建筑業”、“線路、管道和設備安裝業”和“裝飾、裝修業”三大類。
因此,將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規定和行業規范。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇七
甲方:
乙方:
經過雙方充分協商,達成本協議如下:
一、產品名稱:花崗巖毛角石。
1、工程地點:蓋州雙臺鎮松樹溝村。
2、規格要求:10公斤-100公斤,每立方比重1.7噸。
3、每立方價格:稅后款13.00元(爆破、裝車、破碎、清毛)。
4、結算方式:以乙方裝車數量為準,港里收料小票核對后為準,每天現金結算。
二、甲方責任:
1、負責礦區一切稅費和一切手續,負責一切外聯事務。
2、負責提供乙方爆破用火工材料(按國家票據為準),生產用油及生活費、租房、運機器費用和勾機拖板費用等(費用乙方負責)。結帳時甲方扣回(拖板費4000元甲方不準扣回,其余甲方結算時扣回)。
3、并給乙方捌仟元(8,000.00)進廠費,此費乙方機械人工進場后付給,如果甲方造成停產用此款做乙方回去費用,此款由中介人管理,正常生產時退回(一個月退回)。
4、甲方每月保證給乙方爆破石料運走每月50000立方左右,如果甲方因山場、港里、車輛等造成停產由甲方賠償給乙方當天產量的金額和全部費用。
5、進廠時拖板費來時甲方負責拖板費4,000.00元,運機械費1,000.00元,拖板費4,000.00元結賬時不準扣回,運機械費1,000.00元結賬時扣回,回去運機械費由乙方負責。
6、乙方在生產過程中,如爆破物品增高,甲方必須無條件給乙方調整爆破價格。
乙方責任:
1、乙方聽從甲方指揮正常施工,對施工進行思想教育和安全教育,如出現安全問題,乙方負責全面責任(除人為事故以外)。
2、施工人員持證上崗,乙方必須給人員保險。
3、乙方月生產石料50000立方左右,如完不成并賠償甲方的一切損失,如甲方給造成山場積壓石料運不走,由甲方負責。
4、乙方負責甲方的`爆破、安全員工資(兩個人月工資4000元)。
三、合同期限:
以港里不收料為準,此山總方量鑒清楚,下年合同在同等條件下,乙方優先簽定。
四、其它部分:
1、出現問題,雙方協商解決,如解決不了,通過法律機關解決。
2、此合同一式四份,簽字后生效。合同未盡事宜,簽訂補充合同條款與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:乙方簽字:
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇八
甲方(發包人):
乙方(承包人):
根據《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規的規定,甲方現委托乙方對________________________項目(以下稱工程或本工程)進行施工。為明確雙方在施工過程中的權利和義務,經雙方協商同意訂立本合同。
對_______________________公司生產車間產生的有機揮發廢氣進行收集和處理,即總計__________m3/h風量廢氣治理系統的設備采購、制作、安裝、調試工作。含通風管道、廢氣處理設備和電控系統等的生產、安裝、調試、組織驗收。工程設備材料驗收以治理方案的工程造價清單明細為依據。具體設備材料清單見附表。
第四條付款方式。
4.按本合同第六條約定驗收合格后3個工作日內,甲方向乙方支付本合同工程款尾款5%,即人民幣__________元。
第五條工程期限:。
本工程總工期約為____天。在工程施工后期,提前開展驗收工作。工期自雙方簽訂合同,乙方收到工程備料款之日起開始計算。暫定本工程完成時間為____年__月__日。
第六條雙方權利與義務:
(一)甲方權利與義務。
1.甲方應按時支付工程款。
2.甲方負責對乙方所提供的有關資料、圖紙、工藝要求進行審核。
3.甲方要積極配合乙方協調與業主單位的關系,保證安裝工程的順利進行。
4.甲方負責協調業主提供永久電源接駁點,并將永久電源引到廢氣治理所指定的電控箱的上端(供電點位置距離系統不得超過20米)。
5.甲方指派_______為工程聯系人,負責工程相關事務的'聯系。
6.甲方有權對施工過程中的技術、質量、安全和工程進度等方面進行監督和檢查,乙方須予以配合。乙方未按甲方要求的技術、質量和工期施工的,甲方有權要求乙方限期改正,乙方逾期拒不改正的,甲方有權終止合同。合同終止后,乙方須在兩天內撤出工地。乙方已完成工程量的工程款按合同約定工程款的70%進行結算,剩余30%的工程款作為乙方支付給甲方的違約金,甲方無需再支付給乙方。
(二)乙方權利與義務。
1.按照上述確定的承包范圍,本工程由乙方承包,乙方不得分包或轉包。乙方采用包工、包料、包工期和包合同造價的施工承包方式。如因甲方要求變更設計造成工程量增加及甲方要求在本項目外增加工程應另行互相協商定價,并按增加的工程量計算需增加的工程款。除上述情況外,乙方不得要求增加工程款。
2.乙方應根據施工現場情況,在開始正式施工之前,出具現場施工設計圖紙給甲方,在甲方審核通過之后嚴格按照圖紙施工。
3.乙方應根據甲方委托的工程施工范圍及工程內容組織工程施工工作。
4.乙方要堅持保證質量、安全第一的原則,認真進行施工管理,并要努力協調好與其他相關方的關系,保證工程按時保質完工。
5.乙方應提供材料、設備入場的送貨單、出廠合格證、質量檢驗報告等相關資料,乙方應根據甲方或業主的需要及時提供全面的技術支持。在運輸、中轉或安裝過程中造成材料、設備損壞的,由乙方負責及時維修或更換,費用由乙方承擔。
6.乙方負責工程所需機械設備、管理人員、施工人員等的配置,乙方派至甲方項目工地的主要技術人員應是具有相應從業資格、技術過硬、熟練、經驗豐富的人員;乙方必須獨自承擔其所屬人員的食宿、工資、保險、福利、差旅等費用,乙方須加強對其員工的安全教育和管理并對其員工的安全負責。
7.乙方應在進場前向甲方提交進場的現場管理人員和施工人員的名冊,全體施工人員必須接受甲方的管理規定并聽從甲方的管理指令,乙方必須在甲方允許的作業范圍內作業,不得隨意亂走動。
8.乙方及其工作人員在現場必須遵守安全生產的相關規定和業主方的管理制度,切實做好防火安全及消防工作,設置必要的消防設施,承擔相應的安全責任;遵守安全操作規程,設置必要的安全防護措施及警示標志,避免在工程施工中出現安全事故和違法犯罪行為。
9.乙方必須對施工人員的行為進行管理,按照國家規定和項目所在地有關部門的要求做到安全、文明施工,因乙方原因導致安全事故、人身損害或財產損失的,由乙方承擔全部責任。因此給甲方造成損失的,乙方須對甲方承擔賠償責任,甲方有權在支付給乙方的工程款中直接扣除賠償款,乙方工程款不足彌補甲方損失的,乙方須在甲方規定的時間內補齊不足部分。
10.乙方負責及時做好工程安裝過程的質量檢查記錄,各種工程技術、驗收相關資料應真實、準確、完整。
11.乙方必須依法用工,為工人購買社保或商業保險,配備必備的勞保用品,及時支付工人薪酬。
12.乙方在施工過程中,應該保證施工區的衛生,每天施工完成后必須清理干凈施工現場殘留的廢棄物,其他用具必須擺放整齊。
13.乙方本人為工程施工管理聯系人,負責本工程相關事宜的聯系。
14.乙方保證履行本合同不侵犯任何第三方的權利。
15.乙方對接觸到的關于甲方的信息以及本合同的內容負有保密義務,保密義務不因合同的終止或解除而免除。
第七條驗收。
驗收工作包含:工程竣工驗收及項目環保驗收兩方面。當以下兩點驗收都通過時,方能視為本合同驗收合格。
1.竣工驗收以國家頒布的竣工驗收規范、質量檢驗標準、設備材料清單以及本合同規定的工程內容為依據,甲方可以自行驗收,也有權利委托有資質的第三方進行驗收。甲方應在收到乙方正式提出竣工驗收申請之日起十日內安排驗收,若甲方接到乙方申請超過十五日沒有提出異議,即視為甲方驗收通過。
2.環保驗收以項目環評批復要求或一企一策綜合整治方案為依據,保質保量完成并正常有效運行視為驗收合格。
第八條保修期和責任界定。
1.工程保修按建設部有關規定執行,保修期為一年,自甲方對工程竣工驗收合格之日起計。保修期間在正常使用情況下出現工程設施和設備損壞,乙方需提供維修。
2.工程竣工驗收后,甲方在使用過程中,工程設施和設備正常的損耗,不屬于乙方的工程保修范圍;工程設施、設備使用中,由于非正常原因(如違章作業、超負荷運行)所造成的工程設施和設備損壞,不屬于乙方保修范圍。
3.工程保修期結束后,乙方仍有義務為甲方提供維修服務。合同竣工3年內,如果需要乙方養護或更換風機設備、電控元件、機械式壓力表等配件,配件的費用按合同附件的報價單執行,運輸安裝費根據附件的報價單按比例收取。
第九條違約責任。
甲乙雙方必須按時、全面地履行本合同所規定的義務,否則,違約方應向另一方賠償由此而造成的相關損失。
第十條爭議解決。
因履行本合同產生的爭議,雙方應友好協商解決。如不能協商解決,因本合同引起的或與本合同有關的爭議,應當提交武漢仲裁委員會,按申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。
第十一條其它條款。
1.本合同一式貳份,雙方各持壹份,自簽訂之日起生效,在本合同約定的工程內容通過驗收合格并且雙方結清款項后終止。
2.雙方可根據具體情況并結合有關規定另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3.本合同的其他未約定事項,均按照《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規的規定執行。
甲方:乙方:
地址:地址:
傳真:傳真:
電話:電話:
經辦人:經辦人:
開戶行:開戶行:。
賬號:賬號:
稅號:稅號:
授權代表(簽名):授權代表(簽名):
簽字日期:簽字日期:
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇九
甲方:
乙方:
一、承包內容。
1、乙方根據甲方提供的施工圖紙及相關的施工資料,制定外墻保溫工程施工計劃,確保工程按質按量的完成。本工程工期為。
2、乙方按合同要求制定有力措施,確保項工程質量達標。
3、乙方依據甲方提供的施工圖紙施工,所使用材料外墻保溫按設計要求為防火等級2級6厘米厚擠塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方現場取樣送檢合格后,乙方提供樣板,待甲方確定合格后,乙方方可施工,施工中所需一切材料及輔助材料、工具均由乙方負責,施工過程中乙方要確保質量要求。
4、乙方承包施工期間,施工人員住、吃、材料堆放及垂直運輸均由乙方負責。施工用電,用水甲方均提供至一級配電箱,水池。
5、施工期間因各工種工期進度塔接配合等因素造成等。
6、施工期間乙方負有管理責任,乙方應加強施工現場安全管理,所有施工人員進場必須佩帶安全帽,架體內施工人員正確佩帶安全帶及使用安全繩,乙方在安裝吊籃必須符合建筑安裝安全檢查標準,施工期間出現任何安全事故均由乙方負責。
7、乙方負責承擔施工期間及竣工保修期內一切質量問題。并根據通知及時處理,如因乙方延誤,造成的一切損失,甲方有權在其保修金內扣除。
8、付款方式:按乙方完成的工程量及核定單價,計算總造價,預算面積為。材料及所有設備進場后,甲方應付材料款按每車總價付款。施工一星期需付生活費。施工至每棟樓的三分之一后,甲方支付每棟樓的35%,施工至每棟樓的三分之二后支付每棟樓的35%,待竣工驗收合格后,支付每棟樓的25%,留每棟樓的5%作為質理保證金,待保修期滿后結清。
9、本工程要保證按質按量的完成,達到國家外墻保溫驗收標準,如乙方未按合同規定按時完工,給甲方造成損失,由乙方予以補償,如在施工期間由于不可抗力造成的工期延誤,給予相應順延。
10、本合同有效期限:自雙方簽訂合同之日起至本合同所涉及工程保修期滿,工程款結清止。
11、本合同一式兩份經甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________ 。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日 。
_________年____月____日。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十
經甲乙雙方協商,甲方同意將樓的架子工人工費分包給乙方,為了進一步加強管理,明確雙方的責任,保質保量按期完成本工程的施工任務,特簽訂此合同,望共同遵守執行。
1、甲方應為乙方提供必要施工場地及所需的'大中型工具設備。
2、甲方為乙方所提供的設備、材料、工具必須及時的到達施工現場,并為乙方提供必備的施工條件。
3、甲方對乙方完成的工作內容及時檢查驗收,發現問題應及時處理。
4、甲方有權對乙方施工不符合要求的項目進行停工、返工、罰款等處理,由此造成的全部經濟損失乙方承擔。
1、乙方在施工中必須服從甲方領導的統一指揮和安排,不得擅自停工、施工、我行我素。
2、乙方承包工程內容:所有相關配套工程及全部工序。
20xx年x月x日至20xx年x月x日。
各分部分項工程均達到合格標準。
按建筑面積每平方米8元計算。
包工不包料,消耗材料不準超定額含量。
甲方每月按乙方完成工作量的80%支付給乙方,其余的20%工程竣工驗收后一次付清。
本合同履行過程中如有單方違約,由違約方向守約方支付合同總額的20%作為違約金。
1、合同履行中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,不愿協商或協商不成的,可向當地人民法院起訴。
2、合同條款如需補充,雙方可以根據具體情況結合有關規定簽定補充條款,與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式二份,甲、乙雙方各執壹份,雙方簽字之日起生效。
________年____月____日。
乙方:___________________架子工代表。
________年____月____日。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十一
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
為明確雙方責任,分工協作,經雙方協商同意簽訂以下合同條款,以照遵守。
一、工程概況及材質要求(詳見圖紙及預算清單)。用料:立柱248h鋼,橫梁248h鋼,檁條140*50*20*標號2.0c鋼型鍍鋅,頂板泡沫7.5cm墻板板厚度7.5cm,阻燃,塑鋼窗,消聲卷簾門。
二、工程總價約元,大寫:約整(含稅)。
三、責任分工:
3.甲、乙雙方各派一名代表聯系施工期間的事宜,確保工程順利進行。
4.乙方進入工地之前,甲方應保證安裝工地“三通一平”。
5.甲方及時按合同規定付工程款。
6.乙方施工人員飲食自理,水電由甲方負責。
7.乙方須按照合同規定的材質采購材料。
8.嚴格按著規范施工,確保工程質量。
9.乙方應加強文明施工,安全生產管理,施工中乙方出現任何傷亡事故由乙方承擔。(土建除外)。
四、承包方式及工程結算。
10.承包方式:包工包料。
11.合同簽訂后,甲方交付乙方鋼結構主料進入工地后,甲方付給乙方工程總造價的工程款;鋼結構上完鋼梁、檁條后再付工程總造價的;剩余款項到整個工程完工后除5%質保金外一次付清。至竣工一年后如無質量問題,甲方返還乙方5%的質保金。
五、違約責任:
12.合同簽訂后,如單方終止合同,由終止合同一方向對方賠償已發生費用的全部損失。如單方違約,違約方向對方交納違約金為總價的5%。
13.糾紛解決辦法:如雙方發生糾紛應協商解決,雙方協商不成,可向合同簽署地人民法院起訴。
六、其它:
14.本合同自簽訂之日起生效。
15.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人(簽名):負責人(簽名):
電話:電話:
20xx年月日。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十二
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
經甲、乙雙方充分協商,結合工程具體情況,本著互惠互利的原則,甲方將工程交與有專業資質的乙方施工。為明確甲乙雙方的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律、法規特簽訂本合同,以供雙方共同遵守。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、保溫形式及保溫層厚度:膠粉聚苯顆粒外墻外保溫25mm、30mm。
4、執行標準:現行保溫相關標準和圖集以及按設計圖。
二、承包范圍:外墻外保溫。
三、承包方式:包工包料(乙方自行負責材料采購及組織施工);包檢測合格、包驗收合格、包資料包交驗合格。
四、合同工期:
工程總工期約天(不可抗拒的因素除外),每棟進場日期到施工結束,具體進場日期以甲方書面通知及經甲乙雙方共同現場查勘具備進場條件為準。
五、合同價款、結算方式及付款方式:
1、本工程暫定工程量為:保溫部分約51000平方米,非保溫部分約24000平方米(以現場實際施工面積為準。)最終結算方量以雙方現場實際收方為準。
2、本工程保溫部分包干單價為:25mm厚為39元/平方米,30mm厚為40元/平方米(其中包括人工、材料、資料、檢測、安全、驗收)。非保溫部分包干價為元/平方米(非保溫和底糙層甲方免費向乙方提供河沙、水泥)。
3、結算方法及付款方式:每月按工程進度的80%支付工程進度款(每月的25日計量,次月的10日前支付工程進度款。)。工程大面積完工后支付至總工程款的80%,保溫工程單項驗收合格后,一個月內支付至總工程款的95%,其余5%作為工程質量保修金,從保溫工程完工之日算起,一年之內付清。
六、甲方的權利和義務:
1、有權審定乙方編制的施工方案,對乙方施工中的工程質量、工程進度、安全文明施工等實行全過程的監督管理,定期或不定期對施工現場的質量、安全文明施工情況進行檢查,對不符合質量、安全文明施工要求和公司有關規定以及損害公司形象、信譽的行為有權制止。
2、應提供完整的施工作業面給乙方,甲方不能因自己其他部分施工方便而影響乙方施工,如遇特殊情況,甲方應提前通知乙方,雙方友好協商。
3、應協助安排乙方的施工用水、電接口、材料堆放臨時庫房、工人臨時住房。
4、應協助乙方做好已完工部分的成品保護工作。
5、單棟工程施工完成后甲方應在10日之內組織驗收,逾期不驗收則視為認同該工程合格。
6、應按合同約定支付工程款。
七、乙方的權利和義務:
1、認真履行本合同,重合同,守信用,依法建設,守法經營,維護甲方的信譽和形象。
2、參加甲方組織的現場交底,擬訂施工方案和進度計劃。
3、主動接受國家相關職能部門及國家在質量、安全文明的監督、管理和檢查,自覺遵守甲方的有關技術質量管理制度、安全文明施工管理制度等的規定。
4、指派為乙方駐工地代表,聯系電話,負責合同的履行,按要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。若因質量原因造成返工,由乙方負責完成。
5、嚴格執行施工規范、安全操作規程、環境保護規定。作好各項質量檢查記錄,編制工程結算。
八、質量、安全、文明施工管理:
1、本工程質量等級確定為:合格。
2、本工程安全、文明施工達合格。
3、本工程質量、安全以及在施工過程中自覺地接受甲方有關管理人員的監督和檢查,并遵守甲方的有關技術管理制度、安全文明施工管理制度等規定,接受甲方管理人員的監督檢查,認真作好施工現場的安全、文明施工工作,做到標準化管理。
4、如甲、乙雙方有爭議時,以政府質監、安全部門認定為準。
5、乙方施工人員進場后,甲方須為其買工傷保險及意外傷害險。
九、違約責任:
1、甲方應按合同規定的時間付款,每延遲一月,應按未付工程款總額的5%作為違約金賠償給乙方。
2、乙方若因自身原因未按時將工程交付甲方使用,則應承擔每延誤一月所應承擔的工程款5‰作為違約金。
十、其他約定:
1、垂直運輸(指施工升降機但不含施工吊籃)、腳手架、相關配合及工人臨時住房由甲方免費提供。
2、乙方自行負責施工吊籃及錨具等及相關配套和輔助工具。
3、雙方在本合同履行中發生爭議,首先協商解決,當協商不成時,可向原告方人民法院起訴,由人民法院裁決。
4、未盡事宜雙方本著友好的原則協商解決。
5、本合同一式四份,甲、乙雙方各執二份,經雙方簽字蓋章后生效。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十三
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就中山"陽光半島"住宅項目st型建設工程協商一致,訂立協議并共同遵照執行。
一、工程概況。
1、工程名稱:中山"陽光半島"住宅項目st型建設工程。
2、工程地點:中山市沙。
二、工程范圍及內容:
工程量:47000平方米。
三、工期:
1、開工日期:以監理工程師簽發的開工令為準
2、竣工日期:
3、合同總工期為工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣,經甲方和監理簽字認可后,工期可相應順延。
四、質量標準采用下列:
1、工程質量達到市優獎;。
2、工程質量評定等級為優良;。
3、符合國家質量驗收標準;。
4、雙方約定的標準、具體為:
五、合同價款。
本合同工程價款結算采用下列種方式:
1、采用一次性包死總價的固定價格方式,總價為,如今后涉及工程變更和增加工程量的,增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議,若變更增加工程量超過5%的,雙方應另行簽訂補充協議。2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行:
(1)工程預算價:(工程結束后按實結算)。
工程單價:(含外運等其他一切費用)。
(2)按實際發生的工程量,結合江蘇省有關工程定額標準計算,由乙方報決算價,經監理及甲方審核后,由會計事務所或進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月日前,由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告,須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的,須經甲方項目負責人下達指令,變更簽證除應由監理方簽字外,還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字,并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字,并由甲方分管領導簽字,以及最終由總經理審批后方可生效,否則甲方有權不予認可。
(6)取費標準及說明:土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準,土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明:完成合格工作量上報甲方審核報批,并編制統計報表上報監理,取得監理、甲方的確認后方可。
(8)合同協議一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式。
1、本工程預算款為:
扣回工程預付款的方式為:2、工程款按方式支付,具體為:
(1)本工程無預付款;。
(3)。
(4)。
(5)總工程款的%作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形,后支付給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應:
八、質量及驗收。
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準,并按現行國家驗收規范執行。質量保證期年,如工程內容涉及主體結構的,應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書,且在建工程不得超過兩個,項目經理在現場的時間每天不低于小時,負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達30%時,甲方有權終止合同,乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規范進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關部門及人員查閱,不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查,發現質量問題時,出具限期書面整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題,或經兩次整改仍不符合要求,甲方有權根據情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
7、竣工后,乙方應書面通知甲方及監理驗收,乙方在竣工后天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料,并應一式份。
8、其他約定:按圖紙說明施工,達到甲方、監理的要求,禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期。
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案,乙方自行辦理開工報告等相關手續,甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監理有權責令限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行,期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時,甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場,并撤出所有人員及設備,工程款按實際完成工程量的%支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠償。
3、項目經理:現場代表(乙方):
監理:現場代表(甲方):
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:乙方自行解決。
十、安全及文明施工與管理。
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資,不得拖欠,并處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成任何不良影響,否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任。
1、按約定提供圖紙資料,及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兌現,應與乙方協商,并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責。
十二、乙方責任。
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方聲譽,如發現故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同。
3、應注意保護生態環境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切后果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知日內進場維修,日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
7、
十三、違約責任。
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的承擔違約金,或每天按1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題,以及違反本協議其它約定,乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
十四、附則。
1、本協議經雙方簽章后生效。
2、本協議于年月日在簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人:法定代表人:
授權代表(簽字):授權代表(簽字):
年月日年月日。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十四
茲有乙方現承包甲方發包的工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下條款,并共同遵守執行。
一)工程概況。
1、工程名稱:________________。
2、工程地點:________________。
3、承包內容:________________。
4、承包范圍:________________。
5、承包方式:________________。
6、質量要求:《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》。
7、工期要求:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二)甲方工作。
1、甲方指派________________為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。向乙方提供臨時水電。
三)乙方工作。
1、乙方________________為駐工地代表,常駐現場,負責履行合同范圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
四)關于質量的約定。
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規范作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、本工程質保期為________________年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題,乙方須無償履行保修責任。
五)關于工期的約定。
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六)關于價款和結算的約定。
七)關于材料的約定。
八)關于安全生產的約定。
九)關于違約責任的約定。
1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金________________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章):________________。
乙方(簽字):________________。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十五
甲方:
乙方:
為了保質保量確保本工程外腳手架工程達到“雙標化”技術要求和明確外腳手架承包者應承擔的責任,經雙方協商決定,特立此協議:
一.承包性質:包工包料(鋼管由甲方租賃,乙方付費6個月)安全網、腳手片、鐵絲、鐵釘、油漆等全部包括在內。
二.承包范圍:25#、26#、27#、23#、21#及中心會所的所有外架、安全網、腳手片滿鋪、外架斜走道、機械防護棚、進出口防護棚、井架進出口運輸道、拉接預埋、四口五臨邊防護、鋼管井架1只(中心會所)、保養檢修及架子全部拆除。
三.質量要求:為確保雙標化工程,嚴格按國家有關驗收規范標準施工,以安檢站驗收評分為標準。嚴格計算鋼管取料的尺寸及落腳尺寸規格和搭設規范,服從現場管理人員的指揮。
四.安全管理:乙方施工人員進入現場必須戴好安全帽,牢固樹立“安全第一,預防為主”的`思想搭設前對職工進行安全技術交底,嚴禁酒后作業,人人做到遵守安全生產六大紀律和十個不準,凡是堆放在架子上的鋼管、夾頭、毛竹片必須及時固定,不能任意把鋼管、夾頭放在架子上,多余的材料及時清理,搭設外架時要專人負責指揮,及時搭設防護棚及密目網圍護,竹片必須四角用鉛絲綁扎牢固,必須正確使用個人勞動防護用品。如乙方人員違章操作造成事故發生,一切經濟責任和事故責任均由乙方負責承若發生意外事故,按公司事故章程處理。
五.工期要求:乙方在本工程施工中,必須配備足夠的技術力量和施工人員及時完成生產任務,無條件服從項目部設立的進度計劃,搭設架子必須在泥、木工之前,配合各工種抓好工程進度。
六.結算方法:外架子搭拆,按圖紙建筑面積計算,商鋪靠文華路、富華路二層以下待粉刷時臨時搭設,搭設按一半面積計算,防護棚、圍護、鋼管井架等不另計費。所有外架包工包料,每平方按20元計算,所有外架建筑平方按220_m?計算。若商鋪部位外架驗收標化要求搭設時另加m?計算,結算時另加費用。外架所有鋼管按300t計算,每噸70元,按6個月計算,夾頭按4.5萬只計算,每只按7厘計算,包括運裝費,現按雙方協商決定220_×20元=44萬,夾頭租費按21萬元計算,外架搭設工程總工程款為23萬元。
七.付款方法:外架子搭設三步架子完成后開始付款,每月按工作量的60%支付,架子工程完成后按產值的70%支付,余款待工程完工、架子全部拆除、清理整齊堆放后一次性付清。
本協議未盡事宜雙方協商決定,協議一式五份,乙方一份,甲方四份,簽子后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十六
按國際慣例,施工承包合同文件應包括中標單位的投標書及其附件、合同協議書和合同條件,招標單位接受投標函(即中標通知書),設計圖紙、工程說明書、技術規范和有關標準,工程量清單和單價表,合同履行過程中一切往來函電、傳真,以及設計變更記錄等全部書面材料。以下是小編為大家精心準備的:工程承包合同相關模板。歡迎閱讀與參考!
簽定時間:________年____月_____日。
就本項工程建設有關事項,經雙方協商一致,訂立本合同。
發包人委托監理人按本建設監理合同要求進行項目的建設監理。
工程概況:
(二)監理范圍:按照專用合同條款中約定的范圍承擔監理業務。
(三)監理內容:按照專用合同條款中約定的內容承擔監理業務。
(四)工程建設監理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。
(五)建設監理報酬為(大寫)______________元,由發包人按本專用合同條款約定的方式、時間向監理人結算支付。
建設監理合同的組成文件及解釋順序。
(一)監理委托函或中標函。
(二)監理合同書。
(三)監理實施過程中雙方共同簽署的補充文件。
(四)專用合同條款。
(五)通用合同條款。
(六)監理招標書(或委托書)。
(七)監理投標書(或監理大綱)。
上列合同文件為一整體,代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。
三、本合同書經雙方法定代表人或其委托代理人簽字(蓋章)并加蓋本單位公章后生效。
四、本合同書正本一式兩份,具有同等法律效力,由雙方各執一份;副本______份,各執______份。
發包人:___________(公章)監理人:________________(蓋章)。
法定代表人:_________(簽章)法定代表人:_____________(簽章)。
委托代理人:__________(簽章)委托代理人:__________(簽章)。
開戶銀行:______________開戶銀行:______________。
通用合同條款。
詞語涵義及適用語言。
第一條下列名詞和用語,除上下文另有規定外,具有本條所賦予的涵義:
一、工程項目是指發包人委托監理人實施建設監理的工程建設項目。
二、發包人是指承擔直接投資責任的、委托監理業務的法人以及其合法繼承人。
三、監理人是指承擔監理業務和監理責任的法人以及其合法繼承人。
四、監理機構是監理人派駐本工程項目現場直接承擔監理業務實施的組織,由總監理工程師、監理工程師和監理員以及其他人員組成。
五、建設工程監理是監理工程師根據本合同約定履行其職責,包括正常的監理工作和額外的監理工作。
六、總監理工程師是由監理人提名并經發包人同意后,委派到監理機構履行本合同的現場負責人。
七、承包人是指與發包人簽訂工程建設合同的施工人。
八、天是指任何一個午夜至下一個午夜之前的時間段。
九、月是根據公歷從一個月份中的任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時段。
十、本合同指經雙方簽署并生效的本監理合同。
十一、工程建設合同是指發包人與承包人所簽署并生效的有關本工程項目建設的合同。
十二、進駐是指監理機構和監理人員進入工地,開始實施或準備實施監理業務的行為。
十三、現暢?是指建設項目實施的場所。
十四、地方法規和規章是指省級人民代表大會或常務委員會和人民政府所制定的法規和規章。
乙方:身份證號碼:
根據中華人民勞動法之規定,自愿,平等,互利的原則。甲方自愿()土石方開挖承包給乙方。甲乙雙方友好協商,達成以下共識:
一甲方的權利與義務:
1甲方取得()土石方的開挖權合法有效。
2甲方應協調好當地政府和當地百姓的關系,確保乙方在開挖過程不受阻擾,順利施工作業。如因甲方處理不當,造成機械停工兩天,甲方應付乙方機械租金費。
3甲方提供乙方人員住宿及生活費。
4雙方簽訂合同時,甲方付乙方進場費()大寫()。
5甲方提供機械燃油費。
6開挖方量以實際開挖量為準,每立方米()元。乙方機械進場后,甲方每十五天記開挖方量一次,并支付乙方所開挖方量費用,甲方可扣除燃油費。(預付款待工程完工后,甲方一次扣除)。
7甲方不得要求乙方回填所開挖的坑。
二乙方的權利與義務:
1乙方應到場甲方所需機械。(提前協商)。
2一方保證每月一定的開挖方量。
3乙方負責沙石挖、運、出廢料、平廢料場。
4運輸距離不超過一公里。如超出一公里,必須移動料臺。
三甲、乙雙方有待共同協商的:
1開挖方式雙方共同協商,(必須子確保安全的前提下進行。)。
2開挖時土石方遇直徑大于一點五米的石頭,(每層不超過20%),有水銹層,堅固的擬結層,甲方應另付破碎費。
3燃油漲價,每噸燃油上漲的價格,每方沙石上漲油價格的一點無倍。(按油價上漲均攤)。
四以上未盡事宜,經甲、乙雙方協商再定。
五以上合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。雙方簽字生效。
甲方簽字:乙方簽字:
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十七
發包方:
承包方:
簽訂時間:xx年月日。
簽訂地點:
甲方(發包方):
乙方(承包方):
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關規定,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條:工程項目。
一、工程名稱:道路及排水工程。
二、工程地點:。
三、承包范圍:道路施工及排水管道安裝。
四、承包方式:包工包料。
五、工程預算造價:
第二條:雙方一般責任。
一、甲方責任:
1、xx年1月8日前,甲方應做好施工場地的“三通”。接通施工現場的水源、電源,以滿足施工用水、用電的需要。
2、組織甲、乙方參加施工圖紙會審,并做好交底紀錄。
3、協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護,并承擔有關費用。
二、乙方責任:
1、負責施工區域的臨時道路、水電管線等施工設施的鋪設安裝。
2、負責辦理工程的臨時建設和施工手續并承擔費用。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定,辦理有關手續并承擔費用。
4、按合同要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
5、保證施工現場清潔符合有關規定。如需在水泥道路上攪拌砂漿時,必須及時清洗,不得有損路面,否則,乙方須承擔修復和賠償責任。
第三條:工程期限。
一、工程進場施工工期為50天,自接到甲方進場通知之日起計。
二、初定進場時間為xx年1月8日,簽訂合同后,乙方應做好前期準備工作,
三、如遇下列情況,經甲方現場代表確認后,工期相應順延。
1、工程量變化和設計變更;。
2、因甲方原因造成不能按期開工或影響進場施工;。
3、一周內,非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;。
4、未按合同規定撥付款而影響施工;。
5、不可抗力;。
6、合同約定或甲方同意給予順延的其它情況。
第四條:質量與保修。
一、本工程質量要求達到合格。
二、乙方必須嚴格按照設計圖紙、說明文件和國家頒發的建筑規范、規程的標準進行施工,并接受甲方代表的檢查、監督。
三、乙方在施工過程中必須遵守以下規定:
1、主要工序(隱蔽工程、結構)必須經甲方代表檢查、驗收簽字并加蓋公章后,方可進行下一道工序。
2、乙方應按質量驗收標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,并及時將單位工程質量評定結果送甲方,單位工程完工時,應會同甲方和有關部門進行中間驗收。
3、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方代表,一般質量事故處理的結果送甲方備案;重大質量事故的處理方案,應經甲方及有關單位共同研究,并經甲方代表簽證加蓋公章后才能實施。
四、工程竣工后,乙方按有關規定對工程實行保修并支付保修金,保修時間為壹年。保修期從通過竣工驗收之日計起。
五、保修期間,乙方應在接到修理通知之日起7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方支付。
第五條:材料設備供應。
一、工程所需材料設備由乙方采購,按玉林市xx年1-2月份建材信息價結算;未公布信息價的材料,乙方在采購前必須先將材料產地、規格、等級、價格報甲方簽證后才能采購。
二、乙方按設計和規范的要求采購工程需要的材料設備,并提供產品合格證,到貨24小時內通知甲方驗收。甲方認為必要時需送檢驗,如檢驗合格檢驗費用由甲方承擔,不合格則由乙方承擔。
第六條:竣工驗收。
準;以設計圖紙、說明書及相關的施工技術文件為依據。
三、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證記錄。工程竣工質量經甲方及相關部門檢查驗收合格后,雙方須及時辦理驗收移交手續。
第七條:工程款的支付和結算。
一、工程款支付:
1、當乙方進場開工后三天內,按合同價款的30%支付備料款;。
2、工程竣工驗收合格,甲方按合同價款支付30%進度款給乙方;。
3、工程結算后,甲方按結算總款留5%作為保修金后,7天內將余款支付給乙方。
預留的保修金不計利息,甲方應在保修期滿后20天內結算,將剩余保修金退還乙方。
二、結算方式:工程竣工驗收合格后進行結算,定額執行1998年《全國統一建筑工程基礎定額廣西壯族自治區單位估價表》,取費按一般土建工程(包工包料)中的五類工程執行,但綜合費率改為3%,其他不變。
第八條:施工安全責任。
乙方必須注重施工安全,對施工人員進行安全教育,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任及有關費用。
第九條:違約責任。
一、工程質量不符合合同規定的,乙方負責無償修理返工,工期不予順延。
二、因乙方原因使得工程不能按合同規定的工期交付使用,每拖欠一天按結算造價的萬分之五支付違約金。
三、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此發生的質量或其它問題,由甲方承擔責任。
四、乙方驗收報告送達7個工作日,甲方不組織驗收的,視為工程合格。
第十條:糾紛解決辦法。
解決合同糾紛方式:雙方協商解決,如雙方協商不成,任何一方都可向工程發包方住所地人民法院提出訴訟。
第十一條:其它。
一、因不可抗力原因造成損失由雙方分別承擔,互不承擔責任。
二、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
三、本合同自雙方代表簽字,并加蓋公章即生效,結清工程款后,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止;保修期滿后,有關保修條款終止。
四、本合同一式四份,甲、乙方各執二份。
發包方(章):承包方(章):
代表人:代表人:
經辦人:聯系人:
日期:聯系電話:
專業工程承包合同法律法規(匯總18篇)篇十八
茲由乙方承接施工甲方建設的私人住宅樓房承包事宜,依照國家有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為進一步明確雙方職責,保證工程施工安全、質量、進度,經雙方友好協商一致,特簽訂本協議,雙方共同遵守執行,不得違約。
海南省。
甲方以清包工的方式承包給乙方施工(即:石灰、磚頭、水泥、沙石、鋼材、水源電源及建筑物上其它永久性存在的材料由甲方提供至施工堆放現場。乙方組織施工人員、自供自運一切施工工具、各類模板、鐵釘、搭拆各類腳手架等,甲方不提供乙方施工人員吃、住等配套事項,由乙方負責自行解決,各工種及各項目費用由乙方自理。
1、乙方按照設計圖紙和甲方提出的要求承建。
2、甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯(現澆)、樓面、屋頂、陽臺、露臺、裝潢、現澆混泥土及工地、門前臺階砼墊層,所有前面水泥砂漿批垱,訂房底和每層隔房房間、衛生間、貼頂層面加漿磨光,同時做好防滲漏處理。
乙方工作人員必須嚴格遵守國家有關安全文明施工法律法規及相應規章制度,施工現場每天做好落手清理工作,積極服從甲方及管理人員對于施工現場場容場貌形象的安排指示,并及時做好施工材料根據需要的搬運工作。
乙方承包施工的工程質量必須達到有關施工標準要求(合格),乙方必須保障自行落實好磚塊澆水、墻面樓面屋面養護等工作,嚴禁出現屋面或其它各部位滲水、逃模或丈量不精確現象,由于乙方違反施工規范而造成返工的各項損失由乙方負責。乙方必須配合甲方對施工進度的.安排。
雙方約定由甲方完成房屋基礎澆筑后,乙方必須在個月內全部完成施工。(即:20xx年月份前完成全部施工,甲方及其它不可抗拒原因根據實際情況延期)。
1、整棟樓房建設包工費,按照建筑面積定價,每平方米元(包含人工工資及施工工具),建筑面積按每層樓外層檐計算,各樓層不重疊計算。
2、建筑面積待主體建筑完工后,以實際測量面積為準。
3、除非合同中另有規定的以外,承包價格適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法,承纜方不得因施工方法或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
1、乙方完成每一層砼天面,甲方支付乙方人民幣元。
2、全部墻體砌磚完成,甲方支付乙方人民幣元。
3、全部墻體批垱完成,甲方支付乙方人民幣元。
1、乙方在施工過程中必須遵守安全生產條例及相關操作規程,由于乙方施工人員違章安全施工規范、自身安全措施不到位或管理不力等所引發的事故所有責任與費用全部由乙方自負,與甲方無關。
2、所有施工作業人員不得酒后作業、不得參與違法犯罪活動、不得打架賭博及偷竊財物,由此引起的事故均由乙方自行承擔責任及費用。
1、乙方不得將本工程轉包,否則作違約處理,甲方有權終止本協議,由此造成的一切損失及責任均由乙方承擔。
2、甲方承諾按照協議約定的期限和方式支付價款。
3、乙方必須及時有效負責好現場安全、質量、協調等工作。
4、未盡事項由雙方協商后再定。
乙方必須在_____年7月17日完成第三層封頂,否則甲方有權追加乙方責任。本協議一式貳份,甲乙雙方各持壹份。自雙方簽訂后生效,至各條款履行完畢后失效。如在執行過程中發生爭議,雙方應及時友好協商解決,協商不成時,提交本地仲裁委員會仲裁或依法向本地人民法院起訴。
甲方(簽字蓋章):_____乙方(簽字蓋章):_____。
電話:_____電話:_____。