合同協議可以為一次性的交易，也可以為長期的合作關系提供指導和保障。如果您需要編寫一份合同協議，不妨先看看這些范文，或許能為您提供靈感。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇一

乙方：__________。

經雙方協商一致，現__________（甲方）與__________（乙方）就房屋漏水賠償事宜，本著平等、自愿、公平原則，經友好協商，達成如下協議：

一、乙方因甲方房屋漏水造成如下損失：雙方就上述損失數額協商達成一致，共計元。

二、經雙方簽署協議后，甲方一次性支付乙方__________賠償費用合計人民幣________元（大寫____元整）。

三、上述費用支付給乙方后，由乙方自行安排處理，其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關系。

四、甲方履行賠償義務后，乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。

五、甲方履行賠償義務后，此事處理即告終結。甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償的結果亦有乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。

六、本協議為雙方平等、自愿協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。

七、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀并理解無誤，甲乙雙方明白違反協議所涉及后果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。

八、本協議為一次性終結處理協議，本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字、捺手印后生效，雙方當事人各應以此為據，全面切實履行本協議，不得再以任何理由糾纏。

甲方：

乙方：

日期：

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇二

甲方：

乙方：

乙方被拆房屋座落于，面積為平方米，東至，西至，南至，北至。

被拆房屋及該宗土地上的所有附屬物甲方支付乙方拆遷補償資金元（大寫：萬仟佰拾元角分）。

自本協議簽字生效后甲方預先支付乙方拆遷補償金10萬元（壹拾萬元整）20xx年4月10日前乙方將房屋拆除，并將建筑垃圾清理干凈，經甲方驗收合格后，支付給乙方剩余的拆遷補償金。

1、甲方未能在約定的時間內支付拆遷補償資金的`，從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日千分之一的標準向乙方支付違約金；乙方未能在約定的時間內將房屋及其附屬物清理干凈，從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日千分之一的標準向甲方支付違約金。

2、乙方承諾本協議項下的地塊的`使用權屬于乙方，并在房屋拆除、建筑垃圾清理期間的一切事宜由乙方負責。

3、乙方只能將該宗土地上的建筑物及附屬物進行清理，不得在該塊土地上挖坑取土。

4、乙方必須在4月10日前將該塊土地上的建筑物及附屬物清理干凈，否則甲方有權申請法院無償強制執(zhí)行。

本協議未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議。

本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份，由雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

日期：

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇三

乙方(買受人)：****勁松路甲1號松華園小區(qū)單元房業(yè)主。

鑒于：

1、xx年月日，甲、乙雙方共同簽訂了(北京市商品房預售合同)(合同編號：)，乙方購買***勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的(入住通知書)，甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照(北京市商品房預售合同)第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執(zhí)行。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于xx年月日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________。

________年________月________日。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇四

乙方：_________________。

__________年__________月__________日，甲乙雙方訂立一份《合作協議書》，就船用配電箱等項目的開發(fā)生產銷售進行合作，合作期限至__________年__________月__________日止，現甲乙雙方因故終止該《合作協議書》，經雙方初步賬目結算后充分協商一致，自愿訂立如下協議：

一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協議書》；

二、截至本協議書訂立之日止，甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經營期間的收益，計人民幣__________萬元整，工資款等相關帳目均已結清。款項支付辦法、__________年__________月_________日前，甲方付給乙方__________萬元整；______年_____月_____日前，甲方付給乙方__________萬元整；_________年__________月__________日前，甲方付給乙方__________萬元整。如甲方逾期付款，按未付款項的日萬分之五計付違約金。

三、自本協議書訂立之日起，甲方和乙方的業(yè)務互不受對方的干涉，雙方的'應收款和應付款等原來合作經營期間的所有事務，概由甲方負責料理，應收款歸甲方所有，應付款由甲方負擔。

四、自本協議書訂立之日起，乙方應把原來合作經營期間的.相關技術資料和合同文本等交還給甲方，乙方應遵守誠實信用原則，保守合作經營期間的商業(yè)秘密，不得有損于對方之行為。否則，應承擔違約責任。

五、甲乙雙方承諾：_________________凡涉及到原《合作協議書》的所有事務以此為斷，甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承擔全部則任。

本協議書一式三份，經各方簽字或捺指印后生效。

乙方：_________________。

見證方：_________________。

__________年__________月__________日。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇五

甲方：

乙方：

根據甲乙雙方于年月日簽訂的《購銷合同》約定，乙方未經甲方同意，不得將《購銷合同》項下產品銷售給第三方。鑒于乙方違反了《購銷合同》約定，將前述產品銷售給第三方（有限公司），經友好協商，達成如下處理意見。

1、乙方同意自本協議書簽訂之日起日內將甲方已支付的`用于生產《購銷合同》項下產品的模具費人民幣元支付給甲方，作為違約金。模具仍歸甲方所有。

2、乙方同意向甲方贈送《購銷合同》項下產品作為補償。具體交貨時間、交貨地點等由甲方指定。

3、乙方保證，不將《購銷合同》項下產品銷售給任何第三方（包括有限公司），如有違反，乙方同意按照其向第三方銷售該產品的'總金額的倍向甲方支付違約金。

4、如雙方發(fā)生爭議，提交甲方所在地法院訴訟解決。

5、本協議書與《購銷合同》不一致的地方，以本協議書為準。

6、本協議書自年月日簽訂，并自該日起生效。

甲方（蓋章）。

乙方（蓋章）。

日期：

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇六

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經友好協商，乙方自愿自行修理因甲方施工損壞之房屋。為明確雙方權利和義務特定簽訂立本協議書。

一、乙方房屋坐落在，建筑面積平方米。

二、受損房屋處置原則：一是乙方自修原則；二是雙方約定賠償原則。甲方對此無異議。

三、在房屋修理期間，乙方自行解決因自修房屋給日常生活帶來各種困難。

四、甲方應盡義務：

（1）因乙方自修房屋，考慮到甲方施工和房屋修復造成乙方房屋結構以及裝璜損壞，并因此給乙方租戶生活帶來的各種不便，由甲方一次性付給乙方房屋賠償費人民幣元（大寫），由乙方自行修理房屋和恢復室內裝潢。

（2）根據本承諾書第四條：甲方給予乙方各項費用合計人民幣元，上述費用由甲方自本協議書簽訂之日起15日內一次性付給乙方。

（3）如果房屋以后發(fā)生質量問題，并經檢測確認確實由于甲方此次施工導致的，甲方仍然需要支付修復乙方修復房屋所需費用。

五、本承諾書經雙方簽字蓋章后即生效，任何方不得以任何理由無故變更和解除，否則應承擔責任。

六、本承諾書一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

甲方：

乙方：

日期：

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇七

畢業(yè)生和用人單位是就業(yè)協議的主體，凡《中國科學技術大學畢業(yè)生就業(yè)協議書》（以下簡稱《協議書》）上畢業(yè)生本人已填寫信息并簽名、用人單位已蓋章的，《協議書》即生效；違約事宜主要由雙方協調解決。

辦理流程：

1．畢業(yè)生向用人單位提交違約申請；

3.院系收到用人單位同意解約的證明后，才可向畢業(yè)生發(fā)放第二份《協議書》；

5.畢業(yè)生將用人單位同意解約的證明復印件和原《協議書》第一聯交到學校就業(yè)指導辦公室（東區(qū)學生服務中心204室），就業(yè)辦公室將為其辦理有關更改就業(yè)方案手續(xù)。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇八

甲方:。

乙方:。

20______年______月______日，甲乙雙方訂立一份《合作協議書》，就船用配電箱等項目的開發(fā)生產銷售進行合作，合作期限至20______年______月______日止，現甲乙雙方因故終止該《合作協議書》，經雙方初步賬目結算后充分協商一致，自愿訂立如下協議：

一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協議書》;。

二、截至本協議書訂立之日止，甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經營期間的收益，計人民幣______萬元整，工資款等相關帳目均已結清。款項支付辦法、20______年______月18日前，甲方付給乙方______萬元整;20______年11月13日前，甲方付給乙方_______萬元整;20______年______月13日前，甲方付給乙方_______萬元整。如甲方逾期付款，按未付款項的日萬分之五計付違約金。

三、自本協議書訂立之日起，甲方和乙方的業(yè)務互不受對方的干涉，雙方的應收款和應付款等原來合作經營期間的所有事務，概由甲方負責料理，應收款歸甲方所有，應付款由甲方負擔。

四、自本協議書訂立之日起，乙方應把原來合作經營期間的相關技術資料和合同文本等交還給甲方，乙方應遵守誠實信用原則，保守合作經營期間的商業(yè)秘密，不得有損于對方之行為。否則，應承擔違約責任。

五、甲乙雙方承諾:凡涉及到原《合作協議書》的所有事務以此為斷，甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承擔全部則任。

本協議書一式三份，經各方簽字或捺指印后生效。

甲方：

乙方：

見證方:。

20______年______月______日。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇九

經雙方協商一致，現__________（甲方）與__________（乙方）就賠償事宜，本著平等、自愿、公平原則，經友好協商，達成如下協議：

一、乙方房屋因年月至年月期間，甲方所租房屋（小區(qū)棟單元號）地面防水效果不佳，造成乙方房屋客廳天花板小面積（約平方米）出現水漬，脫落現象，雙方就上述損失數額協商達成一致，共計元。

二、經雙方簽署協議后，甲方一次性支付乙方賠償費用合計人民幣________元（大寫________元整）。

三、上述費用支付給乙方后，由乙方自行安排處理，其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關系。

四、甲方履行賠償義務后，乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。

五、甲方履行賠償義務后，此事處理即告終結。甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償的結果亦有乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。

六、本協議為雙方平等、自愿協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。

七、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀并理解無誤，甲乙雙方明白違反協議所涉及后果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。

八、本協議為一次性終結處理協議，本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字、捺手印后生效，雙方當事人各應以此為據，全面切實履行本協議，不得再以任何理由糾纏。

甲方（簽字）:。

乙方（簽字）：

日期：

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十

乙方（承租方）：___________。

甲乙雙方原于年月日簽訂的'房屋租賃合同，租賃房屋位于_____________第二層，總面積約為________平方米。現因乙方長期拖欠甲方房租無法繼續(xù)履行合同。

一、現甲方要求乙方應于日內，將房屋移交給甲方。移交前，乙方會同甲方驗收房屋設施、設備及物品，驗收合格后，乙方從承租的房屋內搬走。

二、本協議生效后乙方于年月日前將房屋退還給甲方。如乙方不按時搬走，每逾期一日，需向甲方支付《租賃合同》約定月租金的5%作為違約金。若逾期退還超過5日，甲方有權強行收回房屋并進行清理，由此造成的損失由乙方承擔。

三、乙方承擔房屋實際退還之日前的所有費用，包括租金、水電費等一切費用。

四、乙方退還房子時應保證房內水、電等設施正常使用，且不得損壞房屋內原有設施和非乙方裝修部分，若有損壞，乙方需照價賠償。

甲方：

乙方：

_____年_____月_____日。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十一

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十二

身份證號：系的配偶。

身份證號：系的孩子。

乙方：

于年月日在臨清工地施工中不幸身亡。甲方作為其直系親屬，現就其死亡賠償事宜與乙方自愿達成如下協議：

一、乙方一次性支付甲方喪葬費、死亡賠償金、被撫養(yǎng)人生活費、處理喪葬事宜的各項支出等共計元。

二、以上賠償款項在本協議簽訂時日內過付，甲方收款時另行向乙方出具收條。

四、甲方一致同意將上述賠償款以銀行轉賬或者現金形式由乙方直接支付給名下。

甲方內部之間就補償款項在供養(yǎng)親屬間進行合理分配，如由此引發(fā)爭議概由甲方負責，與乙方無關。

五、本協議為一次性終結賠償協議，甲乙雙方再無其他爭議。

六、本協議自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

協議書。

乙方：

于年月日在臨清工地施工中不幸身亡。甲方作為其直系親屬，現就其死亡賠償事宜與乙方自愿另行達成如下協議：

一、乙方另行支付給甲方及其他直系親屬一次性支付甲方喪葬費、死亡賠償金、被撫養(yǎng)人生活費、處理喪葬事宜的各項支出等共計元。

二、自本協議簽訂日內，由乙方以銀行轉賬或者現金形式將上述款項直接支付給甲方名下。甲方收款時另行向乙方出具收條。

三、甲方負責將此款項在全部直系家屬中進行合理分配，如由此引發(fā)爭議概由甲方負責，與乙方無關。

四、甲方保證全部直系親屬不會就本次事故及相差賠償事宜再向乙方和其他第三方主張其他任何權利，也不再要求乙方和其他第三方承擔其他任何責任，不會因本協議及其他協議給乙方帶來任何影響和損失等。

五、如出現本協議第四條所列情況或者給乙方帶來影響和損失，則甲方應當返還本協議第一條所約定的另行支付的全部款項。

六、本協議自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

合同違約賠償條款怎么寫。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十三

經雙方協商一致，現__________（甲方）與__________（乙方）就房屋漏水賠償事宜，本著平等、自愿、公平原則，經友好協商，達成如下協議：

一、乙方因甲方房屋漏水造成如下損失：雙方就上述損失數額協商達成一致，共計元。

二、經雙方簽署協議后，甲方一次性支付乙方__________賠償費用合計人民幣________元（大寫____元整）。

三、上述費用支付給乙方后，由乙方自行安排處理，其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關系。

四、甲方履行賠償義務后，乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。

五、甲方履行賠償義務后，此事處理即告終結。甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償的結果亦有乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。

六、本協議為雙方平等、自愿協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。

七、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀并理解無誤，甲乙雙方明白違反協議所涉及后果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。

八、本協議為一次性終結處理協議，本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字、捺手印后生效，雙方當事人各應以此為據，全面切實履行本協議，不得再以任何理由糾纏。

甲方：

乙方：

日期：

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十四

甲方(用人單位)：

乙方(工人)：，男，歲，身份證號：

乙方于20**年12月**日在吉利區(qū)施工工地施工時不慎發(fā)生傷害事故，左手腕骨骨裂。事后，甲方立即將乙方送往醫(yī)院搶治，經治療后復查，現無大礙，為妥善解決乙方受傷事宜，甲乙雙方本著平等自愿、互諒互讓的原則，經友好協商達成如下協議：

1、自乙方受傷之日起截止本協議簽訂之日所實際發(fā)生的和其它應當由甲方支付的醫(yī)療費、交通費等各項費，在本協議簽訂之前已由甲方全部付清，協議簽訂之后乙方不得再以任何理由向甲方主張前述期間發(fā)生的任何費用。

2、經甲乙雙方協商同意，甲方再向乙方一次性支付傷殘待遇、一次性醫(yī)療補助金、誤工費用等依法應由甲方支付的全部費用(以下合并簡稱“一次性補助金”)，合計幣5000元(大寫：伍仟元整)，由甲方在協議雙方簽時一次性付完。

3、乙方收到一次性補助金后，應當合理分配、處理，自覺留足可能發(fā)生的后續(xù)治療、康復、生活等費用。乙方分配、處理前述費用的方式由乙方自行決定，后果由乙方自行承擔。

4、甲乙雙方簽署本協議后，終止雙方的權利和責任。乙方承諾不再以任何形式、任何理由就與勞動有關的事宜向甲方要求其他任何費用或承擔任何責任。

5、本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，協議自甲乙雙方簽后即發(fā)生法律效力。

6、本協議為一次性終結處理協議，雙方當事人應以此為斷，全面切實履行合同，不得再以任何理由糾纏。乙方今后身體或精神出現任何問題均與甲方無關。

甲方(負責人)簽：乙方簽：

日期：日期：

甲方：

1、羅**，陳**之子。

2、羅**，陳**之夫。身份證號碼：………。

3、倪**，陳**之母。

乙方：**有限責任公司。

法定代表人：洪**，職務：**。

丙方：洪**，身份證號碼：………。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十五

20**年4月15日甲方委托乙方與東莞市虎門正東制衣廠簽訂《委托加工合同》，約定甲方因生產需要，外發(fā)深圳市迪美迦科技有限公司相關面輔料給東莞市虎門正東制衣廠加工成成衣，由于乙方在沒有經甲方負責人就加工單價為27元/件價格同意情況下，與東莞市虎門正東制衣廠將此合同簽署。為了妥善解決相關事宜，減少甲方因此而造成的損失，經甲、乙雙方協商，達成如下協議：

第一條關于《委托加工合同》的問題：

由于乙方在未經甲方就單價價格同意額情況下，與東莞市虎門正東制衣廠簽訂《委托加工合同》。乙方承擔單價為27元/件，加工費總金額為27000元的全部加工費。

短褲數量1000件，加工單價為27元/件。加工費總金額27000元。

第二條關于短褲面料問題：

由于乙方失誤造成短褲加工面料用錯，乙方承擔面料費11040元。

第三條關于短褲輔料問題：

由于乙方失誤造成短褲加工輔料拉鏈全部報廢，乙方承擔輔料拉鏈費共計共計2560元。

第四條爭議的解決。

本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第五條其他。

本協議可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與協議具有相同法律效力。本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。

_________年____月____日_________。

代表人（簽字）：_______年____月____日。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十六

合同法第114條規(guī)定：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法，約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就延遲履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”由于這一條對違約金與賠償金、繼續(xù)履行能否并用沒有明示，民法通則等法律也無明確規(guī)定，在審判實踐中意見不一致。

我們認為，從羅馬法到德、法民法典，違約金與賠償金、繼續(xù)履行三者的關系都是清晰的。合同法生效之前，由于我國原有計劃體制為確保計劃的實現而過分強調合同的履行，濫用了“違約金”這一名稱，隨意賦予其強制性，造成了混亂。合同法結束了這一局面。我們的意見是：

對于違約金，合同法摒棄了違背市場經濟或自由經濟原則的懲罰性，使它回到了應有的賠償性，并堅持合同自由、當事人意思自治原則，將違約金分別情況來對待：

基于此，也決定了違約金與賠償金不能并用。

(2)當事人就遲延履行約定的違約金。通說認為它是懲罰性違約金，理由是它不論這一遲延履行是否造成損失，都得承擔違約金責任。我們認為它同樣只具有賠償屬性，理由是：合同法另款規(guī)定，只不過是為了區(qū)別它和就不履行約定的違約金同實際履行在能否并用上的不同而已。因為約定不履行違約金的，因其賠償性而替代了合同的實際履行；而約定遲延履行違約金的，卻不能替代實際履行，并不是強調或表明這種情況下的違約金同其他情況下的違約金有著懲罰性與賠償性的區(qū)別。我們認為，就遲延履行約定的違約金，性質上也是就遲延造成的損害賠償的預定，同樣受第114條第2款關于違約金調整規(guī)則的約束，在違約金低于延遲造成的損失的，可以請求增加至實際損失，在違約金過高于因遲延履行造成的'實際損失時，可以請求適當減少，在沒有造成任何損失的情況下，違約金調整為零，不予賠償。對最后這種情況，1971年美國俄勒岡州最高法院審理的哈蒂訴拜伊案是個很好的說明。該案中原告作為農場主請被告打水井，約定1967年4月1日完工，每遲一天支付50美元的損失賠償，被告超過了21天才完工。訴訟中，被告證人出庭作證表示，這口井六月才需啟用灌溉。法院據此判決該賠償金條款不得強制執(zhí)行。況且，在就不履行約定違約金的場合，違約也許并沒有造成什么損害，但還得支付違約金，只不過如果過高可以適當調整，換句話說，如果略高的話，就不用調整了，這也并不意味著違約金具有懲罰性。違約金制度本身就是在尊重當事人意思自治的基礎上，免除今后若違約時計算上的麻煩，尤其是為了避免連訴訟都難以確定損失的情況。因此，違約金略高于實際損失，立法并不鼓勵通過訴訟清算、削減。因此，就遲延履行約定的違約金性質上就是損害賠償，同樣不能同賠償金并用。

2.關于違約金與繼續(xù)履行的并用問題。

我們認為，在堅持違約金的賠償性的同時，審判中應該以客觀說來探究當事人的真實意圖，然后決定是否可以同時要求實際履行。這個問題屬于合同解釋問題。

(1)對于遲延履行違約金，包括沒開始履行和中斷履行或者部分履行。從當事人的意思看，是預定遲延履行造成的損失補償，沒有免除實際履行的意思；從法律看，第114條第3款也明確了沒有免除的含義，所以可以要求繼續(xù)履行。

(2)對于就不履行約定的違約金，

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十七

根據甲方雙方共同簽訂的《商品房買賣合同》，乙方購買甲方開發(fā)建設的“佰利奧體城“小區(qū)，按照合同約定甲方應于__________________年__________________月__________________日前將房屋交付乙方，但由于受房地產整體環(huán)境影響及天氣等不可抗拒的'因素影響，甲方實際于__________________年__________________月__________________日辦理竣工驗收并于__________________年__________________月__________________日通告交房，鑒于此，甲乙雙方經友好協商，就甲方延遲交房違約賠償事宜達成如下協議。

1、乙方已于__________________年__________________月__________________日辦理完成房屋交接手續(xù)，即實際通告交房日期為__________________年__________________月__________________日，自合同約定交房日期起合計違約270天。

2、乙方同意甲方將逾期交房違約金折合成所購房屋的物業(yè)管理費，合計__________________年__________________個月(共計__________________元)由甲方直接交付物業(yè)服務單位。

3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，簽字之日起視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或其他違約賠償要求。

4、雙方應對本協議內容進行保密，任何一方對外泄露應支付對方違約__________________萬元。

5、甲乙雙方再無任何糾紛。

6、本協議一式兩份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

甲方(出賣人)：_________________。

乙方(買受人)：__________________。

棟單元號業(yè)主：_________________。

簽訂時間：_________________。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十八

協議書。

是什么嗎?它有哪些內容?下面本站小編為大家整理了一些有關產品違約的賠償協議書范本，供大家參考學習，希望對大家有所幫助。

甲方:。

乙方:。

20xx年xx月xx日，甲乙雙方訂立一份《合作協議書》，就船用配電箱等項目的開發(fā)生產銷售進行合作，合作期限至20xx年xx月xx日止，現甲乙雙方因故終止該《合作協議書》，經雙方初步賬目結算后充分協商一致，自愿訂立如下協議：

一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協議書》;。

二、截至本協議書訂立之日止，甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經營期間的收益，計人民幣xx萬元整，工資款等相關帳目均已結清。款項支付辦法、20xx年xx月18日前，甲方付給乙方xx萬元整;20xx年11月13日前，甲方付給乙方萬元整;20xx年xx月13日前，甲方付給乙方萬元整。如甲方逾期付款，按未付款項的日萬分之五計付違約金。

三、自本協議書訂立之日起，甲方和乙方的業(yè)務互不受對方的干涉，雙方的應收款和應付款等原來合作經營期間的所有事務，概由甲方負責料理，應收款歸甲方所有，應付款由甲方負擔。

四、自本協議書訂立之日起，乙方應把原來合作經營期間的相關技術資料和。

合同。

文本等交還給甲方，乙方應遵守誠實信用原則，保守合作經營期間的商業(yè)秘密，不得有損于對方之行為。否則，應承擔違約責任。

五、甲乙雙方承諾:凡涉及到原《合作協議書》的所有事務以此為斷，甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承擔全部則任。

本協議書一式三份，經各方簽字或捺指印后生效。

甲方：

乙方：

見證方:。

20xx年xx月xx日。

甲方(出賣人)：都城物業(yè)發(fā)展有限公司。

乙方(買受人)：勁松路甲1號松華園小區(qū)單元房業(yè)主。

鑒于：

1、xx年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號：)，乙方購買勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住。

通知書。

》，甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執(zhí)行。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于xx年月日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

________年________月________日。

-------。

甲方：________，性別：_______，漢族_______，________年________月出生，現住_______，身份證號碼為:________，聯系電話：________。

乙方：___________，性別：________，漢族，________年________月出生，現住________，身份證號碼為:________，聯系電話________。

xx年11月6日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后，以致甲方左腿受傷一事(手術后經法醫(yī)鑒定為輕傷：膝蓋處脛骨粉碎性骨折)。現甲、乙雙方根據各自的過失程度，經充分協商，自愿達成如下協議：

一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫：貳萬元整)給甲方。乙方根據甲方要求，提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。

二、甲方王功勛今后左腿出現任何問題均與乙方無關。

三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。

四、本協議一式三份，由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協議自簽字蓋章后之日起生效，各方都必須承擔協議中各自義務。

甲方：________乙方：________。

監(jiān)督單位：________。

甲方：_________。

乙方：_________。

甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《箱式變電站購貨合同》，約定由乙方向甲方提供包含型號為_________變壓器在內的箱式變電站，由于乙方現提供的型號與原合同約定不符，且未按規(guī)定在高壓開關安裝聯動隔離板，導致該變電站經供電局兩次驗收均不合格。為了妥善解決相關事宜，減少乙方因此而造成的損失，經甲、乙雙方協商，達成如下協議：

第一條關于變壓器型號的問題：

甲方接受乙方已安裝的型號為_________的變壓器，但附有如下條件：

1.乙方必須保證該箱式變電站的質量優(yōu)良，能夠正常使用，保證該產品在本協議簽訂后能夠一次通過供電局的驗收并合格，否則，甲方有權拆除已安裝的箱式變電站，另行購買其他產品安裝使用，除所造成的一切損失由乙方承擔，乙方還需賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

2.自驗收合格之日起一年內，如該產品出現質量問題，甲方有權退貨，乙方應承擔由此造成的一切損失，并賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

3.本產品的保修執(zhí)行原合同第六條的規(guī)定，在保修期內收到甲方通知后2小時內必須派員維修，如經通知未派員或未及時派員維修達十次以上，甲方仍有權退貨，乙方應承擔由此造成的一切損失。

第二條關于賠償問題：

由于該變壓器二次驗收未能通過，乙方同意賠償甲方：

1.臨時增加的電線等費用：_________元。

2.使用臨時變壓器造成的電費價差：_________元(自_________年_____月_____日計至_________月_____日，_____月____日至驗收通過并通電所發(fā)生的差價另計)。

3.因驗收不合格所產生的驗收費用由乙方承擔(不合格的原因是乙方過錯造成的)，憑供電局驗收費單據支付。但最后一次驗收合格所需費用不由乙方承擔。

第三條爭議的解決。

本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第四條其他。

本協議可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與協議具有相同法律效力。本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。

本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______。

_________年____月____日_________年____月____日。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇十九

如果適用定金責任，那么：依《擔保法》第91條規(guī)定：定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%.本題中約定定金2萬元，超過了主合同標的的20%，超過部分無效，即有效定金為8×20%：1.6萬元，而0.4萬元為無效的定金，適用雙倍返還的定金罰則，那么可以要回1.6×2（定金罰則）+0.4（無效定金）+2（損失）=5.6萬元。

《擔保法》第89條規(guī)定：當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的`擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。

2、依照上題闡述的原理，如果沒有損失則最多可以要回1.6×2（定金罰則）+0.4（無效定金）=3.6萬元。

違約交房賠償協議（優(yōu)質20篇）篇二十

根據甲方雙方共同簽訂的《商品房買賣合同》，乙方購買甲方開發(fā)建設的“佰利奧體城“小區(qū)，按照合同約定甲方應于__________________年__________________月__________________日前將房屋交付乙方，但由于受房地產整體環(huán)境影響及天氣等不可抗拒的因素影響，甲方實際于__________________年__________________月__________________日辦理竣工驗收并于__________________年__________________月__________________日通告交房，鑒于此，甲乙雙方經友好協商，就甲方延遲交房違約賠償事宜達成如下協議。

1、乙方已于__________________年__________________月__________________日辦理完成房屋交接手續(xù)，即實際通告交房日期為__________________年__________________月__________________日，自合同約定交房日期起合計違約270天。

2、乙方同意甲方將逾期交房違約金折合成所購房屋的物業(yè)管理費，合計__________________年__________________個月(共計__________________元)由甲方直接交付物業(yè)服務單位。

3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，簽字之日起視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或其他違約賠償要求。

4、雙方應對本協議內容進行保密，任何一方對外泄露應支付對方違約__________________萬元。

5、甲乙雙方再無任何糾紛。

6、本協議一式兩份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。