范文可以幫助我們發現自己寫作上的不足之處，并找到改進的方法。以下是一些著名作家的范文范本，值得我們認真閱讀和學習。

工程合同承諾書范文（21篇）篇一

××市財政局：

我單位負責建設的（項目名稱）已于xxxx年xx月xx日完成并驗收合格，現按要求提交全部的結算資料及相關資料，請予審核，在此我單位鄭重承諾：

一、我單位所提交的立項文件、招標文件、投標文件、合同文件及補充協議、中標通知書、地質勘察報告、圖紙設計審查意見等有關資料是真實的、合法的文件。

二、我單位所提交的施工圖、工程量清單、竣工圖、主要材料定價依據、設計變更、圖紙答疑、會審紀要、工程量測量記錄表、工程量計算表、計算圖式及材料質量檢驗報告、工程計量簽證、隱蔽工程紀錄、相關會議紀要、工程竣工驗收證書、質檢證明等資料是真實的、完整的。

三、我單位已提交全部的結算資料及相關資料，今后不再提出其它調整或補充結算要求。

今后如發現送審資料不實、有虛假、隱匿等違規行為，我單位愿承擔全部責任。

承諾單位：（蓋章）。

單位負責人（簽字）：

日期：

1、綜合性。

建造一項工程設施一般要經過勘察、設計和施工三個階段，需要運用工程地質勘察、水文地質勘察、工程測量、土力學、工程力學、工程設計、建筑材料、建筑設備、工程機械、建筑經濟等學科和施工技術、施工組織等領域的知識以及電子計算機和力學測試等技術。因此，建筑工程是一門范圍廣闊的綜合性學科。

2、社會性。

建筑工程是伴隨著人類社會的發展而發展起來的。所建造的工程設施反映出各個歷史時期社會經濟、文化、科學、技術發展的面貌，因而建筑工程也就成為社會歷史發展的見證之一。

3、實踐性。

建筑工程涉及的領域非常廣泛，因此影響建筑工程的因素必然眾多且復雜，使得建筑工程對實踐的依賴性很強。

4、技術上、經濟上和建筑藝術上的統一性。

建筑工程是為人類需要服務的，所以它必然是集一定歷史時期社會經濟、技術和文化藝術于一體的產物，是技術、經濟和藝術統一的結果。

工程合同承諾書范文（21篇）篇二

致：（招標人名稱）：根據你方招標的工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規定，經踏勘項目現場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：

1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的`條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規定，并且無意詢求此外的任何解釋。

2、我方將派出（項目經理姓名）作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現場。

3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監理公司、發包人審批認可。

4、一旦我方中標，我方保證按合同協議書中規定的工期日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到。嚴格執行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。

5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。

6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規定的投標有效期。

天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。

7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。

8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑（如有時）及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。

9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品。

10、我單位將嚴格按照招標人發出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。

11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規定。所有工程建設施工作業人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業人員須有相應的技術資質證書。

13、除非另外達成協議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。

14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。

投標人：（蓋章）。

單位地址：

法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）。

電話：傳真：

日期：年月

日

工程合同承諾書范文（21篇）篇三

根據山西省煤炭工業局晉煤辦發[20xx]742號和晉煤規發[20xx]177號文，承諾人對下列送審資料做出承諾，保證送審資料真實、客觀、無偽造、無編造篡改等虛假內容，否則后果由承諾人自行承擔。

1、資料編制單位的資質性證明。

2、報告、設計等技術資料（包括附圖、附表、附件）的內容。

3、報告、設計等技術資料中涉及的原始資料及基礎數據。

4、查明了采（古）空區范圍及其積水、積氣、火區情況。

5、評審中心認為應當提交的與評審工作有關的其他資料。

資料編制承諾單位（公章）

法定代表人：

太原理工礦山設計研究所

20xx年8月

工程合同承諾書范文（21篇）篇四

一、質量驗收。

本工程已按《建設工程質量管理條例》第十六條規定進行了竣工驗收條件具備、驗收合格，并在建設工程質量監督站進行備案(江蘇建設工程竣工驗收備案清單附后)。

二、保修期限。

1、屋面、外墻面、滲水漏水。

2、廚房、地下室、廁浴間滲水漏水。

3、水泥地面空鼓、裂縫、起砂。

4、內墻抹灰起皮、空鼓、瓷磚脫落、外墻粉刷自動脫落。

5、門窗、壁廚開關不良、縫隙過大或過小。

6、衛生間、廚房地面積水。

7、各種通水管道、截門漏水、通氣孔或煙道不通。

8、電氣箱、盤和線路設備給排水管道設備工程質量。

9、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構。在合理使用壽命年限內10年，國家對住宅工程另有規定的按國家規定。

三、保修處理。

我們自收到客戶保修要求后，本著“急用戶之所急”的態度，對影響使用的項目隨報隨修，其它項目在三日內與用戶商定時間保證按期完成。對緊急問題可組織搶修。

對因氣候等因素無法在10日內徹底保修者，先進行保證生活條件的措施性處理，一旦具備條件，立即組織處理，并向客戶說明解釋清楚。

四、保修起始日期

自入住通知單通知入住日期開始計算。

五、保修范圍內的問題。

對因自然災害，不可抗力造成的質量損害，對購房者拆、改、修和使用不當而造成的質量問題不在保修范圍內。

六、其它。

對超過規定期限或超出保修范圍者，在力所能及條件下，可進行維修服務，按規定收取成本費和較優惠的人工費。

七、監督投訴。

凡有關工程人員對保修工作推脫、拖拉、敷衍處理，不負責任、為難用戶者，客戶可向物業公司、直至本公司投訴。

投訴電話：xxxxxxxxx投訴部門：xxxxxxxxx。

八、物業管理。

本公司已委托___________物業管理有限公司對本商品住宅保修，保修時，請客戶直接與該物業管理公司聯系。

九、公司為各業主建立維修臺帳，如需查詢維修記錄請到物業公司工程部。

xxx。

20xx年xx月xx日。

工程合同承諾書范文（21篇）篇五

為了更好更快地完成本電力工程項目建設，保障工程如期送電運行;我單位在施工設備招標中有幸中標，在此鄭重承諾：

1、前期與電業部門所有對接與溝通有甲方給予委托全面協調完成直至到送電工程竣工。

2、在工程的實施過程中，我們完全響應招標文件的所有條款，履行合同義務。質量檢驗標準決不低于招標文件或國家強制性標準要求。

3、在工程施工過程中，一定遵照投標文件中承諾的施工組織設計原則和業主制定的相關管理辦法以及操作規程等，精心施工，確保質量，安全生產，保護環境，按業主要求的工期完工。

4、我單位施工人員、施工設備及提供的成套設備一定嚴格按照投標文件承諾按時、足額到位，確保工程順利進行，如有更換，按招標文件有關規定執行。

5、我方完全同意對不平衡報價的修正，并嚴格履行計量、變更程序。

6、我方保證在施工過程中合理安排施工計劃，采取有效措施，保證總工期的實現。

7、在施工過程中，我方一定嚴格執行工程款支付的有關規定，保證專款專用，絕不挪作它用。

8、在施工過程中，我方一定嚴格控制安全生產專項費用的使用，絕不挪作他用，保證安全生產無事故。

9、我方承諾，在全部工程交工驗收后3個月內，完成竣工驗收資料的整理和提交工作。

10、我方承諾，對項目審計、稽查和檢查應全力配合，對審計和稽查的有關意見無條件的接受并及時整改。

11、我方保證在工程結束進入運營期后，完全配合管理單位進行缺陷、遺留工程的修復、完善及資料整理歸檔工作。

若我單位未能遵守上述承諾，甘愿接受招標人做出的任何決定。

承諾人：

工程合同承諾書范文（21篇）篇六

為保證生活飲用水（以下簡稱飲用水）衛生安全，保障人體健康，根據《中華人民共和國傳染病防治法》、《城市供水條例》、《生活飲用水衛生規范》、《生活飲用水衛生標準》的有關規定，制定以下生活飲用水衛生安全保障承諾書。

二、嚴格執行《生活飲用水衛生規范》和《生活飲用水衛生標準》，保障生活飲用水安全；

四、嚴格操控自來水生產工藝流程，并按規范投加消毒劑，保證管網末梢水余氯含量；

六、嚴格水質監測制度，經常開展渾濁度、肉眼可見物及游離余氯等指標測定；

七、嚴格落實水質風險報告制度，發現異常情況及時報告主管部門和環保、衛生部門；

八、嚴禁瞞報水質異常情況，嚴禁未經健康體檢或有礙飲用水衛生的人員從事直接供、管水工作。自來水生產實行衛生許可制，未經衛生許可不得生產自來水。

承諾人：

x年x月x日。

工程合同承諾書范文（21篇）篇七

在項目用地指標落實后，按照國家有關規定，xx年內開始施工;xx年內未施工的自愿按法律、法規規定交回所征用土地。

2、按照國家施工驗收規范要求，認真組織施工，嚴把材料質量關、施工質量關，精心施工，確保工程質量符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20x)，否則愿承擔相應的責任。

3、根據該工程的具體情況，編制詳細的施工組織設計和進度計劃，采用先進的施工方法和工藝。做到人員上夠，工作面開足，確保項目建設如期完工。

5、及時向有關部門報告項目建設進展情況和存在的問題，并按有關部門做出的決定予以落實。

6、工程建設過程中，我公司將派專人定期到項目所在鄉鎮、村進行回訪。預防和及時解決相關矛盾和問題，確保穩定。

7、項目建成后，切實加強經營管理，提高效益，并確保按期償還債務。

8、完全履行項目合約責任和義務。

根據xx市人民政府主要領導批示xx市水利局關于x河改線工程委托xx區實施的請示xx號精神，為保證該項目工程順利實施，確保xx河度汛安全，根據有關規定，特做出如下承諾：

一、嚴格遵守國家關于市場準入、工程施工許可、項目招標投標等有關規定，對該工程實行項目法人制、工程招標投標制、工程施工監理制。認真履行工程質量監督、工程竣工驗收等法定建設程序。

二、在項目拆遷施工及建筑施工期間，保證監督好施工單位按照施工計劃進行施工，做好施工場地的圍蔽，保證施工場地內及周圍的環境清潔衛生和施工安全，保證工程建設符合規劃、建設管理要求。

三、嚴格專項資金管理和使用，認真做好本項目工程資金的管理和使用，決不出現截留、擠占和挪用現象。在項目資金撥付和管理上，認真接受上級部門對建設資金使用情況的監督和檢查，發現問題及時糾正。

四、嚴格按照合同約定，按期、保質、保量完成施工任務。

建立健全務工人員工資支付制度，不惡意拖欠務工人員工資。

五、嚴格執行國家關于廉正建設的各項規定，認真加強廉正建設，做到工程安全、資金安全和干部安全。

六、如有違反以上承諾及國家有關規定的，愿意承擔因此而產生的經濟責任和經濟處罰，并接受上級行政部門的行政處罰。

法定代表人：

簽署時間：xx年x月x日。

工程合同承諾書范文（21篇）篇八

華潤置地（日照）有限公司合約部：

由青島深基加固工程有限公司承建的凱旋門一期車庫基坑支護工程已于20xx年7月26日通過竣工驗收。

我公司依據日照華潤中心凱旋門項目一期基坑支護工程施工合同及附件、招投標文件、竣工圖、工程變更、技術核定單、現場簽證單、甲方工作聯系函、甲方責任工程師指令、報告、工期及費用索賠、材料品牌及相關過程資料等編制了凱旋門車庫基坑支護工程竣工結算書3套。結算書送審金額為596620.00元，大寫：伍拾玖萬陸仟陸佰貳拾元整，其中合同包干（或暫定）部分金額為：493010.00元，大寫肆拾玖萬叁仟零壹拾元，結算書資料目錄及清單詳見附件。

我司確認已收到款項合計為：390000.00元，大寫：叁拾玖萬元整，已開發票金額為：440000.00元，大寫：肆拾肆萬元整。

我司承諾已將所有施工工人的工資全部支付完畢和清場（除發包方要求留下的整改和收尾的施工人員）。本著合約精神，我公司承諾對本工程竣工結算書資料的完整性、準確性、真實性負責，并承擔相應責任。完整性方面我公司承諾所報送資料完整、全面并無遺漏內容，結算審核過程中除經建設單位允許外不再報送結算資料及調整結算送審金額。準確、真實性方面我公司承諾所報送資料數據準確，有理有據，真實可信，嚴格執行合約。

青島深基加固工程有限公司。

簽字（公章）。

20xx年11月2日。

工程合同承諾書范文（21篇）篇九

為維護新興花苑全體業主的整體合法權益不受侵害，便于對裝修工程隊的管理，邵陽市旺君物業管理有限公司新興花苑管理處特制定裝修施工承諾書。凡裝修戶業主須簽署此承諾書。

一、于裝修設計、施工過程中保證不破壞毗鄰房產、小區公眾、開發商、物業公司的權益，否則，須無條件恢復原狀，并對被侵權者做出賠償。

1。2米。如未經同意私自打洞推墻者，一經發現，由本人恢復原狀，拒不整改者將不予辦理房產證及國土證，且一切后果自負。

三、承諾遵守新興花苑《業主臨時公約》、《裝修管理規定》所有關于書香門第管理的規則，如有違反，愿承擔丙方根據上述公眾資料索取的賠償責任。

四、承諾嚴格按照物業公司審批意見進行裝修施工，否則物業公司可采取任何措施制止非報批裝修項目繼續施工并保留追究此行為造成的任何損害。

五、應承擔一切在裝修過程中產生的.各種損失。

六、在裝修房間內做好防火措施。裝修施工人員不可違章用明火，否則發生火情，承擔全部責任。

七、承諾裝修施工時間為周一至周五8：30—12：00、14：30—18：00，其余時段不進行施工。否則，物業公司可采取一切必要措施。

八、承諾必須保持小區內公共場所，包括樓梯、公共墻面、地面的清潔，不得將污水、建筑廢料等倒在公共區域內，否則應無條件立即予以恢復并愿接受甲方追索賠償金的處理。裝修垃圾不得隨意拋棄，須由人力搬運至管理處指定地點。

九、裝修施工人員不可侵擾其他單位人員工作，不可在小區公共區域、樓道里閑逛，不可在裝修單位所在樓層以外地方停留。否則，物業公司有權沒收該人員出入證并作出相應處理。

十、應保持樓宇設施的完整與美觀，不得拆卸、破壞各類公共設施。否則，須無條件恢復原狀并照價賠償。

十一、裝修施工人員不準在裝修房內住宿、開火煮食或進行一切非法活動。因特殊情況確須留守過夜的應事先征得物業管理處同意。

十二、施工人員須服從管理處工作人員的管理，如雙方對某些事情的處理方式存在爭議，須在無條件立即停工的情況下由施工負責人與管理處協商解決。否則，管理處有權采取一切認為必要的措施。

十三、裝修期間，裝修人員發生任何安全事故及刑事責任施工單位自行承擔。

十四、管理處在裝修施工過程中的任何時間對裝修戶施工情況進行檢查，并依照《新興花苑業主臨時公約》實施管理行為。

十五、本承諾書自任何業主/住戶簽字之日起生效。

承諾單位：棟房號。

簽名：

日期：

旺君物業新興花苑管理處。

工程合同承諾書范文（21篇）篇十

工程讓利作為施工企業對自身權利的處置的意思表示，只要該意思表示不違反法律規定和公序良俗，即可發生當事人預期的法律后果。因此，工程讓利是否有效，應審查該行為是否違反招投標法等法律的禁止性規定。

1、經招投標的工程讓利的效力。

實踐中，發包人為壓低工程價款，多以與承包人在招投標程序之前，雙方進行就投標價格、投標方案等實質性的談判，并簽訂書面的合同，明確承包人讓利的幅度，或承包人單方以承諾書的方式主動作出讓利，再例行招投標程序。此種情形是法律禁止的虛假招投標行為，應屬無效。

《招標投標法》第33條規定，投標人不得以低于成本的報價競標。此條為禁止性規范，即低于工程成本價報價競標為法律所禁止，違反該規定的投標行為無效。該規定有利于維護招標人、投標人的合法利益和自由競爭的正常的建筑市場秩序，有效避免投標人以粗制濫造、偷工減料、以次充好等違法手段不正當地降低成本，以保證工程質量，也是公平、公正和誠實信用原則的要求。如果施工企業所作的讓利承諾使得其競標報價低于成本，其承諾則違反禁止性規定，屬于無效行為。

根據《招投標法》第46條的規定,招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。《招投標法》沒有對建設工程合同的“實質性內容”做出明確規定。一般而言，合同實質性內容影響或者決定當事人基本權利義務，指合同約定的工程價款、工程質量和工程期限。因此，在雙方當事人按照招投標文件簽訂建設工程合同之后，承包人的讓利行為實質是對工程價款的變更，背離了合同的實質性內容，違反了法律的強制性規定，應認定為無效，特別是在讓利行為致使工程價款低于施工成本的情形下。

不適用《招標投標法》及相關法律法規的強制性規定，不應隨意干預，應認定為有效。

一審法院認為，該《承諾書》違反了招投標法律強制性規定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應為無效。二審法院認為，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，該承諾書無效，不產生變更《建設工程施工合同》的效力，遂判決駁回乙公司上訴，維持原判。

最高人民法院認為，讓利承諾書本質上是“黑合同”，招投標活動的基本原則決定了該讓利承諾書應認定為無效，承諾讓利的原因很復雜，有可能侵害公共利益，并給工程質量帶來隱患，堅守中標合同必須信守原則也是規范建筑市場，提高社會誠信的需要。故根據《招標投標法》第46條、最高院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規定，招標人與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后，中標人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質上是對工程價款的實質性變更，應當認定該承諾無效。

【法院裁判要點】一審法院經審理認為，該《承諾書》違反了我國《招標投標法》的強制性規定，且承諾讓利的部分也超出了a建筑公司承建工程所得的利潤，應歸于無效。一審法院遂根據庭審查明的b開發公司已支付a建筑公司的工程款數額等事實，判令a建筑公司向b開發公司返還多收取的工程款520萬元。一審宣判后，b開發公司上訴至安徽省高級人民法院，稱原判決錯誤認定a建筑公司在建設工程施工合同簽訂后所作出的讓利承諾為無效承諾，a建筑公司中標后的單方承諾讓利不可能影響到招投標活動的公正性，現行的《招標投標法》及相關法律法規也沒有任何一個法律條款禁止承包人在工程中標后作出單方讓利的行為。

另外，在a建筑公司沒有提出有關承諾讓利超出承建工程利潤的抗辯觀點的前提下，原審法院徑直認定承諾讓利超出承建工程利潤顯然無任何事實依據。因此，a建筑公司讓利承諾依法應當作為雙方結算工程款的依據。針對b開發公司的上訴，a建筑公司答辯稱，讓利承諾書違反了《招標投標法》及相關法律法規的強制性規定，一審法院依法認定無效于法有據。該案二審法院審理后認為，由于在一、二審期間，a建筑公司均未主張其承諾讓利后的工程價款低于施工成本，亦未出示相關證據，所以一審法院徑行認定承諾讓利超出承建工程利潤沒有事實依據，應予糾正。但a建筑公司承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，應屬無效。二審法院依據上述認定判決駁回上訴，維持原判。

【法理分析】承包人通過招投標程序中標并與發包人簽訂建設工程施工合同后，又向發包人出具大幅讓利的承諾書的法律效力問題，實踐中有兩種不同意見：一種意見認為，工程中標簽約以后，承包人單方出具讓利承諾書對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構成對中標合同實質性內容的變更，依據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規定，該承諾無效；另一種意見認為，承包人在中標后向發包人出具讓利承諾書，系雙方當事人之間的真實意思表示，是目前建筑市場的普遍現象，應認定為有效，但法院在雙方約定的基礎上可適當限制讓利比例。最終，安徽省高級人民法院在該案二審中采納了第一種意見，最高人民法院民一庭法官在該案終審判決后也專門撰文，明確支持第一種意見。其中心理由是：讓利承諾書本質上屬于“黑合同”。雖然承包人出具讓利承諾書系單方民事法律行為，但發包人對此表示接受認可，雙方便形成了合意，從而符合合同成立的要件。如果照此履行，明顯與中標備案合同實質性內容相背離，構成對招投標活動基本原則的違反，由此，讓利承諾書的內容因與中標備案合同實質性內容不一致而成為“黑合同”，導致該承諾無效，雙方結算時仍應該以中標備案合同為準。

【本案給我們的啟示】不少建設。

工程的發包人在正式簽約以后，往往要求承包人出具讓利承諾書，基于發包人處于優勢地位的市場現狀，大多數承包人會認為只要出具了讓利承諾書，工程讓利部分肯定是打水漂了，于是被動地予以接受，任由發包人把這部分利益裝入自己的口袋。通過該訴訟糾紛案我們可以看到，發包人以這種方式侵蝕承包人承建工程的應得利益其實是得不到法律保護的。我們由此得到啟示，一旦因方圓以案說法106工程欠款問題發生訴訟糾紛，若讓利承諾書屬于“黑合同”的范疇，我們完全可以像該案中的承包人那樣，從維護企業的合法權益出發，在訴訟過程中依法據理力爭，把承諾讓利部分重新爭取回來，從而增加一筆可觀的效益。

工程合同承諾書范文（21篇）篇十一

工程合同承諾書范文（21篇）篇十二

我以x名義承接的工程由我方負責施工，現承諾如下：

1、對工程投標、結算、竣工以及工程保修期間內的所有工作由我方完成并承擔期間發生的一切費用。

2、我方在施工過程中發生的一切費用(包括工傷事故)均由我方承擔并償還，與貴公司無關。

3、我方決不以貴公司名義對外欠材料費、機械費、設備費等一切費用，如有發生由我方承擔經濟、法律責任(在保證金中扣除)，與貴公司無關。

4、我方保證不拖欠民工工資，如有拖欠、所有法律、民事、經濟責任由我方承擔，與貴公司無關。

5、因工程的質量、安全、工期現場文明施工等問題受到業主和行政部門的指責、處罰、我方承擔全部責任，與貴公司無關。

6、我方保證不得發生任何安全事故，否則，一切經濟、民事、法律責任均由我方承擔，與貴公司無關。

7、自愿執行本公司安全工器具管理辦法。

承諾人：

工程合同承諾書范文（21篇）篇十三

為確保_________工程施工質量我公司鄭重承諾，將依照施工合同對本次施工范圍內的質量承擔責任，承諾基本內容如下：

1、依法取得相應等級的.資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。

2、建立質量責任制，對建筑工程的施工質量負責。要求項目負責人做好施工現場記錄，將責任劃分到人對各分部分項工程負責。其項目負責人承擔連帶責任。

3、按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不擅自修改工程設計，不偷工減料。在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的，及時提出意見和建議。

4、按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、構配件、設備和商品混凝土進行檢驗;未經檢驗或檢驗不合格的，不使用。

5、建立健全施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理，做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。

6、對涉及結構安全的試塊、試件及有關資料，在建設單位或工程監理單位見證下現場取樣。并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行質量檢測。

7、培訓制度，加強對職工的教育培訓;未經教育培訓或者考核不合格充的人員，不上崗作業。

8、依法履行建筑工程質量保修義務。

工程合同承諾書范文（21篇）篇十四

致： (招標人名稱)

根據你方招標的 工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規定，經踏勘項目現場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下保證：

1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規定，并且無意詢求此外的任何解釋。

2、我方將派出 (項目經理姓名)作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現場。

3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監理公司、發包人審批認可。

4、一旦我方中標，我方保證按合同協議書中規定的工期 日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到 。嚴格執行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。

5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。

6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規定的投標有效期

天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。

7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。

8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑(如有時)及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。

9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品。

10、我單位將嚴格按照招標人發出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。

11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規定。所有工程建設施工作業人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業人員須有相應的技術資質證書。

13、除非另外達成協議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。

14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。

投標人： (蓋章)

單位地址：

法定代表人或其委托代理人： (簽字或蓋章)

電話： 傳真：

日期： 年 月 日

保證人:

xx年xx月xx日

工程合同承諾書范文（21篇）篇十五

施工單位：黑龍江新宏基建設集團有限公司。

工程地點：黑龍江省牡丹江市東寧縣綏陽鎮：

我方(黑龍江新宏基建設集團有限公司)根據《中華人民共和國檔案法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《城市建設檔案管理規定》、《黑龍江省城市建設檔案管理辦法》等法律法規規定，就工程竣工檔案移交簽訂本承諾書。

第二條移交范圍和要求：

移交所有項合同范圍內單位工程，附屬工程及室外工程(含道路、各種管線等)所形成的工程預、決算資料及各種應當歸檔保存的文件材料。列入移交范圍的竣工檔案應是原件，并根據國家標準《建設工程文件歸檔整理規范》(gb/t50328-20xx)要求組卷，確保檔案真實、完整、齊全和準確。

第三條移交時間：

工程竣工檔案應在工程項目正式驗收合格之日起三個月內完成移交，遇特殊情況不能按期移交的，經甲方同意，可適當推遲移交日期，最遲不超過十二個月。

第四條甲方承諾：

1、向乙方提供城建檔案管理的有關法律法規文件，負責對乙方檔案管理人員和工程檔案的形成進行業務指導和監督。

工程檔案預驗收意見書》，工程竣工檔案審核合格后發給《建設工程檔案驗收合格證》。

3、移交工程竣工檔案時，應出具《城建檔案移交書》。

4、甲方可受乙方的委托對其檔案資料進行組卷裝訂和其他綜合服務，收費可按物價部門有關規定執行。

第五條乙方承諾：

1、乙方應確定一名負責人分管城建檔案工作，指定專門人員負責工程檔案資料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。

2、工程項目正式竣工驗收時，應提前5個工作日通知甲方對工程竣工檔案進行預驗收，預驗收不符合要求，不組織正式竣工驗收。

3、因故改變或停建、緩建項目，乙方應及時通知甲方，并做好檔案資料的保管工作。

第六條違諾責任：

1、甲、乙雙方對各自承諾負有法律責任，必須嚴格履行。

2、甲方違諾：不進行業務指導，不參加竣工驗收，在工程資料符合歸檔要求情況下，不辦理《建設工程檔案預驗收意見書》、不出具《城建檔案移交書》，按照《檔案法》第二十四條，建設部令第90號第十三條、政府令第114號第二十二條規定處理。

3、乙方承諾：不通知甲方對工程竣工資料進行預驗收，不按規定時限移交工程竣工資料，或竣工資料不合格，按《檔案法》第二十四條，《建設工程質量管理條例》第五十九條、建設部令第90號第十四條、政府令第114號第十一條執行。

第七條本承諾書一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方蓋章：乙方蓋章：

負責人：法人代表：

年月日年月日。

工程合同承諾書范文（21篇）篇十六

工程合同承諾書范文（21篇）篇十七

若我單位在新建車間__________等項目招標中，有幸成交，在該項目實施過程中，我方對工程質量做如下承諾：

1、依法取得相應等級的資質證書，并在資質等級許可的范圍內承攬工程，不轉包或違法分包工程。

3、按照工程設計要求、施工技術要求和合同約定，對進入現場的原材料、用具、機械設備等進行檢驗，未經檢驗或檢驗不合格的，不得使用。

4、建立、健全工程質量檢驗制度，嚴格工序管理，做好分項工程質量驗收及記錄工作。

5、建立、健全教育培訓制度，加強對職工的教育培訓工作未經教育培訓及考核不合格的人員，不得上崗作業。

6、嚴格依法履行建筑工程質量保修義務，(質量保修期至工程竣工驗收合格之日起計算)。

以上是我單位對該工程的質量承諾，若工程驗收我方達不到承諾的優良標準，我方愿接受工程造價的_____%作為懲罰。嚴重時，甘愿受法律法規處罰，并自動撤出現場。

承諾單位(公章)：____________

法定代表人(簽字)：__________

時間：_____年_____月_____日

工程合同承諾書范文（21篇）篇十八

我單位有幸參加xx（工程名稱）工程投標，特作如下承諾：

1、工程質量：若我單位中標，將確保工程質量達到x工程標準。如不能達到x工程標準按工程總造價的x予以處罰。

2、工期目標：若我單位中標，將確保該工程在x天內完工。如未能按時完工，每滯后一天愿承擔人民幣x元的罰款，直至工程總造價的x為止。

3、質量服務：從竣工驗收之日起，我單位將按合同相關條款要求對該工程進行質量跟蹤服務，若工程有施工質量問題，我單位愿無條件返修。

4、文明施工：我單位承諾在施工過程中，按照施工規范的要求進行文明施工，保證該工程文明施工達到合格標準，力爭該工程成為環保優質工程。工程竣工后施工現場環境無污染。

5、安全生產：若我單位中標，將確保安全施工，不使用竹木腳手架。保證本項工程施工安全生產達到合格標準，保證本項工程施工無人員死亡安全責任事故。

6、工程協調：若我單位中標，我單位承諾在指揮部的領導下，與各施工單位溝通配合，同當地居（村）民保持友好關系。

7、民工工資：若我單位中標，我單位承諾將確保民工工資按時支付。

8、行業管理：若我單位中標，我單位承諾自覺遵守行業管理。

投標單位：（蓋章）。

法定代表人：（簽字或蓋章）。

日期：20xx年x月x日

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

工程合同承諾書范文（21篇）篇十九

1、本投標人按重慶今普食品有限公司提供的《污水處理工程設計施工圖》和《污水處理設備招標書》的要求，提供整個污水處理系統的工藝設備、材料、電氣控制，并負責安裝調試。

2、本投標人負責實施的重慶今普食品公司的污水處理工程，污水經處理后達國家《污水綜合排放標準》(gb8978-1996)一級標準(即按設計的有關指標)，保證一次達標，并保證一次通過環保驗收。

3、本投標人在工程竣工、驗收后，負責辦理相關的環保手續。

4、本投標人負責實施的重慶今普食品污水處理工程，其設備采購及制作、工藝設備材料安裝、調試工期共為50天。因本套污水處理系統以生化法為主，需對菌種進行一定時間的馴化培養，因此整套污水處理系統調試合格，并達標另需30天。

5、由于本投標人造成的工期逾期，由本投標人按每天合同金額的千分之一作為違約金，賠償給招標方。

6、整套污水系統運行后，由于本投標人造成污水不能一次驗收達標，由本投標人負責交納監測費，并一直達到合格為止；若半年內，不能達標驗收，本投標人賠償招標方全部標的損失。

投標人：重慶市xx環保研究所。

工程合同承諾書范文（21篇）篇二十

致xxx：

根據你方招標的xxx工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規定，經踏勘項目現場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：

1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規定，并且無意詢求此外的任何解釋。

2、我方將派出xxx（項目經理姓名）作為本次招標工程的項經理。項目經理將認真履行項目負責人管理崗位職責，對工程項目施工全過程及整個現場承擔全面管理的責任和義務，對工程項目施工并保證常駐現場。

3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監理公司、發包人審批認可。

4、一旦我方中標，我方保證按合同協議書中的規定的工期144日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到一次性通過驗收。嚴格執行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。

5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約風險擔保給招標人。

6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規定的投標有效期60天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。

7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。

8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑（如有時）及有關附件，我方完成響應并認可上述文件的所有條款，若出投標文件部分內容與招標文件不一致的地方，以招標文件為準。

9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品，保證投入到本工程的施工機械設備滿足本工程的施工要求。

10、我單位將嚴格按照招標人發出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。

11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工、環保的管理規定。所有工程建設施工作業人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業人員須有相應的技術資質證書。

12、承諾實施完成本工程范圍內的增加及變更工程，費用按照投標報價書中的相應價格或經審定的價格完成。

13、除非另外達成協議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。

14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。

15、對工程的質量保證合格，一次性通過驗收。

16、其他需要承諾的方面，按招標文件規定執行。

投標人：xxx（蓋章）。

單位地址：xxxxxxx。

法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）。

電話：xxxxxx。

傳真：xxxxxx。

日期：20xx年xx月xx日

工程合同承諾書范文（21篇）篇二十一

致：_________ (招標人名稱)： 根據你方招標的__________工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規定，經踏勘項目現場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：

1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規定，并且無意詢求此外的任何解釋。

2、我方將派出____________(項目經理姓名)作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現場。

3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監理公司、發包人審批認可。

4、一旦我方中標，我方保證按合同協議書中規定的工期 ______日歷______天內完成并移交全部工程，工程質量達到_____。嚴格執行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。

5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。

6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規定的投標有效期_____天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。

7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。

8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑(如有時)及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。

9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的.產品。

10、我單位將嚴格按照招標人發出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。

11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規定。所有工程建設施工作業人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業人員須有相應的技術資質證書。

13、除非另外達成協議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。

14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。

法定代表人或其委托代理人： (簽字或蓋章) 電話： 傳真：

日期： 年 月 日