在工程施工中，承攬通常指承包商接受業(yè)主的委托，負責完成建設項目。要想成功承攬一項工作，就需要學習一些承攬的技巧和方法。

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇一

定作方：(以下簡稱：甲方)承攬方：(以上簡稱：乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作產品一事，經甲乙雙方友好協(xié)商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

第一部分合法交易資格確認。

一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。

二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

1、營業(yè)執(zhí)照。

2、國稅、地稅登記證。

3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。

4、授權經辦人的簽名樣式證明書。

5、加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

1、營業(yè)執(zhí)照。2、國稅、地稅登記證。

3、法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

第二部分合同內容。

第一條：合同條款術語定義。

2、“合同附件”指經雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

第二條：合同附件與合同出現不一致時處理準則。

本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。

第三條：加工產品在合同期內，甲方委托乙方加工產品數量如下：訂單》中另行確認;。

第四條：原材料的提供及損耗。

1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。

2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

第五條：生產工藝技術文件的提供。

1、甲方自帶的或經乙方技術部協(xié)助完成的生產工藝技術文件，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方簽字蓋章后生效。

2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發(fā)現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

第六條：質量要求及驗收標準。

1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術規(guī)范的要求，提供合格的產品，嚴格委托加工產品的詳細名稱、規(guī)格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按iso9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求進行生產。

2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質，必須達到或高于封樣樣品的品質。

3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發(fā)現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇二

定作方：_________________________________________________(以下簡稱甲方)

承攬方：_________________________________________________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

第二條服裝數量

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________________________________________________________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________________________________________________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

第七條包裝方式

內用_________________________________________________，外用_________________________________________________包裝，包裝費由_________________________________________________方承擔。

第八條服裝交付

2、產品的交(提)貨期限：_________________________________________________。

第九條服裝驗收

1.驗收期間：_________________________________________________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付定金_______元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付預付款_______元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

甲方(章)：_______乙方(章)：_______

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇三

委托方：_________（甲方）

承攬方：_____________（乙方）

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

年 月 日

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇四

定做方：(稱甲方)

承攬方：(稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

1.制作內容：

主鋼構：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現場質量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現問題及時糾正。

4.甲方如現場發(fā)現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協(xié)助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

委托代理人：

委托代理人：

聯系方式：

聯系方式：

開戶行：

開戶行：

賬號：

賬號：

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇五

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

定作物品名或項目規(guī)格。

型號————計量————。

單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————。

單價總金額————。

合計————。

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

———年————月———日。

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇六

審判長：

針對本案雙方的爭議焦點“結算條款期限”，我作為原告的代理人補充如下代理意見：

一、被告已超過“質量與數量”的異議期限，視為符合約定。

《合同法》第158條規(guī)定：當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間將標的物的質量或數量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的，視為標的物的數量或質量符合約定。

本案的質量異議期限是“入庫后兩個月”，即截至期限是20xx年11月2日，被告已超出期限，同時庭審也不再堅持有質量問題，我在此不再錣述。關于數量異議期限，被告同樣也已經超過。因為通常來看，數量異議期限短質量異議期限長，這是常識。質量異議截至日期是20xx年11月2日，那么數量異議截至期只能在此之內。但遺憾的是被告直到第一次開庭，在長達6個月的時間里(20xx.9.3入庫——20xx.3.1開庭)對數量異議只字未提，因此依據《合同法》第158條之規(guī)定，應視為數量符合約定。其實被告的行為是有原因的，在整個加工過程中，被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處，負責技術指導和監(jiān)督，原告加工的每個關鍵環(huán)節(jié)必須經他們的同意方能過關;交貨時間的推遲和數量的變更這么重要的事項被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時間里對兩項內容的異議只字未提也就不足為奇了。

二、原告對結算條款的理解，符合承攬合同的規(guī)定。

《合同法》第263條規(guī)定：“……定作人應當在承攬人交付工作成果時支付，工作成果分批交付的，應相應支付”。依此規(guī)定，被告應在20xx年9月3日支付已驗收合格的166件商品的貨款。

三、被告對結算條款的解釋于情不符，于法相悖。

按照被告對合同第九條的解釋，可以得出這樣的結論：合同約定數量是222件，若221件驗收合格，僅有一件不合格，那么被告就可以拒付221件的貨款，這一件商品永遠不合格，被告就永遠不付貨款了。這顯然是歪理，有失公平，并非是雙方真實意思表示，也與合同法相關規(guī)定相違背的。

四、原告申請價格鑒定有法可依。

被告收到家具166件，其中包括9件沒有約定價格，所以這9件家具屬于本合同的一部分，原告追要貨款于法有據。依據《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定：價款或者報酬不明確的，原告可以要求按訂立合同時履行地的市場價格履行;被告既不同意原告提出的價格又不同意價格鑒定，于法無據。

綜上所述，被告第一次開庭咬住質量問題不放，看到希望渺茫，又以數量為借口拒付貨款，恰恰說明質量也好數量也罷都是借口，其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。

以上補充意見請法庭予以考慮。

代理人：宋義凱。

20xx年3月24日。

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇七

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

經甲乙雙方友好協(xié)商，依據我國《合同法》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下：

……

總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫_______________________）。

自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨（具體數量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認）。

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：

按國家興行業(yè)標準。

以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。

合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

收款人：

開戶行：

賬號：

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其余貨款。

1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇八

委 托 方：簽 訂 地 點：

承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1 項目（制作）

1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3 發(fā)布地點或形式：

1.4 顏色：

1.5 規(guī)格或材料：

1.6 刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

2.2 結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任

4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條：糾紛解決方式

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（ 2 ）項規(guī)定辦理。

1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇九

甲乙雙方因加工款糾紛，有案件于x人民法院處理，案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商，協(xié)議如下：

一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。

三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務之日起，雙方有關的號案件中的所有權利義務終結，雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。

本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之后生效。

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇十

甲方(定作方)：

代理人：

地址：

聯系電話：

乙方(承攬方)：

代理人：

地址：

聯系電話：

為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協(xié)商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。

第一條定作物名稱、數量、規(guī)格、質量、價款。

防盜門名稱___________，規(guī)格___________，單位___________，數量___________，單價(元/m2)___________。

注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

工期要求：

第二條承攬方式、材料的提供。

2.3材質標準：

2.3乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。

第三條承攬范圍。

3.1乙方承攬加工范圍：

3.2工程地點：

第四條合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法：面積以現場實際測量面積為準。

4.2本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。

4.3付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，余5%作為質量保證金，待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

第五條合同價款與酬金。

本合同價款共計：以實結算_________元整。

第六條加工制作安裝要求。

6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。

6.2乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方承擔。

6.3乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產。

6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。

6.5為了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

第七條工期。

7.1開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

7.2如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

(2)在施工中如因現場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工。

(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第八條工程質量標準和驗收辦法。

8.1本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。

8.2乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。

8.3乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監(jiān)督站，一般質量事故的處理結果應送發(fā)包方和質量監(jiān)督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經設計單位簽證后實施，所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后，乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。

甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發(fā)生保修費用，甲方全額退還質保金。

第十條安全及特別約定。

1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作，高空作業(yè)配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。

2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發(fā)現，甲方有權隨時解除本合同。

第十一條違約責任。

11.1工程質量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

11.2由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。

11.3甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

第十二條爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議，應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。

本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理，補充協(xié)議為本合同的組成部分。

第十三條合同的生效和份數。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章)：

代理人(簽字)：

合同簽訂地：

_________年____月____日。

乙方(蓋章)：

代理人(簽字)：

合同簽訂地：

_________年____月____日。

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇十一

委托單位：（以下簡稱甲方）

加工單位：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。

第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。

第二條：加工方式

（1）（乙方自備材料），乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

（2）（甲方提供材料，明確規(guī)定原材料的消耗定額）甲方按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

第三條：乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

第四條：甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規(guī)格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。

第五條：甲方提供給乙方用于生產的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）

乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。

第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。

第七條：甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由，經雙方協(xié)商確認一致后，免予承擔違約責任。

第八條：本合同在執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協(xié)商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

委托單位（甲方）：（蓋章）加工單位（乙方）：（蓋章）

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

電話：電話：

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇十二

被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________。

訴訟請求：_________________

1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。

2、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：_________________

此致

___________人民法院

具狀人：___________

____年_____月_____日

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇十三

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規(guī)的規(guī)定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

一、品種、規(guī)格、數量、單價：

玻璃品種：___________，規(guī)格：___________，數量：___________，單價：___________。

交貨地點：______________________

運輸方式、費用：

1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。

二、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式：

1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發(fā)現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

2）_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行，相關規(guī)定以行業(yè)標準為準.

六、結算及付款方式：

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

七、違約責任：

1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

八、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質期及保修

1、保質期為二年（驗收之日起）

2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內發(fā)現玻璃質量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內產品所附有的責任。

甲方：__________乙方：___________

代表：__________代表：___________

賬號：__________賬號：___________

戶行：__________戶行：___________

___________年___月___日___________年___月___日

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇十四

訂立合同雙方：

定作方：（以下簡稱甲方）

承攬方：（以下簡稱乙方）

甲方委托乙方加工生產家具產品，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條產品的名稱、品種、規(guī)格：（詳見附件1）

第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）

第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：

交貨時間：合同生效后

日交貨（或交貨時間詳見附件）。

第五條付款方式：

1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____

；

3.白坯產品完工后，付至合同總金額_____%，計：

萬元作為合同進度款。

4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：

5.安裝完畢后經業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：

質保金_____，質保期_____年。

6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。

第六條驗收：

1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。

2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；

3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。

4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。

第七條特別條款：

2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；

3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

5、乙方在現場安裝作業(yè)時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。

第八條違約責任

1.乙方違約，則雙倍返還預付款；

3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付

作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。

4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。

第九條法律效力：

1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。

第十條其他事項

1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。

甲方：乙方：成都市文春木業(yè)有限公司

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

開戶行：開戶行：

賬號：賬號：

電話：電話：

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇十五

訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

品名：箱梁芯模

規(guī)格：25米正交

數量：2

單位：套

重量（噸）：11

單價元/噸：7000

價款（元）：77000

備注：約計重量

總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整

二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：由違約方負責；

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：______承攬方：______

單位：______單位：______

法定代理人：______法定代理人：______

委托代理人：______委托代理人：______

電話：______電話：______

開戶行：______戶名：______

帳號：______卡號：______

郵編：______郵編：______

簽訂時間：______

加工承攬合同與承攬合同的區(qū)別（實用16篇）篇十六

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本。

合同。

以便共同遵守。

第二條?加工成品質量要求。

第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。

1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條?技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條?價款或酬金。

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條?驗收標準和方法。

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條?交貨的時間和地點。

1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條?包裝要求及費用負擔。

第九條?運輸辦法及費用負擔。

第十條?結算方式及期限。

第十一條?其他約定。

第十二條?承攬方的違約責任。

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____?元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照?中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條?定作方的違約責任。

一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條?不可抗力。

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條?糾紛的處理。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（?）項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____?年____?月____?日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________。

代表人：________________________。

____年____月____日。

承攬方：________________________。

代表人：________________________。

____年____月____日。