在商業合作中，承攬是指接受委托方的指示和要求，為其提供特定的服務或商品。這個案例展示了一個成功的承攬項目，讓我們一起來學習和分享經驗。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇一

農村拆遷補償協議建設單位(甲方)_____________________________地址：____________郵碼：_______電話：__________法定代表人：____________職務：_________________拆遷戶(乙方)_______________________________地址：____________郵碼：_______電話：__________法定代表人：____________職務：_________________根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;。

3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：________________________________________.本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

建設單位(甲方)_______(公章)。

法定代表人：_____________________________年_________月__________日拆遷戶(乙方)_________(蓋章)。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇二

乙方： 身份證號碼： 電話：

甲方現將xx小區舊辦公宿舍樓和單層廠房共二棟房屋以料代工的形式包給乙方負責拆除，經雙方共同協商制訂以下條款。

1． 辦公樓全部拆完成并負責用勾機將所有承臺地梁全部挖起破碎；

3． 乙方包拆不包運土。

1． 必須具備有拆房的有關資質證書；

2． 安全方面：乙方工人必須要有持證拆遷人員20人；

3． 乙方工人在開工前必須進行各項安全操作教育；

4． 做到不違章指揮，不得違章操作；

5． 拆前乙方應將建筑物四周全部圍蔽，并設有安全警示牌，并派出專人在地面指揮。

6． 乙方工人在施工中造成自隊員工工傷事故或傷及他人的一切經濟責任及法律責任由乙方自負。

1． 拆下的鋁窗、卷閘門、木門屬甲方所得；

2． 拆下的鋼筋、槽鋼、角鐵、紅磚等及其他零星材料屬乙方所得；

3． 甲方按每塊紅磚0.08元回收計價給乙方。

甲方代表簽字： 蓋章：

乙方代表簽字：

簽定日期：20xx年 月 日

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇三

合同編號：

工 程 名 稱：*

工 程 地 點：*

拆 遷 范 圍：

拆 遷 面 積：

委托 方：*

受托 方：

簽 訂 日 期：

拆除工程委托合同

委托方（以下稱甲方）：

法定代表人 / 職務：

委托人 / 職務：

營業執照注冊號：

開戶銀行 / 帳號：

地址：

郵編：傳真：

電話：

受托方（以下稱乙方）：

法定代表人 / 職務：

委托人 / 職務：

營業執照注冊號：

開戶銀行 / 帳號：

地址：

郵編： 傳真：

電話：

甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，根據北京市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。

1.1拆除工程地點

*****項目 地塊

1.2拆除工程范圍（四至）

2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分布情況及相應保護措施。

2.2甲方向乙方明確拆除范圍、時間。

2.3乙方負責制定施工方案（施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容），甲方審核后，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。

2.4乙方指定 為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。

2.5甲方指定 為項目負責人，負責協調施工中有關事宜，并監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。

2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房后5日內必須完成拆除工作。

2.7拆除標準：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一并清理出現場。

3.1甲方負責向乙方明確拆遷范圍及時間。

3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，并對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。

3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉（附后）并據此向乙方進行安全交底。

4.1安全責任

4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。

4.1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現場安全檢查員。

4.1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產生的經濟和法律責任。

4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。

4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。

4.1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。

4.2環保責任

4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。

4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。

4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低于1.8米。

4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。

4.2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。

4.2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。

4.3文明施工

4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。

4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。

4.3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。

4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。

4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。

4.5負責應由乙方承擔的其他工作。

5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建筑平米元人民幣，暫估面積為建筑平米，最終以實際測量為準。

5.2拆除費根據拆遷進度分次支付：

5.2.1當乙方完成拆除任務的 %后，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；

5.2.2當乙方完成拆除任務的 %后，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；

5.2.3當乙方完成全部拆除工作后，甲乙雙方進行費用結算，并簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩余拆除費。

6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。

6.2由于乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由于乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。

6.3對于乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改（工期不順延），并有權做出處理或處罰決定。

凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決；若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。

8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。

8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。

8.3不可抗力發生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。

8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。

9.1本合同自雙方簽章之日起生效。

9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附于本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。

9.4《現場施工安全技術要求》為本委托合同之附件，與本合同具有同等效力。

9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）

法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）

委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）

本合同簽訂日期：年月日

簽訂地點：北京

現場施工安全技術要求施工過程中應嚴格執行國家及北京市有關安全規范、條例、命令。根據拆除工程特點，制定以下現場施工安全技術要求：

1、進入現場的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標牌。

2、對復雜的拆除工程應編制施工方案，一般拆除工程應有口頭或書面安全交底。

3、實行逐級安全技術交底制度，每個進場施工人員必須進行安全技術交底，并配齊安全防護工具，進入施工現場必須戴安全帽，高空作業必須系好安全帶。

4、現場應設有專職安全檢查員、環保監督員各若干名。

5、保持安全的現場施工環境，非施工人員禁止入內，現場防護設施、安全標志應齊全有效，未經許可不得擅自移動或拆除。

6、杜絕立體交叉作業，高空作業時應有專人指揮，設警戒人員，杜絕非施工人員靠近。

7、施工過程中應保護現場用水、用電安全。

8、施工場地應做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現象，達到甲方驗收標準。

9、集中回收存放電表、水表、水井蓋及圈。

10、拆除建筑物應自上而下進行，禁止數層同時拆除，當拆除某一部分的時候應該防止其它部分的倒塌。

11、拆除建筑物過程中，現場照明不得使用被拆除建筑物中的配電線，應另外設置配電線路。

12、拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等，應該和整體程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和橫梁，要等待它所承擔的全部結構和荷重拆掉后才可以拆除。

13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情況必須采用推倒方法的時候，必須遵守下列規定： 13.1砍切墻根的深度不能超過墻厚的1/3，墻的厚度小于兩塊半磚的時候，不許進行掏掘。

13.2為防止墻壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。

13.3建筑物推倒前，應發出信號，待所有人員遠離建筑物高度2倍以上的距離后，方可進行。

14、在高處進行拆除工程，要設置流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機械及時吊下或運走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時清理、分別、堆放在一定位置。

15、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時，嚴禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進行工作，必須使用移動板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。

甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）

法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）

委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）

本合同簽訂日期：年月日

簽訂地點：北京

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇四

甲方：x委員會(以下簡稱甲方)。

乙方：x(以下簡稱乙方)。

甲方將連坑村舊禮堂，及二層磚木結構房一座大約面積1500平方米。承包給乙方拆除施工。經雙方協商訂立以下合同：

一、結算方式：甲方以舊料折算乙方拆房工資。甲方不再支付任何費用。

二、乙方在拆房期間，必須加強施工現場管理。做到安全施工，如施工過程發生一切安全事故，均由乙方自行負責，并承擔相應的責任和一切經濟賠償。

三、乙方應在20天內完成，乙方在拆房期間應做好警示標志和防護措施，確保周圍行人安全。

四、乙方在開工前，甲方應把房內所有東西搬空，并負責協調周圍村民工作，如遇村民阻礙致使乙方派出的工人無法正常施工，其延誤工期及誤工費用均由甲方負責承擔。

五、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

六、本合同經甲、乙雙方簽字之后立即生效。

甲方代表：乙方代表：

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇五

發包人(全稱): (以下簡稱甲方)

承包人(全稱): (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋拆除工程施工協商一致，訂立本合同。

被拆除房屋名稱： 重慶嫦娥房地產開發有限公司臨時辦公樓

工 程 地 點： 重慶大渡口區鋼花路(人武部左旁)

工 程 內 容： 房屋拆除

承 包 范 圍：房屋拆除和建筑垃圾裝載上車

承 包 形 式：甲方向乙方收取3000.00元房屋殘值。被拆房屋的建筑材料

歸乙方所有并自行清運出施工現場。

開工日期：20xx年5月23日

完工日期：20xx年6月13日

合同工期總日歷天數20天

四、安全責任:

乙方應做到精心組織、文明施工、搞好安全防護、保證施工安全、保持場地整潔、控制揚塵。施工中乙方因安全事故給自已或他人造成的仼何傷害及損失由乙方承擔。

五、其它 :

甲方在可能的情況下，向乙方提供施工用水、電接口,所需材料和使用費由乙方承擔。 本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，簽字或蓋章后生效。若一方違約承擔守約方一切損失。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇六

1、因甲方需要委托乙方在________市津________公共租賃住房工程項目裝拆彩板房139.29平米，60元/平米，計8357.40元。

2、彩板房拆除后運到西青王莊，單機____車，運費________元。

3、人工費：________個工，________元/人，計____________元。

二、稅金：____________元×________元=________元

三、甲方應付乙方：____________元

甲方責任：

1、甲方負責道路平整，保證具備安裝條件。

2、因甲方現場不具備安裝彩板房條件，造成乙方延誤工期，甲方承擔全部責任，并付乙方________%誤工費。

3、甲方負責提供安裝彩板房電源。

乙方責任：

1、乙方按甲方指定時間要求進場安裝彩板房。

2、乙方負責安裝過程中所有工作，嚴格拆遷各項操作規程，發生由乙方原因造成的安全事故由乙方負責。

3、乙方負責彩板房的安裝質量，因安裝彩板房安裝質量問題而發生事故由乙方負責。

4、彩板房搭設完畢后，乙方負責彩板房保管事宜。

5、乙方負責提供安裝彩板房安拆費發票，因乙方提供不合格發票損失由乙方負責。

四、本協議未盡事宜，雙方本著實事求是的原則，協議商解決，此協議雙方簽字生效，并一式兩份。甲乙各一份。

甲方：__________________________

乙方：___________________________

_____________年_______月_____日

_____________年_______月_____日

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇七

甲方：

乙方：

現有東莞市中堂鎮，下蘆村，中南區十巷1號房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的利益不受損失，經甲、乙雙方協商、特定以下條款：

一、拆除范圍：東莞市、中堂鎮、下蘆村中南區十巷1號房的土建部份和基礎，拆下的水泥塊與磚渣需運走一部份。

二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購買，價格為每塊兩角錢。

三、拆除費用：甲方補給乙方拆除人工壹仟陸佰圓整(1600元)。

四、安全責任：所有安全責任由乙方承擔。

五、付款方式：工地完工后，甲方當場把補助的人工費和紅磚錢一次性付清。

六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，共同遵守，經甲、乙雙方簽字后合同生效。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇八

甲方：

乙方：

甲方現有舊房兩間兩層一棟承包給乙方進行拆除作業，經雙方共同協議如下：

一、甲方將此房屋的拆除作業、清場、挖地基等作業全權承包給乙方負責。拆除后的舊材料，全部歸乙方所有，但一次性折價20xx元由乙方付給甲方。如甲方需從中要回部分材料，可在同等條件下，乙方優先將材料出賣給甲方。乙方在拆除后按甲方要求挖基礎地基80公分深，待甲方驗收后即算完工。

二、乙方在拆除舊房時，不得向甲方收取任何費用，拆除期限自20xx年2月16日開始至20xx年月日止。如遇雨天或其它不可抗拒自然因素導致作業停滯，可以經雙方協商后酌情延遲工期。

三、乙方拆除房屋及地基挖好后，必須將場地清理干凈，無任何磚渣等殘余物，保障場地暢通無阻。

四、乙方必須作好安全工作，對作業人員進行安全宣導。在拆除時安裝安全網或派專人值班，保證過往行人的安全，同時作到拆除作業人員的安全，杜絕任何安全事故。如有出現所造成的一切損失，由乙方負責，與甲方無任何關系。如對四周房屋及其它設施有毀損，乙方負責照價賠償。

五、其它未盡事宜，甲乙雙方再共同協商解決。

此合同一式份，甲乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。

甲方（公章）：xx 乙方（公章）：xx

法定代表人（簽字）：xx 法定代表人（簽字）：xx

20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇九

甲方：

身份證號：

電話：

乙方：

身份證號：

電話：

甲方就項目(漢陽區永豐街仙山村“城中村”集體土地上的垃圾處理廠350米范圍內)，現將該工程拆除事宜承包于乙方，雙方經平等協商一致，達成如下合同：

1、該項目拆除工程位于永豐街仙山村“城中村”集體土地上的垃圾處理廠350米范圍內，拆除面積約方米。最終拆遷面積據實結算，每平方價格為元。總價元整(最后以房屋實際面積據實結算)。

2、以下拆除內容不計入拆除面積中：遮雨棚、四周的護欄、臨時搭建、隔執層。

本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影響，工期順延。

1、享有按照本合同約定至收費的權力。

2、對乙方的拆除工程享有指導和監督的權力。

3、甲方負責協調與被拆除方及相關部門之間的關系，以確保乙方拆除工作順利實施，且不得延誤。

5、甲方保證乙方享有本合同約定工程的施工權及合同約定的拆除施工手續回收物品的處置處理權。

6、甲方配合被拆除區域的第三方阻擋施工及堵門、堵路等突發事件，確保乙方拆除工程中順利實施，且不得延誤。

7、甲方保證將門窗、防盜網完整的房屋交給乙方拆除。

8、乙方必須按照甲方要求的工期進度進行拆除，若乙方不能按工期履行，則甲方有權無條件解除合同，且安全保證金不予退還乙方。

1、享有本合同約定的拆除范圍內的可回收利用的物品的甩有權及處理權。

2、按照本合同約定向甲方交納費用。

3、按照相關組織機械，人力對本合同約定的工程實施拆除并保證施工安全。后有的財物被盜，人員傷亡與甲方無關。

4、乙方所雇用拆除人員的所有勞務費由乙方支付，甲方不負責任何拆除人員的勞務費。

1、乙方簽訂協議之日起，向甲方支付拆除保證金，此保證金待工程完畢，既無安全事故發生予以退還給乙方。如有安全事故等各種糾紛，待處理完畢后，拆除工程經甲方驗收合格退還保證金。本工程所有安全責任事故，均由乙方全部負責，甲方不承擔任何責任。

2、簽訂合同時，乙方須向甲方一次性支付拆遷總量萬平方米50%殘值價格(人民幣)除工程量達到50%(人民幣)元。

3、甲方不另行向乙方支付拆除施工費用，乙方拆除范圍內的所有殘值所有權全部歸還乙方享有，以作為乙方拆除施工費用。

1、本合同簽訂后，雙方承諾信守合同。如有違反合同約定者，由違約方負責賠償對方雙倍損失，如遇不可抗力致使本合同無法繼續履行的，雙方可提前解除合同。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

3、本合同未盡事宜，由雙方平等協商處理，如協商不成，由雙方依法訴訟解決。

甲方(簽字)：乙方(簽字)：

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就甲方所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內的地上建筑物、構筑物、和自然土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項，經雙方有好協商達成一致，訂立本協議。

一、甲方將其所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內的地上建筑物、構筑物、和土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項承包給乙方，由此產生的所有拆除、清理、清運、傾倒等費用全部由乙方自行承擔。

二、乙方向甲方支付房屋拆除殘值費叁萬元。在該地塊上乙方拆除的舊建筑材料歸乙方所有(武校鐵門及樹木歸甲方所有)。

三、乙方向甲方交納保證金拾萬元整。在乙方工作按期、按質、按量完成后，甲方扣除乙方應支付給甲方的房屋拆除殘值費叁萬元后退還乙方。保證金于簽訂本協議前由乙方以現金或銀行轉帳等方式支付給甲方。

四、乙方必須向甲方提供其有資格從事本協議項目下城市房屋、倉庫、建筑物、構筑物、建筑垃圾拆除、清理、清運、傾倒的施工資質，并保證其提供的資質證明的真實性。

五、乙方自行尋找垃圾傾倒場所，費用自理。乙方必須制定詳細的安全施工方案，并嚴格按照施工方案進行操作。在拆除鄰近他人的房屋、建筑物、構筑物時必須制定詳細施工方案和安全保護措施，保障安全施工和不損害他人生命財產。如因乙方施工不當造成的一切糾紛均由其自行承擔，甲方概不負責。

六、乙方必須采取足夠的安全防范措施，標示安全警示牌和劃定警戒線，保證施工現場及周圍人民群眾的生命財產安全。施工人員必須佩戴安全帽，禁止穿高跟鞋、拖鞋進入施工現場，做到文明施工、安全施工。

七、乙方必須指定專人在施工現場負責監督現場安全施工。乙方應配備專業水電工作人員，拆除前先對房屋進行水電線路的拆除，消除一切不安全因素。在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。

八、危險區域必須按照國家有關規定組織機械操作，費用由乙方自付。

九、乙方必須按照甲方要求和現場實際情況，及時轉運拆除后的建筑垃圾或按甲方要求進行場地平整，不得將垃圾掩埋。

十、所有建筑物、構筑物、道路在拆除、清理、清運后以達到自然地平(備注：見土層表面平整)為驗收標準。

十一、在實施拆除過程與周邊發生的一切糾紛，由乙方負責解決。甲方給予積極協助，由此產生的費用由乙方承擔。

十二、拆除期限為：20xx年9月11日至20xx年9月25日。乙方在合同期限內未完工，甲方有權自行組織機械或另行委托其他單位進行施工，由此產生的費用按實際發生額由乙方承擔。同時甲方有權沒收乙方上交的保證金。

十三、在拆除、清理、清運過程中發生的一切人員傷亡和環境污染問題、噪音及垃圾灑落滴漏等問題造成罰款和賠償均由乙方自行承擔。

十四、甲、乙雙方提供的各種資質證書、證件、授權委托書均為本協議的附件。

十五、本協議未盡事宜由雙方協商處理。

本合同一式六份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲方四份，乙方二份，均具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十一

甲方：

乙方：

甲乙雙方在平等、自愿原則上友好合作，甲方同意將拆除工作委托給乙方，現將有關拆除工作事宜經甲乙雙方協商認可達成如下條款，以資共同遵守：

一、拆除過程中的安全責任：

乙方在拆除過程中，應嚴格按照《安全生產條例》的有關規定進行文明施工，如發生一切安全事故，均由乙方承擔一切責任。

二、拆除范圍及價格：由乙方拆除至原地平為止拆除下來的材料均歸乙方所有，拆除建筑物所造成的渣土歸乙方清運，拆除工作完工后由甲方付乙方拆除工時費平方米。

三、拆除時間：

拆除時間為天自年月日甲方在乙方進場前做好騰空房屋工作，確保乙方順利拆除，如遇人力不可抗拒的自然災害和鄰里之間的困難，由甲方出面協商、拆除時間順延、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，未盡事宜，雙方共同協商另定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十二

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(下簡稱乙方)。

甲方將拆遷項目中所涉及的部分建筑物委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經共同協商，一致同意簽訂本協議。

1、施工內容：建筑物拆除，渣土清運。

2、工程數量：m2。

3、拆除標準：拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。

4、注意;施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

1、工程價款：

(1)雙方商定：本工程單價為元/m2。

(2)項目總金額;。

2、結算方式：

(1)自簽訂合同開工日，甲方付工程款的30%();。

(2)乙方完成全部拆除清運工作后2個工作日內，甲方一次性支付工程尾款。

1、本合同工程定于20__年月日開工，于20__年月日竣工。

2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

甲方：

1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。

2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。

3、負責通知乙方領取拆房單。

4、盡量保證向乙方所交房屋的完整性，維護乙方的合法利益。

3、配合乙方對施工人員進行安全教育。

5、甲方指定為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜并監督乙方的'施工全過程。

乙方：

1、負責編制施工方案，制定安全、環保措施。

2、積極配合甲方的工作。

3、認真貫徹執行國家及上海市有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：灑水降塵，控制噪聲，避免不安全因素發生。

5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失;對因管理不善所發生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。

6、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。

1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。

2、合同執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的可向上海市人民法院起訴。

1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。

4、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。

甲方：

代表：

乙方：

代表人：

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十三

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項，達成如下協議：

第一條：工程概況

一、工程名稱：成都 軍區管理局第二服務處20號院

二、工程地點：成都 軍區管理局第二服務處20號院內

第二條：承包范圍：都軍區管理局第二服務處20號院原地面磚混住宅約4500㎡范圍內所有建筑物。

第三條：工程工期

一、進場日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。

二、總工期為壹個月，為使拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂后支付乙方總拆除建筑物的30%工程款，乙方拆除完工后甲方在10內支付給乙方剩余工程款。拆下來的鋼筋和能用的磚都歸乙方。

第四條：合同價款、工程款支付及結算

一、甲方向乙方支付19.1元/m2，工程量約4500m2，結算時按實際拆除面積計算。

二、合同簽訂后7日內，甲方向乙方支付首期拆除工程費2.5萬元。

第五條：甲乙方工作職責

一、甲方責任：

1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。

2、配合乙方做好各方面協調工作。

3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。

4、負責對拆遷施工現場的監督、檢查。

5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。

二、乙方責任：

1、按甲方要求按時進入拆遷現場，保證工期的順利完成。

2、負責對本協議所列拆除范圍內所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。

3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。

4、在拆除現場堅持文明施工，對出入施工現場的道路及時安排人員清掃。

第六條：違約責任

若甲方按照合同規定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規定時間完成拆除仍任務，則按每延期一天罰款5000元/天。

第七條：安全施工

一、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

二、進場前應對機械、人員進行安全技術交底。乙方應遵守現場的一切規章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。

三、發生重大事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。

四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業人員配合。

第八條：爭議

甲乙雙方發生爭議時，應該本著友好合作的宗旨，協商解決。本合同一式二份，簽字蓋章同具法律效力。

本合同訂立時間：____年____月____日

發包方：承包方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十四

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：(以下簡稱乙方)。

甲方委托乙方拆除__小學相關d級危房，經雙方友好協商，簽訂本協議，具體條款如下:。

一、拆除范圍：

1、拆除伙房及生活用房。

2、房屋結構：土木結構。

3、拆除范圍：拆除房屋門墻與隔墻、房屋后墻拆除到與操場隔墻一致為止，清除所有房屋垃圾。

二、拆除時間：

20__年8月21日8月24日。

三、質量要求：

1、__米以上，拆除場地平整，無房屋垃圾。

2、乙方在完成施工后，對所保留的后墻進行墻面修復，并對其及操場隔墻上加蓋磚帽。

四、結算方式：

經雙方共同協商確定，拆除所得的木料及門窗歸乙方所有，甲方并付乙方現金二百元。

五、雙方責任和義務：

甲方負責指揮房屋拆除，四至界限，疏通完善，制定場地及垃圾處理方式。

六、乙方在拆除過程中要嚴格按照《施工規范》施工，認真執行《安全規范》和《安全條例》。扎實抓好現場安全管理，責任到人，聽從甲方安排。嚴格按照甲方的要求進行施工，施工過程中如遇問題及時向甲方報告，并共同協商解決。

七、在施工過程中如發生安全事故，一切責任由乙方承擔，乙方在施工中必須確保周圍道路、水電的暢通，保證學校水電等設施的完好。乙方對發生的安全傷亡事故負完全責任。

八、乙方必須在本協議生效后四日內完成拆遷范圍內的建筑物及附屬物的拆除和場地清理工作。負責每推延一天罰款人民幣伍佰元(不可抗力及自然因素除外)。

九、本協議未盡事宜由雙方協商解決。

十、本協議一式三份，甲乙雙方各執一份。

十一、甲乙雙方訂立此協議均系自愿，并無反悔，經雙方簽字后生效。

甲方：(簽字蓋章)___。

電話：__。

乙方：(簽字蓋章)___。

電話：__。

20__年8月21日。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十五

發包方：_(以下稱甲方)。

承包方：(以下稱乙方)。

甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑工程承包合同條例》、《建筑拆除工程安全技術規jgj147-20_》及《建筑工程安全生產管理條例》的相關規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以示共同遵守：

第一條拆除項目、地點。

1、拆除工程項目：

2、拆除工程地點：

第二條乙方資格。

1、乙方必須具備相關的拆除資格證明;。

2、乙方必須具備拆除大型建筑的資歷;。

3、乙方須具備拆除大型建筑的必須設備：

4、乙方須具備拆除大型建筑相關有經驗的專業人員。

第三條施工范圍及拆除垃圾。

1、拆除范圍見新的平面圖紙，與新的平面圖紙有異之處即為拆除之處;。

3、乙方在施工前必須和甲方相關人員確定拆除項目的具體事宜,拆除工程范圍、工程量之解釋權歸甲方。

第四條施工條件。

1、乙方須按照施工工期制訂詳細的施工進度表，并經甲方書面同意;。

2、乙方必須有專職的項目經理和甲方指定人員(其他人員無效)定期磋商;。

3、進度表的修正改動必須經甲方項目負責人的書面同意;。

4、進度表為本合同附件，乙方需要嚴格按照執行;。

5、乙方的施工人員必須經過嚴格的施工培訓;。

7、施工過程嚴禁野蠻施工，禁止用原始簡陋工具施工。

3、乙方的相關施工必須保證不損害本建筑物的主體結構，不能給本建筑物的主體結構留下隱性傷害，否則由此而產生的后果乙方應承擔全部責任。

1、自合同簽訂之日起乙方須在3天內進駐;。

2、自合同簽訂之日起乙方須在3天內制作工程拆除進度表，并經甲方書面同意;。

3、乙方同意在3天內開始施工;。

4、雙方約定自施工之日(_年6月1日)起在20天(_年6月20日)完成約定的項目拆除。

第七條乙方責任。

1、安全責任。

(1)乙方施工必須有完備的安全防護設備和設施;。

乙方負責;。

(5)違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。

(6)出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。

2、環保責任。

(1)制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案及政府相關部門規定執行。

(2)施工過程中應經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵，嚴禁隨意凌空拋撒。

(3)渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。

3、文明施工。

(1)乙方應作好文明施工及消防準備工作;。

(2)乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通;。

(3)乙方應保證在用的市政、公用設施完好、暢通。

4、治安消防責任。

(1)乙方有確保乙方的施工人員遵守治安管理法規;。

(2)乙方要確保施工過程中的消防安全，施工期間的消防安全事故由乙方負責;。

(3)甲方有權制止乙方在消防安全方面違規行為，否則甲方有權按乙方違約處理，因此而造成的損失由乙方負責。

第八條工程價款及支付方式和時間。

1、雙方約定，拆除費為人民幣壹拾捌萬元整(小寫：180000元)，廢舊窗戶、室內門、拆除建筑垃圾物內的鋼筋、防盜門歸乙方所有。

2、全部工程完工后，3天內付壹拾萬元整(小寫：100000元);15天內付捌萬元整(小寫：80000元)。

3、合同簽訂后三日內乙方向甲方支付合同保證金叁萬元整;在工程驗收后如無異常，60天內無息退給乙方。

第九條工程驗收。

在工程完工后3天內，由專業的權威部門和甲方、乙方共同進行驗收簽字后視同工全部完工，由于驗收不合格而導致延期的由乙方負責。

第十條違約責任。

1、乙方將合同項目轉交第三方承包;。

2、乙方原因使工期延長;。

3、乙方不遵守相關的消防安全規定及政府相關部門規定，而不聽從甲方制止的;。

4、違反合同上述條款的;。

第十一條爭議的處理。

雙方相互協商處理，如協商不成，向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十二條其他。

本合同一式2份，當事人各執1份。本合同自_年6月1日雙方簽字之日起生效。未盡事宜，雙方協商訂立補充協議并與本合同具有同等的效力。甲方：_(蓋章)。

乙方：(蓋章)。

簽訂日期：_年6月1日

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十六

甲方：

乙方：

甲方現有舊房兩間兩層一棟承包給乙方進行拆除作業，經雙方共同協議如下：

一、甲方將此房屋的拆除作業、清場、挖地基等作業全權承包給乙方負責。拆除后的舊材料，全部歸乙方所有，但一次性折價20元由乙方付給甲方。如甲方需從中要回部分材料，可在同等條件下，乙方優先將材料出賣給甲方。乙方在拆除后按甲方要求挖基礎地基80公分深，待甲方驗收后即算完工。

二、乙方在拆除舊房時，不得向甲方收取任何費用，拆除期限自20___年2月16日開始至20___年月日止。如遇雨天或其它不可抗拒自然因素導致作業停滯，可以經雙方協商后酌情延遲工期。

三、乙方拆除房屋及地基挖好后，必須將場地清理干凈，無任何磚渣等殘余物，保障場地暢通無阻。

四、乙方必須作好安全工作，對作業人員進行安全宣導。在拆除時安裝安全網或派專人值班，保證過往行人的安全，同時作到拆除作業人員的安全，杜絕任何安全事故。如有出現所造成的一切損失，由乙方負責，與甲方無任何關系。如對四周房屋及其它設施有毀損，乙方負責照價賠償。

五、其它未盡事宜，甲乙雙方再共同協商解決。

此合同一式份，甲乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十七

甲方：

乙方：

甲乙雙方在平等、自愿原則上友好合作，甲方同意將拆除工作委托給乙方，現將有關拆除工作事宜經甲乙雙方協商認可達成如下條款，以資共同遵守：

一、拆除過程中的安全責任：

乙方在拆除過程中，應嚴格按照《安全生產條例》的有關規定進行文明施工，如發生一切安全事故，均由乙方承擔一切責任。

二、拆除范圍及價格：由乙方拆除至原地平為止拆除下來的材料均歸乙方所有，拆除建筑物所造成的渣土歸乙方清運，拆除工作完工后由甲方付乙方拆除工時費平方米。

三、拆除時間：

拆除時間為天自年月日甲方在乙方進場前做好騰空房屋工作，確保乙方順利拆除，如遇人力不可抗拒的自然災害和鄰里之間的困難，由甲方出面協商、拆除時間順延、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，未盡事宜，雙方共同協商另定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

房屋拆除承攬合同（匯總18篇）篇十八

甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據____市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。

一、項目名稱、地點。

建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。

二、房屋基本狀況。

1、乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。

2、乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。

3、被拆遷房屋的產權屬于_________。

三、拆遷安置。

甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。

四、拆遷補償。

1、房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。

2、附屬物補償金額為人民幣_________整;。

3、搬遷補助費為人民幣_________元整;。

4、設施設備遷移費為人民幣_________元整;。

5、其他費用為人民幣_________元整。

五、搬遷。

乙方在________年____月____日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。

六、補償金額支付時間及方式。

甲方在________年____月____日前按本協議第四條規定的補償總額一次支付給乙方。

七、注銷。

乙方應在________年____月____日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統一向房管、土地部門辦理注銷手續。

被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。

八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的`分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。

九、違約責任。

甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期____日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

十、聲明及保證。

1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

十

一、保密。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

十

二、不可抗力。

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十

三、通知。

1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

十

四、爭議的處理。

(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

(二)本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

1、提交_________仲裁委員會仲裁;。

2、依法向人民法院起訴。

十

五、解釋。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

十

六、補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

十

七、合同效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。