隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
工程合同糾紛案例篇一
本工程的以下招標條件已經具備：
1、本工程已列入國家（或部，委，或省，市，自治區）年度計劃；
2、已有經國家批準的設計單位出的施工圖和概算；
3、建設用地已經征用，障礙物全部拆遷；現場施工的水，電，路和通訊條件已經落實；
4、資金，材料，設備分配計劃和協作配套條件均已分別落實，能夠保證供應，使擬建工程能在預定的建設工期內，連續施工；
5、已有當地建設主管部門頒發的建筑許可證；
6、本工程的標底已報建設主管部門和______銀行復核。
______________________________________________________.
______________________________________________________.
______________________________________________________.
______________________________________________________.
______________________________________________________.
報名日期：______年______月______日；
投標期限：______年______月______日起至______年______月______日止。招標文件發送方式：______.
開標時間：______年______月______日（發出招標文件至開標日期，一般不得超過兩個月）。
評標結束時間：______年______月______日（從開標之日起至評標結束，一般不得超過一個月）。
開標、評標方式：建設單位邀請建設主管部門，建設銀行和公證處（或工商行政管理部門）參加公開開標，審查證書，采取集體評議方式進行評標，定標工作）。
中標依據及通知：本工程評定中標單位的依據是工程質量優良，工期適當，標價合理，社會信譽好，最低標價的投報單位不一定中標。所有投標企業的標價都高于標底時，如屬標底計算錯誤，應按實予以調整；如標底無誤，通過評標剔除不合理的部分，確定合理標價和中標企業。評定結束后五日內，招標單位通過郵寄（或專人送達）方式將中標通知書送發給中標單位，并與中標單位在一月（最多不超過兩月）內與中標單位簽訂______建筑安裝工程承包合同。
______________________________________________________.
本招標方承諾，本招標書一經發出，不得改變原定招標文件內容，否則，將賠償由此給投標單位造成的損失。投標單位按照招標文件的要求，自費參加投標準備工作和投標，投標書（即標函）應按規定的格式填寫，字跡必須清楚，必須加蓋單位和代表人的印鑒。投標書必須密封，不得逾期寄達。投標書一經發出，不得以任何理由要求收回或更改。
在招標過程中發生爭議，如雙方自行協商不成，由負責招標管理工作的部門調解仲裁，對仲裁不服，可訴諸法院。
建設單位（即招標單位）：______
地址：__________________________
聯系人：_______________________
電話：_________________________
________年________月________日
工程合同糾紛案例篇二
發包方： （以下簡稱“甲方”） 承包方：（以下簡稱“乙方”）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本合同。
1、1工程名稱：
1、2工程地點：
1、3工程范圍：
2、1開始工作日期： 年 月 日
2、2結束工作日期： 年 月 日
2、3總日歷工作天數為 ： 天
2、承包方式
本工程為包工包料（包含燈具采購）的承包方式。
4、1合同總價款（暫定）人民幣：
4、1、1合同總價款包括照明燈具、工程施工費。
4、2付款方式
4、2、1施工進場兩天內支付暫定工程款的70%，竣工驗收后支付至總工程款的100%。
4、2、2合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。
4、1光通量：
4、2顯色指數：
4、3色溫：
4、4配光曲線：
4、5整燈光效：
4、6壽命：
4、7工作溫度：
4、8燈具和電源防護等級為ip65；
4、9工作電壓：ac185v~265v，頻率為50hz+—10hz
4、10光通維持率：
4、11道路平均照度和均勻度要求：
4、12未作要求部分，須滿足國家及省市相關規范要求。
依據《城市道路照明設計標準》（cjj45—20xx）、圖紙設計標準及相關驗收標準；光衰≤5%/年。
6、1甲方責任：
6、1、1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖（招標文件中提供的圖紙）電子版。
6、1、2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。
6、1、3按合同約定向乙方支付合同價款。
6、1、4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件）2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。
6、1、5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。
6、1、6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。
6、2乙方責任：
6、2、1乙方應向甲方提供竣工圖四套。
6、2、2調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。
6、2、3按施工安全規范做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。
6、2、4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。
6、2、5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任；對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。
7、1當碰到重大質量事故、安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12
小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后2小時內未予答復，承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。
7、2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數）可進行暫時停工。
對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認后，工期相應順延；
8、1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行；
8、2經甲方認可的設計變更和工程量增加；
8、3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時；
8、4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。
9、1 照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
9、2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。
11、1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。
11、2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。
11、3燈具安裝調試完畢后，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。
12、1本工程質保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。
12、2保修期滿后，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。
13、1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。
13、2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。
13、3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。
15、1由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。
15、2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。
15、3本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。
15、4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。
發包方（蓋章）： 承包方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
電 話： 電 話：
單位地址： 單位地址：
時 間： 時 間：
開戶行：
賬 號：
工程合同糾紛案例篇三
發包人 （全稱）：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
承包人 （全稱）：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關的法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本合同實施的工程內容，為明確甲、乙雙方的權利、義務，確保工程順利實施，經雙方友好協商達成一致意見，特簽訂本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程運距：
工程有效期限_________天（含法定節假日）
開工日期______年______月______日；竣工日期______年______月______日
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
金額（大寫）：___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。
1、承包范圍及內容：施工段施工圖紙標注紅線范圍內，本合同約定的全部工程內容。
2、乙方應當全面完成承包范圍內的全部工作內容：
（1）本合同約定承包范圍正常施工所需全部工程內容包括：本工程所需的原材料、機械設備，勞動力及技術裝備的組織等。
（2）辦理現場明確范圍內土石方的爆破及相關手續的辦理。
（3）土石方的場內調配及外運、棄渣。
（4）開挖后邊坡支護及周邊建筑物、居民居住區的隔離防護。
（5）承包范圍內圖紙或業主要求的預留預埋工作。
（6）土石方開挖及運輸過程中的清潔工作。
（7）負責施工作業范圍內的一切安全保衛工作及文明施工工作。
1、發包人派駐的工程師
姓名：____________________；職務：_____________________；
職權：___________________________________________________。
2、監理單位委派的工程師
姓名：____________________；職務：_____________________；
發包人委托的職權：_____________________________________；
需要取得發包人批準才能行使的職權：________________________________。
3、不實行監理的，工程師的職權：___________________________________。
4、承包人代表
姓名：____________________；職務：_____________________；
職權：_________________________________________________。
5、發包人代表
姓名：____________________；職務：_____________________；
職權：___________________________________________________。
1、施工場地具備施工條件的要求及完成的時間： 已具備條件 。
2、將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求： 已接通 。
3、施工場地與公共道路的通道開通時間和要求： 已接通 。
4、工程地質和地下管線資料的提供時間： 開工后3天內 。
5、由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間： 開工后30天內 。
6、水準點與座標控制點交驗要求：發包人以書面形式交驗，并于交付施工現場時，在現場實際交驗，并做交驗記錄。
1、各工序應按施工技術標準進行質量控制，每道工序完成后，專職質量檢查員應進行檢查。
2、施工時對路基的中線樁位進行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣，由專職質量檢查員組織監理對測量放樣進行復測，保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路基填筑碾壓完成規定作業遍數后，在平整度符合規定標準的基礎上，采用灌砂法進行檢驗路基壓實度，檢驗合格，并經監理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時進行復核檢查，特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應進行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。
5、挖基坑專職質量檢查員應會同業主單位和監理單位共同對基坑進行質量監控和及時驗收。
6、混凝土施工前專職質量檢查員應對鋼筋模板進行全質量檢查和技術復核。
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
1、乙方墊資施工至_______后，經甲方核實確認工程量價款后15日內向乙方支付已完工程量的_______%工程款。
2、工程驗收合格后，付至工程總造價的_______%。
3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為2個月。工程結算審計2個月內完成。竣工資料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的_______%；備案完成后付到工程決算款_______%。
4、余留工程款的_______%為保修款，按雙方保修協議支付，直至結清全部工程價款。
質保期內如出現質量問題，乙方接到甲方通知48小時內不進行維修，甲方有權安排他人維修，所產生的費用從質量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。
1、協議后效后，某一方不履行協議或單方終止協議、或單方原因造成對方終止協議的，應承擔工程總造價_______%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納_______元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金_______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內提供完整的竣工資料；逾期提交乙方向甲方交納_______元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金_______元。
如有爭議，雙方友好協商處理，協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。
發包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
工程合同糾紛案例篇四
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”
建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
工程合同糾紛案例篇五
合同條件采用建設工程施工合同示范文件（gf—1999—0201）的《合同條件》。
合同協議條款將由招標單位（甲方）與中標單位（乙方）結合本工程具體情況協商后簽訂。以下為招標單位提出涉及投標單位的主要條款，投標單位應在投標文件中進行承諾。
（一）進度計劃
乙方投標文件中的施工組織設計（或方案），甲方對進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在簽訂合同后七天內提供修正的施工組織設計，甲方代表將在三天內批復。
（二）工程開工和工期
1．乙方中標后三天內準備進場。
2．乙方與甲方簽訂工程承包合同生效后，須在七天內開工。
3．合同工期以乙方的中標工期為準。
（三）工期延誤
1．對下述原因造成竣工日期推遲的，經監理方和甲方代表確認簽證后，合同工期相應順延。
（1）由甲方原因造成的延誤。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的設計變更。
2．非上述原因，乙方不能按合同約定的時間竣工，應承擔違約責任，除罰沒工期履約保證金外，每延遲一天再罰xx元。
（一）工程質量標準
1．乙方應嚴格按國家頒發的建設工程強制性條例、施工驗收規范和質量評定標準進行施工，如有違反施工規范規程，甲方有權暫停其施工，由此產生的經濟損失由乙方負責。
2．甲方提交的設計圖紙、說明和有關的技術資料作為施工的'有效依據，開工前由甲方組織進行施工圖技術會審，會議紀要作為施工的補充依據。
3．如發現設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時，必須事先由監理工程師簽署意見，并交甲方及設計單位辦理認可手續后方可實施。
4．甲方或設計單位提出合理修改設計時（聯系單），乙方不得借故拒絕。
（二）工程質量等級
1．乙方中標所承諾的質量等級標準為本工程的合同約定條件，中標方如未達到質量保證的除限期整改外，罰沒質量履約金。
2．本工程質量等級：一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準，創杯以獲獎正式證書為準。
3．本工程甲方委托_________監理公司監理。
4．隱蔽工程驗收，乙方必須提前三天通知甲方及監理公司，經甲方和監理方等有關單位驗收簽字后方可進行下一道工序施工。
（一）工程款支付
按月完成工作量的80%，以有關部門審核作為付款依據（具體另商議）；
（二）合同價款的調整
發生下列情況之一的合同價格可以調整：
（1） 暫定材料價確定（需經甲主及監理公司簽證）；
（2） 設計變更：需經設計院甲方及監理公司簽證；
（3） 中標單位在本工程的管理人員的勞保統籌交納有效證件。
1．本工程保修期限，執行國家《建設工程質量管理條例》，土建_____年，防水落石出______年，安裝______年。
2．保修期從甲方批準的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%（其中15%為屋面工程保修押金），在保修期滿28天后，退還保修金（不計息）。
3．保修期間出現的質量問題，乙方應在接到甲方通知日起三天內前來負責做無償修理。如逾期，甲方有權請第三方進行修理，其修理費用由乙方負責。
4．竣工后，乙方應按規范進行沉降測量，并將資料提供給甲方。
1．本工程的中標單位為承包單位，嚴禁轉包，特殊分項工程確需分包部分，應經甲方許可。項目經理在工地現場時間到位率如少于90%，且中途無故更換項目經理，甲方有權按工程總造價的1%～5%扣取罰金，直至終止合同，由此造成的一切損失由乙方負責，甲方保留索賠的權利。
2．乙方在施工中應按照國家有關施工規范和規程進行施工，施工中發生的材料、設備、操作等施工質量事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
3．乙主必須切實做好安全施工、文明施工，遵守社會治安等有關規定，搞好環境衛生，搞好計劃生育工作，因違章而導致罰款和一切后果，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
4．工程竣工后中標方應向招標方提供全套符合建筑工程檔案要求的資料三套，其中二套為原件。
5．本招標文件作為施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投標單位（蓋章）：________________
法定代表從（簽字并蓋章）
__________年_________月_________日
工程合同糾紛案例篇六
業主（以下簡稱甲方）：____________聯系電話：____________身份證_________________
施工隊（以下簡稱乙方）：_________聯系電話：___________身份證_________________
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同。
工程地址：________________________；工程量____________平方米
清包工費：____________
其中所談工程包括________________________________________________
1：按每人每月支付生活費
2：：工程結束在一個月內支付總工程款的_________
3、保修金_________元，從竣工之日起_________月后支付。
1、甲方須向乙方
4、施工質量將按照如下進行驗收。
1、乙方應提前3天向甲方
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失；
5、乙方應幫助甲方收貨，核對數量和配件的準確性；
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人員進入工地現場；
7、乙方應做好對施工完成成品的保護工作；
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
從20年8月25日起至20年8月15日止，工期為360天。因甲方因素工期拖延，工期順延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費30元/天。
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
1、垃圾袋裝化；
2、垃圾應日日清；
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
1、開工前乙方應向甲方
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用；
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費；
安全問題協議_______________________________________________________________
因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在_________（多長時間）內無償維修。
1、出現爭議甲乙雙方應先協商；
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章：___________；乙方簽章：___________
簽約日期：20年_______月______日簽約日期：20年________月________日
工程合同糾紛案例篇七
發包方（甲方）：安徽醫科大學 承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：安徽醫科大學
1.3承包方式：乙方包工包料
1.4工期：本工程自簽訂合同起 年 月 日前竣工。
1.5工程質量：合格。
1.6合同價款（人民幣）：大寫 （￥ ）
第二條甲方工作
2.1 開工前3天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。
2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。涉及經濟簽證的，需按照安徽醫科大學有關規定要求辦理審批手續。
2.3如確定需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
第三條乙方職責：
3.1 工程質量方面：乙方應加強施工中的質量控制措施和管理，確保工程質量達到合格等級。
3.2勞動安全方面：乙方應加強施工現場人員的勞動管理和勞動教育，注意勞動安全，做好施工現場防火、防盜、防觸電等工作，不得隨意破壞施工現場的安全圍護設施，如發生工傷事故或意外事故，均由乙方自行負責。同時乙方施工人員必須服從和遵守甲方管理的有關規定及規章制度。
3.3文明施工方面：材料堆放及現場施工應服從甲方管理，做到材料堆放整齊、規范，施工現場保證工完場地清；保持施工現場整潔、通暢。施工現場嚴禁打架、斗毆，工作前嚴禁喝酒，對違反責任者將從重處罰，所處罰金將直接從工程款中扣除。
3.4成品保護方面：乙方應加強成品保護工作，既要防止成品被別人破壞，又要防止破壞別人的成品。屬乙方自己的成品，破壞后由乙方自行負責；乙方破壞其他人的成品，損失由乙方承擔，損失費用從工程款中扣除。
3.5負責保護周圍建筑物及裝修、設備管線、綠地等不受損壞，否則應承擔相應費用。
3.6配合有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理與清運等工作，并承擔費用。
3.7保險和工程施工期間所發生傷亡等一切事故，均由乙方承擔，所發生的一切費用均由乙方全部支付。
3.6指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
第四條工期約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
第五條工程質量及驗收標準
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（jgj73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定同意標準》等國家指定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量達到國家質量評定合格標準。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條工程款結算
6.1雙方商定本合同價款采用第（2）種；
（1）固定價格。
（2）中標價（含投標風險）+經濟簽證。變更部分按實際發生的工程量決算。涉及經濟簽證的，需按照安徽醫科大學有關規定要求辦理審批手續。
（3）可調價格；按照國家有關工程計價規定計算造價，按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2工程結算采用定額：20xx年《全國統一建筑工程基礎定額安徽省綜合估價表合肥地區綜合價目表》（第二版）、1999年《安徽省裝飾工程綜合估價表合肥地區價目表》、《全國統一安裝工程預算定額20xx安徽省估價表》。材料價格采用年 月份合肥市建設工程市場價格信息。
6.3取費標準：按四類取費。
第七條質量保證期
本項工程質保期1年。質保期內，工工程因自然力等主客觀因素出現松動、脫落等現象，乙方需在2日內到場免費維修。
第八條付款方式
8.1工程驗收合格后，向中標人支付至合同價70%的合同金額；
8..2經安徽醫科大學審計部門審計并出具結算報告后支付至決算價的95％，同時退還履約保證金（無息）。
8.2結算價的5％留取工程質量保證金，待質保期滿無質量問題，招標人退還該工程質量保證金（無息）。
第九條材料供應約定
9.1乙方采購的材料，應為符合本項目要求、并符合國家相關標準的合格產品。
9.2凡乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失全部由乙方承擔。
第十條安全生產和防火約定
10.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
10.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此引發的一切經濟損失。
第十一條違約責任
11.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5%元違約金。
11.2乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
11.3甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原來建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
11.4未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）乙方負責并承擔損失。
11.5未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
11.6因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知另一方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十二條爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.2合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政部門調解；協商或調解不成的，按下列第（2）種方式解決。
（1）提交合肥地區經濟仲裁委員會仲裁；
（2）依法向建設工程所在地人民法院起訴。
第十三條其它約定
13.1在本次施工中乙方要時刻注意施工安全，同時盡量避免在校園內產生很大的噪聲，以免影響學生的正常學習和人身安全。
13.2乙方嚴格按程序施工，每道程序必須經甲方驗收合格后再施工下一道程序，從而確保工程質量。
13.3在施工中，本工程如有變更部分甲方應及時通知乙方，并給予辦理經濟簽證。
13.4如因甲方未及時通知造成已完工程量返工，甲方因承擔乙方經濟損失。
第十四條 其它未盡事宜，雙方本著平等地、自愿、公平、誠實、信用的原則，協商解決。
第十五條 招投標文件是合同不可分割的重要組成部分，凡合同未明確的內容一律以本項目招標文件為準。
第十六條 本協議一式陸份，甲方四份，乙方二份。
發包方： 安徽醫科大學（蓋章） 承包方：（蓋章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳 號：
20 年 月 日20 年 月 日
工程合同糾紛案例篇八
發包方(甲方)：______________________
承包方(乙方)：_____________________
合同編號：_______________
1.本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。
2.工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。
3.甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。
4.開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5.竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
6.驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7.工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款
發包方(以下簡稱甲方)：__________________________
委托代理人(姓名)：__________ 民族：___________
住所：________________________ 身份證號：_______
聯系電話：____________________ 手機號：_________
承包方(以下簡稱乙方)：__________________________
營業執照號：______________________________________
住所：________________________
法定代表人：_______________ 聯系電話：__________
委托代理人：_______________ 聯系電話：__________
建筑資質等級證書號：_______
本工程設計人：_____________ 聯系電話：__________
施工隊負責人：_____________ 聯系電話：__________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
1.1 工程地點：________________________
1.2 工程裝飾裝修面積：______________________________
1.3 工程戶型：______________________________________
1.4 工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5 工程承包，采取下列第_______種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6 工程期限_______日(以實際工作日計算);
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
1.7 工程款和報價單
(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)_____________________
金額大寫：____________________________
(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
3.1 施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-20xx)的要求。
3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。