合同協議是指各方為了明確權利義務、約定合作內容而達成的一種書面文件。通過參考以下范文，我們可以學習到如何在合同協議中規避風險和保護自己的權益。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇一

施工隊負責人：______________電話：____________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：

1。 工程名稱：__________________________________。

2、工程地點：__________________________________ 。

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；

（3）承包人包工、發包人包料。

（附件即經雙方當事人簽確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。）

雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：

（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；

（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________ 元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

1。 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2。 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3。 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4。 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5。 對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6。 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7。 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。

2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。

3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

（1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的；

（2）經雙方同意的工程量變化和設計變更；

（4）經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；

（5）經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

1。 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽確認。

2。 對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。

3。 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

1。 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb 50327—xx）為質量評定驗收標準。

2。 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

4。 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

5。 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。

6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的.損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

____________________________________________________________________ 。

8。 工程未驗收的，甲方不得先行使用。

1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：

（1）合同生效后，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。

（2）其他支付方式：______________________ 。

2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算：

（1）固定價格，本工程總價款為____________元；

（2）單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。

a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

b。 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；

e。 其他按項項目按項計算；

f。 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；

g。 估價項目測量后再具體報價；

h。 經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。

3。 特別費用的約定：

（1）施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

（2）施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經列明稅費的，由乙方負責繳交。

（4）物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。

5。 工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后 天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

1。 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。

3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

5。 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。

6。 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。

1。 本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。

2。 本合同履行完成后自動終止。

__________ 年 ____月____ 日

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇二

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議。

第1條：工程概況。

1.1工程名稱：

1.2工程地點:山西省運城市。

1.3承包范圍:。

1.4承包方式：包清工。

注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。

1.5工程期限：本工程年月日開工，于年月日竣工。

1.6合同定價：

第2條：甲方工作。

2.1開工前三天，向乙方現場交底(裝修方案由雙方協商決定)。全部騰空或。

部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3如確實需要拆改醫院建筑物結構和設備管線，負責人道有關部門辦理相應審批手續。

2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。

第3條：乙方工作。

3.1參加甲方組織的作法說明現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇三

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議。

第1條：工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3承包范圍：

1.4承包方式：包清工

注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。

1.5工程期限：本工程年月日開工，于年月日竣工。

1.6合同定價：

第2條：甲方工作

2.1開工前三天，向乙方現場交底（裝修方案由雙方協商決定）。全部騰空或

部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3如確實需要拆改醫院建筑物結構和設備管線，負責人道有關部門辦理相應審批手續。

2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。

第3條：乙方工作

3.1參加甲方組織的作法說明現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4施工人數必須符合施工進度要求，嚴格執行國家施工規劃、安全操作規范、防火安全規定、環境保護規定、嚴格按照作法說明進行施工，定期配合甲方做好各項質量檢查驗收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運必須服從公司項目總監的安排。乙方嚴格按照國家制定的安全措施、規范進行施工。

3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

3.6工程施工過程中，施工用的機械由乙方進行解決和保管。施工現場臨時的材料和搭建的設備，由乙方向甲方辦理借用手續，進行保管和維護。

第4條：關于工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

4.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內驗收，并辦理驗收，移交手續，如甲方在規定的時間內未能驗收，需及時同時乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。

第5條：關于工程價款及結算的約定

5.1雙方商定本合同價款采用可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

5.2付款方式：本合同生效后首付總工程款的40%;工程進度到一半時再付總工程款的50%;工程結束驗收合格后付總工程款的10%，全部付清。

5.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算的有關資料送交甲方，甲方自接到上述資料后三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清尾款。

第6條：安全生產和防火

6.1甲方提供的做法說明應符合《中華人民共和國消防條例》和防火設計規范。

6.2因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此產生的一切經濟損失。

6.3由于甲方確認的做法說明，違反有關安全操作規程，消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

6.4施工人員每次施工后要及時對現場的垃圾雜物進行清理，清理道指定的地點。

第7條：維修約定

7.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題，乙方實行有嘗維修。

第8條：爭議解決

8.1本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或請有關部門進行調節。

第9條：附件

9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。

9.3合同附件即工程量表（經甲乙方共同簽字確認）共頁。

9.4本合同一式份，甲乙雙方各執壹份。

9.5本合同履行自工程款全部結算后自動終止。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇四

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

工程概況

1、 工程地點______________.

2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、 工程期限及保修期：

工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。

保修期：_____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

5、 合同價款及付款方式：

本合同總價為(大寫)：_______________________(小寫)________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

支付時間支付金額

開工前三天支付(合同總價60%) 元

年 月 日支付(合同總價35%) 元

雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元

工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務甲方：

2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

3、 負責協調施工隊和鄰里之間的`關系;

5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、 本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效3、 如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、 室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(20xx)17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

六、工期延誤

1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

(1) 工程量變化和設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方同意工期順延的其他情況。

2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

七、工程監理若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、 甲方責任：

(1) 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

(2) 由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

(3) 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

(4) 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5) 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

4、 乙方責任

(1) 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

(2) 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

(4) 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項

1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

十一、附則

1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。

2、 本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。

5、 本合同一式______份，雙方各執_____份。

甲方： 乙方：

代表人(簽章)： 法定代表人(蓋章)：

經辦人：

電話或手機 電話或手機

年 月 日 年 月 日

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇五

發包方： （以下簡稱甲方）

承包方： （以下簡稱乙方）

為加強雙方責任感，明確雙方的權利、義務，確保雙方的經濟利益，經協商，訂立本合同共同遵守：

第一條 工程概況

1、工程名稱：***酒店裝修工程

2、工程地點：***市 路***酒店

3、工程內容：裝修***酒店三層至八層房間共86個連走廊及電梯大堂（六層）

第二條工程期限

1、本承包工程的工期定為70個工作日，由簽合同后第十五天（施工隊進場）開始計算。

2、由于不可抗力的因素，工期得以順延，但乙方須及時通知甲方。

3、在履行過程中，如乙方認為有變更設計的需要，須經甲方認可后進行調整，工期相應得以調整。

第三條 工程價款的支付與結算

3、余款5%保固金在六個月保修期滿時全數支付；

4、余款5%保固金在十二個月保修期滿時全數支付。

5、所有加/改數須在工程完成并經確認后十五天內付清。

第四條 施工與設計變更

1、本工程由乙方包工包料進行施工，施工項目列表說明，作為本合同附件。

2、乙方所提供材料樣版須由甲方確認。

3、在施工過程中，甲方如要變更裝修設計，須事先通知乙方，在變更資金、材料落實之后，乙方予以實施。

4、在施工過程中，乙方如認為有變更裝修工程之需要，應與甲方先行協商，確認后施工。

第五條工程質量與驗收

1、工程完工后，由甲方驗收。

2、甲方根據乙方提供之施工項目列表逐壹驗收，以修改后樣版房質量為標準驗收。

第六條 違約責任

承包方的責任：

1、負責工地施工水電；

2、工程質量不符合合同規定，負責無償修理或返工。由于修理或返工逾期交付的，償付逾期違約金。

3、工程不能按合同規定的工期交付使用的，償付逾期違約金。

4、承包方負有12個月的保修期責任，由交工驗收當天起計算。保修期內出現的質量問題，甲方在接乙方通知后七天內進行檢查，經雙方鑒定，屬乙方施工問題，由乙方即行修復，屬甲方使用不當造成的，由甲方負責。

發包方責任

1、不按合同規定撥付工程款，除工期得以順延外，按銀行有關逾期付款的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

2、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

3、承包方驗收通知書送達十五日后不驗收的，按規定償付逾期違約金。

第七條 糾紛解決辦法

1、發生爭議時，雙方應耐心協商；

2、協商不成時，向經濟合同仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。

第八條 附則

1、本合同一式二份，雙方各執一份，均具同等效力。

2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，本合同在保修期屆滿前結清款項后失效。

3、本合同未盡事宜，由雙方另行協商補充，補充合同與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

聯系電話： 聯系電話：

日期： 日期：

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇六

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條:工程概況

3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;

7、其他費用(注明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1. 甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條:違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇七

單位名稱：_________電話：_________。

住址：_________通訊地址：_________。

乙方(承包方)：_________。

通訊地址：_________郵政編碼：_________。

第一條工程概況。

1.1工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第二條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

3施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權利義務。

1開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;。

2參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;。

5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第四條乙方權利義務。

3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;。

7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;。

9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇八

發包方(以下簡稱甲方):。

承包方(以下簡稱乙方):。

根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規之規定，結合家庭居室裝飾的特點，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方發包的家庭居室裝飾工程《以下簡稱工程》的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.2工程內容和做法(見附表一)。

其中:甲方供料(見附表二之一)。

乙方供料(見附表二之二)。

1.4工程期限__________天。

竣工日期___________年__________月___________日

第二條甲方工作。

2.1開工前_____天,為乙方入場施工創造條件.包括:搬清室內家具,陳x或將室內不易搬動的家具、陳x歸堆、遮蓋，以不影響施工。

2.2負責提供水源、電源為乙方使用。

2.3負責協調鄰里關系。

2.4如確需拆改原建筑物結構(包括梁、柱、板、墻等)或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

2.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

2.6負責工程質量和進度的監督及峻工驗收。

第三條乙方工作。

3.1施工中嚴格執行有關工程的安全操作規范、防火規范、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3.3負責保護好被裝飾居室室內的家具和陳x。

第四條工程變更。

工程項目及做法如需變更，雙方必須協商一致，同時調整相關費用(見附表三)。

第五條工程工期。

5.1因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.3因工程變更或非甲方原因造成的停水、停電及其它不可抗力因素而影響工期的，工期相應順延。

第六條工程驗收和保修。

6.1工程峻工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表四)。在工程款結清后，辦理移交手續。

6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修查年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單(見附表七)。

第七條工程價款及結算。

7.1雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)___________元(見附表五).

7.2本合同生效后,甲方按下表直接向乙方支付工程款項:。

7.3工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方.甲方接到資料后________日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表六)并簽字。甲方應在簽字后支付第三次工程余款，以結清工程全部款項。

第八條違約責任。

8.1凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

8.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

8.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的'損失。

第九條幾項具體規定。

9.1因裝飾居室而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，甲方負責支付清運費用人民幣(大寫)______元(此費用不在工程價款內).

9.2施工期間,甲方將門鑰匙______把交給乙方的_______負責保管.工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_____把,并由乙方當場負責安裝,交付驗收.

第十條其它約定條款。

第十一條附則。

11.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

11.2本合同簽訂后不得轉包。

11.3甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，凡經過市場簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方和市場管理機構各執一份。合同履行完成后自動終止。

11.4凡通過市場簽訂合同者，可將合同文本提交駐家庭居室裝飾市場的工商行政管理部門進行鑒證，以確保雙方的合法權益和合同的順利履行。

11.5本合同附件包括：

甲方：

乙方：

_____年_____月_____日。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇九

甲方：

乙方：

乙方（）認可與甲方于年月日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》，對其中的材料設備和裝飾內容再次確認無誤，并達成如下協議：

1、甲方為滿足乙方對住宅裝飾的個性化要求，同意乙方與裝飾公司協商，對原有裝飾設計進行個性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內容，不構成對雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》的否定。

2、乙方可以提出工作、工序和材料設備的變更，所產生的費用由乙方與裝飾公司協商，單獨結算；所產生的質量和保修責任，由乙方和裝飾公司協商并訂立相關合同。該合同約定的質量標準不得低于杭州市房地產管理局發布的《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》，甲方對因此而引起的質量異議與質量問題不負任何責任。

3、因乙方對裝飾內容的修改而造成的工期延誤，致使住宅裝修工程未能如期交付的，甲方可以延長交房日期；乙方負有不得影響整幢大樓和小區如期交付的義務，如因乙方的修改方案而影響其它業主正常使用住宅的，乙方應當排除障礙或恢復原狀，如造成損失的，應當負賠償責任；甲方保留追究乙方相關責任的權利。

4、乙方所有相關的個性化裝飾修改，必須符合建設部頒發的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的相關規定，并不得擅自更改以下部位：

1、住宅的外窗；

2、住宅外墻，以及有關影響建筑立面的任何修改；

3、室內所有垂直管道及排風豎井；

4、住宅的進戶門；

5、影響建筑安全性的承重結構；

6、陽臺的扶手欄桿；

7、移動更改或者擴大廚房衛生間的位置及面積；

8、未經設計認可的，在樓板上增加的非輕質墻體或隔斷；

雙方已經認真閱讀以上內容并經確認無異議，雙方簽字（或）蓋章后生效。本協議將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購房合同》的補充，并與購房合同具有同等的法律效力。

甲方簽字：（蓋章處）。

乙方簽字：

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇十

手機號（bp機號）：____________________________。

施工合同承包方（乙方）：_______________。

手機號（bp機號）：____________________________。

施工合同承包方（乙方）：______________________。

法定代表人：__________________________________。

工程監理人：__________________________________。

工程設計人：__________________________________。

工程項目經理：________________________________。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：

第一條工程概況。

1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。

（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）。

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

第二條工程監理。

若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。

第三條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

3．3施工圖紙雙方簽字后生效。

第四條甲方義務。

4．2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

4．3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

4．5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；

4．6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。

第五條乙方義務。

5．3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

5．4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；

5．5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；

5．6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；

5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

第六條工程變更。

6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第七條材料的提供。

7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。

第八條工期延誤。

8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；

（4）甲方同意工期順延的其他情況。

8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

第九條質量標準。

9．1雙方約定本工程施工質量按下列第項標準驗收：

（1）《gb50210-xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》。

（2）《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》。

9．2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：

（1）可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解；

（2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第十條工程驗收和保修。

10．1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

（2）油漆、面層涂料施工前驗收；

10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。

第十一條工程款支付方式。

11．1雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：

（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：

11．2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單（見附件九：工程結算單）上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。

11．3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。

第十二條違約責任。

12．4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十三條合同爭議的解決方式。

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

（1）向_________仲裁委員會申請仲裁；

（2）向人民法院起訴。

第十四條幾項具體規定。

14．4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_____點_____分至_____點_____分；下午_____點_____分至_____點_____分。

第十五條附則。

15．1本合同簽訂后工程不得轉包；

15．4合同履行完后自動終止；

15．5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

15．6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

法定代表人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________。

家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：______________。

委托代理人（簽字）：_________。

聯系電話：___________________。

_________年_______月_______日。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇十一

民事判決書。

(20xx)儀民初字第xxx號。

原告：段xx。

委托代理人：xxx，xx律師事務所律師。

被告：xxx裝飾工程有限公司。

法定代表人：王xx，總經理。

被告：王xx。

被告李xx。

被告李某女。

原告段xx與被告xxx裝飾工程有限公司、李xx、李某女、王xx裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段xx及其委托代理人、被告xx公司、王xx的共同委托代理人xx、李xx的委托代理人xx到庭參加訴訟，被告李某女經本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告段xx訴稱，自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。被告李xx、李某女、王xx三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營業收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李xx任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶，導致xxx公司成為空殼公司;被告王xx、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益，故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58466.92元，被告李xx、李某女、王xx承擔連帶責任。

提供主要證據：

2、xxx公司工商登記查詢表一份;。

5、xxx代理人調查筆錄，主要內容為xxx帳冊在李某女處。

證據4-5證明被告xxx公司被吊銷營業執照，但被告王xx、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李xx、李某女、王xx采用營業收不入帳的方法，將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。

被告xxx公司辯稱，原告證據不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。

被告王xx辯稱，原告稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務與我無關，我不應承擔連帶責任。未提供證據。

被告李xx辯稱，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務應由公司在其財產范圍內償還，與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由，應分案處理。未提供證據。

被告李某女書面辯稱，是李xx利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業務總監，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，為維持公司經營，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對我的訴訟請求沒有事實依據，應予以駁回。未提供證據。

經審理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注冊資本為人民幣10萬元，原股東/發起人為李某女、李xx，認繳出資額分別為4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王xx，認繳出資4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王xx。20xx年6月21日，被告王xx曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王xx申請保全公司帳冊，但本院在其提供的地點未能找到，20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王xx的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前，xxx公司正常營業，但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

上述事實，有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。

本院認為，對被告李xx所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李xx、王xx、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由，應分案處理的主張，本院認為被告李xx的主張沒有法律依據，同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮，對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求，本院認為，首先，債務應當清償，原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段xx工程款58446.92元的事實，被告xxx公司負有清償義務，原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定，應該予以支持。其次，被告王xx、李某女作為股東，應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算，但二人怠于履行清算義務，致使原告債權無法實現，違反了公司法及其司法解釋的相關規定，故應對該筆債務承擔連帶責任。第三，原告提供的現金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營業收，但公司帳冊掌握在被告李xx、李某女手中，現因二被告的原因，公司帳冊下落不明，應推定原告主張的被告李xx、李某女將xxx經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的，濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避公司債務的事實成立，被告李xx、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益，因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王xx將公司財產混同于個人財產，要求其承擔連帶責任的訴訟請求，因原告的債權產生于王xx接受李xx股份成為股東之前，與其不能實現債權之間無因果關系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定，判決如下：

被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段xx工程款58446.92元，被告李xx、李某女、王xx承擔連帶給付責任。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費1261元，公告費300元、保全費620元，合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付，則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告，被告李xx、李某女、王xx對此承擔連帶給付責任。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，同時預交上訴費1261元，上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。

審判長xxx。

代理審判員xxx。

人民陪審員xxx。

二零xx年四月十二日。

書記員xxx。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇十二

住所：______________________。

電話：____________。

傳真：____________。

委托代理人：________________________。

電話：____________。

傳真：____________。

承包人(乙方)：________________________。

住所：______________________。

電話：____________。

傳真：____________。

法定代表人：________________________。

電話：____________。

本工程設計人：________________________。

電話：____________。

施工隊負責人：________________________。

電話：____________。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協議：

第一條工程概況。

1、工程名稱：__________________________________。

2、工程地點：__________________________________。

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;。

(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;。

(3)承包人包工、發包人包料。(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)。

第二條施工圖紙。

雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;。

(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

第三條甲方工作。

1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

第四條乙方工作。

1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。

3、未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。

6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。

7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。

第五條關于工期。

1、工程期限___________天,開工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。

2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。

3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任：

(1)遭遇嚴重影響施工的'惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的;。

(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;。

(4)經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的。

工期拖延或試驗時間浪費;。

(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

第六條關于材料供應和保管。

1、任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對方當事人驗收簽字確認。

2、對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。

3、材料和設備進場后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。

第七條關于質量和驗收。

2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。

3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。

4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后_______天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。

5、驗收時,工程項目合格率達到____________%時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。

6、乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修_______年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：_________________________。

8、工程未驗收的,甲方不得先行使用。

第八條關于工程價款及結算。

1、雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：

(1)合同生效后,發包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款：

第四次____________工程驗收后_______天支付工程總造價的5%,約____________元。

(2)其他支付方式：______________________。

2、雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算：

(1)固定價格,本工程總價款為____________元;。

(2)單價不變,按實際數量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。

a、乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;。

b、瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積;。

e、其他按項項目按項計算;。

f、其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積;。

g、估價項目測量后再具體報價;。

h、經甲方同意代購的項目按預算內造價購買,經甲方同意可以調整。

3、特別費用的約定：

(1)施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

(2)施工過程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,罰款由甲方負責。

(3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經列明稅費的,由乙方負責繳交。

(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。

按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

第九條工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。

第十條責任與罰則。

1、施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。

3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。

5、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。

6、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

第十一條雙方如對合同的執行發生爭議,應友好協商解決：協商無效的,可提交人民法院訴訟。

第十二條附則。

1、本合同一式兩份,雙方個執一份,同具法律效力。

2、本合同履行完成后自動終止。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇十三

發包人：承包人：

住所：住所：

委托代理人：營業執照號：

電話：法定代表人：電話：

bp機號：委托代理人：電話：

本工程設計人：電話：

施工隊負責人：電話：

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

1.2工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第＿＿＿種承包方式。

（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）承包人包工、發包人包料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

1.4工程期限＿＿＿＿天，開工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。

1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

第二條工程監理。

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第＿＿＿種方式提供：

（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）＿＿＿＿＿＿元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

第四條發包人義務。

4.2提供施工期間的水源、電源；

4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條承包人義務。

5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第六條工程變更。

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。

第七條材料的提供。

7.2由承包人提供的材料、設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇十四

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的技工學校實習車間鋁合金窗制作安裝(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：聊城市高級技工學校院內。

1.2工程承包方式，雙方商定采取乙方包工、包全部材料的承包方式。

1.3工程期限14天開工日期20xx年8月6日竣工日期20xx年8月20日

1.4合同價款、單價：

鋁合金窗每平方單價為140.00元，總面積約為560平方。本合同工程造價約為(人民幣)78400.00元金額大寫：柒萬捌仟肆佰元。

第二條甲方工作。

第三條乙方工作。

委派為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。嚴格執行施工規范、安全操作規程，安全、環境保護規定。做好施工現場管理。保護好墻面板及窗口包邊，防止破壞。保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

4.2工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條工程變更。

工程項目及做法如需變動，雙方應協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，同時調整相關費用。

第五條材料供應。

按合同約定乙方提供的材料、設備，由監理、建設單位代表、甲方共同驗收;如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，由乙方負責重新更換。

第六條工期。

施工工期為8月20日完工，因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

第七條質量標準。

本工程施工質量為合格標準執行;并以施工圖紙尺寸和鋁合金窗制作標準圖集制作。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，應經工程質量監督站檢驗，需費用由乙方承擔。

第八條工程驗收、工程價款結算及保修。

工程竣工后，經建設單位、監理、施工方、乙方共同組織驗收。乙方負責提供有關資料給甲方，甲方。驗收不合格，乙方負責返工。

本工程自驗收合格之日起保修期為壹年。驗收合格后雙方進行實際測量乙方施工的鋁合金窗，并按實際面積為乙方結算。

第九條施工安全生產。

1、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。

2、由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程，導致發生安全事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

第十條工程價款支付方式。

合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

第十一條違約責任。

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔責任。

2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款10%的違約金，并承擔因此造成的經濟損失。

乙方責任:。

1、應妥善保護甲方施工的墻面板及彩板包邊，如有損壞，應照價賠償。未經甲方同意，乙方擅自改造圖集制作尺寸參數，由此發生的損失由乙方負責并承擔損失。

2、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。

3、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金500.0元/每日。

第十二條爭議解決方式。

雙方發生爭議協商解決不成時，向當地裁委員會申請仲裁解決：

第十三條幾項具體規定。

注：邊框與下滑之間應加橡膠墊。

第十五條附則。

15.1本合同經甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。

15.2本合同簽定后工程不得轉包。

15.3甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

2023年裝飾包清工合同（模板15篇）篇十五

法定代表人：_________。

委托代表人：_________。

本工程設計人：_________。

施工隊負責人：_________。

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

1.1工程地點：_________。

1.2工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式：(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.5合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元金額大寫：_________(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費___元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

4.2提供施工期間的水源、電源;。

4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;。

4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

5.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;。

5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;。

5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

7.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：1、工程量變化或設計變更;2、不可抗力;3、甲方同意工期順延的其他情況。

8.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

8.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

雙方約定本工程質量按下列第___項標準執行：(1)《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》(2)其它規定：__施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的`標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。

2、本協議簽訂后，工程不得轉包。

3、本協議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

住址：住址：

電話：電話：

身份證號：身份證號：

簽訂日期：年月日

簽訂地點：____。