在合同協議中，雙方可以明確約定交易的各項細節和條件，確保雙方的權益得到保障。您可以參考下面這些實用的合同協議寫作指南，幫助您起草專業的協議。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇一
本著精誠合作，互利互惠，合作共贏的指導思想，進行友好合作，在此雙方就財務結算方面具體事項意見達成一致。
一、協議雙方。
甲方：
乙方：
二、一件或多件代發貨。
3、結算周期：滿七天結算一次，如1號至7號的費用，甲方應于8號中午12:00前給乙方結清。
三、甲方向乙方訂貨制。
對于甲方向乙方訂貨的模式，結算方式如下：
1、訂單確定時甲方向乙方預付款項總額的.30%；
2、乙方生產完成后，貨物發往甲方之前，甲方向乙方支付款項總額的20%；
3、若是促銷等活動，活動結束之后一個月內，甲方向乙方支付款項總額的40%；
4、剩余款項總額的10%由甲方向乙方在一個季度內結清，具體季度劃分為：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春節前）。
四、對于乙方庫存貨物需要甲方代銷的產品，具體情況視時間節點另行協商。
五、此協議一式兩份，協議雙方各執一份，具有同等法律效力，此協議自雙方簽字之日起正式生效。
甲方（簽章）：
甲方代理人：
簽字日期：
乙方（簽章）：
乙方代理人：
簽字日期：
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇二
原告：xx市xx區xx機械有限公司，住所地xxx省xx市xx區xx號。
法定代表人：唐xx，該公司經理。
被告：xx***陶瓷有限公司，住所地xx省xx市xx縣經濟開發區**路。
法定代表人：秋xx，該公司經理。
訴訟請求：
1、判令被告立即支付原告工程款88萬元。
2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日，共*天，按日萬分之*點一計算，之后的違約金計算到法院判決確定付款日止)。
合計：929896元。
2、本案所有訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告、被告經友好協商，被告擬委托原告供應設備，承建一條拋光磚窯爐、干燥生產線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機械設備銷售合同》及《滲花拋光磚生產線方案及合同》，合同約定：原告供應設備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產線工程，合同總價600萬元;被告在投產驗收一年內分兩次付清合同總價15%的尾款等內容。合同簽訂后，原告依約供應設備、進場承建窯爐生產線，被告支付了部分設備、工程款。
*年*月份，原告承建的窯爐生產線安裝完畢，在試產成功后請求被告按合同要求進行驗收，不驗收擅自使用的視為原告交付工程無質量問題，被告答復可以驗收。但事后被告未經雙方驗收從*年*月開始，擅自使用原告承建的窯爐生產線進行生產，時至今日，原告承建的合同項下的窯爐生產線，被告已經正常投入使用*年*個月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬元，但被告以種種理由推托。
因此，原告認為，雙方簽訂的.合同合法有效，應受法律保護，原告依約履行了合同義務，被告逾期未支付尾款的行為已經構成違約，侵害了原告的合法權益。故，原告現特具狀訴至貴院，望貴院依法判決，判如所請。
此致
焦作市解放區人民法院。
具狀人：
*年*月*日。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇三
乙方：_____________
甲、乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經友好協商一致，現就甲方委托乙方對工程結算編制（審核）服務之事宜簽訂本合同，以供雙方共同遵守。
一、甲方委托乙方對甲方管理范圍內的各項工程，進行工程結算編制（審核）。
二、甲方負責向乙方提供完整的需審核的結算資料。
三、乙方應在接到甲方提交的某項工程完整的.結算編制（審核）資料后5個工作日內（工程結算造價200萬以上的工程或結算資料不完整的工程，雙方根據情況另行協商編制（審核）需要的時間）完成審核工作并向甲方提交一式壹份的審核成果文件初稿或電子文件，并在雙方溝通達成一致意見后2個工作日內完成修改并向甲方提交一式叁份的審核成果文件正稿及1份電子文件，同時將甲方提交的資料退回給甲方。
四、乙方應嚴格按現行的工程計價定額及其他相關計價標準完成本工程結算的編制（審核），并保證成果文件的真實性、合法性，并對成果文件予以嚴格保密，未經甲方同意不得向參與本工程結算審核工作以外的人員泄露。
五、服務費計算及支付
單項工程結算編制的服務費=結算造價的千分之貳點伍（2.5‰）計取；單項工程結算審核的服務費=基本審核費+效益審核費。基本審核費按審定金額的千分之壹點伍（1.5‰）計取；效益審核費按核減金額的5%計取；單項工程結算編制或審核的服務費少于1000元人民幣的則按1000元計付審核費用；在乙方提交成果文件正稿后5個工作日，甲方將審核費用轉入乙方指定賬戶。
六、違約責任
1、甲方未能按期支付審核費用的，每逾期一天按欠付金額的百分之一向乙方支付違約金。
2、乙方未能按期提交審核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按審核費用總額的百分之一向甲方支付違約金，逾期超過5天的，甲方有權解除本合同。
七、凡因本合同引起或與本合同有關的爭議，首先由雙方友好協商解決，協商不成則通過訴訟解決，訴訟由乙方所在地法院管轄。
八、本合同一式肆份，甲、乙方各執貳份，自雙方蓋公章及法定代表人簽字后生效。
乙方：_____________
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇四
甲方(借款人)：
乙方(出借人)：
丙方(財務顧問)：
丙方作為甲方財務顧問，協助甲方向乙方申請借款兩億元，期限________年，分別簽訂了借款合同、抵押合同、財務顧問合同，上述合同均執行正常。
現因甲方自身原因，申請部分提前還款，還款金額一億元人民幣，乙、丙兩方同意，并做如下約定：
2、還款日定于________年____月____日，借款本金一億元一次性歸還;。
3、上述款項全部收到后，乙方配合甲方解除提前還款部分借款所設定的抵押。
4、上述甲、丙雙方所簽的《財務顧問合同》繼續有效，直至借款全部歸還。
5、未還款部分所簽訂的借款合同、抵押合同繼續執行。
6、本協議一式二份，甲方一份、乙方和丙方共一份。未盡事宜，經雙方磋商后，可另立補充協議，具有同等法律效力。
7、本協議自各方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
簽署日期
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇五
甲方：
乙方：
身份證號碼：
乙方在甲方承建的樓項目的樓梯間保溫分包施工（包工包料），經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協議：
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼bqr213（以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準）抵付乙方工程款9.5萬元（人民幣玖萬伍仟元整）。
2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作；同時乙方對該車輛的保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內；與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的'任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續；乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方蓋章：
代理人：
日期：年月日
乙方簽字：
日期：年月日
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇六
乙方：_______。
乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做臨時工，期間間斷性的在甲方工地工作。
乙方于_____年_____月_____日，在工地工作時由于自己操作不當，在工地上意外受傷，甲方將乙方送入醫院治療并已經承擔其全部治療費用，現乙方已經康復出院。由于沒有相關部門的'認定，甲乙雙方本著自愿、公平合理、協商一致的原則，就補償協議如下：
第一、雙方完全理解本協議所涉事項的法律以及政策規定，雙方意思表示真實。
第二、甲方與乙方協商一致，就補償事宜達成一次性補償金共計人民幣_______元（大寫：_______萬_______仟圓整），此部分費用已經包含了所有法律規定之應付費用。
第三、以上費用由甲方分兩次向乙方支付，具體支付方式為：
1、甲方在_______年_______月_______日之前支付補償款_______元（大寫：_______萬圓整）。
2、甲方在_______年_______月底向乙方支付補償款_______（大寫：_______萬_______仟圓整）。
甲方支付款項之后，即視為甲方對于乙方在工地意外受傷所產生義務均已經得到完全履行。
第四、乙方基于工地意外受傷所產生的各項權利已經全部實現，乙方不再與甲方發生任何權利義務關系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主張任何權利。
行義務的一方將承擔賠付金額10%的違約責任。
第七、本協議簽訂地點：基于本協議支付的爭議問題由協議簽訂地法院管轄。
第八、雙方若有其他未盡事項，通過協商或者補充協議解決。
甲方：_______乙方：_______。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇七
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的.有關事宜，達成如下協議：
2、工程承包方式：包工包料。
3、工程期限______天。
5、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)______元整。首付______元整，經驗收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
7、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修______年。
8、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。
9、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。
10、合同一式______份，甲乙雙方各持______份，合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽字/蓋章)：______。
乙方(簽字/蓋章)：______。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇八
乙方：_____________。
根據《中華人民共和國經濟合同法》為明確甲、乙雙方的權利和義務，切實搞好安全生產和實現雙贏的目標，經甲、乙雙方協商，達成以下協議，雙方共同遵守執行。
一、甲方租用乙方______一臺，用于馬場河鐵礦山工作，時間為____年____月____日起至____年____月____日，另視工程進度可另行協商，如合同期內乙方的工程任務結束，該合同自行終止。
二、乙方機械必須適合、滿足甲方的生產需要，相關手續齊全有效。駕駛人員持有效證件上崗，凡手續不齊全和證件不合格無效的，不予簽訂合同。
三、甲方租用乙方機械每月_______元計算，挖機械油費、駕駛人員吃、住由甲方負責、機械。工作時間以甲方計時為準，私自加班不計時間，須加班由甲方通知，超出每月規定時間240小時/月，按_____元/小時。
四、乙方在簽訂合同的`同時，須一次性向甲方交納安全保證金，每臺______元。合同到期或終止時，由甲方查明違約等責任后，安全保證金一次性全額退還乙方。
五、自乙方機械進入工地后，經雙方核算準確施工時間，確認無誤后，滿一個月結算租費。
六、在合同期內，乙方在生產經營或其它行為中所發生的機械、事故和人員傷亡財產損失等一切后果，均由乙方承擔全部責任，與甲方無關。
七、乙方機械進入工地后，聽從甲方現場負責人的指導，安全施工，如場地內有光纜、墳墓、管道等設施，甲方人員須告知并現場指導，不聽勸阻私自施工所造成的損失由乙方自行承擔。
八、本合同履行中任何一方如有違約行為，給對方造成損失的，對方除向違約方賠償損失外，有權終止合同，如違約方不接受，對方可向人民法院主張權利。
九、本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，附合同與主合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。備注：乙方人員工作結束后外出所發生的任何傷亡及違法行為與甲方無關，由乙方全部承擔。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇九
甲方(債權人)：
身份證號碼：
乙方(債務人)：
法定代表人：
地址：
營業執照注冊號：
丙方(保證人)：
法定代表人：
營業執照注冊號：
委托代理人:。
身份證號碼：
丁方(保證人)：
法定代表人：
營業執照注冊號：
委托代理人:。
身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規的規定，甲、乙、丙、丁四方經協商一致，就乙方欠甲方借款相關事宜達成如下協議：
第一條、甲、乙雙方經對帳，確認截止年月日乙方尚欠甲方借款人民幣整(小計：元)。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，乙方按如下方式償還：
1、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計：元)。
2、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣壹佰萬元整(小計：元)。
3、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計：元)。
4、乙方于年月日前還清所欠借款人民幣(小計：元)。
5、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權就剩余借款向申請強制執行。甲方因主張權利產生的各項費用(包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執行費等)由乙方承擔，同時乙方還須向甲方支付所欠借款10%的違約金。
第三條、借款的擔保。
1、丙方、丁方自愿為本合同項下甲方對乙方的債權承擔連帶責任保證。乙方如果未能按照本合同的約定向甲方清償債務，丙方、丁方保證在還款期限屆滿后三個工作日內，將乙方所欠款項代為償付給甲方。
2、丙方、丁方代乙方償還甲方給乙方提供的借款后，即成為乙方新的債權人，甲方對乙方享有的一切權利隨即轉移給丙方、丁方。乙方應在丙方、丁方代其償還借款后三日內，將所欠借款本息、違約金、代償費償還給丙方、丁方。
第四條：爭議解決方式。
本合同在履行中如發生爭議，可以四方協商解決。協商不成的，可提請洛陽市仲裁委員會裁決。
：合同的生效。
經甲方簽字按指印，乙方、丙方和丁方簽字并蓋章后生效。
：本合同壹式肆份。
：聲明條款。
1、甲、乙、丙、丁四方均已詳細閱讀本合同所有條款，四方對本合同條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解，認識一致，均無異議。
2、甲、乙、丙、丁有權簽署本合同。
甲方(債權人)：乙方(債務人)：
__年__月__日__年__月__日。
丙方(保證人)丁方(保證人)：
__年__月__日__年__月__日。
合同簽約地點：
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十
乙方：______身份證號碼：______。
甲方在_鎮_村新農村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約__米__米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現場（配電箱后的線路由乙方負責）。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的.輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為___元，含安全文明施工措施費及購買農村建房保險費。（施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水）。
乙方進場開工__天后甲方付款__元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__元，完成第二層付款__元，完成第三層付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，經驗收合格后付至__元，余款__元作為保修金待__個月后，經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷，付清余款。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，安全文明施工及購買農村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節約材料，并做好材料保管，不得丟失。
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
工程總工期為__個月，從__月_號乙方進場施工開始算起，乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內的全部工程，最遲不能拖延到_月_日，如超過_月_日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料，應__天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
聯系電話：
乙方簽字（章）：
聯系電話：
日期：___年___月___日
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十一
甲方(債權人)：乙方(債務人)：
鑒于經雙方對往來進行對帳確認：截止本協議簽定之日，乙方累計欠甲方人民幣**元整(元)。為妥善處理甲乙雙方的上述債權債務，經協商，達成如下協議：
一、乙方承諾于**年**月**日之前償還清欠甲方的全部欠款，如有逾期，自本協議簽署之日起，按照銀行五年期貸款利率的'四倍支付利息。
二、乙方愿意以其擁有的位于的房產壹套作為本協議項下欠款本息、違約金及實現債權費用(包括但不限于催收費、訴訟費或仲裁費、律師費、評估費、拍賣費、過戶費、差旅費等)的抵押擔保。無論何種原因造成本協議無效或部分無效，本協議抵押條款仍然有效。
三、抵押期限為自本協議生效之日起至乙方還清甲方與本協議有關的全部款項及利息為止。
四、乙方保證對抵押房產具有完整、有效的所有權和處分權，有權提供該房產設定抵押擔保。
五、抵押房產的抵押登記手續由乙方負責在本協議簽署后2日內辦理并承擔相應費用，如有逾期，須額外承擔欠款額20%的違約金;經甲方催告，乙方仍然拖延辦理的，甲方有權要求乙方立即償還全部欠款及應付利息。
六、未經甲方同意，乙方不得撤回抵押擔保，否則須提前償還甲方的全部欠款及應付利息。
七、抵押物如果發生毀損、滅失，乙方須及時按照甲方的要求重新提供擔保，否則甲方有權要求乙方立即償還全部欠款及應付利息。
八、甲方有權要求乙方為抵押房地產投保財產險，并指定甲方為保險權益的第一受益人。財產險投保金額以抵押房地產價值為準，保險期限不短于債務期限。乙方應按時支付保費，并履行保險合同所約定的義務。在本協議項下債務本息和費用還清前，乙方須辦理續保手續，否則，甲方有權代為投保，保險費由乙方承擔。保險單正本由甲方保管，乙方清償本協議項下所有債務本息和費用后，甲方將保險單正本退還給乙方。
九、因履行本協議所發生的、或與本協議有關的一切爭議，簽約各方應通過友好協商解決，如果協商不成，協議任何一方均有權向甲方所在地法院訴訟裁決。
十、本協議經雙方簽字蓋章后生效。
十一、本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，剩余一份用于辦理抵押登記。
十二、本協議由簽約雙方于**年**月**日在簽署。
甲方：乙方：
年月日年月日。
文檔為doc格式。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十二
乙方:上海××建筑工程公司。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
鑒于:。
1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽光城項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設工程分包合同》,由乙方將甲方××陽光城小區1-8號樓施工工程分包給丙方,現因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬元人民幣整。
甲、乙、丙各方經協商一致,針對三方之間工程款轉讓以及支付等事宜達成如下協議:。
一、對于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬元,乙方同意甲方僅支付×××萬即可,對于該××××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬元款項。
對于前述×××萬元款項的支付,乙方同意由甲方按本協議第四條的約定直接支付給丙方。
二、對于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬元在扣除本協議第一條提及的××××萬元后的剩余款項人民幣×××萬元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬元即可,對于該×××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬元款項。
關于前述×××萬元款項的.支付方式及時間等由甲、乙雙方另行簽署協議進行約定。
三、甲、乙雙方確認甲方應支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬元。自本協議簽訂之日起,甲方除承擔本協議所約定的人民幣×××萬元款項外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對此無異議。
四、乙方所欠丙方的×××萬元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬元的價格結算。
對于乙方應支付給丙方的該×××萬元款項,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協議約定將該×××萬元款項支付給丙方后,視為甲方已按本協議第一條約定將×××萬工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬元向甲方主張任何權利。
五、甲方同意按以下時間向丙方支付該×××萬元工程款:。
1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元;。
3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元。
甲方在向丙方付款的同時,乙方應向甲方出具合法有效的工程款發票。否則,甲方有權拒絕付款,因此而產生的責任由乙方承擔,與甲方無關,丙方不得以此為由向甲方主張權利。
七、本協議僅限于本協議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協商解決。
八、本協議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設工程價款優先受償權。
九、本協議簽訂后,對于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內的,乙、丙方仍應對所存在的工程質量承擔保修責任。
十、對于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協議》,因尚未實際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協議》于本協議簽訂時解除,不再執行。對于該協議的解除,雙方互不承擔責任。
十一、本協議是甲、乙雙方就××陽光城項目與××公館項目工程款糾紛事宜所達成的最終協議,此協議取代以前雙方就工程款問題所有的口頭或書面的協商、表示、協議、補充協議、同意或承諾。本協議生效后甲、乙、丙三方均應遵照執行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權利或責任。
十二、協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式陸份,甲、乙、丙三方各執兩份。
代理人:。
乙方:上海××建筑工程公司。
代理人:。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
代理人:。
合同簽訂日:年月日。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十三
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業xxx公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協議第三條的約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協議為準，再無其他爭議。
七、因本協議發生的一切爭議，雙方協商解決，協商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協議一式四份，雙方各執兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十四
收款人：______。
甲、乙雙方在友好協商的基礎上，就________酒店改擴建工程達成此協議。
一甲方拖欠乙方工程款人民幣貳百萬元整。
二還款期限________年________月________日起至________年________月________日止。
三還款期間，甲方自愿支付利息，利息為月利1、5分。
四利息支付時間為每月1日甲方向乙方支付了；利息。
五還款期限屆滿，甲方保證給付工程款，否則愿意承擔一切法律責任，而且乙方有權拍賣________資產來抵付借款。
六本協議一式兩份，自甲，乙雙方各執一份，協議自甲，乙雙方簽字后生效。
甲方：________乙方：________。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十五
地址：______。
乙方：______。
地址：______。
基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：
1、______年______月______日，甲方與乙方就項目簽訂了《建設工程施工合同》（合同編號：______），建設工程總價款為：______人民幣萬元整。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款萬元整，尚未支付的建設工程款萬元整。
2、雙方在此確認：______除乙方應按本協議的約定向甲方支付萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
1、甲、乙雙方經協商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建設工程款：
序號：______。
應付款金額（元）：______。
付款截止日期：______
備注：______。
2、乙方未按約定支付款項的，只要某一筆存在逾期（無論逾期金額多少），即視為乙方違約，甲方有權立即要求乙方歸還全部建設工程款，不再受上述還款計劃的限制。
3、乙方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
4、甲方指定收款賬號：______。
開戶行：______。
戶名：______。
5、發票：乙方付款后，甲方向乙方開具發票。
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方承擔付款的舉證義務。
3、乙方未按約定付款的，甲方有權向公證處申請出具強制執行證書，且有權依據xxx公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。
乙方愿意接受人民法院的強制執行。
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議后日內在公證處辦妥本協議的強制執行公證事宜。
2、雙方應根據公證處的要求，向公證處提供相關手續、簽署相關文件，以按本協議要求辦妥公證事宜。
如公證處要求使用公證的協議文本的，則雙方應在符合本協議約定的還款總額與還款計劃的前提下，簽署符合公證處要求的協議及其它文件。
3、辦理公證的相關費用由乙方承擔。
4、因乙方原因未在上述期限內辦妥公證手續的，視為乙方違約。此時甲方有權要求乙方承擔以下責任：
（1）乙方應向甲方支付違約金______元；
（2）公證是否辦妥不影響本協議之效力。本協議約定的欠款金額繼續有效，且甲方有權要求乙方立即全部付清，不受本協議約定的還款計劃的限制。
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
1、為更好的履行本合同，雙方提供如下聯系方式：
（1）甲方聯系方式。
郵寄地址：______。
聯系人：______。
電話：______。
電子郵箱：______。
（2）乙方聯系方式。
郵寄地址：______。
聯系人：______。
電話：______。
電子郵箱：______。
雙方通過上述聯系方式之任何一種（包括電子郵箱），就本合同有關事項向對方發送相關通知等，均視為有效送達與告知對方，無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。
2、本協議一式四份，協議各方各執一份，另外兩份作公證之用。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經雙方簽署后即生效。
簽署時間：____________年______月______日。
甲方（蓋章）：______。
聯系人：______。
聯系方式：______。
地址：______。
乙方（蓋章）：______。
聯系人：______。
聯系方式：______。
地址：______。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十六
乙方：_____________。
經甲乙雙方友好協商并共同努力，于____年____月____日完成該項工程的結算工作，雙方同意就本工程結算事宜達成協議如下：
1、本結算協議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執行價款的最終核定，并不解除乙方與甲方簽署的（以下簡稱“本工程”）的施工合同中所規定的所有責任及義務，除非該責任及義務已被乙方遵照合同文件完整無誤的`履行完畢（包含保修期內的所有責任及義務）。
2、雙方同意，除乙方未能履行合同規定的責任而發生保修金扣款外，從本結算協議書簽定之日起，互不向對方提出增減工程費用要求。
保修期間乙方負責人。
姓名：_____________。
聯系電話：_____________。
合同編號：_____________。
合同價：_____________。
結算總價：_____________。
3、本協議自簽訂之日起生效，為合同書不可或缺的一部分，若與合同書有不一致之處，以本協議相關規定為準。
4、協議書原件與此結算書封面一起作為工程結算款支付的依據。
5、本協議一式貳份，甲乙雙方各壹份，經雙方簽字蓋章后生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十七
乙方：_____________
甲、乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方承擔_________工程造價結算審計的有關事宜，達成協議如下：
甲方委托的_________工程項目，具體項目以甲方委托的資料為準。
（一）具有良好的職業道德，在以往執業經歷中無不良記錄。
（二）乙方結算審計人員必須為乙方在冊人員，不得臨時招聘人員。乙方結算審計人員應具備注冊造價師或省級二級以上的造價員任職資格，精通造價知識，且從事本專業不少于3年。
乙方項目經理：
乙方主要審計人員：
（三）乙方將企業營業執照、資質以及結算審計人員的資格證書復印件交甲方備案。
（一）甲方的權利：
1、檢查乙方結算審計工作的進度安排及落實情況。
2、對結算審計人員違反本規定及職業道德的行為進行監督，并對乙方審計人員的工作情況向乙方通報，提出意見要求。
3、根據實際情況要求乙方增加或更換審計人員，無需支付任何費用。
4、結算審計完成后，甲方對工程總造價或部分單項工程進行復核，如復核審減金額超過乙方審定金額的5%，則甲方不予支付此部分工程結算審計費用，且甲方有權另行委托其他造價咨詢機構進行二次結算審計，乙方不得有任何異議并承擔甲方二次審計費用。
5、乙方違反本合同第二條有關約定時，如甲方在結算審計前發現可單方解除合同；如甲方在結算審計過程中發現可單方解除合同；如甲方在結算審計結束后發現可全額拒付審計費用，已支付部分費用乙方應在接到甲方書面通知起10日內返還，否則按照同期銀行貸款利率支付甲方此部分的利息。
（二）甲方的義務：
3、為乙方派駐的審計人員提供食宿、交通、通訊等便利條件，但費用由乙方負責。
（一）乙方的權利：
1、有權要求甲方進行與結算審計工作相關的必要的配合和協調。
2、有權對甲方在工程管理工作中存在的問題提出意見或建議。
3、有權按合同規定收取審計費用。
4、乙方在審核工程結算過程中，若發現竣工圖、圖紙會審紀要、工程變更、現場簽證以及認質認價等資料不齊全（簽收資料清單以外）影響審計工作的，或施工方不前來配合核對的，乙方有權書面（需蓋公章）通知施工單位在5日之內（自通知之日起計算）將缺失資料補齊或前來核對，所補資料必須是原始資料且必須為原件，并且簽章齊全。
（二）乙方的義務：
1、委派符合本合同第二條規定的`，精通工程造價業務且有較高職業道德的審計人員對本工程進行審計。
2、審計過程中堅持科學、公正、實事求是的原則，按照國家有關規定實施審計工作。
3、自簽收委托人移交的結算資料之日起60天內提供該部分結算審計報告。全部單項工程出具審計報告后_________天內出具最終審計報告。時間每超一天，支付甲方500元違約金。由于非乙方原因導致的工期延誤順延。
4、按照不同施工單位分別進行審計的書面審計報告要求一式六份，且審計報告要求建設單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效；按照各單項工程出具的書面審計報告要求符合甲方要求，審計報告要求建設單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效。兩種形式的審計報告必須提供相應書面報告同內容電子版各1份。
5、乙方有隨時向甲方就審計報告內容進行解釋的義務。
結算審計費用=甲方送審額_________×_________‰+乙方審減額_________×_________%，若乙方審減額低于：甲方送審額_________×_________‰，則按照審減額支付審計費用。
甲方送審額是指針對本項目甲方進行初審后的額度，具體數據以甲方確認為準。
_____________________________________________。
（一）本合同未盡事宜雙方協商解決，協商不成依法向合同簽訂地人民法院起訴。
（二）若甲方發現乙方造價人員有明顯違背職業道德的審計行為（如吃、拿、卡、要或與施工單位串通損害甲方利益等），甲方有權終止合同，另行選定造價咨詢機構。如給甲方造成損失，甲方有權向乙方索賠。
（三）本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份。
（四）其他：合同履行過程中發生的`一切費用由乙方自行解決。
乙方：_____________
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十八
承包人：_________________
一、工程結算范圍：_______________（參照承包范圍）。
二、工程結算造價：________大寫：______________元，小寫：______________元。本結算造價為本工程最終竣工結算結果，雙方承諾不以任何原因和任何理由提出修改變更。
三、本協議雙方蓋章簽字即生效，本協議共__________份，發包人__________份，承包人__________份，監理單位__________份。
四、有關工程尾款的支付和工程保修問題雙方另簽協議。
承包人：_________________
日期：_________________
日期：_________________
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇十九
甲方：
乙方：
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業_____________公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協議第三條的.約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協議為準，再無其他爭議。
七、因本協議發生的一切爭議，雙方協商解決，協商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協議一式四份，雙方各執兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：________。
乙方：________。
______年___月___日。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇二十
關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下：
1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計：550萬元人民幣。付款方式為分期付款，并約定根據2、3條款的完成情況于______年______月______日前支付100萬元，______年______月支付100萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付50萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的20%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。
2、乙方在甲方開始付款第一筆100萬元款項后，應將涉及該工程的`有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。
3、乙方在甲方開始付款第一筆100萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。
4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用10萬元人民幣。
5、本協議自簽署之日起三日內，雙方應向濟南市長清區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。
6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。
7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，______區人民法院一份，同樣有效。
甲方（公章）：________乙方（公章）：________。
委托代理人：________委托代理人：________。
電話：________電話：________。
傳真：________傳真：________。
郵政編碼：________郵政編碼：________。
工程款結算還款協議書范文（21篇）篇二十一
乙方：____________
丙方：____________
甲乙雙方基于____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________萬元，在借款逾期后，甲方仍然不能還款。針對還款事宜，雙方經過協商一致特簽訂此還款協議：
一、甲方借取乙方的____________萬元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息，甲方分三次全部還清，分別于____________年____________月____________日償還乙方本息萬元、于____________年____________月____________日償還乙方本息____________萬元、余下的借款本息于20____________年____________月____________日前全部還清。還款方式按先息后本、利隨本清的方式進行。
二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前，乙方有權參與甲方的位于____________的______________項目的銷售資金管理，甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理，具體方式是在位于____________區的._____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑒中加入乙方本人的印章，該印章由乙方保管和使用，在甲方還清借款本息后，由甲乙雙方共同取消或變更該印鑒印章，乙方退出該項目的資金管理。
三、甲方若違反本協議約定，除借款本金仍按月利率35‰計息外，還應當向乙方支付違約金_____________萬元，同時將乙方的借款本息一次性全部還清。
四、丙方自愿為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任，擔保范圍包括但不限于借款本息及違約責任。
五、因履行本合同發生糾紛，由三方協商解決，協商不了，在乙方戶籍所在地人民法院進行訴訟解決。
六、本協議一式三份，甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字（蓋章）生效。
甲方：_____________有限公司（蓋章）
甲方代表：_____________
乙方：_____________丙方：_____________