合同是商業活動中不可或缺的一環，它能夠促進經濟發展和市場交流。小編搜集了一些權威機構發布的合同協議范本，供大家參考。

正規維修合同協議書（實用17篇）篇一

法定代表人：__________。

職務：__________________。

委托代理人：__________。

身份證號碼：__________。

通訊地址：__________。

聯系人：__________。

電話：__________。

傳真：__________。

帳號：__________。

電子信箱：__________。

乙方(承攬人)：__________。

法定代表人：__________。

職務：__________。

委托代理人：__________。

身份證號碼：__________。

通訊地址：__________。

聯系人：__________。

電話：__________。

傳真：__________。

帳號：__________。

電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

第一條修繕修理項目、數量、報酬。

第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條材料。

第五條檢驗。

第六條修繕修理時間。

從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。

第七條質量要求。

第八條資料提供。

1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：__________。

2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。

第九條轉包。

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密。

承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3、定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的后果。

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條協助。

1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________，并滿足以下要求：__________。

2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條監督。

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務。

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條更換部件：

1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付。

修繕修理項目完工后，交付時間：__________，交付方式：__________，交付地點：__________。

第十七條驗收。

1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條修繕費用。

本次修繕的費用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_______________日內將尾款_______________元全部付清。

第十九條結算方式。

報酬與材料費的結算方式為：

第二十條保修。

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。

4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的終止。

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2、未經定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉讓。

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證。

定作人：

1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知。

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：__________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之________日起_______________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條爭議的處理。

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力。

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_______________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________。

法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________。

委托代理人(簽字)：__________委托代理人(簽字)：__________。

簽訂地點：__________簽訂地點：__________。

正規維修合同協議書（實用17篇）篇二

乙方接受甲方委托，作為甲方的相關維修定點單位，對甲方的提供電機、水泵及相關設備進行維修、提供相關配件。為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協商簽訂本協議。

乙方保證其具有維修電機及相關設備的資格證照，有權從事維修電機、水泵及相關設備。

雙方現就以下事項進行正式約定：

第一條：更換配件。

1、乙方提供更換配件必須保證為與設備同品牌原裝配件，如有特殊情況乙方需在與甲方協商認同后更換與原配件應用功能與技術指標相近的部件。

2.更換配件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于電機及相關設備的生產商在*市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

1.甲方將需維修的電機及相關設備告知乙方，乙方協同甲方確認后自行取走。

2.維修項目完工后，乙方有義務告知甲方確認維修項目和更換配件明細。交付時間：維修項目完工后3日內。交付方式：乙方將維修完工的電機及相關設備移交給甲方。交付地點：司院內。

第三條驗收。

1.雙方約定由甲方和乙方共同來進行維修的驗收工作。

2.修繕修理項目檢驗標準依據國家相關標準執行。

第四條保管義務。

第五條上門服務。

1、對電機、水泵及相關設備的安裝、使用過程的疑問，乙方免費提供上門服務。

第六條保修。

電機、水泵修復后，在正常的使用環境下，對于該電機、水泵的同一故障，乙方提供1個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。

4.因未經乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第七條費用結算、支付的方式。

1、維修產生的費用單據必須經由甲方經辦人簽字確認，方才有效。

2、因為維修電機、水泵及相關設備的型號、數量、更換配件的不確定性，費用結算時雙方依據結算周期內實際發生的維修相關費用為結算金額，出具結算單。

3、雙方約定按4-6月為固定結算周期。

4、維修費用支付條件：質量、服務無糾紛，由乙方提供3%稅務代開發票后，甲方一次性付清。

第八條違約責任:違約責任;。

1.合同簽訂后若供方不能按約定日期供貨。使需方造成損失，供方應償付需方此批貨款總價的違約金。

2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者給需方造成損失的，供方應償付需方此批貨款總值的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意。

第十三條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效第十四條雙方在履行本合同期間，如發生糾紛應通過協商方式解決，若協商后仍不能解決，一方或雙方需在合同簽訂地()法院通過訴訟方式解決，當爭議標的額超過500萬元的，雙方在仲裁委員會通過仲裁的方式解決。

第十五條本合同的簽訂地為。

第十六條合同有效期限：簽訂之日生效，雙方權利義務終止時止。

第十七條本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十條本合同一式陸份，甲方肆份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十一條補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

正規維修合同協議書（實用17篇）篇三

甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協商，達成如下協議。

1、工程概況。

臨建地點位于__以南，__以東，數量暫定為________間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。

2、雙方責任。

甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。

3、房屋構造。

單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。

地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于________cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。

4、工期。

乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。

5、價格及結算方式。

乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的'95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。

6、違約責任。

乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。

7、本協議一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。

乙方________。

日期：________

正規維修合同協議書（實用17篇）篇四

供方：________(以下簡稱甲方)。

需方：________(以下簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協議：

項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。

二、服務方式。

甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。

三、質量保證。

甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規范要求的.，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。

四、付款方式。

乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發票。

五、合同糾紛解決方式。

雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。

六、合同生效。

雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執一份。

甲方：________。

乙方：________。

簽訂日期：________

正規維修合同協議書（實用17篇）篇五

甲方：

乙方：

甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協商，達成如下協議。

1、工程概況。

臨建地點位于__以南，__以東，數量暫定為間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。

2、雙方責任。

甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。

3、房屋構造。

單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。

地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。

4、工期。

乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。

5、價格及結算方式。

乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。

6、違約責任。

乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。

7、本協議一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。

甲方：________。

乙方________。

日期：

正規維修合同協議書（實用17篇）篇六

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：(以下簡稱乙方)。

乙方現有設備臺，清單如下：。經雙方協商，現乙方愿意將此設備交給甲方做維護保養服務，并達成如下維護服務條款：

一、協議期限：

本協議的有效期為年，從20__年_月_日起至20__年_月_日止。

二、協議金額：

年設備維護費人民幣元(大寫)。

三、付款方式：

1、本協議實行先付費后服務的方式，即簽訂本協議時乙方應先付服務費，剩余服務費在年月日之前支付。

2、補充說明：。

四、甲方責任：

1、從甲乙雙方簽訂此協議之日起，甲方應免費為乙方解決所簽訂協議內的所有設備的各種硬件故障(注：如需更換配件，甲方只收取配件費)，并免費回答乙方在使用設備過程中提出的問題。

2、在協議履行期間，乙方可打電話向甲方請教有關使用設備的各種問題，甲方積極回答并向乙方提供設備保養的各種預防措施。

3、在協議履行期間，當甲方接到乙方打來的維護電話時，甲方短時間內如不能在電話里解決故障問題應在小時內響應上門服務。

4、在協議履行期間，如果乙方的設備始終沒有出現故障，甲方每天對乙方設備做例行檢查。

5、服務電話：___。

6、服務時間：上午：08：30——12：00，下午：14：30——18：00(如特殊原因，經雙方友好協商，可以例外)。

7、因節假日等特殊原因，甲方在一定時間內不能提供上門服務時，甲方應提前對乙方設備進行全面檢查，使乙方設備得到正常維護。

五、乙方責任：

1、乙方在確認設備出現故障需要維護時，應及時與甲方聯系并說明設備的故障情況，給甲方維護人員提供維護現場，積極配合甲方維護人員使其盡快排除故障，使設備正常工作。

2、由于乙方未能友好地配合甲方給維護帶來不便，致使維護工作不能正常進行，所造成的后果由乙方承擔。

六、補充條款：

本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，經雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務費后立即生效，到協議期滿時自然終止并失效，每份協議均具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。

甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：

日期：日期：

正規維修合同協議書（實用17篇）篇七

甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下辦公設備保養/維修協議。

一、本協議服務費總金額為:(大寫)人民幣_________元，(小寫)人民幣_________。

1、服務對象的辦公設備型號_________。(復印機/打印機/傳真機/掃描儀產品)。

2、在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應對本協議服務對象所包括的辦公設備進行一次免費的全面檢測，確認設備運行情況，并提供詳細的檢測報告。由雙方簽字確認，如果發現故障，需要更換部件，則部件費用由甲方負擔，乙方有責任提供報價給甲方參考，但報價中的部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修(服務)中心的部件價格。

二、辦公設備定期維護保養。

1、地點:乙方實施上門保養地點為協議包括辦公設備使用所在地。

2、周期:傳真機、復印機產品每月保養一次，打印機、掃描儀產品每季度保養一次最新維修協議書范本最新維修協議書范本。

3、保養報告:每次乙方在為甲方提供保養服務后，需現場填寫“維修召喚報告”，如實反映辦公設備的運轉情況，并由甲乙雙方簽字確認。

4、故障隱患:如乙方在為甲方提供辦公設備保養時發現有故障隱患，需要維修或更換部件，乙方需與甲方協商，由甲方決定是否進行維修或更換部件。

三、辦公設備臨時緊急維修。

1、地點:乙方實施上門保養地點為協議包括辦公設備使用所在地。

2、時間:。

(1)每周一至周五9:00——17:30(不包括節、假日)為乙方執行本協議的'標準時間，乙方在接到甲方維修要求電話后4個工作小時內派技術人員上門對本協議所簽的年保機器進行免費維修保養(如需換部件，部件費另計)，不計次數。

(2)如甲方需要乙方在標準工作時間以外進行維修工作，甲方必須在周一至周五的工作時間內提前通知乙方，否則，乙方有權拒絕甲方的要求。

3、在本協議所包括的辦公設備出現故障后要及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確判斷。

4、甲方故障通知后，乙方要在標準時間上門提供維修，如有特殊情況，乙方應及時通知甲方。

6、甲方未經乙方同意不應自行維修或由未經乙方書面同意的第三方(設備供應商或直接代理商)進行維修最新維修協議書范本合同范本。

7、更換部件:。

(1)部件更換可能會影響辦公設備的功能、性能，乙方要在與甲方協商認同后進行。

(2)乙方為甲方提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

(3)更換部件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在本市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

(4)甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭未經乙方書面同意的第三方更換或拆卸部件。

8、乙方為甲方更換的部件在保修期內非人為損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。如屬于甲方使用不當或人為損壞時，部件費用由甲方負責。(部件保修期為：從更換此部件起，兩個月止。注：耗材如針、線圈、墨盒、噴頭、鐵粉、碳粉、曝光燈、硒鼓、色帶、電腦軟件不屬于此保修范圍。)。

9、書面報告：在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。

10、第三方面的雇傭，雙方必須在得到對方書面批準后，使用被授權雇傭第三方(產品供應或直接代理商)執行乙方在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

11、不予保修范圍。

(1)因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞最新維修協議書范本最新維修協議書范本。

(2)因未經乙方同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

12、本協議不涉及有關軟件或網絡支持服務。

13、乙方所維修的部件如在規定的保修期限內出現與前次同樣的故障且非人為損壞，乙方應免費維修該故障，如屬于甲方使用不當或人為損壞時，維修費用由甲方負責。(部件保修期及保修內容詳見本協議第三點第8節)。

四、機密。

1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3、甲方對其專有機密信息自行負責。

五、協議生效及協議期限。

本協議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，協議期限為_________年_______月_______至_________年_______月_______日。

六、付款方式。

1、甲方在本協議簽定日起十日內，付給乙方協議全款。

2、日常維修設備的費用應在維修完畢后十日內一次性付給乙方。

七、協議的終止及罰則。

1、如果發生下列情況，甲、乙各方有權單方面立即終止本協議。

(1)在沒有特殊原因的情況下，甲、乙雙方有一方未能履行本合同的義務最新維修協議書范本合同范本。

(2)未經甲方同意而私自更換辦公設備部件。

(3)更換部件時，未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，乙方退還甲方所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，乙方要按市場價格進行賠償。

(4)因甲方原因轉賣、轉讓辦公設備時，未經乙方同意將辦公設備移出大廈而繼續要求服務。

(5)未經乙方同意而拖欠乙方貨款。

2、甲方違約而造成本協議的終止，乙方不退協議余額。

八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具體未盡事宜雙方協商解決。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________。

地址：_________________地址：_________________。

電話：_________________電話：_________________。

傳真：_________________傳真：_________________。

聯系人：_______________聯系人：_______________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方(客戶)：乙方(客戶)：

通信地址(郵編)：通信地址(郵編)：

聯系人：e-mail:聯系人：

正規維修合同協議書（實用17篇）篇八

就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：

二、質量標準。

1、乙方施工必須規范，不能粗制濫造、野蠻施工;。

2、工程質量保修1年，若甲方發現質量問題，乙方應及時維修;。

3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。

三、費用及付款方式。

簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款________元。

四、安全責任。

1、乙方必須規范施工，按照國家的相應的`施工規范操作，做好勞動保護，確保施工安全。

2、在施工過程中，若發生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。

3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。

五、其他事項。

1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。

2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字生效。

甲方代表簽字：________。

乙方代表簽字：________。

日期：________

正規維修合同協議書（實用17篇）篇九

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

甲、乙雙方本著互惠互利的原則，甲方同意將___水渠維修工程建設發包給乙方承建。根據《合同法》、《建設法》的有關規定，經雙方協商一致達成如下協議：

1、工程名稱：___水渠維修工程。

2、工程地點：___。

1、本工程承包方式：包工包料。

2、工程造價：按實際建筑數量，實做實收，按預算、決算執行。

3、付款方式：工程竣工驗收合格后，20__年月日內付清工程款。

1、負責工地三通一平(即:水、電、路);。

2、接乙方竣工驗收報告后，在5天內組織好有關人員進行驗收。

1、開工時間及竣工時間：20__年8月25日至20__年9月25日;。

2、乙方應嚴格確保工程質量按合同規定時間如期完成和交付使用;。

3、乙方應當注意施工安全，如發生意外的工傷事故，甲方不負任何經濟責任和法律責任。

1、乙方應當在本合同約定期限內交付使用，如延期交付使用，則要按有關規定支付違約金。

2、甲方應當按約定如期支付工程款。

本合同一式叁份，甲、乙各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

______年______月____日______年______月____日。

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十

甲方：

乙方：

經甲乙雙方的一致協商，確定乙方為甲方單位的汽車定點維修及相關服務單位。雙方依據行業管理相關規定，就其車輛的協議維修事宜達成如下協議：

第一條：乙方提供的服務內容。

汽車的維修、保養、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。

第二條：乙方的權利與義務。

1、嚴格履行各項服務承諾，接受甲方的監督檢查。

2、提供電話預約、上門服務、24小時救援服務。

3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標準，不得使用假冒偽劣產品或以次充好，由此造成的損失乙方負全部責任。

4、維修報價應充分考慮車況、部位、安全、經費等因素，向甲方提出合理的報價及維修方案，由甲方確定。

5、維修車輛達不到規定的技術要求的，返修的車輛不得再計價收費。

6、對于甲方車輛維修期間，除了試車外，不得以任何理由開出公司外。

第三條：甲方的權利與義務。

1、負責協調乙方與其單位在車輛維修服務方面的關系，對于事故車輛與有關部門一至妥善處理車輛維修糾紛。

2、委托給乙方服務的車輛應附派工單并由乙方負責人簽字方可進行施工。

3、對于竣工車輛，如發現不合格或與派工單服務項目不符有權要求乙方無償返工。

4、甲方享受乙方在節假日期間所推出的活動中的各項優惠政策(如打折或贈送禮品等)。

5、雙方簽訂協議，甲方享受協議價在原消費金額基礎上打九折。

第四條：關于費用結算。

1、甲方車輛送達乙方公司維修(或其它服務項目)發生費用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。

2、甲方于每月日與乙方核對發生的費用并進行結算，乙方為甲方開具正式發票。

3、結算方式：現金或公對公轉賬。

對公賬戶：________。

對公賬號：________。

開戶銀行：________。

第五條：本協議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十一

甲方地址：

乙方：姓名________性別___________。

出身日期______年______月______日

戶口所在地____省(市)____區(縣)________街道(鄉鎮)。

乙方為有限公司在職機械維修人員，甲、乙雙方協商一致，由乙方提供為甲方所屬設備進行維修和定期保養服務。就此事宜，甲、乙雙方自愿簽訂本服務協議，共同遵守本協議所列條款。

第一條本協議有效期限自年月日起至甲方不再需要所屬設備維修工作時止。

第二條甲方的權利和義務。

1、甲方設備出現故障或需要定期保養，甲方負責通知乙方及時到達現場，并提供必要的設備、人員支持和所需備品備件。

2、根據乙方實際工作需要，對所需備品備件計劃審核、采購、保管和領用實行專業歸口管理。

3、根據需要，為乙方發放必要的勞保用品。

4、負責對乙方進行安全生產、勞動紀律及各項規章制度的教育、培訓工作。

5、每月___日前支付乙方上月維修服務費，標準為___元(稅后)/月，具體費用支付額度根據乙方完成任務情況，由倉儲管理部提出考核意見，會知生產加工部后，由人力資源部負責兌現。

6、甲方為乙方購買一份中國人壽保險股份有限公司意外傷害保險，用于乙方在為甲方提供服務過程中發生意外傷害的補償。

第三條乙方的權力和義務。

1、乙方全面負責甲方所屬設備的日常維修和定期保養工作。

2、甲方設備發生故障，乙方應保證在接到通知后___小時之內到達現場進行處理。

3、根據行業規定，定期、按工作標準對甲方所屬設備進行保養。遇有法定節假日，應在休假前對設備進行全面檢查，發現問題及時處理，確保節假日期間設備使用安全。

4、為甲方提供設備的日常維護和保養計劃方案，并負責對相關工作人員進行必要的維護和保養知識的培訓和技術指導。

5、定期提出備品備件的采購計劃。

6、每月第二周星期一，乙方應配合甲方對設備進行專項檢查，對日常維護保養中出現的問題，及時提出改進建議。

7、認真履行工作職責，服從管理和安排。工作過程中嚴格遵守安全操作規程，避免安全事故發生。

8、乙方應遵守國家有關法律法規和企業的各項制度規定，嚴格遵守行業規范，恪守職業道德。

9、在合同期內乙方自身或聘請的工作人員，不得到與甲方相競爭的同行業的工廠和單位從事承包機器設備維修服務，或技術指導和兼職等，乙方自身或聘請的工作人員不得泄露甲方商業機密，不得做損害甲方聲譽和有損甲方形象的行為。甲方如有發現有以上行為的，甲方根據情節輕重可向乙方索賠，嚴重的追究法律責任。

10、愛護公共財產和設施，如因乙方個人原因給甲方造成經濟損失的，應根據后果和責任的大小承擔相應賠償責任。

第四條其它相關約定。

乙方因違反國家、北京市的有關法律、法規及甲方的有關制度，發生事故或過失給他人造成的人身傷害或財產損害，或被有關部門審查或處罰的，均由乙方本人承擔，甲方不負連帶責任和賠償責任。

第五條有下列情形之一的，甲、乙雙方有權解除本協議：

1、甲方無故拖欠維修服務費用;。

2、乙方不能勝任崗位工作，無故完不成工作任務的;。

3、乙方無正當理由三次未能按約定時限到場或未按要求履行服務協議的;。

5、違反國家、北京市法律法規和企業相關規定等其他情形的。

第六條、本合同在履行期間，甲方生產經營狀況發生變化或因乙方年齡、身體或其它原因影響協議繼續履行時，本協議終止。

第七條補充規定。

1、設備出現故障或需要定期保養，倉儲管理部負責通知乙方和生產加工部調度室，說明故障原因和情況。

2、乙方接到報修通知，未按時限要求及時到達現場，每有一次扣減服務費元;遇有緊急情況，乙方不能按時達到現場的，甲方有權安排其他維修人員進行現場搶修，維修費用從服務費中相應扣除。

第八條本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

第九條本協議一式四份，甲方人力資源部、生產加工部、倉儲管理部、乙雙方各持一份。

甲方(公章)乙方(簽章)。

日期：年月日日期：年月日

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十二

甲方：

乙方：

甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就--漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：

一、費用及付款方式：

甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用--元，大寫--，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：----。

二、施工責任：

乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為js防水材料)和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序，并承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。

三、工期及保質期：

自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為--日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為--年。

四、人員管理：

五、施工垃圾：

施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。

六、違約責任：

甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付----元的違約金，并賠償因違約造成的一切經濟損失。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

甲方代表：

甲方代表：

聯系電話：

聯系電話：

住址：

簽字日期：

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十三

甲方(托修方)：

乙方(承修方)：

為了規范雙方行為并保持彼此良好的合作關系，根據相關法律法規規定，甲乙雙方在平等、公平、自愿、誠信的.基礎上，經雙方友好協商就汽車維修事宜達成協議如下：

一、甲方權利義務。

1甲方暫定乙方為甲方所屬車輛維修事項的指定企業(廠)。

2甲方所管理的駕駛員在乙方所填制的結算單及其他任意憑據中的簽字均不代表甲方對乙方任何行為(包括維修項目、價格、用料質量等)及憑據(單)記錄內容的確認。

3甲方應當根據雙方約定的結算方式支付甲方所屬車輛在乙方發生的車輛維修費用。

4甲方對乙方所實施的維修項目、更換部件及乙方維修車輛所使用材料均應當拍照存檔，且該照片為乙方向甲方申請費用結算時甲方核定乙方維修項目的有效依據。

5乙方由于對車輛故障診斷錯誤或選用配件質量問題或質量瑕疵導致甲方車輛經維修出廠后，甲方駕駛員所描述故障沒有徹底消除的，甲方不負擔乙方本次維修甲方車輛的任何費用(含材料費)。

6甲方根據乙方維修工作的需要積極履行協助義務。

7車輛維修出廠后，經鑒定機構認定，確屬乙方維修項目的質量未達到國家標準、行業標準、地方標準或修理廠維修要求，或未達到合理的使用期限，及使用假冒偽劣的零配件、燃潤料，造成甲方或第三人車輛損害、人身損害及相關損失的，乙方應全部賠償。

二、乙方權利義務。

1按照國家標準、地方標準、行業標準、本廠維修要求實施汽車維修作業，保證維修質量。

2對甲方送修車輛進行進廠檢驗、過程檢驗和竣工檢驗。

3乙方在竣工交付車輛前，對該車輛負有保管責任。除維修檢驗試車外，乙方不得因其他任何原因使用該車輛。

4乙方維修車輛使用的配件材料應符合國家規定的質量標準，如使用修復配件或舊配件的，經甲方書面同意，該配件應達到相關產品的質量標準。

5乙方將車輛交由第三方維修，須經甲方書面同意。第三方造成甲方車輛損害或他人損失及經第三方維修后的維修質量原因造成的所有損失，乙方應承擔賠償責任。

6在質量保證期和承諾的質量保證期內，因維修質量原因造成汽車無法正常使用，且乙方在3日內不能或者無法提供因非維修原因而造成汽車無法使用的相關證據的，乙方應當及時無償返修，不得故意拖延或者無理拒絕。

7乙方愿為甲方提供維修讓利和優惠服務。

三、維修類別與項目。

1、乙方應當對送修車輛進行維修前診斷檢驗，預定維修項目并估算費用。

2、乙方預定的維修項目、內容，預計的維修費用，應當經甲方以書面形式或簽章認可。

3、維修過程中確需追加作業項目和費用的，應征得甲方書面形式或簽章認可。

4、實際維修項目和費用以經雙方簽章的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”為準。

四、維修配件與材料。

1、乙方針對甲方車輛所需更換的配件或使用的材料，應當提供兩種以上不同品牌(產地)同型號備件(材料)供甲方選用。

乙方承諾其提供的維修配件材料，應當符合國家規定，標示配件性質并明碼標價。

2、乙方應當提供維修所用材料的清單，明確材料名稱、標識、規格、型號、產地、類別、數量、提供方式、單價、金額等。

3、更換下配件處理方式：經甲方拍照存檔后委托乙方處理。

五、維修竣工檢驗及檢驗質量標準。

乙方維修的車輛完工經乙方檢驗合格具備出廠條件后，乙方應當通知甲方車輛出廠。

經由乙方維修的項目在合理的質量保證期限內負有質量保證義務。

乙方應當為甲方車輛建立維修檔案。

六、維修費用及結算方式。

1、收費標準雙方約定工時單價：40元/工時。

工時時長以行業標準規定的維修項目工時定額或各維修項目假定連續作業所需時間的累加。

2、維修費用計算按照以下方式計算：

維修費用=工時費(工時單價×工時定額)+配件與材料費+稅金。

3、實際結算費用應以經雙方確認后的維修結算清單為準。

4、結算方式。

乙方應當在每年6月和12月分兩次將該期間間隔甲方所屬車輛在乙方維修的相關有效票據和經雙方確認后的維修結算清單提供給甲方，經甲方匯總核對后，以轉賬方式支付于乙方。

雙方確認后的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”是乙方結賬的憑據。

晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單樣表做為本合同的附件附后。

七、汽車交付與費用確認。

不再爭議。

八、維修質量保證期。

質量保證期從維修竣工并交付給甲方之日起一年或三萬公里計算(電子元件不受此限，但應當保證合理的使用期限)，保證期以行駛里程或日期指標先達到者為準。因維修質量問題返修的，保證期從返修后交付給甲方的當日重新算起。

由于甲方所屬駕駛員操作不當或遭遇不可抗力造成乙方維修甲方車輛的維修項目及更換部(配)件損毀，乙方不再承擔任何質量保證責任。

本合同約定的質量保證期如低于有關法規、規章或國家(行業)標準規定的汽車維修竣工出廠質量保證期，則以有關法規、規章或國家(行業)標準規定的汽車維修竣工出廠質量保證期為準。

九、合同變更及解除。

1、在車輛維修過程中，雙方可對本合同內容進行變更。變更內容經雙方同意，變更事項雙方約定按照書面形式進行確認。

2、變更的內容與本合同具有同等法律效力，與本合同內容相沖突的，以變更后內容為準。但變更續訂(立)合同的有效期間超過一年的約定無效。

3、雙方可協商解除合同。非因本合同約定或法定事由外，任何一方不得擅自解除合同。

4、在質量保證期內，甲方送修的汽車因同一故障或維修項目經兩次修理仍不能正常使用的，甲方有權解除本合同。

5、未經甲方同意，乙方將車輛交由第三方維修的，甲方有權本解除合同。

6、本合同自雙方簽章之日起一年內有效。其中，雙方約定自合同生效之日起計算六個月為合作試運行期間。

合作試運行期間任意一方可以隨時解除合同。

合同有效期屆滿之前一個月，經由雙方協商后可以以書面形式續訂(立)合同有效期間，但該有效期間不超過一年。

7、經由雙方確認的維修費用依照民法通則相關規定處理。

十、爭議及糾紛處理。

本合同履行過程中產生爭議、糾紛的，由甲乙雙方協商解決;協商不成的，雙方同意以向縣級以上道路運輸管理機構或晉城市消費者協會申請調解或以訴訟方式解決本合同爭議。

十一、其他。

1、本合同經雙方蓋章后生效。合同一式兩份，雙方各執一份。

2、經由甲方或甲方授權的部門(人)簽章后的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”為乙方同甲方結算的有效依據。

3、就甲方所屬車輛，乙方已經發生的維修事項適用本合同的約定。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

簽訂日期：

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十四

甲方：

乙方：

甲方與乙方根據平等、自愿、協商一致的原則，甲方將所用車輛委托乙方維修保養工作，經友好協商簽訂以下車輛維修服務合同：

一、甲方車輛維修服務項目：

包括整車修理、總成修理、整車各級維護，小修，維修求援和專項修理工作。

二、送修手續：

5、《送修單》、《工時費用清單》和《配件材料清單》，并輸入電腦，根據送修單，工時費用清單，配件材料結算清單，乙方以正式發票作為甲方報銷憑證和結算依據。

三、維修費用。

1、維修費用包括：工時費、材料費、材料管理費等;。

2、材料管理費收取比例為乙方的材料進貨價不得高于同期市場價格;。

5、甲方車輛因故障拋錨，乙方應及時安排施救，收費標準如下：--區范圍內50元/次，---區內100元/次，超出---區范圍以4元/公里計算費用，如遇我廠無法給予故障車輛拖車，拖車費用則由甲方自行支付給拖車公司。

四、質量保證。

2、乙方必須嚴格遵守交通部第7號令《機動車維修管理規定》、《福建省機動車維修行業管理工作規范》(文號：閩運管車輛[20--]6號)等國家法律法規的規定保證維修質量。

(2)質量保證期中行駛里程和日期指標，以先達到者為準;

(3)機動車輛質量保證期，從維修竣工出廠之日起計算。

五、結算方法。

2、車輛維修費用的結算一般采用轉賬方式辦理。

六、甲方的權利。

1、有權獲得優先服務;。

3、有權向有關部門投訴乙方違約行為。

七、甲方的義務。

1、甲方必須將待修車輛送到乙方維修場所維修;。

2、必須及時接收已完工車輛;。

3、必須及時與乙方結算車輛維修費用。

八、乙方的義務：

1、優先為甲方的送修車輛提供維修服務;。

2、必須按《送修單》上的規定按時完成維修工作;。

3、保證送修車輛的安全;。

4、保證維修質量，并為每部定點維修車輛建立維修檔案;。

5、保證所用配件是符合國家質量標準的全新配件，不得以次充好。

7、所有更換的維修的舊材料甲方可自行帶回單位處理，如超過一周乙方不予保留。

九、未盡事宜雙方本著友好的原則，協商解決。

十、合同期限：經雙方協商是否延長期限。

十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

十二、本合同經雙方簽字，蓋章后立即生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表：

日期：

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十五

法定住址：______。

法定代表人：______。

職務：______。

委托代理人：______。

身份證號碼：______。

通訊地址：______。

聯系人：____________。

電話：____________。

傳真：____________。

帳號：____________。

電子信箱：______。

乙方(承攬人)：______。

法定住址：______。

法定代表人：______。

職務：____________。

委托代理人：______。

身份證號碼：______。

通訊地址：______。

聯系人：____________。

電話：____________。

傳真：____________。

帳號：____________。

電子信箱：______。

雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_____修繕協議：

第一條修繕修理項目、數量、報酬。

第二條定作人保證其有權對上述_____進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條材料。

第五條檢驗。

第六條修繕修理時間。

第七條質量要求。

第八條資料提供。

1.定作人于_____時間，以_____的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：_______。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內答復。

第九條轉包。

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：____________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密。

承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的后果。

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條協助。

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_______，并滿足以下要求：_______。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條監督。

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務。

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條更換部件：

1.部件更換可能會影響____________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_____市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付。

修繕修理項目完工后，交付時間：______，交付方式：_______，交付地點：_______。

第十七條驗收。

1.雙方約定由_____來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬___________元。該部分費用由定作人來負擔。

2.修繕修理項目檢驗標準依據____，具體驗收時間為：_______。

第十八條修繕費用。

本次修繕的費用為__________元，定作人在____年____月_____日前向承攬人預付材料款(大寫)__________元，在本次修繕結束并經驗收合格后___________日內將尾款___________元全部付清。

第十九條結算方式。

報酬與材料費的結算方式為：

第二十條保修。

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_____個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_____天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的終止。

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉讓。

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證。

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知。

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：__________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起__________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條爭議的處理。

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_____仲裁委員會仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力。

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂______日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之______日起生效。

有效期為_____年，自_____年_____月___________日至_____年_____月___________日。

本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章)：_______承攬人(蓋章)：_______。

法定代表人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______。

委托代理人(簽字)：_______委托代理人(簽字)：_______。

簽訂地點：_______簽訂地點：_______。

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十六

甲方：

乙方：

甲方與乙方本著互利互惠原則，通過友好協商簽定以下信息產品維修維護合同。

一、該合同所包括的信息產品如下：

產品名稱：

維修項目：

金額：(人民幣)。

備注：

二、由乙方為甲方提供信息產品免送維修服務，相應服務條款如下：

1、合同有效期內，乙方只對本合同所列產品實施維修，如需更換零件甲方應承擔零件費用。

2、如果乙方認為該產品需要取回修理，則乙方技術人員將直接前往甲方處取機。

3、合同有效期內，乙方將對本合同所列產品進行兩次免費清潔。

4、本合同不涉及有關軟件或網絡支持服務，凡涉及軟件或網絡支持問題的維修服務，均按照乙方收費服務標準收費。

5、乙方實施維修地點為該合同所包括的甲方信息產品現在(合同簽字日)使用所在地。

6、甲方應對其專有的機密信息的安全自行負責。

三、合同生效及合同期限：本合同經甲乙雙方簽字，蓋章確認，方可生效。合同期限是本合同生效日起一周內。

四、本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權。

未盡事宜雙方協商解決。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

_________年____月____日。

正規維修合同協議書（實用17篇）篇十七

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。

一、產品的名稱規格單價數量及其它。

____________________________________。

模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下(備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產品合格率為___%)若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。

二、乙方供應產品或原材料必須滿足。

1、達到______省相應的質檢驗收標準;。

2、按照甲方所需要的規格品牌商標(產地)和數量及時供應;。

3、有產品合格證明書或相關文件。

三、供貨時間、運輸。

1、甲方應提前___天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃___天內供貨。

2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。(結算以實際送貨數量為準。)。

四、貨款支付方式和時間。

計算貨款方式及付款約定：貨到工地___個月后___個工作日內付清此次貨款。

五、甲方的違約責任。

1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。

2、甲方逾期付款的，應按___銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

六、乙方的違約責任。

1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。

2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。

3、乙方逾期交貨的，應比照___銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

七、不可抗力。

甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

八、其它。

按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后___天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

九、本合同一式___份，供方___份，需方___份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。