裝修合同是指對房屋裝修工程的費用、施工內(nèi)容、工程質(zhì)量等進行約定的合同。以下是一份詳盡的裝修合同樣本,希望對大家在撰寫合同時有所幫助。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇一
甲方:
乙方:
本著“自愿互利、真誠合作”的原則,為明確工程施工內(nèi)容和雙方責任,甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點,經(jīng)雙方商定,達成以下合同條文,供雙方共同遵守:
一、工程概況。
1、工程名稱:室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點:
3、工程范圍:室內(nèi)裝修,水工工程。
4、承包范圍:包工。
5、施工工期:本工程自__年__月__日開工,至__年__月__日。
二、承包造價及工程量:
各項造價詳見工程報價清單,工程量按最終實際工程量結算。
三、施工要求及驗收約定:
1、乙方在施工過程中,按照圖紙施工;
2、不得浪費材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除;
3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領后由乙方負責保管;
5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞,其損壞材料按實際價格從工程款中扣除;
6、如果因甲方提供的材料及設備不合格而影響工程質(zhì)量,從而造成返工的費用由甲方承擔。
四、付款方式:
按實際工程量進度的付款,工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責任:
1、甲方的責任:協(xié)助乙方現(xiàn)場施工,并及時提供施工材料給乙方施工使用;
2、乙方的責任:安全施工,施工途中避免一切安全事故,發(fā)生工傷事故或造成第三方損失,由乙方自行承擔一切后果責任,與甲方無關。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇二
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負責人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇三
依照《中華人民共和國民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就該______________________裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點:_______。
2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設計和裝修施工。
3、工程造價:______________元(大寫)。
二、協(xié)議內(nèi)容:
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號_____________室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_______元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計:
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
全權授權代表:_______。
___年___月___日。
全權授權代表:_______。
___年___月___日。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇四
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費:______,人工費:______。
管理費:______,設計費:______。
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____。
其他費用:______。
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備,__________為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并__________按時供__________到現(xiàn)場,乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方__________予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方__________承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據(jù),施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方__________予認可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,__________經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇五
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、杭州市人民政府令第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期:工程期限_____天,從_____年_____月_____日開工,至_____年_____月_____日竣工。
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。年月日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;年月日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;年月日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)一次付清。
1.甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質(zhì)的,應當請具備相應資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇六
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱:______________。
1.2、工程地點:______________。
1.3、承包范圍:______________。
1.4、承包方式:______________。
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量:______________。
2.1、開工前____天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)。工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內(nèi)容。
(3)以可調(diào)價格:按照深圳市有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內(nèi),結清尾款。
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇七
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
1、工程名稱:________________。
2、工程地點:________________。
4、乙方按工程總造價收取6%管理費,計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)
3、對工程質(zhì)量,進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護、
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期,工期相應順延,并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償:
a、不能按期、按時供水電:
b、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間):
c、不能按期提供自購的材料、設備:
d、提供的材料設備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:
e、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費:
f、非乙方造成的其它不可預見的原因、
2、乙方責任。
a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔:
b、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責任的質(zhì)量問題,乙方免費維修:
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害,責任由乙方負責:
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責、
2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金、
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇八
承包方(簡稱乙方):_____。
7)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費:______,人工費:______。
管理費:______,設計費:______。
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____。
其他費用:______。
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備,__________為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并__________按時供__________到現(xiàn)場,乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的.材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方__________予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方__________承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據(jù),施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方__________予認可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,__________經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十
一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇九
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:________________________。
1.2工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3工程期限____天,開工日期____年___月___日,竣工日期_____年___月___日。
1.4合同價款:本合同工程暫定造價為(大寫)_________________________。
第二條工程結算方式。
工程結算造價編制以《____年_____省建筑裝飾工程預算定額》及____年____月《_____省工程造價信息》為依據(jù),不能直接套用定額及信息價的,應提前通知甲方,由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結算。
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙貳份,發(fā)包人、承包人各壹份(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)。
第四條發(fā)包人義務。
4.1開工前7天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______為甲方代表協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工監(jiān)理。
4.4參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務。
5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故,一切責任均由乙方負責承擔。
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場,施工人員和設備必須在7天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
5.5乙方應對該單位工程的產(chǎn)品負責,應做好設備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護工作至驗收交付甲方時為止。
5.6乙方派項目經(jīng)理_______負責現(xiàn)場施工工作。
第六條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第七條材料的提供。
第八條工期延誤。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質(zhì)量標準。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:《建筑裝飾施工質(zhì)量驗收規(guī)程》以及相關的驗收標準。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由相關部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收;承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人接到驗收通知后七天內(nèi)組織驗收,經(jīng)相關部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按以下方式支付工程款:
(1)開工前按暫定價的20%預付施工備料款_____元。
(2)工程進度至50%時再付_____元。
(3)工程進度至80%時再付_____元。
(4)工程竣工驗收后10天內(nèi)付______元。
(5)工程竣工結算后留5%作為工程質(zhì)量保證金,余款7天內(nèi)一次性付清。
11.2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后___日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責任。
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時,該方應及時通知另一方辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金______元。
12.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第十五條附則。
15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)___________承包人(蓋章)___________。
法定代表人_______________法定代表人_______________。
委托代理人_______________委托代理人_______________。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇十
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關法律法規(guī),結合家裝工程施工特點,雙方協(xié)商一致,簽定本合同。
1、工程地址:安石路246號2棟4單元601室。
2、建筑面積:134㎡。
3、戶型:三室二廳二衛(wèi),為平層。
4、承包方式:雙方商定采用下列乙方包工、包輔助施工材料、包部分主材(附1工程報價單)。
5、施工內(nèi)容:_________。(附1工程單)。
6、施工日期:______年___月___日至______年___月___日。
7、合同付款:人民幣______萬元整。竣工后據(jù)實復核結算。
8、支付方式:合同簽定后,甲方預付30%工程款______萬元整,工程竣工驗收合格后7日內(nèi)支付70%的尾款______萬元整。
雙方商定施工圖紙采取甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費人民幣_________元整。
1、若由甲方自行設計的,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,并分別鑒字認可。
3、開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清家內(nèi)家具、陳設,和歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關費用。
5、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系。
6、及時提供符合設計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2、若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
4、確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題,負責返工返修,費用自負。
5、遵守有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6、保護好原居室內(nèi)的家具和陳設,保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
本工程實行工程監(jiān)理有乙方獨立監(jiān)理。
1、乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由于甲方原因導致中途停工,工期順延。且每停工一天,由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。
3、若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。
2、凡由乙方供應的材料、設備,其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。
1、工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。
2、無故未按期支付工程款的,工期相應順延。
3、若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔。
1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內(nèi)容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-20xx)為質(zhì)量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達標標準。
2、在水、電等隱蔽工程完工后,甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方不能及按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)確認的質(zhì)量問題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質(zhì)量問題,乙方負責返修(返工)并承擔費用,但不再承擔工期。
5、未辦理驗收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。
6、工程竣工后,乙方負責對所施工項目進行保修,保修期為貳年。
1、甲方未辦理有關手續(xù),擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。
2、未經(jīng)有關部門批準,未辦理有關手續(xù),乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。
3、在施工過程中,甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔責任。
4、若因違反施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
5、因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。(違約金按合同金額的10%支付)。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或申請法院調(diào)解。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇十一
依照《___建筑法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的裝飾施工法則,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商洽談。就有關工程的裝飾事項達成如下協(xié)議:
一、工程概況。
1、工程地點:______。
2、工程內(nèi)容及做法,詳見雙方確認的工程預算表。
3、承包方式:雙方商定采取包工包料的方式,不包含部分以預算表清單為準。
4、工程期限:工程期限為_________天,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
5、工程造價計算方式:______。
本合同總造價為大寫:______元(元)。
6、付款方式:
(1)乙方工程施工隊進入甲方施工現(xiàn)場施工首付大寫:______元(元)。
(2)當工程施工進入總工程量的二分之一時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(3)當工程施工進入總工程量的90%時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。
(4)當乙方工程施工隊完成全部總工程量時,甲方驗收合格后,甲方再付乙方全部工程款大寫:______元(元)。
二、工程設計項目:
由乙方無償提供甲方。
三、雙方應盡的責任及義務。
1、甲方的責任及義務。
(1)開工前,甲方為乙方施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響工程的障礙物,部分滯留物件,甲方采取保護措施。
(2)提供施工期間的水源、電源并承擔相應的費用。
(3)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里間的關系。
(4)協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作。
2、乙方的責任及義務。
負責對現(xiàn)場設施和工程成品的保護。
四、工程變更。
1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后方能進行該項目的施工。
五、工程驗收。
甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工程延誤:
對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應順延。
七、工程量變化和設計變更:
甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
八、違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的10%作為違約金,支付給對方。
九、工程保修。
工程完工后,乙方要負責甲方對整個工程的調(diào)試和營運,若出現(xiàn)問題,乙方必須無條件進行維修和更換。
十、合同簽訂方式。
本合同以及附件一式兩份,甲乙雙方各持一份。
____乙方:______。
代表人:______代表人:______。
代表人身份證號:______代表人身份證號:______。
電話或手機:______電話或手機:______。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇十二
乙方(承包方):_________________。
簽訂地址:___________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
按照《中華人民共和國合同法》的有關,規(guī)定結合本工程實際情況,甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經(jīng)協(xié)商達成如下合同。
1.工程地點:___________________________。
2.工程內(nèi)容:
(1)房屋間數(shù):__________________________;
(2)建筑面積:__________________________;
(3)裝飾項目、內(nèi)容:______________________;
(4)規(guī)格:詳見甲方簽名認定的裝飾設計施工圖紙(略)。
3.工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應填寫材料清單,雙方簽名確認):
(1)乙方包工包料;
(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
(3)乙方包工,甲方負責全部供料。
4.工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉陂_工前提供已確認的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進行協(xié)商修改,重新確認。
1.雙方商定,本工程總價款為人民幣_____元整(大寫:___)。
2.付款方式。
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付_____%的首期款_____元;
(5)工程進度與付款進度發(fā)生不同步的矛盾時,甲方應按實際完成工程量進度付款;
(6)雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式;
(8)甲方未按合同規(guī)定預付工程進度款的,每逾期一天按逾期價款額的_____%支付給乙方。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經(jīng)雙方簽字認可。
2.工程驗收標準。
(1)中華人民共和國行業(yè)標準____________________;
(2)國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的________________;
(3)甲乙雙方約定標準:_____________________。
3.工程因質(zhì)量問題的鑒定費用、調(diào)解費用及因此造成的損失由責任方承擔。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格規(guī)定,對合同中所用的材料、產(chǎn)品、設備一律實行明碼標價,明碼的價格作為本結算的最終價格,不受市場價格波動影響。
2.甲方或設計單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
3.甲方負責采購供應的材料、產(chǎn)品、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,要及時與甲方聯(lián)系,驗收后由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
1.工程期限____天。
(1)開工日期:____年____月____日;
(2)竣工日期:____年____月____日。
2.如果因乙方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方;如果因甲方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方,違約金總額不超過人工費總額。
3.以下原因不能視為乙方延誤工期:
(1)工程設計變更和工程量變化;
(2)甲方未按時支付工程款;
(3)不可抗力;
(4)其他非乙方原因造成的停工。
4.由甲方自行挑選材料,產(chǎn)品、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.暫停施工。
(2)甲方在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后_____小時內(nèi)提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程,乙方實施甲方處理意見后,可提出復工要求,甲方應及時給予答復,由甲方承擔損失和費用,并相應順延工期。停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復,施工無法進行,乙方可認為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
6.施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1.隱蔽工程的質(zhì)量驗收。
(1)隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護裝置、水管、家用中央空調(diào);
(2)乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收,乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加,須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求,但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
(3)如驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)整改后重新驗收,如工程符合規(guī)范要求,驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)同意,乙方可繼續(xù)進行施工。
2.工程竣工質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方通知甲方進行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結算和移交手續(xù)。
3.乙方應在竣工驗收的_____天前通知甲方,甲方應在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄驗收權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方如自行搬進入住,視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
1.乙方在裝修施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔保修責任,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝修裝修工程保修期限為_____年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內(nèi)裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.保修期內(nèi),乙方應在接到修理通知后_____天內(nèi)派人修理。
3.保修期的保修內(nèi)容均采用修復形式。
4.保修期內(nèi)因使用不當和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費均由甲方自行負責。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充合同,補充合同與本合同具有相同法律效力。
2.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的______%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行賠償。
3.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
4.甲方?jīng)]有及時給予確認簽證,不按合同約定支付款項或履行自己的義務及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因違約導致增加的費用和從支付之日起計算的應支付款項的利息),并相應順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
5.乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到設計要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應承擔違約責任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
1.合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決,或憑本合同向裝修協(xié)會或消費者協(xié)會投訴,請求協(xié)調(diào)處理。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商,調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
2.本合同(包括補充合同)一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有與同等法律效力。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇十三
乙方(承包人):_______。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
1、工程名稱:__________。
2、工程地點:__________。
3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式。
1、開工前5天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進場做好準備工作。
2、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
3、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
2、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
4、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
5、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
6、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
1、工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的'工期拖延或試驗時間浪費;
(4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
1、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
3、乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
4、工程未驗收的,甲方不得先行使用。
1、合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)_________支付階段或時間_______支付金額。
第二次_________工程驗收后三天,支付余下工程全款約____________元。
2、雙方同意工程的結算方法為固定價格,本工程總價款為____________元進行結算:
3、特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
(2)物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4、工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
1、施工調(diào)度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
3、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
4、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
5、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
6、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
1、本合同條款及合同附表;。
2、施工圖紙及做法說明;
1、本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
家裝裝修施工合同大全(14篇)篇十四
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
承包人(以下簡稱乙方):。
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:____。
工程地點:_____________。
二、承包范圍。
外墻空口實算__________元每平米,包括:______________。
三、工程工期。
開工日期:______________
竣工日期:______________
注:____由甲方提供的材料、設備,因質(zhì)量、規(guī)格等不合格而影響工程質(zhì)量、工期,其返工費由甲方承擔;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量標準。
1、工程以施工圖紙、工藝說明、設計變更為依據(jù)。
2、乙方應認真按照約定的技術質(zhì)量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查。如工程質(zhì)量達不到約定條件的,乙方應全權負責并應予以修改。
五、工程量。
按實際施工面積計算。
六、付款方式:____。
按工程進度付款。
七、施工期間發(fā)生安全事故甲方概不負責,由乙方自行承擔。
八、本合同共二份甲乙雙方各一份。
本合同雙方約定自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:____(公章)乙方:____(簽字)。