隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
中央購銷合同篇一
甲方：
乙方：
簽約日期： 年 月 日
乙方承攬甲方商用空調整體工程的設備供給、設計、安裝、調試、維修工作。為維護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、 工程概況
工程名稱： 工程地點：
二、 合同總額：合同總造價為人民幣金額(小寫) 元整，(大寫)： 佰 拾 萬 仟 佰 拾元整。
三、 設備的驗收：甲方應于貨到當日內同乙方一起檢查貨物的規格、數量及完整情況，如發現損壞或規格、數量與合同規定不符時，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。
四、 設備的安裝及調試
1、 安裝前，乙方應有合理的施工組織安排和措施，保證工程質量和工期。
2、 乙方嚴格按照甲方或設計人員提供圖紙施工，若工程變更經甲方同意后進行。
3、 乙方安裝所必需的水、電、場地、與其它施工隊伍的配合等，需由甲方負責協調、解決。
4、 施工現場管理由乙方負責，甲方應指派專人作為工地代表，負責聯系、協調解決施工中的問題。
5、 乙方承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和有關費用。
6、設備的調試由乙方負責，甲方應指派有關人員予以協調，并提供試機所需的水電等必要條件。
五、維修范圍及包修期
設備(格力主機)包修按廠家規定認真執行，在包修期內若因設備本身與設備安裝質量引起的原因，由乙方負責修理或更換設備零件，費用由乙方負責;若甲方操作失誤造成的事故，乙方負責排除，但一切費用由甲方負責。從設備正式啟用日起計18個月內為包修期。
六、甲方責任
1、 嚴格遵守合同所定付款方式，及時付款，若未按合同規定付款，乙方有權拒絕施工。
2、 甲方負責協調乙方與主體施工方等之間的關系。
3、 甲方向乙方提供必要的施工條件。
1) 提供施工用水、電及工具庫房。
2) 滿足乙方對施工現場的要求。
3) 協調好各工序間的交接。
4) 電源上線部分由乙方負責，乙方負責將電源引到室內風盤旁邊。
5) 甲方負責與物業協商機組的所放位置。
6) 出風口、回風口的開口和恢復修補由乙方負責。
7) 設備進廠后由甲方詳細驗貨合格后，乙方開始施工，甲方現場指導施工。如發現設備損壞或規格、數量與合同規定不符時，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。
8) 外機到場由乙方吊裝，乙方協調。
七、乙方責任
1、乙方負責提供合格的空調設備并保證產品質量。
2、認真履行施工合同中所約定的條款，做到文明施工，如違章操作造成人員傷亡，責任由乙方承擔。
3、嚴格執行現行國家空調工程標準驗收規范。
4、認真執行公司售后服務政策，負責整機正常維護。
5、工程驗收后免費為甲方培訓中央空調操作管理人員一至兩名。
八、工程變更：如工程發生變更，甲、乙雙方互相提前書面通知，一同協商，雙方簽字生效，費用另計。追加的費用支付方式另行協商。
九、工程竣工
設備安裝完畢，甲方全面驗收，若發現設備損壞或規格、數量與合同規定不符，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。需要達到國家標準，視為驗收全部合格。
十、付款方式與工期
1、 本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款，若增加項目雙方另行協商;
2、 本合同工程安裝總價款為人民幣：
(1) 合同簽定后，甲方支付乙方定金 元
(2) 20xx年 月 日，甲方付乙方 元整(向廠家交款定室內機組，收款后開始施工室內部分)
(3) 20xx年 月 日，甲方付乙方 元整(向廠家交款提取室內，外機組，收款后開始施工室內 外部分)
(4)質量保證金 元，于空調正式啟用后一年內付清。
3、 乙方按照上述日期和進度計劃進行安裝，因乙方原因導致工期延誤的，每日按工程總價款千分之三進行賠付并賠償因此造成的全部損失。
十一、爭議的解決：
甲乙雙方對執行合同發生意見分岐時，應友好協商解決，如協商仍不能解決時，雙方約定提交甲方所在地的人民法院解決。
十二、免責條款：
由于不可抗拒因素(如：戰爭、自然災害、天氣異常等)造成不能履行合同，免除乙方責任;由于甲方原因(如工程款撥付不及時、施工期間停水、停電、施工中增加項目等原因)造成工期延誤免除乙方責任。
十三、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
中央購銷合同篇二
中央空調作為現代建筑中的重要設備,除擔負調節溫度、濕度的作用外,還對室內空氣的凈化起著至關重要的作用。中央空調購銷合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的中央空調購銷合同范文，感謝您的閱讀。
甲方：
乙方：
簽約日期： 年 月 日
乙方承攬甲方商用空調整體工程的設備供給、設計、安裝、調試、維修工作。為維護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、 工程概況
工程名稱： 工程地點：
二、 合同總額：合同總造價為人民幣金額(小寫) 元整，(大寫)： 佰 拾 萬 仟 佰 拾元整。
三、 設備的驗收：甲方應于貨到當日內同乙方一起檢查貨物的規格、數量及完整情況，如發現損壞或規格、數量與合同規定不符時，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。
四、 設備的安裝及調試
1、 安裝前，乙方應有合理的施工組織安排和措施，保證工程質量和工期。
2、 乙方嚴格按照甲方或設計人員提供圖紙施工，若工程變更經甲方同意后進行。
3、 乙方安裝所必需的水、電、場地、與其它施工隊伍的配合等，需由甲方負責協調、解決。
4、 施工現場管理由乙方負責，甲方應指派專人作為工地代表，負責聯系、協調解決施工中的問題。
5、 乙方承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和有關費用。
6、設備的調試由乙方負責，甲方應指派有關人員予以協調，并提供試機所需的水電等必要條件。
五、維修范圍及包修期
設備(格力主機)包修按廠家規定認真執行，在包修期內若因設備本身與設備安裝質量引起的原因，由乙方負責修理或更換設備零件，費用由乙方負責;若甲方操作失誤造成的事故，乙方負責排除，但一切費用由甲方負責。從設備正式啟用日起計18個月內為包修期。
六、甲方責任
1、 嚴格遵守合同所定付款方式，及時付款，若未按合同規定付款，乙方有權拒絕施工。
2、 甲方負責協調乙方與主體施工方等之間的關系。
3、 甲方向乙方提供必要的施工條件。
1) 提供施工用水、電及工具庫房。
2) 滿足乙方對施工現場的要求。
3) 協調好各工序間的交接。
4) 電源上線部分由乙方負責，乙方負責將電源引到室內風盤旁邊。
5) 甲方負責與物業協商機組的所放位置。
6) 出風口、回風口的開口和恢復修補由乙方負責。
7) 設備進廠后由甲方詳細驗貨合格后，乙方開始施工，甲方現場指導施工。如發現設備損壞或規格、數量與合同規定不符時，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。
8) 外機到場由乙方吊裝，乙方協調。
七、乙方責任
1、乙方負責提供合格的空調設備并保證產品質量。
2、認真履行施工合同中所約定的條款，做到文明施工，如違章操作造成人員傷亡，責任由乙方承擔。
3、嚴格執行現行國家空調工程標準驗收規范。
4、認真執行公司售后服務政策，負責整機正常維護。
5、工程驗收后免費為甲方培訓中央空調操作管理人員一至兩名。
八、工程變更：如工程發生變更，甲、乙雙方互相提前書面通知，一同協商，雙方簽字生效，費用另計。追加的費用支付方式另行協商。
九、工程竣工
設備安裝完畢，甲方全面驗收，若發現設備損壞或規格、數量與合同規定不符，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。需要達到國家標準，視為驗收全部合格。
十、付款方式與工期
1、 本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款，若增加項目雙方另行協商;
2、 本合同工程安裝總價款為人民幣：
(1) 合同簽定后，甲方支付乙方定金 元
(2) 20xx年 月 日，甲方付乙方 元整(向廠家交款定室內機組，收款后開始施工室內部分)
(3) 20xx年 月 日，甲方付乙方 元整(向廠家交款提取室內，外機組，收款后開始施工室內 外部分)
(4)質量保證金 元，于空調正式啟用后一年內付清。
3、 乙方按照上述日期和進度計劃進行安裝，因乙方原因導致工期延誤的，每日按工程總價款千分之三進行賠付并賠償因此造成的全部損失。
十一、爭議的解決：
甲乙雙方對執行合同發生意見分岐時，應友好協商解決，如協商仍不能解決時，雙方約定提交甲方所在地的人民法院解決。
十二、免責條款：
由于不可抗拒因素(如：戰爭、自然災害、天氣異常等)造成不能履行合同，免除乙方責任;由于甲方原因(如工程款撥付不及時、施工期間停水、停電、施工中增加項目等原因)造成工期延誤免除乙方責任。
十三、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，本著平等互利、公平公正的原則，就格力 中央空調設備購銷事宜達成如下協議：
一、 設備價款：
合同總額： 大寫： (另附詳單)
二、產品質量保證
1、 乙方提供的產品均為格力品牌。 乙方所供產品保修期為18個月(以開具有效發票之日為準)或首次開機一年(以安裝調試記錄為準)，以先到期為準。
2、 甲方收到產品后如有異議必須在一周內向乙方提出申述。乙方將按有關規定妥善答復并加以改進。超過申述時限時，甲方不得以其他未列入本協議責任范圍內的理由要求乙方接受退款或者降價。
3、 由以下原因而引起的產品質量問題損失由甲方自行承擔：
(1) 甲方因存儲不當造成的產品腐蝕及損耗
(2) 甲方不按規定指示或在不被認可的工程標準下進行工程安裝
(3) 甲方在未經乙方認可的情況下擅自維修或使用不當
(4) 甲方在維修時使用不合適或不合格的替代材料
三、責任承擔
1、乙方不需承擔因甲方設計及安裝不當或使用單位因使用不當等原因引起的相關責任。
2、 甲方不需承擔因產品本身質量問題而引起的相關責任。
四、 付款方式：
五、 解決糾紛方式
本協議未盡事宜，雙方友好協商。如需訴訟解決雙方約定由乙方所在地人民法院管轄。
六、 其他 。
a) 本協議一式兩份，雙方各執一份。
b) 雙方同意以上所列的各項協議內容，并簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中央購銷合同篇三
供 方(甲方)：
需 方(乙方)：
本合同文本根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規制定的。為更好地維護雙方當事人的合法權益，經雙方友好協商，現就甲方向乙方購買空調機組簽定以下合同。
一、雙方確認的機組，品牌、型號、數量、金額：
1、設備清單：
二、交貨時間、地點：
1、交貨時間：乙方接到甲方開工通知后，根據甲方工程進度按照甲方要求的時間設備進場。
2、交貨地點：
3、運輸費用：運輸費用包括在合同價內。
4、所有權轉移：本工程驗收合格后，所有權轉移至甲方，在此之前空調設備損壞及缺損由乙方負責。
5、甲方聯系人或委托聯系人：
6、乙方聯系人或委托聯系人：
三、付款方式：
合同訂立后支付設備定金，即人民幣 元，乙方應在收到貨款 7 日內將全部設備交付給甲方，經甲方驗收清點合格，支付剩余的設備款，即人民幣 元。甲方的清點驗收并不代表甲方對本合同產品質量、技術標準、品牌等的確認(本公司購買設備是全額付款)。
四、質量要求，技術標準，供方對質量負責的條件和期限
所有產品均需達到生產廠家的技術標準要求，均為原廠生產，且未經使用。設備質量問題按廠家三包規定執行。
五、保修期：
2、保修期內，乙方承諾在接到甲方報修通知后24小時內作出響應。保修期過后售后服務，詳細情況雙方另行協商。
3、設備保修按生產廠家有關規定執行。
六、糾紛處理方式：
本合同履行期間，雙方發生爭議時，應通過友好協商解決。若協商不成由甲方所在地法院裁決。
七、違約責任：
甲方延遲付款或乙方延遲交貨的(除不可抗力外)，應向對方支付每個履約期應付款項0.5%/每天的違約金，總違約金不超過總款項的5%。延遲日數超過履行解除合同，違約方應當承擔相應的違約責任。
八、其他：
1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協商，達成書面補充協議，補充協議與本合同有同等效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。本合同自簽訂之日起生效。
3、合同總金額為最終金額，甲方不再承擔額外費用(除圖紙外需增加變動的)。
九：附件
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代理人簽字： 授權代理人簽字：
簽定日期： 年 月 日
簽定日期： 年 月 日
公章： 公章：
單位地址： 單位地址：
中央購銷合同篇四
十一、需方不能將本批合同產品用于除項目以外的二次銷售。
十二、對定制產品，合同產品型號以供方最終提供的型號為準。
十三、合同生效條件及期限：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同內容執行完畢并貨款結清后，合同廢止。
十四、違約責任：若違約，違約方承擔全部責任;因需方責任，不能如約結算貨款，需方承擔違約部分金額日萬分之五的違約金及賠償損失。
十五、解決合同糾紛的方式;雙方協商不成時，由供方所在地人民法院管轄。
十六、本合同一式四份，供需雙方各執兩份，本合同由雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同專用章或公章后生效。簽字蓋章后的合同傳真件具有同等效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
簽約代理人：簽約代理人：
年月日：
中央空調購銷合同范文篇三
甲方：
乙方：
簽約日期：年月日
乙方承攬甲方商用空調整體工程的設備供給、設計、安裝、調試、維修工作。為維護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：工程地點：
二、合同總額：合同總造價為人民幣金額(小寫)元整，(大寫)：佰拾萬仟佰拾元整。
三、設備的驗收：甲方應于貨到當日內同乙方一起檢查貨物的規格、數量及完整情況，如發現損壞或規格、數量與合同規定不符時，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。
四、設備的安裝及調試
1、安裝前，乙方應有合理的施工組織安排和措施，保證工程質量和工期。
2、乙方嚴格按照甲方或設計人員提供圖紙施工，若工程變更經甲方同意后進行。
3、乙方安裝所必需的水、電、場地、與其它施工隊伍的配合等，需由甲方負責協調、解決。
4、施工現場管理由乙方負責，甲方應指派專人作為工地代表，負責聯系、協調解決施工中的問題。
5、乙方承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和有關費用。
6、設備的調試由乙方負責，甲方應指派有關人員予以協調，并提供試機所需的水電等必要條件。
五、維修范圍及包修期
設備(格力主機)包修按廠家規定認真執行，在包修期內若因設備本身與設備安裝質量引起的原因，由乙方負責修理或更換設備零件，費用由乙方負責;若甲方操作失誤造成的事故，乙方負責排除，但一切費用由甲方負責。從設備正式啟用日起計18個月內為包修期。
六、甲方責任
1、嚴格遵守合同所定付款方式，及時付款，若未按合同規定付款，乙方有權拒絕施工。
2、甲方負責協調乙方與主體施工方等之間的關系。
3、甲方向乙方提供必要的施工條件。
1)提供施工用水、電及工具庫房。
2)滿足乙方對施工現場的要求。
3)協調好各工序間的交接。
4)電源上線部分由乙方負責，乙方負責將電源引到室內風盤旁邊。
5)甲方負責與物業協商機組的所放位置。
6)出風口、回風口的開口和恢復修補由乙方負責。
7)設備進廠后由甲方詳細驗貨合格后，乙方開始施工，甲方現場指導施工。如發現設備損壞或規格、數量與合同規定不符時，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。
8)外機到場由乙方吊裝，乙方協調。
七、乙方責任
1、乙方負責提供合格的空調設備并保證產品質量。
2、認真履行施工合同中所約定的條款，做到文明施工，如違章操作造成人員傷亡，責任由乙方承擔。
3、嚴格執行現行國家空調工程標準驗收規范。
4、認真執行公司售后服務政策，負責整機正常維護。
5、工程驗收后免費為甲方培訓中央空調操作管理人員一至兩名。
八、工程變更：如工程發生變更，甲、乙雙方互相提前書面通知，一同協商，雙方簽字生效，費用另計。追加的費用支付方式另行協商。
九、工程竣工
設備安裝完畢，甲方全面驗收，若發現設備損壞或規格、數量與合同規定不符，應及時通知乙方，乙方應及時更換或補充。需要達到國家標準，視為驗收全部合格。
十、付款方式與工期
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款，若增加項目雙方另行協商;
2、本合同工程安裝總價款為人民幣：
(1)合同簽定后，甲方支付乙方定金元
(2)月日，甲方付乙方元整(向廠家交款定室內機組，收款后開始施工室內部分)
(3)20月日，甲方付乙方元整(向廠家交款提取室內，外機組，收款后開始施工室內外部分)
(4)質量保證金元，于空調正式啟用后一年內付清。
3、乙方按照上述日期和進度計劃進行安裝，因乙方原因導致工期延誤的，每日按工程總價款千分之三進行賠付并賠償因此造成的全部損失。
十一、爭議的解決：
甲乙雙方對執行合同發生意見分岐時，應友好協商解決，如協商仍不能解決時，雙方約定提交甲方所在地的人民法院解決。
十二、免責條款：
由于不可抗拒因素(如：戰爭、自然災害、天氣異常等)造成不能履行合同，免除乙方責任;由于甲方原因(如工程款撥付不及時、施工期間停水、停電、施工中增加項目等原因)造成工期延誤免除乙方責任。
十三、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
中央購銷合同篇五
需方： (以下簡稱甲方)
供方： (以下簡稱乙方)
二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限： 按辛普森生產廠家技術標準及施工圖紙設計參數要求。保修期為調試合格后空調運行2個冷暖周期，在保修周期內當設備發生故障時，供方技術人員必須在接到需方書面、口頭、電話或電子方式通知后4小時內到場維修。
三、交貨地點、時間、收貨單位： 杭州上城區復興路玉龍酒店施工現場，交貨時間約定為合同簽訂生效后70天內，需方提前7天通知供方交貨的具體時間。收貨單位為需方單位名稱。
四、交貨方式費用： 按需方要求供方免費送抵施工現場。
五、合理損耗及計算方法： 運輸過程中的損耗全部由供方負責。
六、包裝標準包裝物供應與回收和費用負擔： 按廠家標準包裝，包裝不回收。
七、驗收標準、方法及提出異議期限： 根據國家標準、施工圖參數及廠家技術標準驗收。驗收方法為設備安裝調試完成試運行1個月后滿足設計要求及使用要求。
八、付款方式及期限： 自合同簽訂后一周內需方支付合同價款的30%作為定金，設備運抵交貨地點后需方再支付合同價款的60%設備款，余款10%在安裝調試完成后，供方提供合同造價的5%設備維修銀行保函后一次性付清。
九、擔保及違約責任：設備保修以銀行保函形式擔保。在合同履行過程中若有違約行為，違約方承擔合同價款的20%作為違約金。
十、解決合同糾紛方式：按照《合同法》的有關規定執行。合同履行過程中如有爭議，雙方友好協商解決，協商不成由需方所在地法院管轄。
十一、其他約定事項：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日