編寫計劃書時，還需要注意語言準確、簡明扼要，避免使用模糊、歧義或夸張的詞語。計劃書是個人和組織管理工作的重要工具，下面是一些經典的計劃書范例，供大家參考借鑒。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇一

甲方：

乙方：

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規，就甲方委托乙方制作安裝廣告牌的有關事宜達成如下協議，供雙方共同遵守：

第一條制作概況。

1工程名稱：噴塑鐵皮字。

2廣告牌規格：

(1)08厚的鍍鋅噴塑鐵皮字。

(2)標志字母共8個、4個大字、27個小字。

1631633+1321325+035+4+04527=3321平方米。

第二條安裝要求。

安裝地點：

施工要求：按照甲方提供給甲方的設計圖案施工。

第三條工程造價及支付方式。

1合同總價款共計人民幣700000元整(大寫：柒仟元整)。

2合同生效后，乙方可在甲方廣告牌地基制作過程全部完工后一至三天全部一次性付清給乙方廣告牌總體款人民幣700000元整(大寫：柒仟元整)。

第四條工程期限。

施工日期自年月日至年月日。

如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)，工期相應順延。

第五條雙方權利、義務。

乙方：

協助、配合甲方的各項工作。

在施工中，因乙方原因造成停工、誤時及工人中途往返費用，由乙方負擔。

甲方：

1、1協助、配合甲方的各項工。

2、協調解決施工中出現的問題，保質保量的完成工程，施工期間如發生人身傷亡及其他安全事故均與甲方無關，由乙方自己承擔。

3、乙方應保證廣告牌使用3—5年，抗風力10級(風力以當地氣象局報道為準)。

4、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效益，自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同未盡事宜另行協商。

如產生糾紛，應本著互諒互讓的原則協商原則協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴。

甲方：乙方：

住址：住址：

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇二

甲方：遵義天華源物業管理有限責任公司 乙方：新概念廣告 甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬：維也納小區標識標牌 的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告制作

1、規格 、數量：頁

2、材質：所有邊框材質見附圖標明（涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的）

二：廣告安裝

安裝地點：寧波路維也納小區

三：工程造價及支付方式

1、標識標牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣 20545.0元，大寫：貳萬零伍佰肆拾伍圓 整。

2.支付方式：

制作安裝完成，經甲方在3個工作日內組織驗收合格后，在完工后 的5個工作日內支付工程款19545.00元大寫：壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓 整。

后13個月內付清.

四： 工程期限

1、自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。

3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、 自甲方通知

可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報。請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六：關于驗收

1. 乙方全部制作安裝完工后3個工作日內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后3個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

七、違約責任：

1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3. 乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

九、本合同一經簽訂即產生法律效力。

十、注：_________________________________________________________________ __________________________________________________________。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

地址： 地址：

年 月 日

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇三

市政府:。

近幾年來，隨著永安路街道工業示范區道路的不斷新建，改造和拓寬延伸，交通條件得到明顯改善，交通流量迅猛增長，車輛行駛速度明顯加快。但是，由于一些新增路口未能及時設置交通信號燈，道路標線已模糊不清，還有個別道路沒有標線、限速、限重指示牌導致時常發生交通秩序混亂和交通事故，嚴重影響工業園區品位和招商引資工作，同時影響“四城聯創”工作。

為解決上述問題，請求市政府協調交管部門科學規劃，合理布局，高標準建設。提升城市形象和品位，為“四城聯創”打下堅實基礎。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇四

甲方：

乙方：

一．導言。

甲乙雙方在遵守《中華人民共和國經濟合同法》《中華人民共和國建筑安裝工程管理條例》的前提下，依據政府對廣告裝飾行業管理的有關條例、政策、法規之規定，在甲方認可乙方《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》的基礎上,為保護雙方利益,經協商同意簽訂本合同。

二．工程信息。

1.工程地址:甲方愿意將位于市標識標牌工程交給乙。

方,具體信息如下:。

2.工程類別。

三．工程承包形式。

本工程采?。汉贤瑑r款內所施工項目以乙方提交的預算為準進行包工包料的承包形式,包干結算。乙方提交的《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及預算中所涉及到的主要材料樣本（板）甲方審核后甲乙雙方簽字認可無爭議。

施工過程中發生的工程變更項目及材料不在包干范圍內工程項目，結帳方式同第六條。在施工過程中涉及到乙方預算書中沒有的項目，甲方不得在沒有下達相應變更的情況下，要求乙方施工。結帳方式與總合同付款同步。

四．工程價款。

根據《建行招牌發光字及燈箱報價單》，經甲乙雙方進行友好洽談，確定本工程的合同價款為人民幣：不含稅造價元無爭議。

如果工程中發生預算包干外簽證，施工工程結束后一星期內根據甲方代表簽署的《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》等憑據結算包干外的變更費用。

乙方提交的變更方案甲方不同意的，乙方不得變更；甲方發出的變更指令，在滿足工期、工程造價、已經采購的材料損失的條件后，乙方必須進行變更。施工中如有增減項目，甲方應以書面形式通知乙方，增、減項目，甲、乙雙方協商議定.沒有《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》，施工方將不予變更。

五．工期。

本工程從年月日到年月日結束。如果施工期間發生項目增減和材料變更時工期順延,停電累計4小時按照一天計算，甲方沒有按時付款乙方可以停工,停工工期順延。以及甲方與相關配套工程影響乙方施工的，工期順延。

六．工程款的支付。

工程款采取三期付款方式。

第一期：合同簽訂之日甲方向乙方支付工程總價30%即人民幣元；

七．工地負責人。

甲方工地負責人:甲方財務負責人:。

乙方項目負責人:乙方財務負責人:。

八．工程的保修服務。

8.2由甲方提供的材料,乙方只承擔施工部分保修責任。

九．甲方權利及義務。

9.2甲方負責協調與其他施工單位的關系,并繳納管理部門收取的各種管理費用；

9.5甲方派駐的全權代表有義務協助乙方保障工地施工順利進行。所有需要變更的材料和施工項目，必須由甲方全權代表提出，下達《甲方指令變更通知書》，乙方簽字認可后才能變更，否則乙方不予變更。由乙方提出變更的，乙方向甲方發出《變更申請單》，甲方派駐的全權代表有義務對乙方的變更進行審核并簽字確認。

十．乙方權利及義務。

10.2乙方不得在現場使用非施工用途的大功率電器（生活用電除外）；

10.3乙方必須執行甲方所在地的有關管理規定,愛護環境,講究衛生，維護公司形象；

10.4注意保護成品、半成品、原材料,防止碰傷、劃傷；

10。

5確保施工作業扎實、規范，質量過硬。如因質量原因造成的返工，返工費由乙方承擔。

十一.合同變更及終止。

11.1本合同包括合同附件、材料樣板的變更,均需要取得甲、乙雙方同意,并辦理有關變更手續,不得隨意變更合同及附件。

11.2在施工中,如需對裝飾項目進行變更,應提前一星期通知對方,并辦理有關變更手續,如發生費用的增減,施工工期也應提前或順延。甲方不得以任何理由拒簽《變更申請單》、或者不發《甲方指令變更通知書》，乙方有權中止施工并工期順延。

11.3在施工中,若因工程需要和其它原因更換合同中選定的材料,需經雙方同意認可,并由要求更換方承擔所發生的費用(運輸費、搬運費、退料損失費)并簽字認可。

11.4合同簽訂后,一方如要終止合同,則按合同價格向對方支付違約金。若在施工過程要求終止合同,需對已完成的半成品和成品工程進行決算后,按上述約定辦理終止合同手續。

11.5本合同執行完畢、保修期滿、保修金結算完后合同失效。

十二.其它事項。

12.1《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及乙方提交的材料樣本等將作為合同附件，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。

12.2甲方發出的《甲方指令變更通知單》、乙方提交的《變更申請單》、《工程竣工驗收單》、需要甲方確認的，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。

12.3工程完工后壹周內，甲方應組織驗收，逾期不予驗收的，則視工程合格；甲方應按約定方式支付工程尾款，逾期不能支付的，則所有權歸乙方所有，甲方另將承擔該工程總價的2％作為每天的違約金支付給乙方。

12.4本合同未盡事宜,雙方共同協商。

12.5本協議一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。

十三.會簽。

甲方:乙方:地址:地址:電話:電話:代表簽字:代表簽字:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號:。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇五

新建鎮人民政府：

新建鎮幼兒園位于新建鎮同心大道中心地段，新園舍于20xx年9月投入使用。全園現有師幼126人，每天入離園必須橫穿公路，上午8:00—8:30和下午4:00—4:30是家長接送幼兒的高峰期，門口人員聚集眾多，卻無交通安全警示標志，存在嚴重的安全隱患,家長對此情況非常擔心?，F急需在入園路口設置交通安全警示標志、減速帶和斑馬線等，以保證幼兒的進出園安全。確因我園經費緊缺，希望貴府能幫忙解決我園交通安全工作的燃眉之急!

當否，請批示!

新建鎮幼兒園。

20xx年12月8日。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇六

7.1?承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備，如有使用，承攬方應按照加工方的要求立即更換，并且發生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除，不予支付，如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。

7.2?承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的設計圖紙進行制作和安裝施工。按照約定日期竣工，并承擔標識制作質量保證責任。且未經加工方同意，承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，承攬方應當遵守所有適用的安全生產法規、規章、制度、標準，遵守安全施工的規定；應當采取必要和適當的措施，保持現場和標識制作的井然有序和安全可靠，以免發生安全事故，并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用；設置必要的防護與警示牌，保證鄰近地區人員和財物的安全；配備必要的安全生產和勞動保護措施，加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責，如果在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，出現安全事故導致的人員損傷、財產損失，由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任，如造成標識制作工期延誤的，承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任。

7.3?承攬方應嚴格按照標準、規范和設計要求執行安裝標識制作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明，材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定，加工方有權拒收此材料、設計或工藝，承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。

7.4承攬方應保證標識制作質量達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識制作達不到本合同約定的質量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應在加工方要求的時間內完成并承擔返工費用，工期不予順延。

7.5?承攬方在標識制作實施完畢后，加工方???日內安排與承攬方共同進行標識制作驗收。如驗收不合格的，承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作，并承擔逾期交付的違約責任，給加工方造成其他損失的，承攬方并應賠償。

7.6?承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方對于項目標識制作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規范、質量標準，如標識制作出現任何質量問題，承攬方應負責修復并承擔全部責任。如因承攬方實施的標識制作質量不合格導致安全事故，對于所造成的人身、財產損失，承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的，承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。

7.7?如承攬方和加工方對實施的標識制作質量有爭議的，雙方共同委托一家質量鑒定機構進行鑒定，如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質量問題或者不能達到本合同約定標準，則鑒定費用由承攬方承擔，否則鑒定費用由雙方分擔。

7.8??標識設計元素由加工方提供，如涉及工業產權、知識產權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔，承攬方不當使用的除外。在標識制作安裝完成之后，承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的復本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標識，其知識產權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有。

7.9?承攬方保證其具備完成本合同項下工作內容（包括但不限于標識制作、安裝等）的資質和條件。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇七

大悟縣公路管理局路政大隊：

大悟縣宣化店公路動物防疫監督檢查站是大悟縣動物衛生監督所的派出機構，于20xx年根據鄂政函[20xx]186號文件設立，具有省公安廳頒發的《公路設站許可證》和省農業廳頒發的《動物檢疫證書》，位于大悟縣宣化店鎮大勝村(黃土線省道108線98公里處)，地處湖北省與河南省接壤的咽喉要塞，是湖北省的“北大門”。該站自設立以來，始終本著對我省畜牧業健康發展和人民群眾身體健康高度負責的態度，認真履行動物及動物產品運輸專項檢查職能，依法對過往動物及動物產品運輸車輛進行檢疫檢驗和過境消毒,為我省防控動物疫情、確保畜產品安全做出了應有的貢獻。

為了更好的貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》和《湖北省動物防疫條例》等法律法規，充分履行動物及動物產品運輸專項檢查職能，確保我省畜牧業健康發展和公共衛生安全，確保“舌尖上的安全”，維護社會穩定。同時，為指引和告知運載動物及動物產品的車輛到指定的公路檢查站接受監督檢查，特申請在黃土線(省道108線)98公里處左側(由南向北方向)設置動物衛生監督指示標志牌，請予以批準為謝!

妥否，請批復!

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇八

甲方：

乙方：

甲乙雙方根據國家有關法律、法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就以下事項簽訂本合同：

一、合同標的。

甲方委托乙方獨家承接“烏當區花鳥市場旁天橋廣告牌尺寸”。

二、制作時間。

制作安裝時間為年月日至年月日。保修維護時間自完工起鋼結構保修一年。

1、制作費用。

1）乙方制作項目費用總計人民幣:。

2）甲方承擔項目制作的全部費用即人民幣:貳萬捌仟元整（28000元）。

2、結算方式。

1）乙方材料進施工現場，甲方支付給乙方項目費用的40%貳佰元整(11200元)乙方收到款項后開始制作。

2）乙方制作安裝完成后甲方在3個工作日內付清項目費用的60%萬陸仟捌佰元整（16800）給乙方。

3）合同終止或解除后，雙方應按本合同結清相關費用。

四、乙方操作規程。

1）在安裝過程中根據甲方現場需要狀況進行。

2）其他操作由雙方根據工作需要進行協商補充。

3）制作物料內容詳見附件。數量增加或尺寸加大、補做要另行收費。

五、權利及義務。

1、甲方權利及義務。

1）制作安裝現場甲方為乙方提供電源。由于停電造成的損失和責任乙方不承擔。乙方在施工中造成生產安全事故，導致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經濟損失。其它任何原因產生事故乙方不負任何責任。

2）甲方不再以任何形式將本合同期內涉及之相關業務委托第三方。

3）甲方負責協調好物業公司及轄區城管，由于甲方現場原因而導致乙方無法安裝造成的損失和責任乙方不承擔，同時甲方要付清項目余款。

2、乙方權利及義務。

1）乙方承接甲方的項目制作安裝業務，應與甲方保持密切聯系，盡職盡責為甲方服務，按時、按質、按量完成甲方委托的制作安裝工作。

2）若甲方未能按本合同規定的時間內支付有關款項，乙方保留暫停制作安裝等相關工作的權利，同時乙方不承擔由此產生的經濟損失和責任。項目完工或制作過程中如甲方未按合同支付有關款項乙方有權收回所制作的成品.

六、不可抗力。

因不可抗力發生導致甲方或乙方在履行合同義務發生困難時，該方應在不可抗力發生后的2內書面通知另一方并提供證明，另一方將根據困難的時間長短予以義務履行的相應寬限。當款項期滿后違約一方仍不能繼續恢復履約時，應視其違約，另一方可單方面解除本合同并參照第八款行使索賠權。

不可抗力應以政府相關部門出具的相關證明或公布的相關信息為準。

七、合同終止及解除。

1）甲、乙雙方合同的權利、義務履行完畢時本合同終止。合同受法律制裁導致本合同不能繼續履行時亦自行解除。

2）合同履行過程中，如果甲、乙雙方一致認為有必要，可協商解除本合同。

八、違約責任。

其余事項，雙方同意參照有關法律法規執行。

九、其他。

1）本合同及其簽訂以后產生的與本合同有關的一切書面承諾、往來文件均是本合同的組成部分。書面文件形式包括：信件、電子郵件、傳真和其他文件形式。書面文件向雙方指定聯絡人員送達，并經指定聯絡人簽收后，即視為已送達對方。

2）雙方簽署的補充合同以及雙方達成的書面約定均具有法律效力。

3）本合同一式兩份,雙方各持壹份.具有同等法律效力。

4）本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（簽章）：

乙方（簽章）：

文檔為doc格式。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇九

甲方：遵義天華源物業管理有限責任公司乙方：新概念廣告甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《^v^合同法》、《^v^廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬：維也納小區標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告制作。

1、規格、數量：頁。

2、材質：所有邊框材質見附圖標明（涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的）。

3、要求:所有安裝、制作的標識標牌等保修3年（因人為因素或不可抗力因素造成產品的損壞，其外物影響損壞、則不在保修范圍內）。乙方在接到通知后24小時內處理完畢。

二：廣告安裝。

安裝地點：寧波路維也納小區。

三：工程造價及支付方式。

1、標識標牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣xxx元，大寫：xxx。

2、支付方式：

制作安裝完成，經甲方在3個工作日內組織驗收合格后，在完工后的5個工作日內支付工程款19545、00元大寫：壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓整。

后13個月內付清、

四：工程期限。

1、自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務。

甲方：

1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。

3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知。

可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報。請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六：關于驗收。

1、乙方全部制作安裝完工后3個工作日內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后3個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

七、違約責任：

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

九、本合同一經簽訂即產生法律效力。

十、注：___________________________________________________________________________________________________________________________。

甲方：乙方：

電話：電話：

地址：地址：

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇十

甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《^v^民法典》、《^v^廣告法》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬：晉寧縣人民醫院標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

1、規格、數量：見：標識標牌采購項目談判文件一覽表技術要求。

2、材質與投標時所提供小樣材質相同，若材質不一樣按招標文件規定執行。

3、標識標牌的顏色選擇必須按的要求完成。

安裝地點：

三：工程造價及支付方式。

2、支付方式：

進場安裝7天后支付合同總金額的30%，全部完工后在支付合同總金額的40%驗收合格后再支付合同總金額20%，余10%為質保金，質保期為一年，質保期滿后七個工作日內支付全部余款。

四：工程期限。

1、合同工期25天，簽訂合同后第二天開始計算。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務。

（1）甲方權力、義務：

1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。

2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

3、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

（2）乙方權力、義務：

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報書面通知甲方，請甲方協商修改確定。

3、在標識標牌安裝期間，乙方要嚴把質量關，保證標識標牌的安裝安全、牢固，不存在安全隱患。

4、安裝標識標牌期間出現的一切安全問題，由乙方負責。

5、在安裝標識標牌過程中不得損壞主體工程墻面及屋頂，如有損壞乙方負責恢復。

六：關于驗收。

1、乙方全部制作安裝完工后3個工作日內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后3個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

七：售后服務。

2、標識標牌上的顏色在6年內不褪色、不變形若出現褪色、變形乙方負責免費更換。

八、違約責任：

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，支付違約金20xx元，工期順延。

2、乙方未按合同第四條規定時間完工，每逾期一日，支付違約金20xx元。

3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

九、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表（簽字）代表（簽字）。

電話：電話：

_____年_____月_____日。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇十一

交通安全委員會：

宜良縣龍保小學成立于20xx年，現有6個教學班，師生231人。我校大門緊臨狗竹公路，道路交通流量大，且學校出門就是急轉彎，視野窄，曾經已出現過交通安全事故。教育局領導多次檢查后，認為該地存在安全隱患，急需設立減速帶和交通安全標志牌，為了消除我校師生上下學交通安全隱患，杜絕我校師生交通安全事故的發生，懇請交通安全委員會從關注民生，安全防范的角度出發，幫助我校消除大門前的安全隱患，確保師生出入平安。我們不甚感激!

請示單位：宜良縣龍保小學。

20xx年3月19日。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇十二

甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用原則，經過充分友好協商，就男女賓標識牌制作安裝事宜，在互惠互利的基礎上簽訂如下合同，并承諾共同遵守。

第一條工程名稱。

第二條施工地點和時間。

1.施工地點：________________。

2.施工時間：____年____月____日至____年____月____日。

第三條合同價格。

甲乙雙方約定合同總金額為人民幣_____元整（大寫：_____）。該合同總金額是工程承建及其相關服務的全部費用并包含了乙方所需繳納的所有稅費和乙方設備、材料及發運到工程地點所需的一切費用，以及人工費等全部費用。

第四條質量及驗收標準。

1.質量標準。

工程用料及施工工藝必須符合________________標準。

2.驗收標準。

乙方負責于工程竣工之日提出驗收申請，驗收時逐個場地分別驗收，甲方使用部門派人員參加并以使用部門驗收評估結論為最終定論。施工驗收時若發現個別不合要求處，需馬上返工。具體驗收標準按工程預算書（略）上所提及的要求。

第五條付款方式。

1.合同簽定后且乙方提供相應金額的完稅發票之日起____個工作日內甲方需向乙方支付____%的預付款。

2.工程驗收合格后，甲方于____個工作日內再支付工程款的____%。

3.其余____%在____年質保期屆滿且無質量問題發生后甲方于次月的____日前支付。

第六條陳述和保證。

1.甲方向乙方陳述和保證如下：

（1）其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司；

（3）本合同自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。

2.乙方向甲方陳述和保證如下：

（1）其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司；

（3）本合同自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。

第七條違約責任。

1.如甲方延誤支付工程款，則按人民銀行同期的貸款利率支付利息。乙方結算時應出具完整的稅務發票和甲方工程驗收單（經相關經辦人和領導簽字），交甲方相關部門，由甲方相關部門負責辦理付款手續。如因乙方未在甲方應付款時間之前提供相應金額的發票，甲方有權待收到乙方發票后付款，而不視為甲方違約，甲方無需承擔違約責任。

2.乙方所承建工程質量不符合合同文件規定的，由乙方負責按約定標準更正，并承擔所發生的費用。導致工期延誤的，如甲方未選擇解除合同，則每延誤一天，按延誤部分工程價款的____%_____向甲方支付違約金。如因乙方工作出現質量問題的，由乙方負全責。

第八條不可抗力條件及處理辦法。

1.不可抗力條件：是指簽約雙方中的一方由于戰爭及嚴重的火災、水災、臺風、地震等不可抗力事件影響合同的執行。

2.不可抗力的處理辦法：

（1）受事件影響的一方應在不可抗力事件出現之日起____日內將所發生的不可抗力事件的情況以電傳或傳真通知另一方，并在該事件結束之日起____日內以郵政快遞將有關當局出具的證明文件提交給另一方審閱確認。

（2）如不可抗力事件延續到____日以上時，雙方應通過友好協商解決合同繼續履行的問題。

（3）發生事件的一方應始終采取一切合理的措施以減少由于不可抗力所導致的拖期，并盡力減少由此所產生的損失。

（4）當不可抗力事件消除后，受事件影響一方應盡快以電傳或傳真通知另一方。

第九條補充與變更。

本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

第十條法律適用與糾紛解決方式。

1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

2.本合同執行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應按有關法律法規規定及時協商處理。

3.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第____種方式解決：

（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；

（2）依法向____人民法院提起訴訟。

第十一條權利的保留。

任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

第十二條生效。

1.本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

2.本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

標識牌制作安裝方案范文（13篇）篇十三

乙方受甲方委托，根據《^v^民法典》等相關法規為甲方制作標識工程項目，為了明確雙方責任和義務，經雙方協商達成如下協議，以便共同遵照執行。

第一條：工程項目制作內容、工藝、質量要求。

一、工程(項目)名稱：_________小區標識系統。

二、工程(項目)實施地點：_________。

三、制作內容及規格數量：_________。

四、工藝及質量標準：

1、采用材料要求：詳見《環境標識及指向系統》。

2、質量標準：乙方必須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工圖紙、《環境標識及指向系統》及行業相關工藝要求制作施工。乙方應提供樣品交甲方保存并驗收。

第二條：工程(項目)制作工期。

工期：以收到預付款之日起，_________日完成門棟號、單元號、門牌號、信報箱制作安裝完工，戶外20__年3月18日制作安裝完工。若因甲方付款、文字稿件、安裝地點確認延誤等(如遇停電、停水及天氣等不可抗拒因素，經甲方簽字認可后，工期可順延)。

第三條：工程(項目)總造價及付款方式。

一、工程(項目)總造價。

1、本合同暫定總價為_________(大寫金額為_________元整)。

2、本合同為單價包干合同，包設計包材料包安裝包運輸包售后等一切相關費用，具體單價及材料規格、款式、材質等要求見本合同附件《環境標識及指向系統》。

3、決算方式：本合同為暫定總價，實際決算總價為各項目單價乘以各項目數量的總和，所發生的工程量以現場簽字為準。

二、付款方式。

1、合同簽訂之日，甲方向乙方支付標識項目工程暫定總價5%作為預付款。

2、乙方按合同附件要求及暫定數量制作完畢后，通知甲方到乙方工廠對產品進行產品驗收，甲方驗收合格后，甲方十日內向乙方支付至本合同暫定總價的45%，款至乙方銀行帳戶后，乙方即打包運往甲方指定安裝地點進行安裝。

3、乙方安裝完畢后，甲方在三個工作日內組織對安裝工作進行驗收，驗收合格后，甲方在十日內辦理本合同決算并按本合同決算金額支付至本合同決算金額的95%。

4、本合同決算金額5%作為保修金，保修期滿后付清。

第四條：雙方責任及義務。

一、甲方負責在工程確認圖上簽字確定，一經簽字，不得隨意更改其形體、材料、顏色、文字及尺寸，若甲方需變更應根據改動工作量，應按本合同決算辦法相應增加或減少相關費用。

二、甲方負責乙方在甲方施工期間提供水、電義務，并負責協調現場，確保乙方施工場地要求。

三、甲方負責滿足乙方現場施工暢通，不發生影響施工現象，若應現場影響施工工期，經甲方書面認可后，工期可予以順延。

四、乙方負責嚴格按甲方簽定的圖紙及提供的樣品施工，不得更改其形體、材料、顏色、文字及尺寸，若乙方自行變更，或乙方工程質量不合格，由乙方修改，直至達到合同約定的質量標準，若經乙方修改二次后仍不合格，甲方有權解除合同并要求乙方承擔違約責任。

五、乙方應按甲方要求的安裝點組織施工，一經安裝完畢，立即通報甲方驗收。

六、乙方在甲方施工期間，負責愛護甲方設施、設備及提供的物品，若有損壞由乙方負責賠償。

七、乙方在甲方施工期間負責確保對甲方外部環境安防措施，若因施工造成對甲方安全事故，由乙方負責賠償。

八、乙方負責在甲方施工后的現場清理工作，對必須破壞施工所造成的原貌進行修復工作。

第五條：驗收、保修與維修。

本工程(項目)保修期為壹年，保修期自竣工驗收合格之日起計，費用由乙方負擔，乙方負責終身維修，收取成本費。乙方在接到甲方維修通知24小時內響應，否則視為違約。

第六條：違約責任。

甲乙雙方必須嚴格履行合同，若甲方不按期付款，應按最高人民法院的規定承擔逾期付款滯納金，若乙方不按合同約定的工期完成全部工程，應按日支付工程總額的萬分之五的逾期違約金。

第七條：其他約定。

一、本合同含《廣告標識制作合同附件1》及《環境標識及指向系統》，壹式捌份，甲方執柒份，乙方執壹份具有同等法律效力。未盡事宜，經雙方協商解決，并可簽訂補充協議，補充協議與合同正本具有同等法律效力。

二、因本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向甲方所在地法院申請裁決。

乙方：___________。

日期：_________