銷售合同的簽署是商業行為的一種規范,既有法律效力,也展示了雙方的誠意和合作意愿。以下是小編為大家收集的銷售合同范本,供大家參考和學習。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇一
甲方:
乙方:
甲乙雙方經過友好協商,在互利共贏的基礎上,就俄羅斯市場銷售承包事宜達成以下協議:
一、甲方授權乙方負責甲方產品在俄羅斯市場的銷售。
二、乙方承諾年度銷售額不低于xx150xx萬美元,按月分解如下:
三、乙方人員工資及市場費用由乙方自行負責,甲方按照乙方銷售完成情況給予乙方返利,具體返利標準如下:四、乙方返利的結算方法及時間:
4.1甲方根據乙方每月的銷售回款,在次月15日前,先給予乙方銷售額4%的`返利。
款。(或:五、為了保證市場順利開拓,甲方同意在本協議簽定后的兩個月內,給予乙方墊付部分費用,每月為xx美元,墊付的依據是:乙方每月與新客戶簽定的銷售協議,且每個新客戶首次提貨不低于xx美元。墊付的費用在年度返利中扣除,若甲乙雙方合作末達到一年而終止協議的,則甲方有權根據乙方在協議存續期內的銷售完成情況,向乙方索要回借款。)。
六、乙方每月3日前必須向甲方匯報上月工作及本月工作計劃,工作計劃包括月度回款計劃、客戶開發計劃、促銷計劃、客戶維護計劃等。并根據市場需求和倉庫庫存情況,及時下達要貨計劃,因乙方原因造成斷貨或庫存積壓,甲方有權根據實際情況對乙方進行處罰。七、甲方負責產品的生產組織及由中國至俄羅斯甲方倉庫的物流八、協議的終止,因下列情況之一者,甲乙雙方可選擇終止協議:8、1乙方連續兩個月或累計四個月月度回款低于協議約定額的5%8、2乙方在工作中做有損于甲方的事情,包括但不限于詆毀甲方產品在合同存續期間同時銷售其它品牌的同類產品等8、3因甲方原因持續斷貨,致使乙方無法銷售九、爭議解決:
甲乙雙方產生爭議時,優先協商解決,協商不成時,向簽約地人民法院據實訴訟解決。
十、其它約定:
10.1甲方向乙方下發的不違背被協議的通知,規定等,乙方必須嚴格遵守。
10.2。
十一、協議有效期。
甲方:
乙方:
日期:
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇二
發包方:
承包方:
擔保方:
甲、乙、丙三方就乙方承包經營甲方承建的工程項目,丙方為乙方的承包經營提供不可撤銷連帶責任的保證擔保事宜,經三方協商一致,訂立以下條款,以資三方共同遵照履行。
第一章總則。
第一條甲方已于年月日與(以下簡稱“建設方”)簽訂工程《建設工程施工合同》,為便于該工程施工,甲方特成立湖南xx建筑工程有限公司項目經理部。
第二條甲方經公司內部人員招投標,同意乙方以包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包違約責任、包項目盈虧的承包方式,承包經營湖南xx建筑工程有限公司項目經理部。
第三條本合同簽訂并生效后,甲方委任乙方為湖南xx建筑工程有限公司項目經理部的負責人,乙方有權依照本合同的約定,自主經營該項目經理部。
第四條乙方確認,已完全了解和認可甲方與建設方簽訂的工程《建設工程施工合同》,并確保有能力履行甲方向建設方所應承擔的各項權利和義務,承擔該項目的全部經營風險。
第二章承包內容。
第五條承包范圍:甲方與建設方簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。
第六條承包方式:包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的總承包方式。
第七條承包期間:自本合同簽訂之日起至甲乙雙方按本合同約定對本項目結算完畢之日止。
第八條承包費用:乙方按承包工程項目結算總價款的%(其中承包費為%;稅金為%)向甲方支付承包費。
第九條承包費的支付時間及方式:甲方在建設方支付的每筆工程款到賬時,按本合同第八條的約定扣除承包費用。甲方在扣除承包費用后,向建設方出具建安發票。
第十條勞保基金的返還:
第三章承包管理。
第十一條鑒于建設工程的特殊性,為防范甲乙雙方在施工期間出現經營風險,達到甲乙雙方承包雙贏的經營目的,甲方有權對乙方承包的工程項目進行管理,乙方有權在甲方的管理下自主經營。
第十二條人員管理:
4、乙方有權自主外聘項目經理部的其他管理人員,并自行承擔所有費用。
第十三條工程款及財務管理:
6、乙方需建立、健全項目經理部的財務管理和制度,甲方委派的財務人員負責管理乙方的財務,該財務人員有權監督、審查乙方對工程款的使用計劃、使用情況,以及該項目的資產負債情況。
第十四條公章管理:
3、未經甲方書面授權,乙方無權私自以項目經理部的名義刻制公章,否則,甲方有權追究乙方的法律責任,并要求乙方承擔由此造成的損失。
第十五條合同管理:
2、未經甲方書面同意,乙方無權以項目經理部的名義對外簽訂包括但不限于借款合同、擔保合同等與工程施工無關的書面協議。
第十六條項目管理:
4、乙方應認真做好施工期間的簽證、索賠、工程延期等工作,完善和彌補施工合同簽約時所存在的對甲方的不利因素,爭取創造最大的經濟效益,避免出現虧損。
第四章雙方的權利和義務。
第十七條甲方的權利和義務:
1、為乙方的施工提供優質、高效、便捷的服務;。
2、協助乙方與項目的建設方和其他各部門進行工作聯系和業務溝通;。
3、協助乙方處理質量事故和安全事故;。
4、協助乙方組織項目的工程竣工驗收;。
5、為項目部及時傳達和轉發有關部門的文件和要求;。
6、每月定期對乙方的工程進行質量、安全等方面進行指導、監督和檢查;。
8、甲方有權按本合同的其他約定對乙方進行專項管理。
第十八條乙方的權利和義務:
3、承擔《建筑法》及其他相關法律、法規的相關責任;。
5、承擔甲方與建設方為該工程項目簽訂的所有合同及其他文件的債、權、利;。
6、承擔本合同約定的相關專項權利和義務。
第五章合同的解除。
第十九條甲乙雙方在本合同以下約定的條件成就后,任何一方均有權單方解除本合同。除此之外,除非甲乙雙方協商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同約定之外單方解除合同。
第二十條甲方解除合同的條件:
3、乙方拖欠甲方承包費用超過三個月未支付的;。
6、乙方未按本合同的約定接受甲方的管理達兩次以上的;。
7、乙方將工程款挪作工程以外的用途達兩次以上或者金額累計達壹佰萬元以上的;。
9、乙方承包的工程項目有證據證明將要出現虧損的;。
10、乙方主動提出或者其行為已證明其無力完成承包工程項目的;。
11、乙方嚴重違反本合同或者甲方與建設方簽訂的合同、文件的;。
12、乙方的施工行為嚴重違反我國《建筑法》等相關法律、法規的。
第二十一條乙方解除合同的條件:
1、擅自與建設方簽訂除施工合同以外的補充合同或者其他有損乙方利息的書面文件的;。
第二十二條任何一方按本合同的約定提出解除本合同的,甲方均需成立工作組接管該工程項目,并確保工程的順利進行。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇三
為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系,充分發揮各部門作用,確保公司經營目標實現,特制訂承包方案。通過本方案,明確公司的業務承包實體地位,賦予其相應的管理職責權限;同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。
一、管理職責。
1、必須保證完成企業下達的各項承包指標;萬元。
2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬,做到賬目清楚、核算正確,并定期檢查,發現錯誤應立即糾正。
3、按企業制定的價格目錄,并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價,應嚴加處理。
4、把握政策機遇和行業動態,根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額。
5、搞好產品發運調度,按合同保證安全正點交付。
6、制定科學合理的薪酬方案,充分激發業務人員的聰明才智,確保年度經營目標順利實現。
7、根據市場情況,負責地提出產品開發和持續改進建議。
8、負責應收賬款的管理和回收工作,呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。
9、認證做好市場信息收集、處理工作,逐句編發《市場句報》,逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。
二、管理權限。
1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。
2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷,操作程序可參照企業相關制度,聘任決定須報企業人力資源部備案。
3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法,經企業審定后實施。
4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審,編制要貨計劃。
5、有權合理組織產品的發送運輸工作。
6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。
7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。
8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。
9、在不違背企業根本利益的前提下,享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。
三、承包方式;
銷售承包的結算,主要解決兩大問題:
一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益;
二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。
1、目標任務萬元,給與部門績效工資為之上,每增加10%,績效提成增加銷售額度的10%。
元,其他三個季度為萬元。第一季度提成工資總額為萬元,其余季度為萬元。沒有完成考核任務,結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性,年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為萬元由營銷部自由支配。
3、銷售部核定員工數為人,部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。
四、法律效力。
1、本案一式兩份雙方簽訂后生效,具有同等法律效力。
2、未盡事宜,雙方可以補充協議,補充協議具有同等法律效力。
在當前企業改制的實踐中,有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態,正確、妥善地處理好企業內部承包問題,對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐,僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討,旨在拋磚引玉。
的訴權角度看,如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位,那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時,由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同,法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據,造成當事人投訴無門,大量糾紛無法解決,承包者的權益得不到保護,企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性,這些問題才能迎刃而解。
二、承包期間遺留對外債權債務的處理。
改制企業內部承包合同解除后,必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題,這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔,司法實踐中意見不一致,有一種觀點認為,承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔,只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則;還有一種觀點認為,承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后,再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三:一是企業通過簽訂內部承包合同的方式,將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營,從法理上說,這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動,實質上仍是企業自身的經營行為;二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織,不具有對外從事民事活動的權利能力,承包方對外從事經營活動,只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動,承擔民事責任”的規定,承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務,自然應歸屬于企業承擔;三是根據法律規定,企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動,但對企業的財產只有使用權沒有所有權,無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務,當債務超出了企業財產范圍時,就等于企業承擔了無限民事責任,這顯然與法律規定不相符。筆者認為,上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是,一般情況下,承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后,再在企業與承包方之間進行結算,其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下,對外債權債務應由承包方承擔:一是難以兌現的債權和不可兌現的債權,企業不能加以承受,以防止欺詐行為造成的惡果,免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議,或雖無爭議,但債務償還能力有限,不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失,已喪失償還能力的,或者是承包方虛擬的,根本無法實現的那部分債權,也可稱之為虛假債權,只能作為企業的虧損;二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務,由于存在著消失、增多或減少的可能性,企業不應承擔;三是承包方違反承包合同的規定,或擅自超越授權范圍,對外進行民事活動所形成的債權、債務,應由承包方自己承擔。
三、承包方承包債權的實現。
承包方的承包債權,是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入,以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中,承包方的承包債權一般通過三種形式來實現:一是由改制企業改制前直接償付給承包方;二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金;三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時,必須符合五個條件:(1)原企業發包方改制為股份制企業。(2)承包方完全自愿,來不得半點強迫命令,更不能搞政府行為。(3)股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人,否則將違背公司法的規定。(4)該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權,而不應將其當作上市的可轉換公司券,否則不僅違背公司法的旨意,還導致募資社會化。(5)轉換時應有監督部門參加,防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。
在實現承包債權的過程中,經常會遇到以下二種特殊情況,處理難度較大:
一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為,對此可分為兩種情形,采取不同的處理辦法:1.如果改制后的企業仍是法人的,除當事人另有約定外,原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為,不論企業改制采取何種形式,從法律上看,無非是企業法人的終止、變更和重新設立,原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定:“企業法人分立、合并,它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的,原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是:首先,購買者經營的企業不具備法人資格,與原企業存在法律人格上的根本區別,不能成為原企業權利、義務的承繼者;其次,購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務,向轉讓方支付了對價,若再要新企業承擔承包債權,這就顯失公平。
可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求,又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。
【作者簡介】楊旅,浙江百銘律師事務所專職律師,畢業于安徽大學法學院,擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。
【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式,它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用;進入市場經濟后,內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用,在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭,尤其在《勞動合同法》實施后的背景下,如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛,是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質,同時也從實務角度對其法律適用提出建議。
一、基本案情。
2003年10月,x縣a動力有限公司(一審原告、二審被上訴人,以下簡稱a公司)與該公司片區銷售負責人董xx(一審被告、二審上訴人)簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》,其中a公司為甲方,董xx為乙方,協議約定:1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制,乙方銷售額達到60萬元的,月定額工資為1500元,年銷售額每下浮10%,月工資下浮10%,以此類推,如達不到最低工資標準的,則按當地最低工資標準發放;2、年銷售額超過60萬元至70萬元的,超過部分按3%獎勵,超過70萬元的按照5%獎勵;3、銷售產品價格按原買斷價格,差旅費由乙方自行承擔,發貨后三個月內,乙方須結清貨款;4、原則上甲方不予產品鋪底,特殊情況下乙方提供擔保的,甲方給予不超過10萬元的鋪底資金,限額內按照銀行貸款利息計息;5、所有主機配套業務由甲方負責,若甲方委托乙方負責的,按到款額的5%予以獎勵,同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任;6、如有業務單位直接向甲方要貨的,甲方應優先通知乙方,若乙方不愿意辦理,甲方有權自行供貨;7、乙方的客戶有拒付貨款情況的,乙方認為應通過訴訟解決的,甲方予以協助,但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等,除被認定為工傷的,甲方不負責其他責任。此外,該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。
該責任制協議履行一年后,至2004年11月,a公司又與董xx簽訂了一份《2005年度片區銷售負責人責任制補充協議書》,約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至2005年10月,同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更,增加了:1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品,一經發現扣除其全年工資,已發放的工資從貨款中扣除;2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。
上述協議簽定后,雙方履行至2006年9月,a公司終止了與董xx的勞動合同,雙方亦未完成帳目核對工作。至2007年7月1日a公司向x縣法院提起民事訴訟,以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由,認為董xx在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付a公司,據此請求法院判令董xx給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。
一審法院受理后,經過三次開庭審理,認為a公司與董xx所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇,雙方意思表示真實,權利義務對等,且協議不違反相關法律的禁止性規定,故作出一審判決,判令董xx給付a公司未回收貨款193877.47元,并支付該款自2006年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇四
2.甲方保證甲方村民不得在合同承包期內無故干擾、侵犯乙方的自主經營活動,如對乙方造成損害的,甲方必須予以賠償。
3.承包期內,乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地時,乙方對其在承包地上投入而提高土地生產能力的,有權獲得相應的補償。
4.承包期內,甲方不得單方面解除本合同,不得以任何借口或理由強迫乙方放棄或變更土地承包經營權,更不得以劃分“口糧田”和“責任田”等為由收回承包地搞招標承包,也不得將承包地收回抵頂欠款。
5.土地承包經營權流轉的轉包費、租金、轉讓費等,歸乙方所有,甲方不得擅自截留,且必須配合乙方土地流轉事項,但采取轉讓方式流轉的,應當取得甲方的同意。
6.承包期內若遇政府征用,則除土地補償金歸甲方外,其余款項一律歸乙方所有,未征用部分則繼續承包,承包金也按比例調整。
九、爭議的解決。
在履行本合同過程中,若有爭議,首先由甲、乙雙方協商解決;若協商未果,任何一方都可以向人民法院起訴。
十、本合同一式柒份,在雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方各執貳份,壹份用于向有關部門申領土地承包經營權證,另貳份分別報南潯鎮人民政府及農業主管部門備案。
十一、特別條款。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
為了更好地開拓甲方銷售市場,在甲、乙雙方互惠互利的基礎上,經雙方協商簽訂本協議。具體內容如下:
一、甲方招聘乙方為一腳踢直銷承包制業務員(非甲方員工,雙方不存在勞動關系)。
二、承包期限:自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止,共5年。
三、出售價格:按雙方確認的甲方統一價執行。
四、雙方銷售分配比例:8.5:1.5。即甲方得銷售額的8.5,乙方得1.5,每月結算一次。除上述外,甲方不承擔乙方其他任何費用。
五、雙方權利和義務。
(一)甲方:
1、甲方必須向乙方提供合格產品(按甲方執行的質量標準);。
2、統一價必須合理,與其他銷售業務承包人相同;。
4、甲方在明確知道乙方銷售地域(指縣級市區及鄉鎮)設有銷售點的,不得再另行發相同貨物銷售到該地域。
(二)乙方:
1、乙方必須嚴格按照雙方確定的統一價執行;。
2、乙方每月底如實將銷售貨款交給甲方;。
3、乙方要貨必須發書面通知給甲方;。
4、營銷策略由乙方自定,與甲方無關。
六、甲方運往乙方指定地點的貨物,按買賣關系處理。如確因產品質量問題或滯銷產品,甲方同意退貨或更換產品(過保質期的除外)。
七、違約責任。
甲乙雙方如有違約,按合同法有關規定解決,違約方應當承擔違約金為銷售總額的10%。
八、爭議的解決方式。
因本協議發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,向甲方所在地法院起訴解決。
九、雙方約定的其他事項。
雙方未盡事項協商解決。
十、本協議自簽字起生效。協議正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇五
發包方:__________________(以下簡稱甲方)。
法定代表人:______________________________。
承包方:__________________(以下簡稱乙方)。
住所地:__________________________________。
法定代表人:______________________________。
訂立本合同的背景:
______年,由______鎮農工商總公司與甲方簽訂的土地承包合同,實際上由乙方承包經營,并且得到了發包方及其村民(代表)的一致同意,同時也取得了______鎮人民政府的批準。現根據我國農村土地承包法及相關法律政策之規定,并經甲、乙雙方友好協商,就乙方承包經營甲方所有的土地一事達成如下一致協議,望雙方共同遵守:
一、承包標的、數量及四至范圍。
乙方承包的土地為甲方擁有的______畝土地,其四至范圍詳見附圖。
二、承包期限。
承包期限為______年,但因乙方已于______年實際上已承包了本合同項下土地,故本合同的承包期限為本合同生效之日起至______年______月______日止。
三、承包土地的用途。
本合同項下的土地用于種植葡萄、水果、種苗、綠化苗木等其他農作物。
四、甲方的權利、義務。
1.權利。
(1)監督乙方依照本合同的約定的用途合理利用和保護土地;。
(2)制止乙方損害承包地和農業資源的行為;。
2.義務。
(1)維護乙方的土地承包經營權,不得非法變更、解除本合同;。
(2)不得干涉乙方的生產經營自主權和正常的生產經營活動。
(3)為乙方的生產經營活動提供方便;。
(4)依據區、鎮土地利用總體規劃,組織、安排本集體經濟組織內的農業基礎設施建設。
五、乙方的權利、義務。
1.權利。
(1)依法享有承包地使用、收益的權利,有權自主組織生產經營和處置產品;。
(2)在取得土地承包經營權證后,乙方擁有的土地承包經營權可以依法采取轉讓、出租、入股、抵押或其他方法流轉。
2.義務。
(1)維持土地的農業用途,不得用于非農建設;。
(2)依法合理利用土地,不得給承包地造成永久性損害。
六、承包金的數量及其支付期限。
承包金為每年______萬元,在每年______月______日之前付清。
七、違約責任。
1.甲方不得違反本合同第四條約定的義務及法律法規的強制性規定,否則,乙方有權單方決定是否解除本合同,并要求甲方賠償乙方所有的投入和違約金______萬元。
2.乙方如違反了本合同第五條約定的義務及法律法規的強制性規定,則甲方有權收回土地,并要求乙方賠償給土地造成的損失;乙方超出合同規定付款期限的,則按每天萬分之二支付未付部分的違約金。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇六
(一)乙方按照甲方與建設單位簽訂的。
施工合同。
額向甲方交納承包費用元。承包費不包括稅費,稅費由乙方據實承擔。
甲方根據每次收到的工程款額預提,工程竣工結算后再據實結算承包費用和稅費,多退少補。
(二)施工工程的計價方式以甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》以及相關補充協議為準。
四、雙方責任。
(一)甲方公司責任。
1、提供與建設方簽訂的建設施工合同;。
2、協助承包人辦理開工前一切手續;。
3、組織圖紙會審、提供會審紀要一份;。
4、技術、質量部門對工程項目實行全過程監督管理,組織定期不定期的質量檢查驗收。發現重大質量問題,組織協調處理,特別嚴重的,報告有關主管部門或司法機關。協助承包人完善施工質量保證措施。協調承包人與建設方、質監站、監理方之間的關系,協助乙方組織竣工驗交。
5、安全部門對工程項目安全生產、現場管理、設備管理,實行全過程監督管理。組織定期或不定期的安全檢查,發現問題及時處理。協助承包人完善安全管理措施、制度。
6、財務部門對本工程資金的結算和使用,實行監督和檢查,協助承包人完善財務管理制度。
(二)乙方承包人責任:
1、嚴格按甲方公司與建設方簽訂的建設工程施工合同要求和本承包合同。
2、編制施工計劃和相關資料。組織施工力量,調配施工設備進駐工地按照施工計劃組織購進材料入場,做好施工準備工作。
3、制定工程質量、安全、財務管理制度、措施,確保工程進度。
4、編制施工預算和工程用料計劃。工程材料包括主材和輔材的采購、運輸、入庫、存放、領用必須建立規范的管理制度和書面手續,并按月盤點登記,作好記錄,甲方有權隨機檢查。
5、乙方以及項目工程部全體員工(包括甲方委派的本工程的管理人員、技術人員等)的工資以及各項社會保險、人身傷害保險費用等由乙方承擔全部費用,并計入工程成本費用。
6、組織有關人員熟悉施工圖紙,施工規范要求及質量驗收標準。開工前對各工序的質量安全工作進行書面技術交底。
7、接受和服從公司技術、質量等部門的監督管理,按照程序規范標準施工,保證工程質量。乙方必須保證在施工過程中嚴格按照國家的有關規定和規范、建設單位提供的設計圖紙及相關資料、合同約定內容事項,認真組織施工,確保工程的施工進度及質量。若有施工改動,必須經建設單位及監理單位、設計單位商議簽字認可后,方可實施。
乙方應服從建設單位、監理方和甲方指令,認真施工,保證保質保量的及時完成施工任務。乙方在施工過程中,不得使用不符合工程施工要求的建筑材料,不得使用不合格材料。
為保證工程質量,工程完工驗收合格并經建設單位決算確認付款后,甲方按公司規定扣除乙方承包工程的質量保證金和承包費、稅金后,一個月內向乙方支付結算尾款。
工程質保金的退還按甲方與建設單位簽訂《建設工程施工合同》約定為準。
8、加強安全教育,搞好崗前培訓,配備專人專管安全工作,服從公司安全部門的監督管理,確保安全無事故目標完成。建立健全項目安全生產保證體系,建立和實施安全生產責任制,確保必須的安全設施投入、購置必備的勞動保護用品、安全設備及配套設施,消除事故隱患,完全滿足安全生產的需要。
特種作業人員包括機械工、電工等必須持證上崗,嚴格執行有關安全技術操作規程,確保安全施工。施工現場使用的施工機械、機具和電氣設備狀況良好、能安全運行。施工現場除應設置安全宣傳標語牌外,危險地點必須懸掛安全標志、警示牌等,確保施工人員、過往行人、周邊住戶的人身及財產安全。
乙方不得違反操作規程施工,嚴禁違章作業,嚴禁野蠻施工。如發生安全事故,產生的法律責任和發生的一切費用,均由乙方承擔。給甲方聲譽造成影響的,應當賠償甲方損失。
9、遵守公司的財務管理制度,服從公司財務部門的監督管理,接受財務部門的檢查指導,加強對工程資金的使用管理。
(1)所有工程價款必須進入甲方指定帳戶,除扣除承包人應上交的稅金、管理費、質保金外,余款由公司按照工程進度撥付承包人。
(2)工程款只能用于本工程所需,不得挪用,承包人如存在挪用工程款的行為,甲方可提前解除本合同,乙方除應當退回挪用資金外,應當承擔挪用金額10%的違約金;乙方挪用資金情節嚴重的,甲方有權向司法機關匯報追究乙方其他法律責任。
(3)未經甲方書面授權,乙方不得單獨在建設單位結算工程款,工程款一律入甲方帳戶。如出現乙方未經甲方許可,私自截留工程款或私自結算工程款不向甲方財務部門如實入賬的,甲方有權提前解除本合同,并要求乙方將工程款及時交還公司財務部門,要求乙方承擔違規結算資金額10%的違約金(構成挪用資金的,按本合同相關規定處理)。
10、依法納稅和交納管理費等費用;工程結束后,核實債權債務、出具債權債務清結。
承諾書。
報公司存檔。
乙方組織施工過程中所發生的應付或應收款項,需根據雙方簽訂的合同或有效書面手續,獲取合法有效憑證入賬。
11、乙方不能將工程再轉包他人施工。
五、承包工程的竣工驗收和工程款的結算。
(一)工程竣工驗收。
工程具備竣工驗收條件,承包人按照國家竣工驗收有關規定,向建設單位提供完整的竣工資料及竣工驗收報告,甲方提供便利和協助。
乙方向建設單位送達竣工驗收資料時,應當要求建設單位提供簽收手續,以便備查。
(二)工程款結算。
乙方應當在工程竣工驗收合格后28天內向建設單位提交正式、完整的竣工結算報告和結算資料;結算報告和結算資料經甲方審核蓋章后,由乙方報送建設單位審核。
乙方向建設單位報送竣工結算資料時,應當要求建設單位提供簽收手續,以便備查。
六、工程質量保修。
乙方承諾依照甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》中的約定的質量保修期承擔保修責任。質量保修期自工程竣工驗收合格并交付建設單位之日起計算。
七、違約責任。
(一)承包期間,如遇乙方質量、安全、財務管理混亂或出現重大質量、安。
全責任事故,或因施工質量、工期引起建設方嚴重不滿(因建設單位原因除外),或不服從甲方監督管理,或發現乙方擅自轉包等,甲方有權解除承包合同,并要求乙方承擔給甲方造成的全部損失。
(二)因乙方經濟實力和組織人員力量不能勝任本工程繼續施工和不能滿足施工進度,甲方有權終止合同,乙方必須先退場,再辦理已施工部分的工程量結算。
(三)乙方承包施工期間,所發生的一切債權債務均由乙方承擔,乙方不得借用承包便利,損害甲方利益,如給甲方造成損失,全額予以賠償。
八、其它約定。
(一)乙方必須保證人工工資的正常發放。不能造成群訪群訴事件,否則,甲方有權隨時解除本合同,并要求乙方承擔給甲方造成的一切損失。
(二)在履行本合同過程中如發生爭議,由雙方協商解決;協商不成由甲方所在地人民法院訴訟解決。
(三)本合同雙方、簽章生效;本合同一式三份,甲方保存二份,乙方保存一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:身份號碼:
委托代理人:住址:
電話:電話:
簽約日期:年月日
為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系,充分發揮各部門作用,確保公司經營目標實現,特制訂承包方案。通過本方案,明確公司的業務承包實體地位,賦予其相應的管理職責權限;同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。
一、管理職責。
1、必須保證完成企業下達的各項承包指標;20xx年目標是完成銷售萬元。
2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬,做到賬目清楚、核算正確,并定期檢查,發現錯誤應立即糾正。
3、按企業制定的價格目錄,并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價,應嚴加處理。
4、把握政策機遇和行業動態,根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額。
5、搞好產品發運調度,按合同保證安全正點交付。
6、制定科學合理的薪酬方案,充分激發業務人員的聰明才智,確保年度經營目標順利實現。
7、根據市場情況,負責地提出產品開發和持續改進建議。
8、負責應收賬款的管理和回收工作,呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。
9、認證做好市場信息收集、處理工作,逐句編發《市場句報》,逐月編發《市場分析報告》,提交企業經理層及各相關部門參考。
二、管理權限。
1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。
2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷,操作程序可參照企業相關制度,聘任決定須報企業人力資源部備案。
3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法,經企業審定后實施。
4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審,編制要貨計劃。
5、有權合理組織產品的發送運輸工作。
6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。
7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。
8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。
9、在不違背企業根本利益的前提下,享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。
三、承包方式;。
銷售承包的結算,主要解決兩大問題:一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益;二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。
1、目標任務是年度萬元,給與部門績效工資為在基本目標完成之上,每增加10%,績效提成增加銷售額度的10%。
2、工資發放采取先預支,季度考核兌現。根據部門定員5人,依據企業現行崗位工資標準,按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是:第一季度任務為萬元,其他三個季度為萬元。第一季度提成工資總額為萬元,其余季度為萬元。沒有完成考核任務,結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性,年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為萬元由營銷部自由支配。
3、銷售部核定員工數為6人,部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。
四、法律效力。
1、本案一式兩份雙方簽訂后生效,具有同等法律效力。
2、未盡事宜,雙方可以補充協議,補充協議具有同等法律效力。
甲方:乙方:年月日:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇七
建筑面積:
工程地址:
為了完善經濟承包責任制,加強安全工作力度,使項目部各層次負責人心目中時刻記住抓生產必須抓安全,把生產、安全兩者擺在同等的位子上,切實地負責各自安全工作的職責,真正使安全管理成為經濟效益生產重要組成部分,公司本著對國家、集體、個人高度負責,特與項目部簽訂如下安全管理與獎罰責任狀。
一、公司下達的安全達標工程必須無條件的執行,本工程爭創省文明施工現場,保證達標。
二、本項目確保無人身死亡事故;無重大設備安全事故;無重大火災爆炸事故;重傷事故發生率控制在0.08%以內;輕傷事故不大于1.5%。如發生重大事故,一切費用由工程項目部全部承擔。并給予經濟處罰和下降年終獎金等級系數。
三、安全防護用品材料
1、安全帽、安全帶、安全網、漏電保護器、安全管理圖牌,各種機械安全保護由項目部承擔一切費用,工程處保證資金。
2、各種機械、腳手材料由公司統一調配,由各項目部租用,各種租用材料、機械如被盜或損壞應照價賠償或修理。
四、經濟獎罰辦法及依據 公司按棟號建筑每平方面積提取壹元保證金,作為公司安全獎勵資金。
五、認真執行安全技術操作規程及公司所制定各項安全生產規章制度,服從管理對違返制度者一切按工程處制度《安全管理細則》執行。
本合同一式叁份,甲、乙雙方負責人財務各壹份。
甲方: 乙方:
負責人: 負責人:
________年____月____日
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇八
是指企業與企業內部人員之間簽訂的,關于一定時間內,企業一定范圍的經營管理權限劃分,和有關權利義務分擔的協議。內部承包合同怎么寫以下是小編為大家整理的內部承包合同范文,歡迎參考閱讀。
甲方:
乙方:
甲乙雙方在自愿、平等的基礎上,經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事,簽訂如下協議:
1、1由乙方承包甲方勞務部,甲方對乙方的經營實行監督管理。乙方需向甲方繳納60000元風險投資款,由乙方向甲方分二次繳納:________年____月底繳納30000元,____月底繳納30000元。
1、2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時,為保證業務的延展性,乙方不能一次性將風險投資款收回,按合同終止當時的業務發展情況,分項計算留存余額。乙方如有需要,可以個人名義向公司借款。
1、3乙方必須按法律法規的規定,實時繳納各項稅款,由甲方統一向稅務部門繳納。
1、4甲乙雙方合理分工,接單、操作由乙方承包的勞務部負責;出境證明及協調職能部門關系由甲方負責。
1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務,必須交由乙方的勞務部經營。
2、費用。
2、1費用承擔如下:
2、
1、1勞務部使用房屋的房租1.5萬元年(由乙方個人承擔);。
2、
1、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二,由勞務部承擔三分之一;。
2、
1、
3、電話875x8183的電話費由勞務部承擔(該電話由勞務部專用),電話875x8187的電話費由甲方承擔三分之二,由勞務部承擔三分之一;復印機租金由甲方承擔三分之二,由勞務部承擔三分之一,紙張由各方自行提供。
2、2乙方可報銷的費用:
2、
2、1移動通信費:乙方每月500元,乙方聘用的一名員工每月100元;。
2、
2、
2、
2、
2、5招待費:按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。
3、工資和待遇。
3、1甲方每月工資1500元,每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元,試用期滿后基本工資不變,每月再行發給300元固定獎,該名員工資金以業務量進行考考核,業務量每增加100000元,業務資金上浮500元月。
3、2養老保險:乙方按每月1500元做為基數交納,乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔,個人承擔部分個人自行負責。
上述。
3、
4、
5、6條所涉費用除房租外,均由乙方承包的勞務部開銷,如勞務部尚未發生業務,該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除,待發生業務并分配利潤后,由乙方再行補足風險投資款。
4、利潤分配。
勞務部自行開發產生業務后,前一次業務利潤分配時間以后一次業務利潤產生時為準,甲方分配利潤的40%,乙方分配利潤的60%;甲方提供的業務,由乙方完成的,利潤分配比例為:甲方分配利潤的60%,乙方分配利潤的40%。
5、管理和責任。
5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關,因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償;乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。
5、2乙方帳務由甲方統一管理,乙方不得私設財務及開立銀行帳號,對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。
6、糾紛解決。
甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的,甲乙雙方協商解決,協商不成的,向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
7、生效及時間。
7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
7、3本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
為了建好鞋業商城商鋪工程,甲方原將商城d單元工程約5000平方米承包給乙方,雙方本著平等互利、協商一致,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并結合本工程的具體情況訂立本協議。
一、工程名稱:鞋業商城商鋪工程d單元。
二、工程地址:渝西。
三、建筑面積:約50002。
四、建筑結構:磚混結構。
五、承包方式:包工包料。
六、工程造價:含價有稅費300元2。
七、合同工期:總計天數150天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。
八、本工程為雙包工程,包括土建,安裝及附屬工程,在施工過程中價需設輔助設施、設備、機具、臨設及水電和后勤等均由乙方負責(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料,如有更改,雙方另行協商)。
九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。
十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責,甲方進行協調和配合試驗資料交由甲方統一管理。
十
一、施工中的具體要求:。
1、質量要求:本工程的質金以國家和建設方,甲方的具體要求為標準驗收的建設方,監理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。
2、安全責任:乙方在施工過程中,應嚴格按照國家的有關規范安全技術操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當。乙方在施工過程中,在其承包范圍內,所發生的一切安全事故均自行負責。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準,協議簽字后,由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格____日內支付工程款15萬元,工程竣工后驗收合格后,甲方在____日內付足乙方工程總價款的50%,剩余50%的工程款甲方按國家規定扣除質保金后在半年內付清。
4、工期要求:由于本工程工期緊,任務重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何借口停工或延誤工期,如發生以上情況則屬違約,乙方應支付甲方總造價違約金10%,而且甲方有權解除協議,其一切損失概由乙方負責。
十
二、簽定本協議時,乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。
十
三、違約責任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。
十
四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協商解決,本協議一式貳份,甲、乙雙方各執一份,協議由雙方簽字生效,有效期至工程完工并結清全部工程款后自然失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
甲方:
乙方:
雙方就乙方經營承包曙光路倉庫改造工程項目事宜,達成以下協議:
1、任該項目經營承包負責人,在不違反國家政策、法律法規的前提下,甲方授權乙方全權處理該項目所有開發業務。由乙方自籌資金,以內部承包形式承包經營工程項目的開發、銷售,該項目以公司名義開發建設和銷售,公司不需出任何資金,也不參與項目運作,項目銷售完畢該合同即為終止。該項目的的產權和產生利潤都歸乙方個人所有,由乙方自主經營,自負盈虧獨立核算并承擔所有法律責任及債權債務。乙方需依法開發項目,依法納稅和應交費用。乙方承擔該項目的組織管理和經濟管理的一切權利和一切責任,負責處理施工、人事安排,驗收、結算、內業資料等全部項目工作和及時撥付一切費用(包括報名費、資料費、投標押金、風險押金、開放規費,現場設施、施工費用、材料費用、辦公業務費用、人員工資等所有開放費用)。甲方不承擔該項目的任何法律責任及債權債務。
2、該項目建筑面積約2500平方米,總資產約400萬元,由乙方向甲方按實際項目總資產的1.5%交納項目管理費,在簽定本合同時支付貳千元,在工程開工時支付壹萬元,其他管理費在乙方開始銷售房屋至一半時全部付清。甲方提供開發工程項目.辦理各項手續的資質、證照和銀行帳號,進行雙方協調和質量監督及合同管理。
3、乙方必須按法規辦好一切必要的手續和按規定組織施工管理。該工程的一切相關文件原件必須報送公司存檔,并聽從公司監管人員的指導。內業資料必須一式三份按標準做好,并由公司查驗合格,最后資料交由公司統一保管。
4、乙方必須自行處理好該項目財務帳目和稅務及其他事宜,由乙方財務人員與公司財務人員協調好財務關系,不得給甲方造成麻煩,如出現麻煩由乙方自己處理,費用由乙方承擔。如需甲方財務人員或其他人員配合,乙方需負責其費用。如果有關部門以后針對該項目要追繳費用或其他處理方式,乙方要負責到底,所有總是有乙方去解決,與甲方無關,若造成甲方損失由乙方負責承擔。
5、乙方在開發和施工中發生的經濟糾紛及出現的安全責任均由乙方負責,不得牽連甲方,甲方亦不承擔任何責任。
乙方必須在保質期內負責維修工作及維修費用,并保證在接業主通知后24小時派出維修人員勘測維修現場,作出維修安排。
6、本合同壹式二份,甲乙雙主各持壹份。,具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字起生效,至合同履行完畢后失效。未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
返
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇九
施工建筑施工企業,特別是民營建筑企業就是依靠這種經營模式做大做強的。然而由于在現實中許多個人掛靠建筑施工企業的掛靠行為也是以內部承包的名義進行,內部承包的合法性受到了普遍質疑。有的人認為內部承包本質上也是掛靠關系。可以說這個問題的爭論由來已久,在司法實踐中這個問題也比較混亂。 到現在為止,我國也沒有相應的法律、法規來認定內部承包關系。
本人認為內部承包雖然與掛靠行為有許多相似之處,但不能簡單地將其定義為掛靠。內部承包與掛靠有如下幾方面的不同。
內部承包的承包人是企業的職工,與企業有隸屬關系,雙方有管理與被管理,領導與被領導的關系。從實踐來看內部承包人往往是建筑施工企業的項目經理或項目經理部組成人員,一般都有項目經理資質,與建筑施工企業有長期的勞動合同關系。建筑施工企業往往為承包人辦理養老保險、醫療保險、工傷保險等企業福利和社會福利。
而掛靠關系中,掛靠方與建筑施工企業沒有隸屬關系,是平等的民事主體。雙方不存在管理與被管理,領導與被領導的關系。司法實踐中掛靠方多為個人、合伙或資質差的建筑企業。掛靠方往往沒有相應的項目經理建筑從業資格,與建筑施工企業沒有勞動合同關系,雙方往往只是臨時的關系。建筑企業也不為其購買養老保險、醫療保險、工傷保險等企業福利和社會福利。
內部承包關系中,雖然工程在項目經理的組織下展開,但項目經理的一切行為均不是其個人行為,而是企業行為。項目經理的一切權利都是在法人授權的范圍內進行。它受企業規章制度的約束,項目經理的行為視為企業的法人行為。企業有權對工程項目的質量、技術、財務安全等方面進行監督控制。項目承包人及其他人員在違反公司的有關規定時公司有權對有關人員進行更換。總的來說,在內部承包關系中,建筑施工企業對整個工程的質量、技術等方面擁有掌控的能力。
而在掛靠關系中,建筑施工企業對掛靠方沒有實施真正的管理。建設工程的質量、安全、工程進度、資金等均由掛靠方自行負責。建筑施工企業不向掛靠企業派駐財務、質量、技術和安全等人員。建筑施工企業無權對掛靠方的工作進行干涉。
當然施工企業掛靠行為也和內部承包一樣,建筑施工企業有進行質量、技術、安全、工期監督的權利和義務。但實際中這種約定往往只是停留在形式上,建筑施工企業在實際操作中不對掛靠人進行實質性的管理。因此是否對承包進行實質性的管理是內部承包與掛靠區分的本質特征。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇十
甲方(發包人):乙方(承包人):依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,合同就雙方項目工程總承包事宜經協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:工程名稱:工程地點:工程承包范圍:
二、合同日期:合同期限:施工期限:
三、工程質量標準:工程質量標準:
四、合同價格和付款貨幣:合同價格為人民幣(大寫):元。除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外,合同價格不作調整。
五、承包價格:每平方米元,竣工結算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
六、付款方式乙方進場后甲方付乙方進場費;完成。
第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始。
第二層施工,
第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程,工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金,經驗收合格后7天內一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加,則對增加的工程量另外計算價錢。)。
七、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
八、雙方責任甲方負責三通一平,并負責購買兩份;乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,并保管好材料,不得丟失。
九、注意安全文明安全施工,如果施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故,一切由肇事者負責,文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
十、其它未盡事宜,由雙方協商解決,可簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力十。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇十一
委托方:(以下稱為甲方)。
承包方:(以下稱為乙方)。
甲乙雙方本著自愿平等、互惠互利、友好協商的原則,依照中華人民共和國相關法律、法規,就乙方承包甲方__大廈商業部分的'銷售、出租之事宜,達成如下協議條款,以資雙方共同信守:
1.物業名稱:
2.物業位置:
3.物業面積:物業總建筑面積約_______平方米,其中商業部分(地下1層至地上4層)約________平方米(以__市國土資源與房屋管理局最后審定的房屋銷售面積為準)。
4.產權性質:全部商業物業產權。
5.物業使用率:商業部分不低于80%。
1.承包方式:銷售、出租。
2.承包范圍:商業部分。
1.承包期限:自甲方取得《商品房銷售許可證》之日起,乙方正式承包期為8個月。在甲方取得《商品房銷售許可證》之前,由乙方組織的內部認購階段,不計為承包期限。
2.銷售目標:乙方須在正式承包期限內保證完成90%商業部分的銷售。
3.乙方如按期完成承包銷售目標,或承包合同終止后,雙方如希望對尾盤繼續委托乙方銷售,可另簽承包合同。
4.在正式承包期限內,如甲方增加銷售面積,承包期限及目標由雙方另行協商。
1.甲方履行之職責:
1)確保本樓盤產權清晰、完整、無任何糾紛、可作為商品房進行出售和出租。
2)提供與本樓盤相關的工程立項、進度、質量等有關證書及資料:
a.《國有土地使用權出讓合同》復印件;。
b.《國有土地使用證》復印件。
c.《建設工程規劃許可證》及附件之復印件;。
d.《建設工程開工證》復印件;。
e.《建設用地規劃許可證》復印件;。
f.建筑裝飾標準和設備標準等有關資料。
g.其他應當具備的文書或資料。
3)甲方企業資質證書復印件:
a.營業執照副本之復印件;。
b.地產開發企業資質證書復印件;。
4)提供《商品房銷售許可證》原件及《商品房銷售合同》、《商品房認購書》。
5)提供所承包物業的樓層分布圖、總平面圖、立面圖、效果圖、模型及銷售房間號等。
6)辦理《商品房認購書》、《商品房銷售合同》審核與簽章,《商品房銷售合同》登記、產權登記等手續。
7)甲方在本樓盤取得《商品房銷售許可證》正式開盤前,辦妥有關銀行按揭貸款事宜,保證將有兩家以上銀行為購房者提供不低于6成____年、總貸款規模不少于___________萬元的按揭貸款服務。
8)在合同簽訂后25天內,甲方向乙方提供面積不少于180平方米的現場售樓處,并保證該售樓處具備電、市內電話等基本辦公條件。
9)由甲方委派總協調人一名,銜接與協調雙方合作,由甲方委派財務人員收取房款。上述人員的委派及變更應當以書面形式作出。
10)甲方提供承包物業商業部分之公共部分的必要裝修及配套,如衛生間、通道、柜臺等。
11)按照約定負擔承包物業商業部分的廣告推廣費用。
12)本合同書履行期間,甲方不繼續自行組織或委托乙方以外的第三方以任何形式對承包物業商業部分進行銷售或出租,原已簽委托銷售合同繼續執行。
13)甲方應履行的其它職責。
2.乙方履行之職責:
1)乙方應全面、透徹地理解甲方對承包物業商業部分的開發理念和市場目標,負責制定《樓盤營銷總體方案》,并依照承包目標和工程進度制定銷售進度計劃、銷售價格控制表及付款方式和相應的銷售策略,并提交甲方審議,審議通過后作為本合同書附件。
2)乙方負責組建完整、具有專業水準的營銷隊伍,成立銷售部,制定規范的銷售程序和組織紀律,培訓銷售人員,建立銷售管理控制系統,保證樓盤整體形象。
3)對售樓處及客戶參觀區的整體包裝提出方案建議,提交甲方審核后實施。
4)乙方負責通過策劃、推廣手段有效提升商業價值,制定各項廣告推廣活動的計劃、方案和預算,并提交甲方認可后負責組織實施。
5)負責對區域市場的重點項目、周邊項目、同類項目及可能的競爭對手進行跟蹤調查。每兩個月向甲方提交一份市場情況調查報告,共同研究市場對策。
6)積極維護甲方利益,銷售過程中如發生個別客戶提出獨立于標準《商品房銷售合同》及合理補充條款之外的特殊要求的補充條款,應婉轉化解。不能化解的須謹慎起草,補充條款內容需經甲方書面認定。
7)未經甲方允許,乙方(包括乙方所有業務人員)在承包銷售過程中,不得擅自向客戶進行任何超出甲方事先約定的承諾,如果發生此類事件,乙方必須承擔由此產生的一切經濟和法律責任。
8)乙方應嚴格按照雙方認可的《樓盤營銷總體方案》進行銷售,不得擅自給客戶低于甲方確認的銷售價格控制表所規定的價格及折扣,如確有此需要須經甲方法定代表人或授權委托人書面認可。
9)乙方可根據實際銷售情況或市場變化,提出調整銷售計劃,但必須經甲方審查確認并加蓋公章方為有效。
10)乙方每月5日前將上月的銷售報表通過銷售總監報甲方協調人。
11)乙方負責甲方處理所承包銷售樓盤開發過程中的有關商品房銷售之事項。
12)乙方有責任為甲方保守經營活動中的商業機密,不得向任何單位或個人透露、泄露銷售中的商業機密,如果發現此類事件,乙方須承擔由此產生的一切經濟和法律責任。
13)乙方應妥善處理、解決銷售現場可能發生的突發性“非常事件”,有效地控制事態。
14)乙方負責所有營銷人員的工資、交通、食宿之費用,并負責制定銷售傭金分配方案和銷售傭金的發放。
15)乙方應履行的其他責任。
1.乙方提交的《樓盤營銷總體方案》應經乙方承包人簽字同意,并于本合同簽定日后15天內提交甲方蓋章確認。經甲乙雙方確認的《樓盤營銷總體方案》作為本合同的附件,與合同正文具有同等的法律效力。
2.乙方根據本合同約定的銷售目標和承包期限,研究制定樓盤銷售計劃。計劃內容應包括按時間進度完成的銷售面積和銷售總額。
自本合同簽定之日起,該承包物業商業部分所有簽署的銷售合同都應由甲方確認為乙方的銷售業績。如甲方或由銷售部以外的任何其他人員所介紹的客戶,由乙方按照銷售部之規定發放銷售傭金或獎金,原已簽合同不作為乙方的銷售業績。乙方代表甲方與客戶所簽定的《商品房認購書》作為甲方與客戶簽署正式《商品房銷售合同》的依據。一經簽定正式《商品房銷售合同》和銀行按揭款到位,即代表甲方對成交物業予以確認,并同時作為乙方銷售業績的確認依據。客戶購置物業所交納的任何費用都應存入甲方指定的甲方帳戶。
1.依據《商品房銷售許可證》,該承包物業商業部分平均銷售底價為____0元/平方米。乙方所制定的《商業銷售價格表》的商業部分平均價必須高于此平均底價。
2.銷售過程中乙方可根據市場情況調整價格水平,調整幅度須經甲方確定。經甲方審核確認的《商業銷售底價表》為乙方所執行銷售價格的底線,即在實際銷售中,所有面積的銷售價格必須高于此表中規定的相應底價。
1.承包傭金提取原則。
乙方按照經甲方審定的《樓盤營銷總體方案》按進度完成銷售任務,可按本原則規定由乙方提取承包傭金。承包傭金計算依據甲方確認之《商業銷售底價表》,甲乙雙方同意乙方實際銷售價格高于銷售底價部分為溢價部分,乙方承包傭金即依據溢價部分收益狀況計算。
2.承包傭金提取率。
乙方實際銷售價格高于《商業銷售底價表》規定的相應底價所產生的溢價部分收益,甲乙雙方同意乙方按溢價部分收益的15%的比例提取承包傭金。
3.承包傭金支付方式:
1)甲方根據乙方銷售中產生的溢價部分收益金額計算應支付的實際承包傭金。乙方在每月5號前向甲方申請當月應支付的承包傭金,經甲方確認后,甲方應在申請后5日內向乙方結付,結付比例是實際應付承包傭金的20%。剩余80%的承包傭金作為傭金余額由甲方根椐乙方的銷售業績分階段向乙方結付。當月支付承包傭金主要支付銷售部的基本人員開支及辦公費用。
2)當乙方所完成銷售面積達到承包總面積的70%時,由乙方向甲方申請支付傭金余額。乙方向甲方申請并經甲方確認后,甲方應在申請后5日內向乙方結付,結付比例應不低于實際應付承包傭金額的50%。
3)當乙方所完成銷售面積達到承包總面積的80%時,由乙方向甲方申請支付剩余承包傭金余額。乙方向甲方申請并經甲方確認后,甲方應在申請后5日內向乙方結付,結付比例應不低于實際應付承包傭金額的70%。
4)當乙方在承包期內完成本合同所規定的銷售任務后,乙方向甲方申請并經甲方確認后,甲方應在申請后20日內以客戶簽定的《商品房銷售合同》和銀行按揭款到位為依據與乙方結清所有承包傭金。
本合同簽定后15日內,乙方向甲方提交《主題商業策劃方案》,此方案包括如下幾部分:1商業招商方案。2商業經營主體推薦方案。3商業分區、主題劃分方案。4裝修要點,由甲方蓋章確認后實施。此方案的策劃費為30萬元,包含在營銷費用之中。
1.甲方同意負擔(3500000)的營銷費用,包括廣告傳播與推廣活動費用,并根據乙方提交、甲方確認的《項目廣告和推廣月計劃表》及時、足額撥付。
2.根據本項目總體市場目標、營銷計劃和實際銷售狀況,由甲乙雙方共同擬訂廣告傳播策略與具體方案,甲方委托專業廣告公司完成。
3.乙方可根據銷售情況適時組織項目推廣活動,負責推廣活動的主題創意、方案策劃、費用預算與組織執行,執行方案應得到甲方批準認可,推廣活動費用由乙方先行支付,待銷售面積超過50%時,甲方支付乙方墊付款。
因該承包物業房屋買賣所產生的稅金及各項費用,甲乙雙方應根據各自責任,由雙方財務人員協調解決。
1、甲方未能按照本合同有關條款的約定,按時支付乙方承包傭金和銷售傭金,每延遲一天,甲方應按應付金額的萬分之四承擔違約金,如逾期三個月仍未支付,乙方有權單方面解除合同,并保留其追索損失的權力。
2、在乙方正式承包期間,如因乙方原因連續3個月未能按銷售計劃完成銷售任務,則視為乙方的嚴重違約。甲方有權單方面解除本合同,取消乙方的承包資格。乙方獨自承擔在此期間所產生的銷售費用及廣告傳播與推廣活動費用,乙方同意補償甲方損失_______萬元整,并承擔客戶索賠的損失。
3、自簽定合同之日起,如因非乙方的違約行為而甲方單方面中止本合同,或因甲方嚴重違約導致合同解除或無法繼續履行,甲方同意補償乙方損失______萬元整。
本合同未盡事宜,雙方均可經過友好協商另行協議,作為本合同附件,該附件與本合同具有同等法律效力。
1、合同書的效力、訂立、履行、解釋以及爭議的解決均適用中國法律。
2、合同書履行期間,雙方如發生爭議,應當友好協商解決,如不能解決,可申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
本合同書簽定后,因《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》中有關“不可抗力”條款中規定的事實產生,致使本合同無法繼續履行的,受不可抗力影響的一方應在發生不可抗力之日起十日內以文字信函遞送或傳真方式通知締約他方。同時應提供該項目所在地有關機關出具的證明文件,并依據相關法律中有關“不可抗力”條款中規定的合同處置措施施行。
1、合同書之任一締約方如認為有必要變更本合同,應在取得他方一致同意后,以書面形式為之。
2、合同書只任一締約方認為本合同之履行已成為不必要或不可能,經甲乙雙方協商一致,可解除本合同。
本合同經甲乙雙方代表人或代表授權人簽署、甲方加蓋公章后即成立。
本合同一式六份,正本兩份,副本四份。甲乙雙方各執正本一份,副本兩份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
簽字日期:
簽字日期:
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇十二
承包人:xxx。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全管理條例》等有關法律法規及集團公司頒發的《項目管理辦法》和公司有關規定,遵循平等、自愿、公開和誠實信用原則,雙方就本工程各事項協商一致簽訂本合同。
1、工程名稱:康定園附屬工程。
2、工程地點:青年大道康定園a區院內。
3、工程內容:康定園a區內道路,污水、雨水系統配套的下水管,檢修井以及水電消防井蓋板、水表井。土建部分:片石擋土墻、室外樓梯、休閑廣場、a6、a7棟中間剛性防水及道路以及發包人安排的其它附屬項目。
包工包料。
20xx年元x月x日—20xx年x月x日。
1、本工程質量達到國家合格工程驗收標準。
2、施工期間承包人嚴格按照施工圖紙、技術交底、變更通知單及國家有關規范規程和標準進行施工。接受發包人監督檢查,發生工程量由發包人派出代表現場核實簽證。
1、發包方協商各棟號及周邊關系,提供施工用水源及用電源。
2、承包方嚴格按照國家有關規范規程和集團公司有關工程那個技術質量安全文明。機械設備等管理方法組織施工,遵守執行公司的各項管理制度及規定。
3、小區內排水設施,道路等配套工程為二年進行保修,并預留3%的保修金。保修期內,承包人接到發包人的通知三天內派人維修,逾期不到,發包人另請維修,去費用由承包人支付。
4、保修費返回辦法:保修費一年期滿返回1.5%,兩年期滿全部返還。
其他未盡事宜,雙方協商處理,合同簽字后生效。
發包人:xxx承包人:xxx。
合同簽訂日期:20xx年x月x日
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇十三
為順利完成本工程項目施工,雙方遵守,達成并滿足甲方與業主單位的合同(一下簡稱文合同)的要求,經甲方研究決定,由乙方組織施工隊伍承建本工程項目,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條工程概況。
1、工程名稱:_________。
2、工程地點:_________。
3、業主單位:_________。
4、監理單位:_________。
5、合同價款_________。
6、質量等級:_________。
7、施工安全:_________。
8、合同工期:第二條承包內容和方式。
1、承包內容:該工程設計(變更)圖紙、技術規范,招標文件、投標文件、主合同及相關《補充合同》中明示或暗示的全部工作內容,均由乙方負責履行。
2、承包方式:
(1)本工程采用項目承包責任制,甲方提供所有施工中材料,乙方以包工、包工期、包質量、包安全、包驗收,包甲方對業主有關裝飾工程的全部承諾方式施工,乙方獨立核算,自負盈虧。
(2)業主單位工程款轉入甲方財務賬戶后,甲方根據乙方工程進度,核算后付給乙方相應的工資款。
(3)本工程由乙方組織工人施工,但必須受甲方及有關職能部門的管理及指導。
第三條施工項目的組成。
(1)甲乙雙方共同組建項目部,甲方根據主合同的約定,委派。
擔任該工程項目經理,乙方則擔任該工程的施工負責人并負責組織施工人員。
(2)甲方項目經理參加必要地協調工資和工資會議,負責必要地工程資料并組織各階段驗收,指導和監督乙方施工班組的日常生活管理工作,乙方則代表項目部履行主合同的包公部分,負責施工中的日常生活經營和管理。
第四條工程工期、質量與安全。
1、乙方應根據主合同工程量和工程的要求,合理安排及施工力度,確保按期完工,本工程如有控制性工期要求,乙方必須在控制性工期內完成規定的工程內容。
2、本工程質量應滿足主合同關于工程質量的要求,達到合格標準,乙方應加強質量意識,健全質量辦證體系,落實質量控制措施實現質量目標。
3、安全施工:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,隨時接受行業安全檢查人員和甲方安全部門依法實施的監督檢查。采取必要地安全防護措施,消除一切隱患。
第五條雙方的權利和義務:(1)甲方的權利和業務。
2、協助乙方組織圖紙會審及技術交底,辦理工程變更登記,解決技術疑難問題;
(二)乙方的權利和義務。
1、全面履行甲方與業主、監理等單位就該工程新簽訂的主合同、協議中的關于質量、進度、安全不能施工及義務和責任,并組織足夠的'人員、工具無確保實現本合同中關于質量進度安全等方面的承諾。
2.接受業主和監理單位的管理和監督,維護甲乙雙方的利益,協調好其他工鐘德關系。
3.負責施工現場的質量、安全、工期、場容等工作。工人上崗前應進行安全教育。施工過程中應防護到位。如乙方在施工中發生工程質量、安全事故,負責人由乙方承擔并支付處理費用。甲方參與處理,但所發生的費用有乙方承擔。
4.工程結束時,乙方雖有工人工資必須付清,否則甲方有權利代扣代付。如引起訴訟給甲方造成損失,由乙方承擔。
5.乙方對其所承包的工程,實行質量負責制。保修期內承擔保修責任。負責做好回訪維修工作,承擔維修工程的費用。
第六條.勞務。
1.本工程在開工前,乙方必須和甲方簽訂勞務合同,如乙方不簽訂勞務合同,所造成的一切后果均由乙方去全部承擔。
2.乙方負責編制勞務人員的月工資表,并按月統一發放。且每月。
1.經甲乙雙方協商一致。按進度和付工程款的方式和時間。執行甲方與業主單位簽訂的合同所約定的付款方式。
2.甲方應保證該工程的資金專款專用,在承包期間,甲方所發現乙方挪用勞務工資與本工程進度不符時,甲方有權進行調節。直至不再發放工資款并有權單方解除本合同。
1.乙方如果拖欠民工工資造成民工投訴并不能及時處理解決的。甲方有權扣除余下全部的工資款,并根據情節輕重追加責任。
2.本工程如發生乙方人為造成的安全事故,責任和費用由乙方全部承擔。如乙方原因造成主工期或控制性工期延誤,所造成的損失全部由乙方承擔。
3.如甲方材料供應不及時引起的因工帶料誤工費用有乙方追加責任。
4.乙方在承包期間不得以任何理由中途停工或退場。如停工或退場所造成的一切損失有乙方承擔。
5.乙方不得以任何理由和形式轉包或分包本工程,如發現甲方有權終止或解除本合同。乙方不得加以阻擾。有所造成的損失由乙方負責。
6.質量保修期及保修按照相關法律法規及合同執行。乙方應在接到修理通知后2日內派人維修否則甲方有權委托他人維修。相關費用直接從質保金中扣除。雙方約定合同文本共三份。甲方二份,乙方一份,甲乙雙方簽字后生效。本合同未盡事項雙方協調解決。
甲方(簽章)_________。
乙方(簽章)_________。
電話:_________。
電話:_________。
_________年_________月_________日。
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇十四
發包方:____建筑工程公司(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
擔保方:(以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方就乙方承包經營甲方承建的工程項目,丙方為乙方的承包經營提供不可撤銷連帶責任的保證擔保事宜,經三方協商一致,訂立以下條款,以資三方共同遵照履行。
第一條甲方已于年月日與(以下簡稱“建設方”)簽訂工程《建設工程施工合同》,為便于該工程施工,甲方特成立____建筑工程有限公司項目經理部。
第二條甲方經公司內部人員招投標,同意乙方以包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包違約責任、包項目盈虧的承包方式,承包經營____建筑工程有限公司項目經理部。
第三條本合同簽訂并生效后,甲方委任乙方為____建筑工程有限公司項目經理部的負責人,乙方有權依照本合同的約定,自主經營該項目經理部。
第四條乙方確認,已完全了解和認可甲方與建設方簽訂的工程《建設工程施工合同》,并確保有能力履行甲方向建設方所應承擔的各項權利和義務,承擔該項目的全部經營風險。
第五條承包范圍:甲方與建設方簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。
第六條承包方式:包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的總承包方式。
第七條承包期間:自本合同簽訂之日起至甲乙雙方按本合同約定對本項目結算完畢之日止。
第八條承包費用:乙方按承包工程項目結算總價款的%(其中承包費為%;稅金為%)向甲方支付承包費。
第九條承包費的支付時間及方式:甲方在建設方支付的每筆工程款到賬時,按本合同第八條的約定扣除承包費用。甲方在扣除承包費用后,向建設方出具建安發票。
第十條勞保基金的返還:
第十一條鑒于建設工程的特殊性,為防范甲乙雙方在施工期間出現經營風險,達到甲乙雙方承包雙贏的經營目的,甲方有權對乙方承包的工程項目進行管理,乙方有權在甲方的管理下自主經營。
第十二條人員管理:
四、乙方有權自主外聘項目經理部的其他管理人員,并自行承擔所有費用。
第十三條工程款及財務管理:
六、乙方需建立、健全項目經理部的財務管理和制度,甲方委派的財務人員負責管理乙方的財務,該財務人員有權監督、審查乙方對工程款的使用計劃、使用情況,以及該項目的資產負債情況。
第十四條公章管理:
三、未經甲方書面授權,乙方無權私自以項目經理部的名義刻制公章,否則,甲方有權追究乙方的法律責任,并要求乙方承擔由此造成的損失。
第十五條合同管理:
二、未經甲方書面同意,乙方無權以項目經理部的名義對外簽訂包括但不限于借款合同、擔保合同等與工程施工無關的書面協議。
第十六條項目管理:
四、乙方應認真做好施工期間的簽證、索賠、工程延期等工作,完善和彌補施工合同簽約時所存在的對甲方的不利因素,爭取創造最大的經濟效益,避免出現虧損。
第十七條甲方的權利和義務:
一、為乙方的施工提供優質、高效、便捷的服務;
二、協助乙方與項目的建設方和其他各部門進行工作聯系和業務溝通;
三、協助乙方處理質量事故和安全事故;
四、協助乙方組織項目的工程竣工驗收;
五、為項目部及時傳達和轉發有關部門的文件和要求;
六、每月定期對乙方的工程進行質量、安全等方面進行指導、監督和檢查;
八、甲方有權按本合同的其他約定對乙方進行專項管理。
第十八條乙方的權利和義務:
三、承擔《建筑法》及其他相關法律、法規的相關責任;
五、承擔甲方與建設方為該工程項目簽訂的所有合同及其他文件的債、權、利;
六、承擔本合同約定的相關專項權利和義務。
第十九條甲乙雙方在本合同以下約定的條件成就后,任何一方均有權單方解除本合同。除此之外,除非甲乙雙方協商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同約定之外單方解除合同。
第二十條甲方解除合同的條件:
三、乙方拖欠甲方承包費用超過三個月未支付的;
六、乙方未按本合同的約定接受甲方的管理達兩次以上的;
七、乙方將工程款挪作工程以外的用途達兩次以上或者金額累計達壹佰萬元以上的;
九、乙方承包的工程項目有證據證明將要出現虧損的;
一十、乙方主動提出或者其行為已證明其無力完成承包工程項目的;
十一、乙方嚴重違反本合同或者甲方與建設方簽訂的合同、文件的;
十二、乙方的施工行為嚴重違反我國《建筑法》等相關法律、法規的。
第二十一條乙方解除合同的條件:
一、擅自與建設方簽訂除施工合同以外的補充合同或者其他有損乙方利息的書面文件的;
第二十二條任何一方按本合同的約定提出解除本合同的,甲方均需成立工作組接管該工程項目,并確保工程的順利進行。
第二十三條甲方在接管該工程項目后7個工作日內,應該派專人與乙方辦理結算事務。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方僅有權收回對該承包工程的實際投入(應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等),甲方在工程完工且工程結算款到賬后14個工作日內返還給乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方應向乙方返還對該承包工程的實際投入(應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等),并按返還金額的3%向乙方支付補償金。
第二十四條乙方承包的工程結算總價款到甲方公司后,甲乙雙方辦理本合同的結算事務。乙方應根據該工程的資產負債情況向甲方提交結算報告,甲方應在14個工作日內審計完畢。甲方扣除乙方應繳納的承包費、稅費、應付款、賠償金、違約金等費用后,余款在結算完畢后14個工作日內全額支付給乙方。
第二十五條本合同項下所發生的包括但不限于承包經營項目的虧損、承包費、稅費、材料及民工工資等欠款、賠償金、違約金、甲方實現債權的費用等,由丙方為乙方向甲方提供不可撤銷的連帶責任的保證擔保。
第二十六條丙方的擔保期限為本合同簽訂之日起至本合同結算完畢滿兩年之日止。
第二十七條乙方承包期間,其他第三方因該工程項目向甲方提起訴訟的,乙方應及時采取有效的措施解決爭端。如乙方無力解決爭端,造成法院凍結甲方銀行賬戶(基本賬戶)、凍結甲方銀行賬戶資金及其他資產、或者扣劃甲方銀行賬戶資金及處置甲方資產的,乙方和丙方應在法院采取強制措施之日起三日內向甲方提供相等的資金作擔保。乙方和丙方不能提供相等的資金作擔保的,應按凍結、扣劃資金額度或者處置資產價值的日千分之三,向甲方支付自法院采取強制措施之日起至乙方向甲方賠付之日止的賠償金。甲方為訴訟所另行支出的全部費用由乙方承擔。
第二十八條甲乙丙三方在履行本合同期間發生糾紛,三方應先協商解決,協商不成,任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第二十九條本合同一式三份,三方各持一份,各方簽字(蓋章)后生效,并具有同等法律效力。
甲方:____建筑工程公司
法定代表人:
合同簽訂時間:
乙方:
身份證號碼:
合同簽訂時間:
丙方:
身份證號碼:
合同簽訂時間:
內部銷售承包合同(熱門15篇)篇十五
方議定條款如下:
一、乙方本季度人造橡膠的生產任務定為1500件。4月、5月、6月各500件。
二、乙方車間生產工人定額為90人。
三、除乙方車問原有設備外,新裝置的機械大車1部,甲方保證4月10日投產使用。
四、乙方保證生產的人造橡膠質量完全符合標準;保證原材料消耗不超過定額。
五、甲方保證及時供運乙方所需要的原材料,如有原材料供應不及時,造成乙方停工待料,由甲方負經濟責任。
六、乙方車間的產品如有廢次品,由乙方負經濟責任。
七、乙方按時、按量、按質完成生產任務時,除正常獎金外,另外每季度可獲得完成任務獎金1500元;如超產50%以上時,可獲、得按上列獎金加倍計算的超產獎。
八、乙方如不能完成生產任務時,甲方發給乙方車間主任、工段長、班組長領導津貼每季度每人30元;如不能完成生產任務時,應給予經濟處罰,扣發上列人員的全部獎金。
立合同單位:
甲方:×××生產科(印)。
代表人:×××(蓋章).。
乙方:×××車間(印)。
代表人:×××(蓋章)。
見證:廠部代表人×××(蓋章)。
×年×月×日。