居間合同的簽署需要明確約定居間人的權利和義務,包括居間費用、責任范圍和保密等方面的內容。接下來,我們將為您介紹一些典型的居間合同案例,以便更好地理解和應用。
高速公路居間合同(實用14篇)篇一
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票(發票種類需經甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定,甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或將這些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業秘密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等("保密信息")以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用于本合同項下的工作以外的其它任何方面。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
高速公路居間合同(實用14篇)篇二
委托人(以下簡稱甲方):
居間人(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方經過友好協商,按照《中華人民共和國合同法》的相關規定,達成本合同。
第一條甲方因與建設工程施工合同(以下簡稱建設工程施工合同),委托乙方提供居間服務(以下簡稱居間服務)。
第二條甲方簽訂建設工程施工合同時,視為乙方完成居間服務。建設工程施工合同作為本合同的附件,在甲方簽訂后三個工作日內交復印件一份(加蓋甲方公章)給乙方保存。本合同簽訂后,甲方簽訂建設工程施工合同的,均視為由乙方提供居間服務所簽訂,甲方不得提出任何異議。
第三條甲方應當提供確切的需求和真實的信息,以便乙方提供居間服務。
甲方應當向乙方提供建設工程施工合同相關的甲方文件及信息,包括但不限于營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份信息、甲方的施工資質等。乙方需要其他文件的,應當書面通知甲方,甲方應當及時提供給乙方,一般不超過三個工作日。
第四條乙方的居間報酬為人民幣十萬元。
第五條乙方完成居間服務的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居間報酬。
2、甲方按照建設工程施工合同的'約定開始施工并收到第一筆工程款后三個工作日內,再支付乙方人民幣五萬元的居間報酬;乙方應當提供相應的賬號供甲方支付居間報酬,該賬戶信息作為本合同的附件。乙方變更賬號的,應當及時書面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方違約金一千元。
第六條甲、乙雙方均應保守所知悉的本合同相關的信息,不得對外泄露,否則,泄露方應支付違約金人民幣三萬元,但乙方為了完成居間服務或者取得本合同相對方書面授權的除外。國家法律、法規或者有關國家機關要求提供本合同的,依照相關規定執行。
第六條本合同在履行過程中發生的爭議,甲、乙雙方應當協商解決;協商不成的,依法向乙方所在地人民法院起訴。
第七條如有未盡事宜,甲、乙雙方可以另行簽訂補充協議進行約定,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方(公章):
法定代表人(簽字):
________年________月________日。
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
________年________月________日。
高速公路居間合同(實用14篇)篇三
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發揮各自的優勢,根據《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規之規定,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權。
2、"居間成功"是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權,即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,并提供相關的業務咨詢服務,開展與業主方有效的協調,并促成甲方取得工程施工權。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節,不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
1、甲方負責提供真實有效的資質證書、營業執照等相關資料,做好簽訂合同前所需的手續準備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認真履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、根據《中華人民共和國合同法》第426條關于"居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環節發揮了決定性作用,使甲方與發包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬"的規定。如果居間成功,則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬
1、居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的2 %計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔,本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預付款5 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預付款20 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按"乙方居間報酬分配表"(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務成功完成后,在工程建設期間,若業主方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創造經濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產生的一切費用,都由自己方承擔,與對方無關。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現的憑證,不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項
甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密,包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協議內容,由泄密方承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。
八、合同終止
1、乙方未完成居間服務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責任和爭議解決方式
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現違章、違法施工,發生人員傷亡和工程質量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發生的一切經濟損失由甲方承擔,與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業營業執照、開戶許可證、公函上等證件的.法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協商,達成一致后簽訂書面協議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方公司蓋章: 乙方簽章:
法定代表人簽字: 代表人簽字:
身份證號碼: 身份證號碼:
合同簽訂日期: 年 月 日 合同簽訂日期: 年 月 日
高速公路居間合同(實用14篇)篇四
甲方(委托方):
乙方(居間方):
甲方因業務需要工程項目,而乙方具備工程相關信息。現雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息,在自愿平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委托乙方介紹____項目工程項目,并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業主方)簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法。
1、居間費按工程總造價3.5%計取,詳見建筑施工合同。
2、居間報酬支付方法:甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內,需一次性向乙方支付居間報酬,投資建設總額的3.5%,如在預付款到帳后三個工作日乙方沒有收到居間報酬,則視甲方違約,可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬,居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項。
1、甲方與業主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中,可向業主方(第三方)表明其為甲方居間人,并向甲方介紹該項目相關情況,由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委托項目事項,即按合同法第一條規定提。
供該項目的真實信息,并與甲方與第三方(業主方)簽署合同或協議提供聯系、協助、撮合服務,但確定權在甲方,乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項,甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬,甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方,乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的`,甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務,甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、余下工程合同,均由乙方協調,撮合續簽合同,甲方不得單方面與業主方續簽合同,如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時,業績歸乙方,居間報酬按本合同標準執行,如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同,視為甲方違約,一經核實,甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
甲方如在指定的期限內不能兌現,則視為違約,乙方有權要求甲方支付30%的違約金,同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
7、本合同如發生糾紛,雙方首先協商解決,協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
8、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。
9、本合同一式五份,甲方執一份,乙方執四份,雙方簽字蓋章或按手印后生效。
甲方代表。
身份證。
乙方代表。
身份證。
____年____月____日。
高速公路居間合同(實用14篇)篇五
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦公司消防工程項目給甲方和公司單位直接洽談,向甲方提供公司的重要信息,并最終促成甲方與公司簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成公司將消防工程承包給甲方。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬___萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬___萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
1、如果甲方與公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動公司與甲方進行實質性洽談,并協助甲方和公司達成實質性成交合同。
1、當事人就解除合同協商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的.;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬___萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
高速公路居間合同(實用14篇)篇六
聯系電話:_________。
乙方(居間人):_________。
聯系電話:_________。
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的招標單位直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程項目的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票(發票種類需經甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的5.5%。
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的`70%(即總標的的5.5%內的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現金的方式支付。
五、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定,甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或將這些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業秘密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用于本合同項下的工作以外的其它任何方面。
六、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至_________年_________月_________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項。
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地:_________。
合同簽訂日:_________。
法定代表人或委托代理人:_________。
高速公路居間合同(實用14篇)篇七
(以下簡稱乙方)_________
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規定,經雙方協商一致,訂立條款,共同遵照執行。
施工承包方:_________
居間人:_________
工程名稱:_________
工程總價:_________
施工地點:_________
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的總造價支付______給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%,第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的`委托,應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權委托業主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:
1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。
2、居間酬金以現金或轉賬支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
高速公路居間合同(實用14篇)篇八
甲方:
乙方:
為滿足甲方承基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程內容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90%支付給乙方。余款10%在竣工決算后支付5%給乙方,余5%作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它
1、本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
高速公路居間合同(實用14篇)篇九
(發包人名稱)(以下簡稱甲方)
(承包人名稱)(以下簡稱乙方)
(發包人名稱,以下簡稱“發包人”)為實施(項目名稱),已接受(承包人名稱,以下簡稱“承包人”)對該項目第三標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。
1、第標段由至,長約,主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2、下列文件應視為構成合同文件的組成部分:
(2)中標通知書;
(3)補遺書;
(4)投標函及投標函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業標準專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術規范;
(10)圖紙;
(11)已標價工程量清單;
(12)投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;
(13)根據承諾提供的詳細人員、設備清單;
(14)施工組織設計安排;
(15)農民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3、上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準。
4、根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價:人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416。34元)。
5、承包人項目經理:
承包人項目總工:
承包人主管施工副經理
6、工程質量符合合格標準。
7、承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。
8、發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9、承包人應按照監理人指示開工,工期為225日歷天。
10、本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。
11、本協議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執正本一份,副本叁份,當正本與副本的內容不一致時,以正本為準。
12、合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
高速公路怎么超車
高速公路ppt動畫
高速公路匝道限速要求
高速公路養護調研報告
高速公路班長述職報告
高速公路辭職信
高速公路安全承諾書
高速公路設施的維護和管理
論高速公路隧道行車安全
高速公路交通管制方案
高速公路居間合同(實用14篇)篇十
甲方:乙方:
身份證號:身份證號:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內容:
4、承包方式:單價承包。
1、單價及清單見附表。
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的.由乙方負責。
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
1、本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
高速公路居間合同(實用14篇)篇十一
通信地址:______________。
法定代表人:______________。
證件類型及編碼:______________。
電話:______________。
乙方:______________。
通信地址:______________。
身份證號碼:______________。
電話:______________。
鑒于:______________。
1、甲方為完成省市工程建設項目缺乏資金,并獲知乙方能夠提供融資相關信息并協助甲方完成融資,現委托乙方尋找、介紹出資方;而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2、甲乙雙方共同確認:甲方同意委托乙方為尋找、介紹出資方,乙方同意接受委托,雙方簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。
3、雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條委托事項。
1、甲方計劃進行工程建設項目地點位于______省____市____區____路____號,甲方委托乙方為完成該項目施工所需的全部或部分資金尋找或介紹出資方,乙方接受甲方委托。
2、乙方應為甲方尋找或介紹出資方,并促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式與甲方簽訂融資合同。甲方委托乙方協助融資的數額為元人民幣,大寫:______________。
第二條居間人的權利義務。
1、乙方在接受甲方的委托時,甲方應出示營業執照等合法的經營資格證明。
2、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹甲方融資工程項目的相關情況。
3、乙方應認真完成甲方的委托事項,即,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
4、乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權要求甲方承擔賠償責任。
5、乙方對甲方所借款項不承擔任何性質的擔保責任。
第三條居間報酬與費用。
1、若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同,甲方應向乙方支付人民幣大寫:整,小寫:,作為乙方酬金,此酬金的有關稅款由甲方負擔,居間費用由乙方自行承擔。酬金的支付方式為:現金(電匯)分期支付。
經雙方同意,此酬金分期支付:
第一期:合同簽訂之日起日內甲方支付乙方(全款的%)計人民幣大寫:整,即小寫rmb元整。
第二期:根據甲方的.工程施工進度開始售樓或已開工個月內(以先到期限為準),甲方支付乙方(全款的%)計人民幣大寫:整。即小寫rmb元整。
第三期:根據甲方的工程施工進度樓層蓋到層以上或樓已銷售%以上的(以先到期限為準),甲方支付乙方(全款的%)計人民幣:大寫整。即小寫rmb元整。
第四期:根據甲方的工程施工進度,樓已封頂或樓已銷售完畢(以先到期限為準),甲方支付乙方(全款的%)計人民幣:大寫:整。即小寫rmb元整。
第五期:
除本條規定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。
2、若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同,乙方無權要求甲方支付酬金,但可以要求甲方支付其從事居間活動所支出的必要費用。
所謂必要費用是指:______________。
3、若甲方未能按時支付酬金,乙方有權要求甲方按照日%的比例支付滯納金。雙方同意,由為甲方所應支付的全部酬金承擔擔保責任。
第四條合同的解除。
發生下列情形之一,甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同。
1、甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3、國家政策法規調整致使本合同履行可能違法;
5、當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
6、當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第五條違約責任。
本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的,都應當賠償另一方因此而遭受的損失,并支付本合同居間報酬總額的____%作為違約金。
第六條聲明及保證。
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續()均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政單位或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1、乙方具有完整的民事行為能力,有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續()均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政單位機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密。
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為年。
第八條通知。
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通信地址,應自變更之日起日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第九條合同的變更。
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條合同權利義務的轉讓。
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十一條爭議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
第十二條不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第十三條合同的解釋。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十四條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十五條合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為年,自________年____月____日至________年____月____日。
本合同正本一式份,雙方各執份,具有同等法律效力;另一份留交備案。
甲方(蓋章):____甲方(蓋章):____。
法定代表人(簽字):____法定代表人(簽字):____。
簽訂地點:____________簽訂地點:____________。
________年____月____日。
高速公路居間合同(實用14篇)篇十二
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程內容:
1、工程名稱:______。
2、工程地點:______。
3、工作內容:______。
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款。
1、單價及清單見附表。
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的.由乙方負責。
四、工程款支付。
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90支付給乙方。余款10在竣工決算后支付5給乙方,余5作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它。
1、本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
高速公路居間合同(實用14篇)篇十三
(發包人名稱)(以下簡稱甲方)
(承包人名稱)(以下簡稱乙方)
山西忻阜高速公路建設管理處 (發包人名稱,以下簡稱發包人)為實施 (項目名稱),已接受 河南省*****工程有限公司 (承包人名稱,以下簡稱承包人)對該項目 第三 標段施工的投標。 發包人和承包人共同達成如下協議。
1、第標段由至,長約,主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2、下列文件應視為構成合同文件的組成部分:
(1)本協議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標通知書;
(3)補遺書;
(4)投標函及投標函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業標準專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術規范;
(10) 圖紙;
(11) 已標價工程量清單;
(12) 投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;
(13) 根據承諾提供的詳細人員、設備清單;
(14)施工組織設計安排;
(15)農民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3、上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準。
4、根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價:人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)( 35275416。34元)。
6、工程質量符合 合格 標準。
7、承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。
8、發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9、承包人應按照監理人指示開工,工期為 225 日歷天。
10、本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。
11、本協議書正本二份、副本 陸 份,合同雙方各執正本一份,副本 叁 份,當正本與副本的內容不一致時,以正本為準。
12、合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
高速公路居間合同(實用14篇)篇十四
:高速公路合同管理中的計量支付工作主要包含了對承包商和投標商的職業工作操守進行了合理、有效的規范,并對公路建造成本以及整個施工過程進行了科學的控制。主要對高速公路工程合同管理中的計量支付工作內容進行闡述,并提出加強其工作控制質量的有效措施,包括制定計量臺賬、對工程計量支付流程進行明確、對質量保證金相關規定進行明確。
在我國交通運輸業中,高速公路占據著非常重要的地位,其工程質量對高速公路的安全運行具有直接影響。因此,必須對高速公路工程的各個環節都給予重視和關注。在高速公路工程中,合同管理中的計量支付是一個關鍵環節。計量支付主要是指工程師根據合同中規定的相關條例,對承包商的工程數量和進度等進行計量和核算,隨后將計量支付內容交給業主來開展審批核查[1]。合同內容在項目施工過程中存在變更的可能,而對于變更的內容,則需要制定詳細的合同協議,其中包含了工程設計的相關改動以及材料變化等內容的監管。
計量支付的主要內容主要包括五個部分:一是預付款項的計量支付;二是工程變更時的計量支付;三是清單內工程計量支付;四是抵扣和返還質量保證金;五是抵扣和返還農民工自身工資。下面分別對每個內容進行詳細闡述。(1)就預付款項的計量支付來說,主要包含開工時的預付款、建設材料和設備的預付款這兩個方面。開工時的預付款即業主為承包人提供的款項,是用于開工時使用,為無息款項,通常占合同價的10%,在項目承包人簽訂合同協議書并提交開工預付款保函之后,項目監理人需要于付款證書中向承包人支付工程開工時的一部分費用,所占比例為預付款項的70%[2][3]。在承包人將前期工程施工中所需要的主要機械設備運輸到施工現場之后,再將剩余的款項支付給他。建設材料和設備的預付款是業主所提供的款項,也為無息,即為業主根據相關規定給予承包人一部分建設材料和設備的預付款,這一部分費用主要用于采購施工設施和相關材料[4]。不過這一項預付款需要施工設備和材料都滿足基本要求并得到監理人的認可,同時需要在現場交貨,在滿足設備和材料需求的地方予以保存,另外還需要承包人出具為了滿足施工需要而購買或者租賃機械等產生的費用憑證。(2)就工程變更時的計量支付來說,施工過程中為了滿足實際需求可能會對項目或內容進行變更或調整,通常情況下,如果發生變更,則需要由建設單位代表、現場監理人以及設計單位這三方共同在場并簽認合同協議書,才能夠對其進行變更計量[5]。這一項過程主要是為了更好地實現對高速公路的管理和對工程整體造價的控制。需要注意的是,若原來的清單項目中沒有相同或者類似的單價,變更項目應采用新增單價的方式重新予以上報,待建設單位和監理單位均認可之后才能實施。另外,對于變更計量所產生的金額來說,若合同中沒有相關的規定,應將其納入結算的總合同價中予以計算。(3)清單內工程計量支付來說,主要是指對承包人工程數量完成情況的計算。承包人需要在進場時對工程量的清單和施工圖紙進行核算和勘誤,若其中存在計量偏差或者漏項,則應該進行修改和補充,并將新清單數量上交給建設單位和監理單位進行審核,確認之后才能按照新的合同工程量清單予以計量支付。(4)質量保證金主要是指承包人和發包人在項目承包合同中的相關協議,應付的工程款并不是一次付清,而是從中預留一部分作為保證金,其作用是保證承包人在合同約定的缺陷責任期內對建設工程中出現的缺陷和問題進行維修的資金。通常來說這一部分款項占合同總價的5%[6]。缺陷期滿之后,發包人則將其返還給承包人。(5)高速公路工程比較大,均分為幾期來完成,在支付每一期工程款時,應該將其中結算價的1.5%分割出來,其目的是用于保障農民工能夠及時拿到自己所得工資,保障農民工的權益。若在施工中出現承包人拖欠工資的情況,如果情況屬實,那么監理人會將這一部分保證金款項用于發放農民工的工資。另外,還要根據承包人拖欠工資的金額來予以相應的賠償,即為違約金,通常情況下扣除標準為拖欠工資的雙倍,這一項款項將不予以返還[7]。若承包人在施工過程中不止一次拖欠農民工工資,在賠償的基礎上還應對其進行批評和記錄,并將其上交給主管部門,記錄在誠信檔案中。
2.1制定計量臺賬。
由于高速公路工程項目龐大,在施工中計量支付工作內容比較多,因此需要制定計量臺賬,以提高統計工作量的有效性和效率。計量臺賬包含計量資料和支付憑證,這兩個內容都必須得到業主的審批。通過計量臺賬的制定,工程中的各個單位都能夠在短時間內對施工圖清單和合同清單之間進行核對,發現其中差異,并對計量支付工作進行指導,有利于避免出現重復計量或者超出計量等問題,這對于控制工程建設投資資金來說意義重大。除此之外,工程計量臺賬還可以根據實際需要來建立相應類型,常見的兩種類型為計量支付臺賬和清單計量臺賬,當然其建立是基于明確工程清單內容和經核實無誤的基礎上的[8]。在制定計量臺賬時需要注意臺賬編制格式應遵循具有針對性和簡潔扼要的原則,從而使相關人員可以更為便捷地掌握工程進度,了解工程質量。
2.2對工程計量支付流程進行明確。
高速公路工程內容繁雜,環節較多,根據其合同計量支付工作流程可以將其內容分為三個部分:第一部分,承包人當月工程量控制的過程中,需要整理試驗單、施工質量評定表格等,將其上交并通過監理工程師的簽字和確認。監理人員主要負責工程的質量控制,還應對各個分項的實際工程量進行明確,以便于后期的計量支付工作;第二部分,承包人應在合同規定期限內對監理人的簽字材料進行整理,并制成表格形式,填寫支付內容,然后裝訂起來將其送至監理工程師處進行審批,確定工程中月支付報表的內容并予以蓋章確認,最后將其上報給業主;第三部分,監理人員要對上報的資料進行認真的核查,并定期到施工現場進行監督和勘測,確定上報的工程量和實際完成量是否相符,若不符則可不予計量支付,若符合則應按照合同協議進行支付。
2.3對質量保證金相關規定進行明確。
質量保證金是在合同條款中明確的一種款項,主要是為了保證業主的利益,扣留部分承包人的應得款項,待其完全履行合同后再支付。例如,如果在項目施工中承包人沒有遵循應履行的合同條約來落實工程缺陷修補或者其他問題,業主可以將這些工作委派給其他人開展,而由此產生的費用則由承包人承擔,可從保證金中扣除。另外還應明確的是,在缺陷責任期內對所有缺陷工程,若承包人沒有按照規定予以修補,則也可以從保證金中直接支付。在規定的缺陷責任期到期之后,業主應向承包人發送缺陷責任終止證書,此后14d內,監理人應簽發保證金支付證書,同時還要將保證金返還給承包人。
綜上所述,在高速公路工程合同管理中,計量支付工作占據著核心地位,相關部門必須要對其給予足夠的重視,并切實做好各項工作,根據相應的規定和要求來開展管理工作,同時也要結合時代的發展,不斷創新和提高。從整體上來說,做好計量支付工作能夠對實際工作量進行準確的把握,掌控施工進度,使工程建設各方面管理更加規范化,這不僅對于控制和提高我國高速公路工程建設質量和效率等方面都具有積極意義,同時也有利于節約成本,控制工程投資,促進其項目整體管理水平和經濟效益的提高。
[4]方濤.簡析高速公路工程計量支付工作的內容和方法[j].建筑工程技術與設計,20xx(23):217.
[5]杜莉.高速公路工程建設中計量支付管理工作探討[j].黑龍江交通科技,20xx(6):197.
[8]韋秋谷.高速公路工程的計量支付與變更索賠[j].工程技術(全文版),20xx(6):112.